模具加工合同15篇
在當今不斷發展的世界,合同起到的作用越來越大,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的模具加工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
模具加工合同1
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方制作模具及樣件,經雙方平等協商后確定如下責任和義務。
1、甲方負責提供實物樣件及圖紙、驗收標準、模具制作要求。
2、乙方負責按照甲方規定的模具質量及要求制作,并及時向甲方匯報模具制作進度。
3、乙方負責甲方提供圖紙及實樣的保密,并在模具交付時將實樣返回甲方
4、模具制出的零件質量需達到實樣外觀尺寸、結構合理、強度要求,無毛X等其它不良,模具等級按照甲方制定的內部標準。
5、
①、模具制作要求以人性化、安全為基礎,模具在調試、正常生產情況下不得出現掉落或斷裂等嚴重危害生產安全的情況,此類情況造成的損失由乙方負全責;
、、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。
、、模具制作完成后,由乙方負責全部試模費用,直至模具與產品驗證合格。試模材料由甲方提供(跟生產用料一致)
7、模具驗收后如果甲方由于各種原因需修改模具,費用另外報價,相關修改模具費用雙方進行協商,以書面形式達成一致。
8、模具費由甲方承擔,產權由甲方所有,合同生效后模具費先預付50%,余款待模具小批量試產后付30%,尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個月內結清。(如果模具無訂單試產則在樣品合格后三個月內付40%,尾款10%在五個月內結清)
9、開模周期為收到預付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)
10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%天、超過十天罰款3%天;合格樣按合同規定時間推遲超出二天罰款2%天、超過10天罰款5%天。
1
1、模具正式移交時乙方同時需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發送),給甲方。1
2、若模具壽命不足合同規定壽命,乙方無償提供維修配件,以使模具達到設計壽命要求。
1
3、在生產過程中存在連續修;蛘邿o法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價格40%的模具費用。
1
4、甲方技術部工程人員就模具的制造進程和具體的配合,有權對乙方項目負責人和工程師進行協商,乙方就甲方技術人員提出合理的要求(如時間進度)應積極配合,不得推諉和拖延,有困難雙方協商解決。
1
5、解決合同糾紛的方式:未盡事宜雙方協商解決,協商不成由合同履行地法院解決,本合同履行地為____省____縣。此協議一式貳份,甲乙雙方各執一份,并自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為________年。
甲方代表:乙方代表:
甲方蓋章:乙方蓋章:`
____日期:________年____月____日
模具加工合同2
定作方: 承攬方:
一、定作方:產品要求:
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長1.4米送樣各10根鋁型材。
二、付款及模具驗收:由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成,并送樣到定作方處確認。
三、模具所有權為定作方所有,承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以后生產中,由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
四、解決合同糾紛的方式:按國家合同法處理。
五、雙方協商的其他條款:各款鋁型材采購量達4噸時(含4噸),退回模具款。
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
甲方:乙方:
年 月 日:
模具加工合同3
需方單位: (以下簡稱甲方)
供方單位: (以下簡稱乙方)
本著互惠互利、友好合作、現甲乙雙方協商達成 泡沫五金模具加工(以下簡稱合同物料)供需事宜達成一致。為明確雙方權利與義務,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.本次模具制作總費用為 元(不含稅、不需開發票),其中甲方需付 元。模具造價說明∶本工程總價格包含乙方制造以上模具過程中所涉及的全部材料款、配件款、制作費、試模費、運輸費 、安裝調試費及一年的保修費用等。
二.模具制造工期及交貨地點:
