合伙建筑承包合同9篇
在人民愈發重視法律的社會中，合同出現的次數越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的合伙建筑承包合同，歡迎大家分享。
合伙建筑承包合同1
發包人：_________(全稱)
地址：_________
法定代表人：_________
委派現場代表：_________聯系電話：_________
承包人：_________(全稱)
地址：_________
法定代表人：_________
項目經理：_________聯系電話：_________
總工程師：_________
質量負責人：_________
監理人：_________(全稱)
地址：_________
總監理工程師：_________聯系電話：_________
監理工程師：_________
發包人擬修建_________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點：_________
可研文件名稱、文號：_________。
初設文件名稱、文號：_________。
工程規模：_________;建設任務：_________。
工程概算審批總投資_________萬元;資金來源：_________。
二、工程承包范圍及合同工程量
工程承包范圍：_________(包括永久工程、臨時工程名稱;其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號)。
主要合同工程量：_________(以招投標文件為準)。
三、合同價款
合同價款承包方式：_________(詳見合同附件3)。
合同總價人民幣(大寫)：_________萬元(人民幣小寫_________萬元)。其中：永久工程_________萬元;臨時工程_________萬元;安全措施費_________萬元;技術措施費_________萬元(詳見合同附件2)。
四、合同工期及進度
開工日期：_________，竣工日期：_________。
合同工期總日歷天數：_________天。
為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
關鍵項目控制性工期表
承包人在保證工程質量的前提下，發包人要求按合同規定的完工日期提前完工，按監理人核實的提前天數，發包人可向承包人支付提前完工獎金，提前完工獎勵金計算方法：_________。
五、雙方的義務和責任
發包人的義務和責任
發包人應遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔相應的責任。
發包人負責在主體工程開工前按有關規定辦理水利工程開工許可手續，并委托監理人于_________年_________月_________日前向承包人發布開工通知。否則，承擔工程延誤責任。
發包人應在開工通知發出前安排監理人進入工地開展監理工作，并在開工通知發布前將監理任命及發包人相關人員職權、聯絡方式通知承包人。
發包人主要人員的職權表
發包人應按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協調征地移民責任單位辦清施工用地范圍內的征地移民，按時向承包人提供施工用地。否則，承擔工期延誤責任。提供的用地范圍為：_________;期限：_________。
發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，并按合同規定的期限提供承包人使用。否則，承擔工期延誤責任。
提供承包人使用的工程為：_________;期限：_________。
發包人應按招投標文件中《技術條款》的有關規定，委托監理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。
發包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對資料的真實性負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
發包人應委托監理人在合同規定的期限內向承包人提供應由發包人負責提供的圖紙。
發包人負責提供的圖紙和期限
發包人應按合同約定按時支付合同價款。
發包人應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工、治安保衛、施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。發包人對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包人應負的責任。
發包人應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作，負責審查承包人所采取的環境保護措施，并監督其實施。
發包人應協調處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔有關費用;協助承包人辦理爆破、安全以及特種行業許可手續。
發包人應按合同規定負責辦理由發包人投保的保險。發包人負責辦理的保險有：。
發包人應按現行水利水電工程驗收規定，組織或主持有關驗收工作。
其它責任：_________。
承包人的義務和責任
承包人應遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并承擔相應的責任。
承包人根據招標文件的約定按時向發包人提交履約擔保證件或現金。本合同履約擔保金額為人民幣(大寫)_________萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效，并在有效期結束后14天內退還給承包人;履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。
承包人應在接到開工通知后_________日內，按投標文件及時向工地調遣或雇傭人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按合同要求按時調遣人員、設備、材料，或擅自變更投標文件中承諾的項目經理或總工程師，應承擔相應違約責任。
承包人向工地調遣或雇傭主要人員
承包人按有關規定負責辦理由承包人投保的保險。
承包人應按國家有關規定文明施工，避免施工對公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。
承包人應遵守環境保護的法律、法規和規章，按有關規定采取必要措施保護工地及其附近的環境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失，避免施工對公眾利益的損害。
承包人應嚴格按施工圖紙和本合同招投標文件中《技術條款》規定的質量要求完成各項工作。
承包人應按監理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。
承包人應在工程通過完工驗收后天內完成工地清理并撤退其人員、施工設備和剩余材料。
其它責任：_________。
六、監理人的職責
監理人應履行合同規定的職責。
監理人可以行使合同規定的和合同中隱含的權力，若發包人要求監理人在行使某種權力前必須得到發包人批準，則應在合同或補充協議中予以規定，否則監理人行使這種權力應視為已得到發包人的事先批準。
監理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制;負責設計變更審核和合同管理;協調建設各方關系;工程分包、工期調整、設計變更等，監理人在作出決定前，應得到發包人的批準;屬重大設計變更的，應按行政審批部門批準的設計變更進行控制。
