勞務承包合同范文
篇一:勞務承包合同范本
甲方:寧夏石嘴山金力實業集團公司通用水泥廠
乙方: 張國富
茲有乙方承包甲方 包裝、裝車、回料、散裝糸統、設備潤滑、環境衛生等 項目,根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》和有關規定,按照平等、自愿、協商一致的原則,雙方簽定勞務項目承包合同如下:
一、勞務承包項目:包裝、裝車、回料、散裝糸統、設備潤滑、安全管理、環境衛
生等.
二、承包期限: 2013年3月至2013年12月.
三、承包費用: 包裝、裝車以每月實際包裝量每盹2.92元/噸結算勞務費,回料每
月4800元,散灰裝車按每月3200元.
四、承包費支付方式:乙方必須按甲方要求進行工作,甲方以現金按月向乙方支付承包費用。
五、甲方提供條件:甲方向乙方提供必要的勞動條件和勞動工具。
六、承包期內乙方的職責、任務和要求:
。ㄒ唬、乙方及其所聘人員必須自覺遵守和服從國家、地方政府的法律法規和甲方管理規定和各項規章制度,愛護甲方的公共財物和設施及環境。
。ǘ⒃诔邪趦,對所需人員的聘用、教育管理制度和對聘用人員的報酬待遇,由乙方自主負責決定。在承包期內乙方及所聘人員所發生的勞務糾紛、由于違章操作、不服從指揮造成的工傷、病殘和安全事故及處理全部由乙方自行負責。
。ㄈ⒕唧w職責、任務和要求:1;每天根據公司發貨室提供的裝票據、噸位、品種庫號等由包裝負責人安排包裝人員進行包裝,嚴禁混包、漏包、多裝、少裝,所裝貨物必須碼放規范、整齊;嚴禁無票裝車或先裝車后開票的現象發生。每日由包裝負責人對包裝稱重系統進行校驗,確保袋重合格。2;包裝物由包裝負責人到分廠領用,每次領用后辦理出庫手續,并建立臺帳,每日據實核對包裝物的使用量和破損數量,每月底根據袋裝水泥產品的實際發出數、破損袋數與領用數進行核對,如有不符,查明原因,及時處理。3;包負責人在每天包裝工作完成后,必須將發貨票椐統計匯總后交到分廠核算員處登記保管。4;實行包干工資,包裝人員不得以任何理由拖廷每日包裝量,必須嚴格按每日公司發貨室開出的數量足額包裝。以上由于人為因素造成的各項經濟損失勻由乙方承擔。
七、合同的變更、解除或終止:
本合同已經雙方認真研究,慎重考慮而達成一致,均必須共同遵守,需要變更、解
除或終止,必須經雙方協商并一致同意,未經雙方協商并一致同意不得變更、解除或終止。
八、違約責任:
(一)、甲方無故不按時向乙方支付承包費用,按承包費的5%向乙方支付滯納金。
。ǘ、如乙方未按職責、任務和要求履行職責,完成任務,甲方有權要求乙方從新整改,如整改無效,甲方有權按不底于承包費總額的10%扣減當月承包費。
。ㄈ、乙方及其所聘人員對甲方公共財物、設施、設備和環境造成損失的,由乙方照價賠償。
。ㄋ模⒓、乙雙方任何一方不履行本合同義務或單方面變更、解除或終止的,各自向對方按合同期內承包費總額的20%支付賠償金。
九、未盡事宜:其它未盡事宜由雙方共同協商,簽定補充條款作為本合同附件,具有同等效力。與國家相關法律、法規相悖的,以國家法律、法規為準。
十、本合同一式四份,甲、乙雙方各持一份;甲方存檔一份;財務部門備案一份。
甲方負責人簽字 : 乙方負責人簽字(印鑒):
(蓋章)
住址:
身份證件號碼:642221196811132316
年 月 日
年月日
篇二:承攬合同、雇傭、勞務合同區別
。1)承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
。2)雇傭關系,是指根據當事人的約定,雇員按照雇主的指示,在一定或不定的期限內利用雇主提供的條件提供勞務,雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。這里的關鍵點有“利用雇主提供的條件”、“提供勞務”。
承攬合同與雇傭合同的主要區別有:
、俪袛埖哪康氖峭ㄟ^完成工作成果獲取報酬,工作的風險不應由定作人負擔,而是由承攬人負擔。
、诠蛡蚝贤且灾苯犹峁﹦趧諡槟康,承攬合同則是以完成工作成果為目的,提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。
③雇傭合同的受雇人在一定程度上要受雇傭人的支配,在完成工作中須聽從雇傭人的安排、指揮,當然雇員在實際工作中也具有一定相對的工作自主性和獨立性;承攬合同的當事人之間不存在支配與服從的關系,承攬人在完成工作中具有獨立性,當然定作人也會對承攬人的工作作出具體的指示并現場指揮。
(3)勞務合同,是指平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。該類合同與雇傭合同、承攬合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面有所不同。
勞務合同的特征有:
①勞務合同具有臨時性,具體包括:
a.對象的臨時性,是指勞務合同通常是針對臨時性的事務而達成的協議。
b.合同訂立的臨時性,是指雙方合同關系的形成僅呈臨時建立的一次或幾次性的合同關系。
c.合同履行的短期性,是指提供勞務人提供的勞務是臨時的、短期的,而非定期或長期的。
