塑料購銷合同協(xié)議

塑料購銷合同協(xié)議

　　合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立塑料購銷合同協(xié)議。

　　塑料購銷合同協(xié)議【1】

　　供方：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　需方：_____________________________

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

　　第一條 標(biāo)的、數(shù)量、價款及交(提)貨時間：

　　第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： ___________________________________________________________________.

　　第三條 需方對質(zhì)量的條件及用途：_____________________________________________________.

　　第四條 產(chǎn)品計量方法以及合理損耗計算方法：___________________________________________.

　　第五條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________.

　　第六條 隨貨提交資料：_______________________________________________________________.

　　第七條 標(biāo)的物的所有權(quán)自提貨時起轉(zhuǎn)移，但需方在約定支付日期內(nèi)未履行支付價款義務(wù)，標(biāo)的物屬于供方所有。

　　第八條 交(提)貨方式、地點(diǎn)：_______________________________________________________.

　　第九條 運(yùn)輸方式及到貨地點(diǎn)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_______________________________________________.

　　第十條 驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及提出異議期限：__________________________________________

　　________________________________________________________________________________________.

　　第十一條 結(jié)算方法、付款方式及期限：_________________________________________________.

　　第十二條 如需提供擔(dān)保，需另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

　　第十三條 供方對質(zhì)量保證和負(fù)責(zé)期限：_________________________________________________.

　　第十四條 本合同解釋的條件：根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)條款執(zhí)行。

　　第十五條 違約責(zé)任：_________________________________________________________________.

　　第十六條 解決合同爭議的方式：本合同在履行過程中發(fā)生的'爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成，依法向人民法院起訴。

　　第十七條 其他約定事項：______________________________________________________________

　　________________________________________________________________________________________.

　　第十八條 本合同以_________方式簽定，一式_____份，雙方各執(zhí)_____份。自雙方簽章之日起生效。

　　第十九條 本合同若有未了事項，經(jīng)雙方協(xié)商簽定的協(xié)議書、合同書和本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，經(jīng)協(xié)商達(dá)成的協(xié)議書均作為附屬合同執(zhí)行。

　　第二十條 合同期限：自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。

　　塑料購銷合同協(xié)議【2】

　　承攬方：

　　委托方：

　　合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。

　　一、承攬標(biāo)準(zhǔn)

品名	材料	規(guī)格（mm)	計量單位	單價（含稅）	金額（元）	備注
	見附件
合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準(zhǔn)

　　二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)!按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、版費(fèi)承擔(dān)責(zé)任及起訂量：

　　所有包裝由運(yùn)城制版公司大版制作，版費(fèi)由委托方預(yù)付 14.9 萬元，每單款包裝累計達(dá)到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費(fèi)。改版費(fèi)用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。

　　四、貨款結(jié)算方式及時間：

　　每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準(zhǔn)。

　　五、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：按相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方書面約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

　　六、運(yùn)輸方式及交貨時間： 承攬方負(fù)責(zé)送貨到委托方，運(yùn)費(fèi)承攬方負(fù)責(zé)。新版的交貨時間：稿件客戶確認(rèn)后 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。

　　七、加工承攬地：承攬方所在地。

　　八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。

　　九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標(biāo)的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費(fèi)，版費(fèi)，材料費(fèi)及工時費(fèi)均由委托方承擔(dān)，委托方不得拒付相關(guān)費(fèi)用。

　　十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

　　十一、驗收時間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。

　　十二、知識產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標(biāo)或外觀設(shè)計專利，著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負(fù)責(zé)，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任

　　十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，QS證，印刷執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，第三方檢測報告。

　　十四、除外責(zé)任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。

　　十五、違約責(zé)任：

　　1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔(dān)本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付本合同總金額20%的'違約金。

　　如因承攬方工作進(jìn)度達(dá)或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機(jī)，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔(dān)委托方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。

　　十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認(rèn)的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。

　　十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。

　　十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。

　　十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預(yù)付款的，自預(yù)付款交付之日起生效。

　　本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止

承攬方	委托方
單位名稱
法定代表
委托辦理人

　　簽訂地點(diǎn)：　　　　　　　　　　簽訂時間：

　　塑料購銷合同協(xié)議【3】

　　合同編號：

　　合同簽訂地址：

　　甲方(需方)

　　乙方(供方)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿訂立本合同，以便共同遵守。

　　1、 產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量及價格

　　序號 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(元) 小計(元) 備 注

　　合同總金額(rmb)大寫： 小寫：

　　2、 產(chǎn)品交貨方法及時間

　　2.1 交貨時間：合同簽訂生效后，乙方于 年 月 日前將本合同產(chǎn)品發(fā)給甲方;