總監理工程師是監理人駐工地履行監理職責的全權負責人�？偙O理工程師應全面負責發包人委托的監理工作。組織施工組織設計審查，簽發施工圖紙、監理文件，組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收，審簽工程進度結算資料。
監理工程師在總監授權范圍內開展監理工作。
監理人的指示應蓋有監理人授權的現場機構公章和總監或其授權監理人員簽名。
七、質量
承包人應在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知后天內，向監理人提交工程質量檢查計劃和措施報告報送監理人審批。
承包人應嚴格按招投標文件中《技術條款》的規定和監理人的指示，認真履行質量檢查職責，詳細作好質量檢查記錄，編寫質量檢查報表，每個月向監理人提交質量自檢報告。
監理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗，承包人應為監理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規定應負的責任。
承包人負責采購的材料和工程設備，應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收，驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標文件中《技術條款》的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔。
發包人負責采購的材料和工程設備，應由發包人和承包人在合同規定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發包人正式移交給承包人。在驗收時，承包人應按監理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔，若抽檢不合格時，由發包人承擔。發包人負責采購的工程設備安裝后，若發現工程設備存在缺陷時，應由監理人與承包人共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發包人負責;如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。
承包人應在工地建立自己的試驗室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前_________日內報市水利工程質量監督機構審核后實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。承包人無條件和能力建立現場試驗室，承包人應委托有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現場材料和現場工藝試驗等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費用由承包人承擔，檢測費在工程開工后_________個月內，由發包人在支付給承包人的月進度付款中扣除，按檢測合同規定支付給檢測單位。隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規定經監理人驗收合格后，承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標文件中《技術條款》和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備，可以隨時發出指示要求承包人立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執行監理人的上述指示，則發包人有權委托其他承包人執行該項指示，由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任，由承包人承擔。
八、安全
發包人應負責與當地部門協商，建立現場治安管理機構，統一管理全工地的治安保衛事宜，負責履行本工程的治安保衛職責。
發包人應按《水利工程建設安全生產管理規定》(水利部令第26號)，認真履行本工程的安全管理職責，負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作，組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書，在工程開工15日內報有管轄權的水行政主管部門備案。
監理人應按有關法律、法規和規章及本合同的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，對本工程建設安全生產承擔監理責任。
承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
承包人必須依法取得安全生產許可證(安全生產許可證編號為_________)，并按要求設置安全管理機構，配備專職安全人員_________名。
承包人單列的施工安全措施費經監理人批準后，�？钣糜谑┕ぐ踩雷o用具及設施的采購、更新，安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善，不得挪作他用。
對本工程發生的重大、特大及特別重大安全事故，發包人和承包人應按《重慶市水利行業重大特大及特別重大安全事故現場處置程序(試行)》的相關規定進行處置。
發包人和承包人應為執行本合同所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任，并按各自的責任進行賠償。
九、工程計量與結算
計量
本合同的計量單位，均采用國家法定的計量單位。
計量方法應按本合同招投標文件中《技術條款》的有關規定執行。
本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結算的工程量應是承包人實際完成的并按有關計量規定計量的工程量。
工程量的計量必須經發包人、承包人、監理人三方代表簽字認可。
支付
工程預付款
(1)工程預付款總金額為合同價格的_________%，分兩次支付給承包人。第一次支付預付款總額的_________%，第二次支付金額為該預付款總額的_________%。
(2)第一次預付款應在本合同簽署后_________天內，并在承包人向發包人提交了經發包人認可的預付款保函后支付;第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包人提出書面申請，經監理人核實后出具付款證書提交給發包人，發包人收到監理人出具的付款證書后的_________天內支付給承包人。
(3)工程預付款由發包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到合同價格的_________%時開始扣款，直至合同累計完成金額達到合同價格的_________%時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：_________。
合同附件
中標通知書
投標報價書
招標文件
技術條款
圖紙
已標價的工程量清單
《廉政合同》
其它材料
發包人：(公章)_________承包人(公章)：_________
法定代表人：(簽名)_________法定代表人：(簽名)_________
現場代表：(簽名)_________項目經理：(簽名)_________
地址：_________地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
電話：_________電話：_________
傳真：_________傳真：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