雇傭合同中的雇工一般從事的是雇主的日常事務而非臨時事務,雙方之間的關系相對穩定、長期。
、跇说奈锏奶囟ㄐ。
a.勞務合同的標的,僅是一方提供的勞務。
b.雇傭合同中,雇工有完成工作量及工作成果的要求。
c.承攬合同中,承攬人并非以提供勞務為合同的主要內容,而是以完成并交付定做人要求的工作成果為目的,一般情況下,這種工作成果可能包含技術性要求。
、蹌趧栈顒泳哂歇毩⑿。
a.勞務人所提供的勞務是獨立完成的。勞務人在從事工作時,其行為不受雇主的意志左右,無須服從雇主的監督、管理,雙方表現為地位平等的兩個主體。
b.雇傭關系中雇工的行為受雇主的意志支配和約束,雙方之間存在監督、被監督,管理、被管理的關系,雙方的地位具有一定的不平等性。
c.承攬合同中,承攬人雖也是獨立完成工作,但卻是按照定作人的要求從事承攬工作,勞務合同沒有這些內容。
、茉趫蟪曛Ц斗绞缴希)
a.提供勞務人完成勞務后,雙方即進行結算,體現的是一種即時清結的債的關系。
b.雇傭關系較為固定,一般以一周、一月等周期性的領取。c.承攬合同一般是交付工作成果后支付報酬。
篇三:勞務承攬合同
甲方(發包單位): 乙方(承包單位):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就建設工程勞務作業合作事項協商一致,簽訂本勞務作業承攬合同,雙方共同遵照執行。
一、 工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容、性質及數量:酒店6、8、10、12層局部樓板剃鑿,具體位置見附圖。
四、工程工期:15個日歷天
五、工程質量要求:在對合同內規定的位置進行剃鑿的同時,需做好成品保護,不能對其他位置的安全性造成影響,做好土頭的清理運輸工作
。 六、工程造價:30000元(大寫:人民幣叁萬元)。
七、工程承包方式及取費標準:由乙方承攬甲方該項目的工程,取費標準由雙方協商確定。具體計價清單如下:
八、工程價款的撥付及結算方式:工程完工并經甲方驗收合格,雙方進行結算后10天內一次性支付合同款項。
九、考核驗收:本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算:
1、安全生產:乙方應加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全。
2、工程質量:堅持工程質量標準,嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范等有關要求精心組織施工,確保工程質量達到約定的要求。
3、工程工期:按合同約定按時完成。
4、文明施工:加強施工現場管理,嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工。
十、甲方責任:
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控,并按規定及時做好驗收工作。
4、按照合同約定,按時足額向乙方支付工程款。
十一、乙方責任:
1、按甲方的各項交底要求,嚴格按國家操作規范和施工驗收規范,精心組織施工。
2、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。
3、嚴格落實施工現場安全生產措施,做好各項基礎工作。
4、乙方應加強對勞務作業人員的管理,自覺遵守各項管理規定。
十二、違約責任:
1、甲方不履行或不按合同約定履行義務時,每逾期一天,應向乙方支付本合同總價的3‰作為違約金,甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失,并順延延誤的乙方工作時間。
2、乙方因自身原因延期交工的,每逾期一天,應向甲方支付100元的違約金;
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續履行合同時,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十三、爭議:
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議,可自行協商解決。如協商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同自簽定后即生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十五、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式貳份,雙方各執壹份。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:
簽訂日期:簽訂日期: 年月日 年月日
【勞務承包合同】相關文章:
勞務承包合同06-25
勞務承包合同10-19
勞務承包合同(精選)08-14
勞務承包合同[經典]08-11
[精選]勞務承包合同07-25
勞務承包合同10-20
瓦工勞務承包合同05-26
安裝勞務承包合同03-21
班組勞務承包合同03-21