網簽版工程合同
隨著法律觀念的日漸普及，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的網簽版工程合同，歡迎大家分享。
網簽版工程合同1
甲方：
乙方：
甲方雙方依據《民法典》等相關法律、法規(guī)，本著平等互利的原則，經雙方友好協(xié)商達成如下合同條款：
一、防水施工
1、工程名稱：浙江XX公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式：乙方包工包料、包質量、包文明施工等方式。
3、防水施工價格 本次防水施工為雙包方式（包工包料），
。此價款為本工程固定造價，總價按屋面具體完成數(shù)量進行結算。甲方無需為本合同的履行另行支付任何費用。
4、在合同簽之日起乙方應在甲方光伏支架立柱完成后2天之內完成單屋面全部工程項目,遇到自然災害或天氣等不可抗拒的原因除外。
5、施工質保 甲方同意將補漏工程委托給乙方施工。乙方按國家施工規(guī)范及有關施工要求，對補漏工程進行補漏施工。不得破壞房屋的承重結構，如有破壞須承擔所有相關責任及經濟損失。另外，如有其他非承重破壞須采取相應的補救措施直至修復完成。 本次防水補漏需根據甲方要求施工。待施工完成后，如還出現(xiàn)滲漏乙方無償重新進行防水處理，重做部位保修期順延。如果此次施工完成后，經過下雨檢驗不出現(xiàn)任何滲漏，乙方承諾保修期為________年使用年限。（保修期內對再滲漏部位乙方必須無償重新進行防水處理）。
6、雙方責任 甲方責任：在防水施工結束后，甲方應配合做好成品保護，如現(xiàn)場施工人員故意引起的損壞，后果由甲方負責。 乙方責任：
1、乙方應按施工合同和防水質量要求及防水施工規(guī)范施工，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未按規(guī)定或防水施工規(guī)范施工甲方有權要求乙方重做。
2、 施工中的一切安全責任由乙方負責并承擔所有經濟費用，工程款項中包含保險費用。
二、施工程序及施工要求
1、屋面所有的光伏支架立柱安裝處進行防水施工及表面清理干凈并能達到防水施工要求。
2、將該樓樓面所有裂縫處和伸縮縫處清理干凈并能達到防水施工要求。
3、用甲方認可的防水材料對伸縮縫和樓面裂縫處進行灌縫和填補找平處理。
4、乙方需注意施工安全，乙方在施工過程中必須保護好甲方及XX公司的物品、及其它財產，如有損壞乙方應在甲方規(guī)定期限內恢復原狀或照價賠償。
5、乙方必須采取充分的安全防護措施。如在合同履行中造成人身、財產損害（包括但不限于甲、乙雙方員工及第三人人身、財產損害）及發(fā)生任何意外事故的.，均由乙方負完全責任，并負責賠償。
6、驗收合格后，如發(fā)生屋面滲漏而乙方未按約定及時處理的，甲方有權另行委托他人處理，所發(fā)生的費用均由乙方承擔。
三、付款方式 該防水工程單屋面施工完成后經甲方驗收合格后，支付此單屋面合同全額工程款。
四、附則
1、合同簽訂后，任何單方面不得擅自修改或單方面終止本合同，雙方另有約定的除外。雙方確認本合同為雙方合作原則。
2、甲乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議時，由甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商達不成一致時，雙方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份、甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：代表簽章： ________年____月____日
乙方：代表簽章：_______年____月____日
網簽版工程合同2
發(fā)包人(以下簡稱甲方)：
承包人 (以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)。遵XX等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、 工程概況 工程名稱： 工程地點： 工程內容：
二、 工程工期 開工日期：________年____月____日 竣工日期：____月____日 合同工期總日歷天數(shù)： 天。 注：由甲方提供的材料、設備，因質量、規(guī)格等不合格而影響工程質量、工期，其返工費由甲方承擔;由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費由乙方承擔。
三、 工程質量標準 工程質量標準：合格
四、合同價款 金額(大寫)： 元(人民幣)
五、工程量 按實際施工面積計算。
六、 付款方式： 按工程進度付款。
七、 施工期間發(fā)生安全事故甲方概不負責，由乙方自行承擔。
八、 本合同共二份甲乙雙方各一份。本合同雙方約定自甲乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
網簽版工程合同3
甲方：
乙方：
甲方位于私人房屋，由乙方承包建設施工，為使甲乙雙方利益得到保障，同時如約履行義務，甲乙雙方經過協(xié)商，達成如下協(xié)議:
一、建設范圍除基礎以外，乙方負責承建甲方一樓至四樓所有房屋建設，（包括鋼筋制作、樓梯、圍墻、水電、前后外墻裝飾），房屋內部建設至毛墻毛地板，。
二、建設方式包工不包料，甲方負責提供建設所需材料，乙方負責建設施工所需設備、工具、器具以及安全保障設施。
三、承包價按照房屋建筑面積元平方米，總價以乙方承建的房屋實際建筑建筑面積確定。
四、付款方式采用階段性付款，乙方完成一樓建設，經甲方驗收合格后支付壹萬元，二樓至三樓采用同樣方式，全部完工后經甲方驗收合格后一次性付清余款。