合伙建筑承包合同2
房主人：___(簡稱甲方)
承包負責人：___(簡稱乙方)
甲方位于_________縣______區修建私人房一座，現將建設樓房的主體工程包給乙方負責施工，為確保工程質量按時完工，分清雙方責任，經雙方協議商量同意，特簽訂如下協議：
1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、鐵釘、鐵線、綁繩等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設備，如攪拌機、攪漿機、卷揚機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。
2、工程內容：從±0.00以上連續完成甲方要求的主體框架結構，室內的抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，按城建設計圖紙施工，室內按甲方設計要求建筑，包括廚房、衛生間布置制板。
3、工程質量：施工中要按規定進行，質量要求墻面平直，磚頭縫滿漿，梁柱要求垂直平整，強度夠，鋼筋兩頭彎角、筋一律彎夠135角。
4、雙方責任：施工過程中，如果甲方指導失誤造成的一切損失，由甲方自理并賠償乙方勞動損失，如乙方在施工過程中自己失誤或安模支撐不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方賠償所有材料損失，工程結算時從工程款扣除。
5、結算付款方式：工程結算按國家規定標準的實際建筑面積計算，甲方按每平方米建筑面積元計結算給乙方，全部工程結束驗收合格后，全部結算付完工錢
6、安全施工：乙方施工隊伍的技術素質必須講究，要安全文明施工，按規范施工，如在施工過程中出現質量事故、人身安全事故等均由乙方負責。
7、施工期：施工期間，要求在個月內完成主體全部承包工程。
8、本協議如有不盡事宜，雙方共同協商解決或按合同法處理。
9、本協議一式兩份，甲方、乙方各執一份，雙方簽字生效。工程結束驗收合格，結清工程款后自行終止。
甲方簽字：___
乙方簽字：___
___年___月___日
___年___月___日
合伙建筑承包合同3
甲方：______________________
乙方：______________________
甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包______________________美好鄉村工程建設事宜，達成如下一致，須各方共同遵守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營工程項目范圍
合伙承包工程項目范圍：以安徽新宇建筑工程有限公司與郎溪縣飛鯉鎮振興村委會簽定的張灣點美好鄉村工程建設項目施工合同約定的全部內容為準；甲、乙雙方合伙承包的該工程項目，對外以安徽新宇建筑工程有限公司名義出現。
三、合伙期限
合伙期限：合伙施工的項目開工至完工、各方結算完畢及相關法律規定的責任與義務結束后為止。
四、出資額、方式及比例
1、甲方出資額為，占全部出資比例的_________%。
2、乙方出資額為，占全部出資比例的_________%。
五、盈余分配與債務承擔
1、盈余分配，以出資為依據，按比例分配；
2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還；合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，共同承擔。
六、權利與義務
1、合伙期間的財務由甲乙雙方共同核算與管理，合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲乙雙方同意后方可支出與進帳；
2、甲方負責該工程項目部全部管理工作；
3、甲、乙雙方共同決定合伙重大事項；
4、甲、乙雙方共同承擔由該工程產生的一切責任與義務。
七、禁止行為
1、未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以工程合伙名義進行業務活動，由此而產生的一切后果均由本人承擔，與其他合伙人無關；
2、禁止合伙人在合伙不利時退伙。
八、合伙期滿
合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配并承擔工程完工后由法律規定的責任與義務。
九、糾紛解決
合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以起訴諸于法院。
十、生效及補充
1、本協議自各方簽字后生效，各方各執一份；
2、未盡事宜，雙方另行協商，并訂立補充協議。
甲方：______________________
______年_____月_____日
乙方：______________________
______年_____月_____日
合伙建筑承包合同4
甲方：________________________
乙方：________________________
為確保甲方在于田縣吉音礦石料有限公司石料加工、生產的質量及安全生產，經甲、乙雙方平等協商，為明確雙方權利義務特鑒訂本合同，以共同遵守。
總則
一、甲方根據新疆和田吉音水利樞紐工程要求規格及用量制定生產計劃，乙方根據甲方制定的生產計劃按規格要求，保質保量完成生產加工任務。
二、乙方應具備石料加工生產的資質并按生產需求配備相應資質的技術人員，乙方人員組成應包括必需的安全員、質檢員、爆破工程師并制定、完善安全生產制度。
三、乙方應根據生產計劃需要配備相應的機器設備(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生產、加工設備)。所配備設備在合同期滿后由乙方自行處置。
承攬工程概況
四、工程項目：碎石料石料開采加工。
五、工程總量及規格：擬定碎石料470萬立方(具體以新疆和田吉音水利樞紐工程需求量為準);規格根據新疆和田吉音水利樞紐工程需求情況由甲方制定生產計劃確定。
六、承攬費用及支付方式：
加工承攬碎石料單價為________________________元/立方。
支付方式：根據用料單位新疆和田吉音水利樞紐工程向甲方付款方式結算，在甲方收取新疆和田吉音水利樞紐工程支付的料款后日內，按乙結算的方數結合單價計算支付給乙方。
七、合同期限：自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利樞紐工程用料期滿。
八、合同履約及質量保證金：為確保合同的順利履，乙方需在簽訂本合同之日起五日內向甲方支付履約及質量保證金萬元。保證金在乙方根據生產需要配備全套機械設備并組織加工生產且新疆和田吉音水利樞紐工程開始用料次月月底前返還。
雙方的權利義務
雙方在本合同履行過程中，應嚴格遵守本合同約定，根據互惠互利原則行使權利并履行義務：
九、甲方的權利義務
一)根據新疆和田吉音水利樞紐工程石料需求情況及時制定加工生產計劃以供乙方執行。
二)根據約定支付乙方加工承攬費用。
三)乙方在承攬過程中因管理不善，造成石料加工進度、質量、安全等嚴重后果，或雖未發生嚴重問題，但經甲方書面通知后未按甲方書面通知執行加工承攬施工的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償給甲方造成的經濟損失，就損失金額不能達成一致意見的，乙方按不低于履約保證金金額支付。
四)除乙方不能按本合同約定及甲方計劃完成加工任務，甲方不得與第三人再行簽訂加工承攬合同。
十、乙方的權利義務
一)乙方根據承攬碎石、爆破工程需要，享有設備采購、配置的權利、義務，同時享有管理人員、技術人員、生產人員的聘用選任權、所任人員的獎金利潤分配權。乙方行使權利不得與國家及地方勞動用工制度相抵觸。