1.工作期為15天(第一次交付合格的產品),即于 年 月 日前提供全部模具用于試模。
2.模具交付后,甲方提出改模,自發出改模資料日計,若沒有重大結構修改的必須在5天內給予完成所有的模具問題點修改,向甲方交付合格模具并能正常生產出合格的產品;如由于甲方原因結構發生重大變更或中途修改設計導致乙方延誤交付時間的,乙方應及時提出,并雙方應根據實際情況重新定立書面的交付時間表,并由雙方代表簽名確認。
3.試產后甲方再次發出改模資料日計,若是小修小改或乙方首改遺漏問題點的必須在3個工作日給予完成所有的模具問題點修改,向甲方交付合格模具并能正常生產出合格的產品。
4.交貨地點為甲方指定的加工廠家,運輸費用由乙方承擔;運輸過程若造成模具損壞應由乙方負責維修。
三.圖紙及技術資料的提供∶
1.甲方提供產品的設計文檔、確定產品的原材料及收縮率,乙方負責模具結構設計,并在3個工作日內提交模具結構3D圖給甲方審核,其圖中必須有詳細的結構設計要求,并經甲方確認的技術工藝方案,雙方確認的模具技術要求,乙方方可進行相關加工制作。
2.乙方必須嚴格按照甲方提供的《模具制作標準》資料文件進行模具的設計與制造。
四.模具驗收以及交付
1.乙方交模后,由于甲方原因60天內不投(試)產或檢驗確認,模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告,辦理結算付款手續。
2.技術質量驗收標準要求: 按雙方簽定樣板或相關的技術文件或檢驗標準、技術圖紙等作為驗收標準。
五.不合格處理及違約責任∶
1.甲方憑《模具驗收報告》辦理向乙方付款結算手續。對模具驗收不合格的、且屬于乙方責任時,由乙方修正或重作,所造成的一切費用由乙方承擔,交貨期不變。若乙方設計提供的圖紙有誤,乙方承擔由此帶來的全部損失,但是如果產品圖紙或模具圖紙由甲方提供的,損失由甲方承擔,交貨期順延。
2.乙方不能按期交貨的,每延遲一天甲方可按總造價的千分之十作罰金。乙方超過交貨期20天,按不能交貨處理。或乙方不能交貨的,本合同終止,乙方須向甲方雙倍返還定金。
5. 模具在使用過程中,不能達到合同規定要求的,由乙方負責修理或重作及其費用開支,經30天內維修或重作,也不能達到合同規定要求的,乙方賠償甲方損失。損失的計算標準為該模具的制造費用。
六.售后服務:
1.模具連續正常使用,乙方免費保修一年,并免費提供必要的易損易耗備件。
2.模具驗收后,一年內乙方對模具制造質量負責,并無條件地提供免費快速服務(8小時內要給予響應)。因甲方需要結構更改,乙方需提供快速服務,可根據產生的成本酌情收取改模費。
七.模具款結算方式:
1.開模前甲方需先付完應付款項部分。
2、若此款泡沫的進貨金額在 時間內達到 ,乙方需一次性返還甲方開模費,費用將直接在當月貨中扣除,模具所有板歸乙方所有。
3、若此款泡沫的進貨金額在 時間內沒有達到 ,甲方所開的模具費就不返還,模具所有板歸乙方所有。
八.泡沫產品重量及價格
泡沫單價為 元每套(不含稅),重量為 g每套。產品重量正負差為
九.其它約定事項
1.雙方互負保密義務和責任。對甲方產品有關的所有技術資料,乙方不得以任何方式提供給第三方。
2.經濟責任:按國家相關民法典執行. 解決合同糾紛的方式:雙方協商解決或由雙方所在地人民法院仲裁。
3.乙方若未按本合同規定的時間交付模具,甲方對乙方的逾期交付有權追究違約金。
4.未盡事宜的補充協議,技術協議,與本合同具有同樣的法律效力。本合同經甲、乙雙方簽字蓋章即生效,如一方因故需要修改、變更、中止、解除,須經雙方協商同意,并有雙方簽字的書面協議。
十. 本合同一式兩份,甲乙各執一份,簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
授權代表: 授權代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
模具加工合同4
甲方: 乙方:
xxx(一下簡稱甲方)因產品生產需要,委托xxxx (以下簡稱乙方)制造耳機塑料模具5副,經雙方友好協商達成如下協議:
一:模具名稱、數量及價格:(見附表)
二:模具要求:
1、型芯材料SD61,型腔材料SD61.
2、模具全部自動脫模.
3、模具首次交樣時間為20xx年6月15日前,交模時間為20xx年6月30日前。.
4、按國家相關的模具技術要求設計加工模具,注塑件無飛邊、毛刺.收縮等缺陷;
5、模具壽命:100萬模次以上;
6、模具分型面錯型不得有;
7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄為標準. 三:制模依據:按甲方提供的實物樣件進行設計加工;
四:售后服務:
1、模具質保壽命期內,乙方負責模具的修理,原則上修模地點在甲方,如遇甲方加工設備等原因無法在甲方完成修理的,可以送回到乙方修理,相關費用由乙方負責;
2、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費,不計勞務費.