　　2.2 乙方將合同產(chǎn)品運(yùn)輸至甲方，交貨地點(diǎn)為

　　2.3 運(yùn)輸方式：□快運(yùn) □鐵路 □航空 □市內(nèi)送貨 □其他

　　3、付款方式及期限

　　甲方用以下第 項付款方式付出合同款項：

　　1.現(xiàn)款： 甲方于  年 月 日以 付款方式付出合同全額款項;

　　2.延期支票： 甲方以延期支票的形式支付全額款項，付款日期為 ;

　　3.延期付款： 甲方收到乙方所供貨物后的 內(nèi)付清全部合同款項;

　　4.乙方在收到甲方貨款后，向甲方開具銷售發(fā)票。

　　4、所有權(quán)

　　如甲方未能在合同約定的付款期限內(nèi)履行完付款義務(wù)，貨物的產(chǎn)權(quán)屬于乙方，乙方有權(quán)將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔(dān)違約責(zé)任。甲方需承擔(dān)因違約給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費(fèi)用和如果本合同完全履行給乙方帶來的預(yù)期利潤及其他相關(guān)費(fèi)用。

　　5、驗收期限及方式

　　5.1甲方須在收到貨物后 2 日內(nèi)組織完成全部貨物的驗收。若貨物抵達(dá)后的2日內(nèi)無書面或傳真向乙方提出質(zhì)疑，則視為驗收合格。

　　5.2產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)原廠產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)要求和合同技術(shù)參數(shù)驗收。

　　6、質(zhì)量保證及售后服務(wù)

　　6.1 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照廠商出廠標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　6.2 提供產(chǎn)品廠家標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)與保修，免費(fèi)提供電話技術(shù)支持和咨詢，同時提供各種有償服務(wù)。

　　6.3 其他服務(wù)約定：

　　7、違約責(zé)任及糾紛處理

　　7.1 乙方因廠商、運(yùn)輸延誤、運(yùn)輸滅失或不可抗力的原因不能及時交貨的，應(yīng)向甲方說明，甲方不得以此向乙方主張違約責(zé)任。如無說明，遲交貨超過規(guī)定期限3天以上，應(yīng)向甲方賠償不能交貨部分貨款的0.1%，遲交貨15天以上，甲乙雙方可協(xié)商解除合同或由乙方繼續(xù)履行供貨義務(wù)，但需向甲方支付不能交貨部分貨款的.1%;如無上述問題，甲方不能以任何理由退貨。

　　7.2 甲方延遲付款1—5天，每天按遲付金額的0.1%計算違約金;5天以上按遲付金額的0.3%計算違約金。

　　7.3 供需合同一旦簽定后，單方面解除合同的一方應(yīng)支付對方合同金額的20%作為賠償金。

　　7.4 甲方違反合同約定拒絕接貨，或甲方在合同生效后中途退貨，應(yīng)當(dāng)向乙方償付退貨部分貨款20%的違約金。

　　7.5 本合同在執(zhí)行過程中產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)采取協(xié)商解決或由常州市工商行政管理部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院訴訟，雙方當(dāng)事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。

　　8、不可抗力及風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　8.1 當(dāng)事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因(戰(zhàn)爭、火災(zāi)、洪水、臺風(fēng)、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同應(yīng)在24小時內(nèi)向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆�履行的理由，須�?日內(nèi)向?qū)Ψ匠鼍咧鞴懿块T提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。在發(fā)生不可抗力的情況下，應(yīng)允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)實際狀況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。

　　8.2 本合同中，不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　8.3 貨物的風(fēng)險自甲方簽收后轉(zhuǎn)移至甲方。

　　9、附則與其它

　　9.1 本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　9.2 為縮短訂貨期，需方可用傳真方式訂立合同，傳真件需加蓋單位公章并由法定代表人或委托代理人簽名，供方收到上述傳真件后即加蓋印章傳給需方即合同成立，傳真件及其復(fù)印件視為原件，具有同等法律效力。

　　9.3 本合同簽名人員有權(quán)代表甲方，保證合同履行。如因甲方需要，該人員不能代表甲方，則甲方應(yīng)立即書面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。

　　9.4 本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。

　　9.5 其它需說明的事宜：

　　甲方(需方)蓋章：　　 乙方(供方)蓋章：

　　法定代表人(委托代理人) 　　法定代表人(委托代理人)

　　聯(lián)系電話： 　　聯(lián)系電話：

　　傳真電話： 　　傳真電話：

　　聯(lián)系地址： 　　聯(lián)系地址：

　　簽訂日期： 年 月 日　　 簽訂日期： 年 月 日

【塑料購銷合同協(xié)議】相關(guān)文章：

塑料購銷合同02-26

塑料購銷合同04-22

塑料購銷合同精選07-03

塑料制品購銷合同03-10

塑料購銷合同(15篇)03-21

塑料原料購銷合同03-06

塑料購銷合同15篇02-26

塑料制品購銷合同11-05

塑料購銷合同(集錦15篇)04-22

塑料購銷合同(通用15篇)03-21