二)乙方應根據甲方的生產計劃及規格要求組織石料加工，如不能按期保質、保量完成加工任務，乙方應雙倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利樞紐工程石料所支付的違約金、賠償費用及因此給甲方造成的其它損失。
三)乙方在本合同履行期內不得以甲方、于田縣吉音礦石料有限公司、
新疆和田吉音水利樞紐工程項目部等名義對外出具欠據，其間因乙方承攬工程所發生的債務全部由乙方承擔。
四)乙方所聘用人員應根據需要與簽訂勞動或勞務用工合同，并按規定辦理社會保險費用。所聘人員并應具相應具備所從事工種所需的作業資格證、照。
五)乙方如因無故拖欠工資或社會保險費用而發生勞動爭議，甲方有權封存相當于爭議金額的承攬費，以爭議解決的裁定、判決、或調解協議為依據監督乙方發放。
六)在乙方承攬施工過程中如發現玉石，應及時向甲方通報，根據甲方要求變更開采施工方案。所開采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付開采費用。
十一、違約責任
一)因甲方制定的生產計劃有誤造成加工承攬工程積料無法繼續生產的，所造成損失由發包方承擔。
二)如乙方未按本合同約定及甲方生產計劃完成碎石開采及質量要求對甲方供料造成影響的，乙方應承擔因此對甲方造成的不利影響并向甲方賠償相當于擬定總石料量價款5%的違約金。
十二、合同的生效及終止
本合同自雙方簽字且乙方向甲方支付了履約及質量保證金后生效。
本合同期滿、或因發生不可預見因素致使合同無法履行的、或新疆和田吉音水利樞紐工程變動提前終止用料、或于田縣吉音礦石料有限公司被政策性關停等情況，本合同終止，雙方互不承擔責任。
十三、本合同一式貳份，雙方各執壹份。本合同未盡事宜雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議自雙方簽訂之日生效與本合同具有同等效力。
如因履行合同發生爭議，雙方應協商解決，協商不成由甲方所在地司法機關處理。
甲方（簽字）：________________________
乙方（簽字）：________________________
_______年___月____日
合作方代表：___（以下簡稱甲方）
合作方代表：___（以下簡稱乙方）
根據相關法律，法規之規定，甲乙雙方經過友好協商，在互相遵守和互惠互利的基礎上，為維護合作人的合法權益，順利開展合作事務達成如下協議，望雙方共同遵守。
一、工程概況：___
二、工程地點：___
三、工程內容：___
四、權利和義務：___
甲方負責的內容：
1、甲方負責承包工程的所有施工材料，施工前期費用（包括全部工程墊資費用由甲方負責）
2.甲方按照設計圖要求進行建設施工，主要內容詳見主包合同。
乙方負責的內容，乙方負責甲方的管理工作，以及施工中與政府及相關部門協調工作。
五、質量及工期
本工程質量為合格工程，竣工交付日期___年___月____日。
六、工程價格及付款方式
1、總工程路段為___/公里。
2、價格：本工程路段單價為___萬元/公里，總工程路段總長___/公里，總價為___萬元。
3、付款方式、利潤比例的分配
1.工程委托合同簽訂之日首付合同履約金為萬元，進場7天內付清交通局合同履約金100萬元，其中：付給乙方前期費用萬元，除交通局合同履約金100萬元外，所付乙方金額從乙方的合作所得利潤中抵扣。
2.雙方利潤分配標準
�。�1）甲方全額投資全部工程，利潤分配在主合同工程總造價下浮%
�。�2）乙方協助在工程中的管理工作，協調有關工程事務，利潤分配在主合同工程總造價的%。
3.第二期付款按發包方進度付款比例方式進行付款給乙方，以后付款方式每按進度滾動式付給乙方，余款待總工程完工后一周內一次性付清。
七、違約責任：
�。ㄒ唬┮蚣追绞┕べ|量達不到技術要求，給發包方或乙方造成的損失由甲方全權承擔。
（二）甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款須承擔乙方余款按每天1%滯納金直至付清為止。
（三）本合同發生爭議時雙方協商解決，協議不成由工程所在地人民法院裁決。
�。ㄋ模┕こ掏旯ぜ追礁肚骞こ炭詈�，因甲方原因未付清民工工資給乙方帶來損失由甲方負全部責任。
�。ㄎ澹┍竞贤皇蕉荩p方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方蓋章：___
乙方蓋章：___
___年___月____日
合伙建筑承包合同5
甲方（發包單位）：____________
乙方（承包單位）：____________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程承包事項協商一致，簽訂本承包合同，雙方共同遵照執行。
一、工程名稱：____________
二、工程地點：____________
三、工程內容：土建部分，水電等
四、工程工期：____________
五、工程質量要求：合格
六、工程包工總約：________萬元左右。
七、工程承包方式及取費標準：包工包料，(多少錢每平方米)還是按國家定額計算直接費加%25的管理費。
八、工程價款的撥付及結算方式：基礎完工付總造價的15%以后每層付總造價的10%，余下的10%工款程待工程驗收合格后一次性憑稅務發票付清。留下5%為工程質保金三年后，沒工程質量問題，一次性付給乙方。
九、本工程由乙方按工程施工的進度計劃供應材料，其規格、型號等均由甲方核驗，簽證，方可使用。
十、考核驗收：本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算：
1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。
2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求
3、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。
十一、甲方責任：
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作
4、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。
十二、乙方責任：
1、按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。
2、按甲方的工期計劃要求，認真編制施工作業計劃，每月應按時完成甲方下達的月工期計劃。
3、按合同約定按時足額支付各工種承包費用。
4、嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。
�。�1）乙方應向甲方提供《企業法人營業執照》、《企業資質等級證書》等有效證件。
�。�2）乙方進入甲方施工區域的生產作業人員，應出具作業人員身份證件、特殊工種操作證件等有效證件。
5、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守各項管理規定。
十三、甲、乙雙方在簽訂本合同時，必須同時簽訂下列合同附件。下列附件與本合同具有同等的法律效力。
1、安全生產協議書；
2、治安、保衛、防火等協議書。
十四、甲、乙雙方就材料、設備、工具物品、工藝等方面的事項，可另行約定。
十五、違約責任：
1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：
�。�1）甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業工程款、或不按約定支付勞務作業工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業工程款的利率，并按拖欠金額量向乙方支付每日5%的違約金；