五:乙方需要提供給甲方的資料:
1、最終開模產品圖;
2、全部模具零件,裝配圖;
3、模具操作及保養說明書;
4、模具材料的質量保證書。
六:付款方式:
1、合同正式簽訂之后首付定金(預付款)為總額的40%,即4萬元整;
2、模具交貨驗收合格后再付總額的40%,即4萬元整;
3、余款在模具交貨驗收合格后10天內付清.
七:違約責任:
1、如乙方準時按質量完成模具加工,甲方應按時支付給乙方相應的模具款,如未按時支付(非人為因素除外)模具款,甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0.1%.
2、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理,如乙方不能按時交模,則每延遲交模時間(含試模合格的時間)一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰,如果延遲交模時間超過1個月,甲方就不再接收此模具,并有權收回此模具之全部已付款,乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金,并承擔甲方由此造成的一切損失,其它事項雙方協商解決或按合同法相關條款處理.
八:本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效.
甲方: 代表: 日期:
乙方: 代表: 日期:
模具加工合同5
合同編號:
簽訂地點:
定作方: (以下簡稱甲方)
承攬方: 模具有限公司(以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方友好協商本著互惠互利原則就甲方委托乙方加工鋁型材模具達成以下協議:
1、 乙方按甲方提供的模具外形尺寸、裝配尺寸、型材截面圖、技術參數、公差要求等制作模具。如有異議,乙方書面提出,雙方協商解決。
2、 對乙方材質規格要求、技術標準。
2.1、乙方必須保證模具鋼為牌號為H13R的國標鍛鋼或H13R的國際電渣重熔圓鋼。加工合同模板2.2、模具的各項尺寸應符合甲方規定的公差要求,出材各部分尺寸要符合圖吃公差要求,并執行國家有關標準要求。
2.3、模具硬度要求在HRC48~52范圍內。
3、雙方責任:
3.1、630T、800T擠壓機新模允許上機試模4次(修模三次);1000T擠壓機新模具允許上機試模5次(修模4次);超過允許試模次數未合格的,該模具不予驗收,由乙方補做或退模。如乙方仍要再次試模,需向甲方申請同意后方可再試。超標試模收費標準為630T為50元∕次,800T、1000T為60元∕次。此試模費由乙方負擔。特殊復雜截面試模次數另行商量。(由于甲方人為因素造成試模次數增多的不計)
3.1.1、乙方所加工模具出材必須包產:630T出材3噸,出材壁厚0.6mm以上(包含0.6mm);800T出材4噸,出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm);1000T出材5噸,出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm)。在相應的機型上,若出材壁厚低于所規定的出材不厚,則包產產量減半。單層卷簾門片包產2噸,雙層卷簾門片包產3噸。
3.1.2、乙方為甲方加工的模具,出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm)的建筑型材,首次上機合格率應在40%以上。難度較大的特殊型材首次上機合格率另議。
3.1.3、特殊型材模具包產產量,應另行協商解決,以書面形式為準。
3.1.4、模具出材不符合甲方要求(不符合甲方圖紙公差要求)該模具不予驗收,由乙方補做或退模。
4模具試模驗收標準
4.1檢驗項目及驗收標準。
4.1.1 壁厚
4.1.1.1按模具訂購單要求的出材壁厚及壁厚公差要求驗收(允許偏差相同的各個面的壁厚差≤0.05mm),在正常工藝的出料口溫度520-530℃前提下。
4.1.1.2壁厚測量結果以試模1條棒取尾部6米以內樣品為準。
4.1.2尺寸偏差:型材外形尺寸符合《型材檢驗圖》中標準尺寸和公差要求以及GB5237.1-20xx《鋁合金建筑型材國家標準-基材》高精級要求。
4.1.3型材的角度允許偏差、平面間隙、扭擰度:均按GB5237.1-20xx《鋁合金建筑型材國家標準-基材》高精級驗收。
4.1.4表面質量:
4.1.4.1堿蝕不得有明顯的組織條紋及粗大晶塊。
4.1.4.2堿蝕不得有明顯的焊合線顯現(在正常出料口溫度及正常擠壓比情況下)。
4.1.4.3手摸不得感覺有凸起或凹下的骨線及噴涂后帶筋處產生暗影。
4.2維修質量:
4.2.1新模試模維修過程中上、下模(面模)不允許有燒焊現象,否則作退模處理或按90%折價后交付使用并且該模具不保保質期。
4.3甲方對模具使用的職責:
4.3.1甲方收到乙方模具時,必須對模具硬度進行驗收,若不合格不能使用作退模處理,使用后則作為模具硬度合格。
4.3.2使用模具時,必須使用專用墊或用合理通用墊,對用墊不正確造成模具報廢,則由甲方負責。
5、特殊品種模具的界定及允許維修次數:
5.1特殊品種模具的界定
5.1.1懸臂長度大于寬度3倍以上的品種模具。
5.1.2方管料外接圓≧85mm且開模壁厚≤0.95mm的模具。
5.1.3轉角料開模壁厚≤1.2mm的模具。
5.2因乙方模具質量問題,未達到保產噸位的結算方式:模具金額/標準噸位*實際完成噸數=應付模具款。
5.3新模具維修及費用承擔若甲方每年由訂購模具金額不足100萬元,則由模具金額中扣除6%作為甲方的修模費用。若超過100萬元,則乙方負擔甲方一個修模工的費用。
6、交貨時間:
乙方收到甲方模具訂單和圖紙確認后,以圖紙確認日期為止,當天訂單10套以內7天交貨,30套以內10-15天交貨,30套以上待定,如遲到一天,按每套每天50元扣罰,如因特殊情況,延期交貨,以書面形式回復協商。
7、交貨地點及運輸費用:
乙方負責將模具采用托運到甲方公司或者公司所屬地汽車站或火車站,由甲方自行提貨。托運費用由乙方承擔。甲方收到乙方模具,根據發貨單的貨名、規格、數量、金額確認無誤后,在乙方發貨單上簽字確認,并將發貨單在24小時內回傳給乙方,超時視為甲方默認,根據乙方的發貨單為準,發貨單傳真件和發貨單原件同樣有效。
8、結算及付款方式
8.1當月發生的模具款,于次月5日前雙方對賬、折退、沖減、確認(簽字、蓋章)。
8.2甲方于每次發貨前付給乙方當次模具款的80%,剩余20%模具款作為質保金,累計至15萬元時,超出部分必須于次月20日前全部付清。
8.3需開具增值稅票的,乙方須于每月20日前將票據寄送甲方,方能付款,乙方開票額=甲方當月付款額,甲方未付款的乙方不開發票。
9、其他約定事項
9.1甲方在生產過程中因模具質量而造成的損失,乙方僅負責賠償該模具的價格或修補,重新制作。
9.2甲方提供圖紙,乙方有義務為其保密,不得向其他廠家泄露或兩年內承攬甲方以書面告知乙方屬于甲方專利產品的模具義務。如泄露出去,甲方有權追究乙方的法律責任和經濟責任。
9.3模具至甲方廠內12個月仍未滿核對噸位,視為已滿噸位模具處理;12個月不夠包產噸位而報廢的模具,經雙方確認后,甲方退回乙方自行處理,乙方可要求甲方按包產量折算價格付款,也可要求免費配模,產量續加。