�。�2）甲方不履行或不按合同約定履行義務時，應向乙方支付違約金5%的違約金，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，并順延延誤的乙方工作時間。
2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：
�。�1）乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付元的違約金；
�。�2）乙方施工的工程質量不符合合同約定的`質量要求，但能夠達到國家規定的最低標準時，乙方應向甲方支付________元的違約金。
�。�3）乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付____元的違約金，乙方尚應賠償應其違約給甲方造成的經濟損失，延誤的乙方工作時間不予順延。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十六、本工程甲方委派同志為現場負責人，乙方委派同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。
十七、爭議：
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十八、本合同自簽定后即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十九、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式____份，甲方執____份，乙方執____份。
甲方（合同章）：________乙方：（合同章）________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
地址：__________________地址：________________
電話：________________電話：________________
開戶銀行：____________開戶銀行：____________
帳號：________________帳號：________________
________年____月____日
合伙建筑承包合同6
甲方：_________
乙方：_________
甲方將_________工程的施工任務交給乙方，代表公司處理并承擔質量、進度、安全等技術及經濟責任，經雙方討論認可，達成如下協議：
一、工程名稱：_________
二、工程地點：_________
三、甲方責任：
1、甲方負責辦理施工項目各種手續。
2、負責乙方施工的各種機械設備。
3、幫助解決工程上的疑難問題。
4、督促乙方搞好安全。
5、幫助乙方辦理竣工驗收的各種施工手續。
四、乙方責任：
1、完成業主與建設方簽訂的施工合同。
2、負責工程上的人事、質量、安全及稅收。
3、負責工地上的資金支配權。
4、負責工地上的機械設備管理與維修。
五、核算：本公司各工地單獨核算、虧盈自負，建設方所付工程款甲方不能私自動用。工地所發生的費用由承包人負責。
六、資金與帳務管理各工地上交總價款的配合費_________％，屬公司行政管理人員的工資費用。
七、繳款時間：各工地不管建設方欠款多少，必須分兩次收完，主體實付一半，初驗前必須付清。
八、工程驗收：乙方必須注意工程質量、安全，作到百年大計，質量第一的原則，服從甲方行政管理，接受甲方對質量、安全的監督檢查。
九、資料：乙方房屋竣工后，必須交一套完整的竣工資料及備案證由公司保管。
十、本協議一式四份，雙方各2份。
甲方（簽章）：_________
乙方（簽章）：_________
________年____月____日
________年____月____日
合伙建筑承包合同7
發包方：_____(以下簡稱甲方)
承包方：_____(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條工程項目
1.工程名稱：_____
2.工程地點：_____
3.工程編號：_____
4.工程范圍和內容：全部工程建筑面積_____平方米。
5.工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣___元，其中：人工費___元____(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條工程期限
1.開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
全部工程自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)。
2.施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中第三條規定，分別負責按照完成。
3.在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，并報有關部門備案。
(1)由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;
(2)因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者;
(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需之材料、設備不合要求，而被迫停工不能順利施工者。
第三條物資供應
1.全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理。
(1)特殊材料、統配、部管材料及統配、部管的機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
(2)統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。
(3)包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。
(4)其他方式：________
2.由甲方負責供應的材料和設備的品種、規格、數量及進場期限(詳見甲方供應材料、設備一覽表)。
3.成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成立設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗。甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議。
4.工程所需材料，如因供應部門的規格、品種或材質不能滿足工程要求，必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協議后實行。由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。
5.凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
6.由甲方負責供應的材料和設備，如未按時供應、或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決、因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條工程款結算
1.全部工程造價的結算方式按下列第項規定辦理。
(1)以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
(2)按施工圖預算加包干系數確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。
(3)按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。
(4)包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。
(5)招標的工程，按中標的價款結算。
2.工程款撥付與結算辦法，按現行規定辦理(詳見附件)。
第五條施工與設計變更
1.乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設備要求組織施工，要全部達到合格。
2.要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方造成窩工、返工，材料、構件的積壓，施工力量和機構調遷等損失，應由責任方負擔。
(1)施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。
(2)在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前，按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經辦，銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
(3)在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
(4)在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
3.乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。隱蔽工程在隱蔽以前，乙方應當通知甲方檢查。甲方沒有及時檢查的，乙方可以自行檢查，填寫隱蔽工程檢查記錄，并將該記錄送交甲方。事后甲方對該隱蔽工程進行檢查，符合質量標準的，檢查費用由甲方負擔;不符合質量標準的，檢查費用由乙方負擔。乙方沒有通知甲方檢查，自行隱蔽工程的，檢查費用由乙方負擔。
4.甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦，銀行，做為結算工程款之依據。
第六條竣工驗收、結算與保修
1.乙方在單項工程竣工前五日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
2.竣工工程驗收合格，從驗收之日起三天內，乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使驗收后的工程發生損失，應由甲方承擔。
3.某項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。
4.在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
5.工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
6.竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前十天向甲方提供以下文件：
(1)增減變更文件和其他洽商記錄;
(2)隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
(3)工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
7.乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后十五天內，屬于工業建設項目，應于竣工驗收后三十天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設十五天內，工業建設二十天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦，銀行審定撥款。
8.工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年(采暖工程在第一暖期內)。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理(屬于專業性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理。)
9.工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁
1.由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之___的逾期違約金。
2.甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
3.實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另訂協議。
4.建筑安裝工程承包發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解;解決不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起訴。
第八條附則
1.預算審查手續，由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑒證。
2.在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同(工程協議書)，可做為本合同之附件。雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。
3.招標工程，按《______市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
第九條合同份數及有效期限。
(1)本合同一式____份。甲乙雙方各執正本一份，并分別報送雙方業務主管部門副本一份;其余副本，由甲方送經辦，銀行、建筑物所在地的區、縣工商行政管理局各一份備案。
(2)本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
甲方：_____
乙方：________
代理人：____
代理人：_______
____年__月__日
____年__月__日
合伙建筑承包合同8
轉讓方：_____________________________(下稱“甲方”)
地址：_______________________________
法定代表人：_________________________
職務：_______________________________
受讓方：_____________________________(下稱“乙方”)
地址：_______________________________
法定代表人：_________________________
職務：_______________________________
鑒于：
年_____月_____日，_________法院作出_____________中法執字第_____號《民事裁定書》，將_________(建筑面積共計_________平方米)裁定給甲方;
甲方擬將取得的上述在建工程轉讓給乙方。
甲、乙雙方因在建工程轉讓事宜，經協商一致，簽署本協議，共同遵守執行。
第一條 標的物
甲方轉讓給乙方的標的物為：
位于_________________(建筑面積共計_________平方米)。上述標的物以下統稱“房產”。
第二條 價款及支付
一、價款
甲方轉讓房產總價格為人民幣_________元。