9.4、甲方未能按約定的結算方式付款,乙方有權終止合同并有權追究甲方延期付款額5‰的違約金責任。
9.5、連續兩個月時間內甲方未有訂單業務視為合同終止。所欠模具款在合同終止五個月內支付給乙方。
9.6、未盡事宜,雙方另行補充協議,同時并具有同等法律效力。
9.7、甲、乙雙方必須認真履行本合同,不得違約,如違約則按合同法處理。
9.8、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,本合同簽字蓋章即日起生效。(傳真件同樣有效)
9.9、本合同長期有效,即從本合同生效之日起至甲方付清乙方全部貨款為止。
甲方: 乙方: 模具有限公司 (蓋章) (蓋章)
地址: 地址:
傳真:傳真:
電話: 電話:
法人: 法人:
代理人: 代理人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
模具加工合同6
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方制作模具及樣件,經雙方平等協商后確定如下責任和義務。
1、 甲方負責提供實物樣件及圖紙、驗收標準、模具制作要求。
2、 乙方負責按照甲方規定的模具質量及要求制作,并及時向甲方匯報模具制作進度。
3、 乙方負責甲方提供圖紙及實樣的保密,并在模具交付時將實樣返回甲方
4、 模具制出的零件質量需達到實樣外觀尺寸、結構合理、強度要求,無毛刺等其它不良,模具等級按照甲方制定的內部標準。
5、 ①、模具制作要求以人性化、安全為基礎,模具在調試、正常生產情況下不得出現掉落或斷裂等嚴重危害生產安全的情況,此類情況造成的損失由乙方負全責;
②、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。
、、模具制作完成后,由乙方負責全部試模費用,直至模具與產品驗證合格。試模材料由甲方提供(跟生產用料一致)
7、 模具驗收后如果甲方由于各種原因需修改模具,費用另外報價,相關修改模具費用雙方進行協商,以書面形式達成一致。
8、模具費由甲方承擔,產權由甲方所有,合同生效后模具費先預付50%,余款待模具小批量試產后付30%,尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個月內結清。(如果模具無訂單試產則在樣品合格后三個月內付40%,尾款10%在五個月內結清)
9、開模周期為收到預付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)
10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%/天、超過十天罰款3%/天;合格樣按合同規定時間推遲超出二天罰款2%/天、超過10天罰款5%/天。
11、模具正式移交時乙方同時需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發送),給甲方。 12、若模具壽命不足合同規定壽命,乙方無償提供維修配件,以使模具達到設計壽命要求。
13、在生產過程中存在連續修;蛘邿o法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價格40%的模具費用。
14、甲方技術部工程人員就模具的制造進程和具體的配合,有權對乙方項目負責人和工程師進行協商,乙方就甲方技術人員提出合 理的要求(如時間進度)應積極配合,不得推諉和拖延,有困難雙方協商解決 。
15、解決合同糾紛的方式:未盡事宜雙方協商解決,協商不成由合同履行地法院解決,本合同履行地為浙江省寧海縣。 此協議一式貳份,甲乙雙方各執一份,并自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為二年。
甲方代表: 乙方代表:
甲方蓋章: 乙方蓋章: `
日期: 年 月 日
模具加工合同7
定作方: 承攬方:
二、定作方:產品要求:
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收:由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成,并送樣到定作方處確認。
四、模具所有權為定作方所有,承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以后生產中,由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
五、解決合同糾紛的方式: 按國家合同法處理。
六、雙方協商的其他條款: 各款鋁型材采購量達4噸時(含4噸),退回模具款。 有效期限: 11年 08月27日至 12年 08月 26日
甲方:乙方:年月日:
模具加工合同8
甲方:乙方:
。ㄒ幌潞喎Q甲方)因產品生產需要,委托(以下簡稱乙方)制造耳機塑料模具5副,經雙方友好協商達成如下協議:
一:模具名稱、數量及價格:(見附表)
二:模具要求:
1、型芯材料D61,型腔材料D61。
2、模具全部自動脫模。
3、模具首次交樣時間為________年____月____日前,交模時間為________年____月____日前。。
4、按國家相關的模具技術要求設計加工模具,注塑件無飛邊、毛刺。收縮等缺陷;
5、模具壽命:100萬模次以上;
6、模具分型面錯型不得有;
7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄為標準。
三:制模依據:按甲方提供的實物樣件進行設計加工;
四:售后服務:
1、模具質保壽命期內,乙方負責模具的修理,原則上修模地點在甲方,如遇甲方加工設備等原因無法在甲方完成修理的,可以送回到乙方修理,相關費用由乙方負責;
2、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費,不計勞務費。
五:乙方需要提供給甲方的資料:
1、最終開模產品圖;
2、全部模具零件,裝配圖;
3、模具操作及保養說明書;
4、模具材料的質量保證書。
六:付款方式:
1、合同正式簽訂之后首付定金(預付款)為總額的40%,即4萬元整;
2、模具交貨驗收合格后再付總額的40%,即4萬元整;
3、余款在模具交貨驗收合格后10天內付清。
七:違約責任:
1、如乙方準時按質量完成模具加工,甲方應按時支付給乙方相應的模具款,如未按時支付(非人為因素除外)模具款,甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0。1%。
2、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理,如乙方不能按時交模,則每延遲交模時間(含試模合格的時間)一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰,如果延遲交模時間超過1個月,甲方就不再接收此模具,并有權收回此模具之全部已付款,乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金,并承擔甲方由此造成的一切損失,其它事項雙方協商解決或按合同法相關條款處理。
八:本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效。
甲方:代表:____日期:
乙方:代表:____日期
模具加工合同9
定作方:承攬方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
聯系人: 聯系人:
一、 經雙方友好協商, 定作方委托承攬方加工生產__ __ 模具共______ 套,模具及零件加工合作合同范本。雙方達成如下加工協議模具基本情況:
產品名稱序 號零件名稱穴 數( 模具類型) 模具單價(RMB 元)
交貨條件
總價:(含17% 增值稅)
二、以上各套模具使用材質:_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。
三、雙方的權利及責任:
定作方責任及權利如下:
1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷售預測。
2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料,定作方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,承攬方應征詢定作方意見,由定作方確認。
4. 承攬方完成模具的設計和制造后,由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的`夾治具和模具。
承攬方權利及責任如下:
1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。
2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3. 模具由定作方認證合格后,由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續加工生產,則由承攬方負責模具的修理和維護,承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給定作方生產的所有模具,承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。
四、 技術條款:
1. 模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;
2. 在雙方協商無異議之后,定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;
3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。
4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求:
日產能:_______K 月產能:______K
5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。
6. 未經定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款:
1. 模具價格:
1.1 經雙方協商后,由承攬方提供定作方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用,承攬方不得以以下原因向定作方要求費用:
1.3.1 承攬方對產品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;
1.3.4 承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5 承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價,由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修;蚋哪, 定作方不承擔任何責任,合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。
1.5 由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用,承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度:
2.1 承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后,即開始進入模具設計和制作階段, 開模周期為__ 天。
2.2 由于定作方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
2.3 如果承攬方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產,承攬方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 結算的方式:
;開17% 增值稅發票。
3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整),定作方支付模具總金額的_____% ,剩余___% 模具費分攤在首K 產品內,如果訂單數量不足K ,定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂后,承攬方提供增值稅發票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內支付。
4. 產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后,承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。
六、 產品品質保證
承攬方在完成模具后,承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質( 首件確認報告) 。
定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
七、模具所有權
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權,均歸定作方所有,承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產, 由承攬方負責保管, 未經定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。
2. 定作方付清模具款后,要求將模具從承攬方處轉出時,承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
3. 模具轉移過程中,如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、 模具維護