二、支付
本協議自生效之日起30個工作日內支付總價款的_________%，計人民幣_________元;
下列條件全部滿足之日起90個工作日內支付總價款的_________%，計人民幣_________元：
甲方已依據《民事裁定書》將房產權屬證書辦至甲方名下;
甲方與乙方/乙方指定的民事主體正式簽署《商品房購銷合同》，將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體;
本市房地產交易中心受理房產過戶申請。
房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下之日起30個工作日內支付總價款的_________%，計人民幣_________元。
第三條 稅費
甲方依據《民事裁定書》辦理房產權屬證書所需稅費由甲方負擔;
甲方將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體所需稅費按照法律規定由甲方與乙方/乙方指定的民事主體各自負擔。
第四條 雙方義務
一、甲方義務。房產權屬證書及過戶手續由甲方負責辦理，具體如下：
甲方于本協議生效之日起5個工作日內依據《民事裁定書》開始辦理房產權屬證書;
甲方依據《民事裁定書》取得房產權屬證書之日起5個工作日內完成下列事項：
與乙方/乙方指定的民事主體簽署《商品房購銷合同》;
開具售房發票;
向本市房地產交易中心提交房產過戶申請及相關資料。
二、乙方義務
如期支付房產轉讓款;
協助辦理房產權屬證書。
第五條 協議變更與解除
一、修改本協議須經雙方協商一致并簽署書面補充協議：
二、出現下列情形之一，甲方有權解除協議：
乙方逾期付款超過120個工作日;
乙方未能協助甲方辦理房產證書。
三、出現下列情形之一，乙方有權解除協議：
甲方未于本協議規定期限將房產權屬證書及辦至甲方名下;
甲方未于本協議規定期限將房產權屬證書及辦至乙方/乙方指定的民事主體名下;
甲方對房產的權益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有權、行使權利受到限制、無法取得房產權屬證書、無法將房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下
未經乙方書面同意，甲方將房產抵押/轉讓/贈與/投資/抵債給乙方/乙方指定的民事主體之外的人。
四、解除協議書面通知到達相對方之日起，本協議即告解除。
五、本協議解除之日起5個工作日內，甲方將已收取的房產轉讓款退還乙方。
六、本協議的解除不影響違約方承擔違約責任。
第六條 違約責任
任何一方違反本協議規定，須賠償相對方因此遭受的損失。
第七條 合同的變更
當事人如需要修改合同條款或者合同未盡事宜，須經雙方協商一致，簽訂補充協定，補充協定與本合同具有同等效力。
第八條 協議附件
本協議附件包括但不限于：
第九條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協議或遲延履行本協議，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十條 爭議的解決
本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條 權利的保留
任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十二條 后繼立法
除法律本身有明確規定外，后繼立法(本協議生效后的立法)或法律變更對本協議不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更，經協商一致對本協議進行修改或補充，但應采取書面形式。
第十三條 通知
本協議要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。
前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本協議中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任
第十四條 協議的解釋
本協議各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。
第十五條 生效條件
本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。
第十六條 其他
本協議一式_________份，具有相同法律效力。各方當事人各執_________份，其他用于履行相關法律手續。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
代表人(簽字)：_______
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
簽訂地點：_____________
合伙建筑承包合同9
合伙人：
___(以下簡稱甲方)，居住地：___身份證號碼：___
___(以下簡稱乙方)，居住地：___身份證號碼：___
甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜，達成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營項目和范圍
合伙項目以福建___公司中標合同確認的項目內容及范圍為準;
甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以福建___公司名義出現。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
甲方以現金出資，出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例 %。
乙方以設備出資(含當地協調社會關系)，占 %。
五、盈余分配與債務承擔
盈余分配，以出資為依據，按比例分配;
合伙如產生債務，先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，按比例承擔。
六、退伙
合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙;
退伙需經對方同意，方可實行;
未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。
七、權利與義務
甲方為合伙期間的財務負責人，合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時，甲方參與合伙項目的日常管理;
乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調，并參與日常管理;
甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。
八、禁止行為
未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;
禁止合伙人在合伙不利時退伙。
九、合伙期滿
合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配。
十、糾紛解決
若雙方有糾紛則協商解決，簽訂的補充協議與此協議具有同樣法律效力。若協商不成，則___所在地法院解決
第一條合伙宗旨：___________________________________________________
第二條合伙名稱 、主要經營地：______________________________________
第三條合伙經營項目和范圍：_________________________________________