1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 并承擔相應的費用。
2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據,定作方可以隨時間登記,無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務,無需定作方另行提出要求。
九、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為定作方所擁有,未經定作方許可,承攬方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,
2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可,承攬方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經定作方許可,嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;
4. 其它未盡保密事項,依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協議” 執行。
十、違約責任
1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣,由承攬方承擔違約責任。每延誤一天,承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產用原材料/ 零部件采購合同>> 進行約定。
3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求,使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者定作方被迫因此取消此項目,從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外,視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。
4. 如承攬方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生后24 小時內以)書面形式通知定作方,并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2 周以上,定作方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜:按《合同法》執行。
十一、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議, 雙方首先通過友好協商解決, 如在30 天內協商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。
十二、本合同雙方須嚴格執行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對方同意, 方可終止本合同。
定作方: 承攬方:
代表: 代表:
年月日年月日
模具加工合同10
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
。2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
、谀>弑仨毶a出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規定。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術要求執行。
、谀>呓Y構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
模具加工合同11
定作方:
承攬方:
二、定作方:產品要求:
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收:由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成,并送樣到定作方處確認。
四、模具所有權為定作方所有,承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以后生產中,由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
五、解決合同糾紛的方式: 按國家合同法處理。
六、雙方協商的其他條款: 各款鋁型材采購量達4噸時(含4噸),退回模具款。
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
甲方:
乙方:
年月日:
模具加工合同12
甲方(訂作方):________________
公司地址:___________________
電話: _______________傳真:__________________
法定代表:_________職務:_________
乙方(承攬方):公司地址:
電話傳真國內工廠:____________
電話: ____________傳真:_______________
法定代表: _____________ 職務:__________________
甲方委托乙方加工項目: __________________
經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工質量要求
制作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料), 且生產制程運作無異常, 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規定的模具壽命時,甲方有權要求乙方重做模具或退款, 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補等處理。
第二條 模具材料及產品零件材料的提供辦法
模具材料由乙方包工包料,模具完成后,需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關檢驗,同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能.
第三條 技術數據、圖紙提供辦法
1.甲方提供產品零件的2D圖紙和3D圖,乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價,模具圖以及的相關技術說明等.
2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理時,應當及時通知甲方,如拖延了交貨期,甲方有權要求乙方減少價款。
3.乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術數據或復制品等.
第四條 驗收標準和方法
1.按照甲方規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方承攬并完成的項目,驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的模具,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第五條 交貨的時間
1.交還模具期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交還模具,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交還模具日期計算:按乙方在報價時的要求模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)。甲方將在給訂金同時簽訂合同, 故以合同簽訂日期為準,但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1~2天).
第六條 模具所有權 ,交貨地點 ,運輸辦法及費用負擔
1. 所完成的模具所有權應屬于甲方,在乙方完成模具并經甲方驗收合格后,乙方應將模具送到甲方指定的在長安范圍內的某個地點,超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用,
2. 如甲方繼續委托乙方使用該模具進行生產運作,模具將暫存到乙方公司,如甲方不再繼續委托乙方使用該模具進行生產,乙方還將負送返模具的責任.
第七條 乙方的違約責任
1.未按甲方圖紙規定的質量交付模具或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2.實行代運送的模具,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第八條 糾紛的處理
委托合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____ 月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
甲方:
委托代表人: 蓋公司章:
____年___月____日
乙方:
法定代表人: 蓋公司章:
____年___月____日
模具加工合同13
編號:__________________
甲方:__________________
乙方:__________________
甲乙雙方經友好協商,就甲方委托乙方(yifang)制造模具事宜達成如下一致:
1、乙方按照甲方提供的零件圖紙
、龠B體引射管座(ADC12)TR01B-02;
、谇惑w(ADC12)TR01B-03設計、制造適合的鋁壓鑄模具,規格為一出二件,模具制造總費用為人民幣叁萬伍仟元整(35000.00元,含稅),費用全部由甲方承擔;序號產品名稱模具名稱模具代號產品材料數量單價備注1QS連體引射管座QS連體引射管模具TR01B-02鋁合金1套1.5萬元/套一出二件2QS腔體QS腔體模具TR01B-03鋁合金1套2.0萬元/套一出二件。
2、交貨期限:乙方須在本合同簽訂后45天內完成模具制造和樣品送檢合格;
3、標識:乙方應在模具表面標識對應的圖號:
、賂R01B-02;
、赥R01B-03作為模具代號;
4、模具驗收:
4.1乙方在模具制造完畢后,須小量生產送樣(所需材料由乙方負責),檢驗合格后,甲方對樣品封樣;樣品檢驗不合格時,乙方無條件修改模具;
4.2樣品驗收合格后20天內進行小批試產,試產零件驗收合格后,甲方對模具實物驗收,出具驗收單;
4.3模具驗收應在小批量生產合格后20天內進行;
5、付款方式及模具制造費用的返還:
5.1合同簽定后甲方先付模具費的50%即17500元給乙方,余下的費用待模具驗收合格后一次性付清。
5.2支付模具費用的余額時,乙方需開具票額為35000元的增值稅票給甲方;
5.3生產量達30000件時,乙方將該模具費用按不含稅金額叁萬貳仟肆佰零柒元(小寫:32407.00元)一次性返還甲方;
6、模具所有權:在未結清模具款之前,模具所有權屬乙方,使用權屬甲方,但乙方不得利用此模具給任何第三方供貨;在甲方結清上述模具款后,模具的所有權和使用權歸甲方,甲方可無條件將模具調離乙方;如有損壞或丟失,乙方須負責修復或重做;
7、模具壽命及保養:
7.1模具應有足夠的強度,使用壽命應在10萬個以上,超過使用壽命后,模具發生損壞時,乙方免費制作模具(乙方免費制作的模具所有權歸乙方,但應遵守第8款約定);
7.2模具在使用壽命內出現損壞時,乙方負責維修并承擔維修費用;
8、乙方不得使用甲方模具為第三方生產產品,或將甲方模具借給第三方使用,乙方違約時,甲方有權對乙方予以罰款:發現第一次罰款拾萬元、第二次罰款貳拾萬元,以此類推;
9、違約責任:
9.1乙方延期交付模具(模具通過驗收,下同),甲方有權按模具制造費用的1%收取乙方每日違約金;
9.2因乙方原因導致逾期30天仍未交付模具時,乙方須按模具制造費用的雙倍賠償甲方損失;
9.3因甲方延期付款,則按1%收取甲方每日違約金;
10、未盡事宜,雙方協商解決;本合同歸深圳市寶安區人民法院管轄;
11、本合同一式兩份,雙方各執一份;
甲方:__________________乙方:__________________
代表簽字:__________________代表簽字:__________________
日期:__________________日期:__________________
模具加工合同14
甲方:
乙方:
(一下簡稱甲方)因產品生產需要,委托(以下簡稱乙方)制造耳機塑料模具5副,經雙方友好協商達成如下協議:
一:模具名稱、數量及價格:(見附表)
二:模具要求:
1、型芯材料D61,型腔材料D61.