第四條合伙期限，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止，共_________年。
第五條出資金額、 方式、期限
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出資，計人民幣_________元;______________(其他合伙人同上順序列出)
(二)各合伙人的出資，于_________年_________月_________日以前交齊。
(三)本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。
第六條盈余分配與債務承擔
合伙各方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧。
(特別提示：盈余分配與債務承擔可以約定按各合伙人各自投資或者平均分配。未約定分擔比例的，由各合伙人按投資分擔。任何一方對外償還后，另一方應當按比例在10日內向對方清償自己應負擔的部分。)
(一)盈余分配：以_________________為依據，按比例分配。
(二)債務承擔：合伙債務先以合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以_________________為依據，按比例承擔。
第七條入伙、退伙、出資的轉讓
(一)入伙
新合伙人入伙，必須經全體合伙人同意;
承認并簽署本合伙協議;
除入伙協議另有約定外，入伙的新合伙人與原合伙人享有同等權利，承擔同等責任。入伙的新合伙人對入伙前合伙企業的債務承擔連帶責任。
(二)退伙
自愿退伙。合伙的經營期限內，有下列情形之一時，合伙人可以退伙：
a合伙協議約定的退伙事由出現;
b經全體合伙人同意退伙;
c發生合伙人難以繼續參加合伙企業的事由。
合伙協議未約定合伙企業的經營期限的，合伙人在不給合伙企業事務執行造成不利影響的情況下，可以退伙，但應當提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙給合伙造成損失的，應當賠償損失。
當然退伙。合伙人有下列情形之一的，當然退伙：
a死亡或者被依法宣告死亡;
b被依法宣告為無民事行為能力人;
c個人喪失償債能力;
d被人民法院強執行在合伙企業中的全部財產份額。
以上情形的退伙以實際發生之日為退伙生效日。
除名退伙。合伙人有下列情形之一的，經其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：
a未履行出資義務;
b因故意或重大過失給合伙企業造成損失;
c執行合伙企業事務時有不正當行為;
d合伙協議約定的其他事由。
對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人對除名決議有異議的，可以在接到除名通知之日起30日內，向人民法院起訴。
合伙人退伙后，其他合伙人與該退伙人按退伙時的合伙企業的財產狀況進行結算。
(三)出資的轉讓。
允許合伙人轉讓其在合伙中的全部或部分財產份額。
在同等條件下，合伙人有優先受讓權。
如向合伙人以外的第三人轉讓，第三人應按入伙對待，否則以退伙對待轉讓人。合伙人以外的第三人受讓合伙企業財產份額的，經修改合伙協議即成為合伙企業的合伙人。
第八條合伙負責人及合伙事務執行
全體合伙人共同執行合伙企業事務。(適用于規模小的合伙企業。)
合伙協議約定或全體合伙人決定，委托_________為合伙負責人，其權限為：
對外開展業務，訂立合同;
對合伙事業進行日常管理;
出售合伙的產品(貨物)、購進常用貨物;
支付合伙債務;
第九條合伙人的權利和義務
(一)合伙人的權利：
合伙事務的經營權、決定權和監督權，合伙的經營活動由合伙人共同決定，無論出資多少，每個人都有表決權;
合伙人享有合伙利益的分配權;
合伙人分配合伙利益應以出資額比例或者按合同的約定進行，合伙經營積累的財產歸合伙人共有;
合伙人有退伙的權利。
(二)合伙人的義務：
按照合伙協議的約定維護合伙財產的統一;
分擔合伙的經營損失的債務;
為合伙債務承擔連帶責任。
第十條禁止行為
未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合伙，造成的損失按實際損失進行賠償。
禁止合伙人參與經營與本合伙競爭的業務;
除合伙協議另有約定或者經全體合伙人同意外，合伙人不得同本合伙進行交易。
合伙人不得從事損害本合伙企業利益的活動。
第十一條合伙營業的繼續
(一)在退伙的情況下，其余合伙人有權繼續以原企業名稱繼續經營原企業業務，也可以選擇、吸收新的合伙人入伙經營。
(二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情況下，依死亡合伙人的繼承人的選擇，既可以退繼承人應繼承的財產份額，繼續經營;也可依照合伙協議的約定或者經全體合伙人同意，接納繼承人為新的合伙人繼續經營。
第十二條合伙的終止和清算
(一)合伙因下列情形解散：
合伙期限屆滿;
全體合伙人同意終止合伙關系;
已不具備法定合伙人數;
合伙事務完成或不能完成;
被依法撤銷;
出現法律、行政法規規定的合伙企業解散的其他原因。
(二)合伙的清算：
合伙解散后應當進行清算，并通知債權人。
清算人由全體合伙人擔任或經全體合伙人過半數同意，自合伙企業解散后15日內指定_________合伙人或委托第三人，擔任清算人。15日內未確定清算人的，合伙人或者其他利害關系人可以申請人民法院指定清算人。
合伙財產在支付清算費用后，按下列順序清償：合伙所欠招用的職工工資和勞動保險費用;合伙所欠稅款;合伙的債務;返還合伙人的出資。
清償后如有剩余，則按本協議第六條第一款的辦法進行分配。
清算時合伙有虧損，合伙財產不足清償的部分，依本協議第六條第二款的辦法辦理。各合伙人應承擔無限連帶清償責任，合伙人由于承擔連帶責任，所清償數額超過其應當承擔的數額時，有權向其他合伙人追償。
第十三條違約責任
合伙人未按期繳納或未繳足出資的，應當賠償由此給 其他合伙人造成的損失;如果逾期_____年仍未繳足出資，按退伙處理。
合伙人未經其他合伙人一致同意而轉讓其財產份額的，如果他合伙人不愿接納受讓人為新的合伙人，可按退伙處理，轉讓人應賠償其他合伙人因此而造成的損失。
合伙人私自以其在合伙企業中的財產份額出質的，其行為無效，或者作為退伙處理;由此給其他合伙人造成損失的，承擔賠償責任。
合伙人嚴重違反本協議、或因重大過失或違反《合伙企業法》而導致合伙企業解散的，應當對其他合伙人承擔賠償責任。
合伙人違反第九條規定，應按合伙實際損失賠償勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
第十四條合同爭議解決方式
凡因本協議或與本協議有關的一切爭議，合伙人之間共同協商，如協商不成，提交_________仲裁委員會仲裁，或在各方商定的其它城市。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。
第十五條其他
(一)經協商一致，合伙人可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的，以補充、修改后的內容為準。
(二)入伙合同是本協議的組成部分。
(三)本合同一式_________份，合伙人各執一份，送登記機關存檔一份。
(四)本合同經全體合伙人簽名、蓋章后生效。
合伙人(簽章)：_________
_________年_____月_____日
簽訂地點：________
【合伙建筑承包合同】相關文章：
合伙建筑承包合同11-14
建筑承包合同11-12
建筑承包合同10-19
建筑承包合同10-19
建筑勞務承包合同04-27
建筑用地承包合同10-23
建筑防水承包合同07-14
建筑裝飾承包合同11-07
簡單建筑承包合同10-23