2、模具全部自動脫模.
3、模具首次交樣時間為________年____月____日前,交模時間為________年____月____日前。.
4、按國家相關的模具技術要求設計加工模具,注塑件無飛邊、毛刺.收縮等缺陷;
5、模具壽命:100萬模次以上;
6、模具分型面錯型不得有;
7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄為標準.
三:制模依據:按甲方提供的實物樣件進行設計加工;
四:售后服務:
1、模具質保壽命期內,乙方負責模具的修理,原則上修模地點在甲方,如遇甲方加工設備等原因無法在甲方完成修理的,可以送回到乙方修理,相關費用由乙方負責;
2、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費,不計勞務費.
五:乙方需要提供給甲方的資料:
1、最終開模產品圖;
2、全部模具零件,裝配圖;
3、模具操作及保養說明書;
4、模具材料的質量保證書。
六:付款方式:
1、合同正式簽訂之后首付定金(預付款)為總額的40%,即4萬元整;
2、模具交貨驗收合格后再付總額的40%,即4萬元整;
3、余款在模具交貨驗收合格后10天內付清.
七:違約責任:
1、如乙方準時按質量完成模具加工,甲方應按時支付給乙方相應的模具款,如未按時支付(非人為因素除外)模具款,甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0.1%.
2、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理,如乙方不能按時交模,則每延遲交模時間(含試模合格的時間)一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰,如果延遲交模時間超過1個月,甲方就不再接收此模具,并有權收回此模具之全部已付款,乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金,并承擔甲方由此造成的一切損失,其它事項雙方協商解決或按民法典相關條款處理.
八:本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效.
甲方:
代表:
日期:
乙方:
代表:
日期
模具加工合同15
買方:____________賣方:____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
傳真:____________傳真:____________
聯系人:____________聯系人:____________
經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產________模具共______套。雙方達成如下加工協議
模具基本情況:
產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(rmb元)交貨條件
總價:(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質:_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買方責任及權利如下:
1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,買方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,賣方應征詢買方意見,由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和制造后,由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下:
1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,賣方
負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的
地方)
3.模具由買方認證合格后,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產,則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、技術條款:
1.模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
2.在雙方協商無異議之后,買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方,并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1;
3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求:
日產能:_______k,月產能:______k
5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款:
1.模具價格:
1.1經雙方協商后,由賣方提供買方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb_______。
1.3模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度:
2.1賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后,即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為________天
2.2由于買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
2.3如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,賣
方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式:月結,開票后60天,開17%增值稅發票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩余___%模具費分攤在首50k產品內,如果訂單數量不足50k,買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方合同簽訂后,賣方提供增值稅發票(模具總額的____%),買方在二十個工作日內支付。
4.產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、產品品質保證
賣方在完成模具后,賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2.買方付清模具款后,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3.模具轉移過程中,如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、模具維護
1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
2.賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據,買方可以隨時間登記,無需通知。賣方每三個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務,無需買方另行提出要求。
六、知識產權
1.本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為買方所擁有,未經買方許可,賣方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由賣方負責;買方僅同意賣方基于本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息,
2.賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任;未經買方書面許可,賣方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
3.未經買方許可,嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;
4.其它未盡保密事項,依買方與賣方簽訂的“保密協議”執行。
七、違約責任
1.如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣,由賣方承擔違約責任。每延誤一天,賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署《生產用原材料/零部件采購合同》進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方,并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜:按《經濟合同法》執行。
八、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交市法院處理.
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
買方:____________賣方:____________
代表:____________代表:___________
【模具加工合同】相關文章:
模具加工合同11-17
模具加工合同11-17
模具加工承攬合同10-14
模具委托加工合同04-01
模型模具加工合同10-21
模具加工合同范本07-27
模型模具加工合同10-20
模具加工合同范本04-22
模具加工合同樣本04-24
模具加工合同范本11-10