五、權利和義務
�。ㄒ唬┝x務
1、甲方必須按照施工進度提供建設所需材料；因材料不到位造成窩工，甲方承擔損失。
2、甲方必須按照合同約定時間支付建設工程款。
3、乙方必須按照房屋建設質量標準和甲方要求完成房屋建設任務；因乙方原因導致返工，損失由乙方全部承擔。
4、對建筑材料，乙方需提前兩天通知甲方，以便準備。
5、乙方必須對甲方提供的材料進行妥善管理，避免造成損失和浪費。
（二）權利
1、甲方有權對工程質量進行檢驗，對質量不合格的有權要求返工。
2、乙方有權按照合同約定時間要求甲方支付工程款。
六、安全約定合同約定單價已包含安全施工費，乙方必須做好施工現(xiàn)場安全措施，對工人進行安全教育，施工中做到安全作業(yè)，施工過程中發(fā)生的任何安全事故由乙方全部承擔。
七、違約責任甲乙雙方任何一方違約，需承擔乙方建設總費用10％的違約責任，若任何一方嚴重違約，造成重大損失，必須按價賠償。
八、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方友好協(xié)商解決，不能達成共識的'，甲乙雙方均可向____縣人民法院起訴。
九、未盡事宜，甲乙雙方可另行約定作為此合同的副件，該附件與此合同同效。
十、此合同經甲乙雙方簽字、按手印后生效。房屋建設驗收合格，完全支付工程款后自動失效。
十一、此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
________年月____日
網簽版工程合同4
甲方：
乙方：
甲方的工程由乙方負責檢測，特訂立本合同。
第一條工程概況
第二條檢測內容
1、檢測項目內容：按國家有關規(guī)范規(guī)定對所需項目進行檢測。水泥、石子、砂子、鋼筋、焊件、型剛、撼砂、燒結普通磚、空心磚、多孔磚、砼空心砌塊、白灰、陶瓷磚、含水率、砼配合比、砂漿配合比、砼試塊、砂漿試塊、防水砼試塊、防水卷材、水、電、窗、錨栓拉拔、主體結構等項目。
第三條檢測程序
一、原材料檢測，由乙方每周
一、
四、六道甲方施工現(xiàn)場將受驗樣品取回進行檢測；
二、現(xiàn)場檢測，甲方須提前二天通知乙方；
三、每次取樣或乙方現(xiàn)場抽樣，甲方需填寫檢測委托書，明確樣品的`相關信息及檢測要求；
四、乙方按規(guī)定時間出具檢測報告，由甲方道乙方領取檢測報告。
第四條檢測時間及雙方責任
1、甲方：
�。�1）嚴格按照國家標準規(guī)范進行取樣送試。
（2）現(xiàn)場檢測時提供必要檢測條件（如：水、電、現(xiàn)場等）。保證檢測過程中試送人員安全必須接待送試員證件。
2、乙方：
�。�1）嚴格按照國家標準規(guī)范工整、科學、準確即使的完成檢測工作。
�。�2）現(xiàn)場檢測過程中必須有可靠的安全措施，其事故責任自負。檢測過程如遇爭議，甲乙雙方協(xié)商解決。
第五條檢測收費標準如下
1、檢測費用按2。60元∕米（磚混、框架）；
2、出現(xiàn)重復檢測費用另外收�。ㄊ召M標準件附表）；
3、檢測費用收取方式：開工簽訂合同時，50000。00元∕棟；主體工程完工時，追加30000。00元；工程竣工、檢測報告出具齊全，結清全部檢測費用。
第六條其他
解決合同糾紛方式：雙方協(xié)商解決，訴訟管轄法院為工程所在法院。
1、本合同雙方簽字、蓋章后生效。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
網簽版工程合同5
甲方：
乙方：
甲方的工程，經招標或協(xié)商由承擔施工，為明確雙方的責任和權益，高效、精致、及時地完成工程施工任務，特制定本合同，望雙方認真履行。
一、單位工程概況
1、工程地點：
2、承包范圍和內容：
3、承包方式：
4、質量要求：
5、安全要求：現(xiàn)場施工人員必須購買意外傷害保險，統(tǒng)一著工作服、配戴安全帽、高空作業(yè)人員系好安全帶，確保安全文明施工，樹立良好的晨暉形象。
6、開竣工日期：
二、合同價款及支付
1、合同總價款：(大寫)
元附計算清單：
2、價款支付：鋼架開始安裝至完成期間撥付20%，屋面板、墻面板安裝完成撥付5%，剩余工程款待建設單位驗收合格后扣除5%質保金，發(fā)放工人工資后結清。質保金待工程竣工驗收質保期滿后支付(以竣工驗收單簽證日期為準)。
三、甲方責任
1、提供給乙方壹套工程施工圖，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督、檢查，查出問題以書面通知限期整改，整改不及時、不徹底的，有權停工及處罰。
2、工程進度緩慢，質量安全管理混亂，甲方有權更換施工隊，乙方承擔所有損失。
3、按工程進度要求及乙方與生產部制定的構件、板材進場計劃及時供應材料，并負責到工地現(xiàn)場的運輸費用。
4、對工程質量、安全進行現(xiàn)場技術交底，監(jiān)督管理項目部的施工活動。
四、乙方責任
1、服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，接受甲方的監(jiān)督及處罰。
2、乙方應確保工程施工人員的安全合同、安全保險齊全有效，在現(xiàn)場施工時配戴安全帽安全帶等防護用品。
3、在工程施工前乙方認真熟悉圖紙，提出圖紙存在的問題，并向工程部提供施工組織設計，包括人員、設備、進度計劃、材料供應計劃等，以便于甲方協(xié)調材料供應及監(jiān)督管理。如不提供，將拒絕撥付承包費。項目經理必須按照安裝進度如實記錄施工日志，工程竣工后與工程施工圖一并交回工程部，否則處以經濟處罰500元。
4、乙方應按照合同承諾的工期按時完工，每拖延一天，按甲方與建設單位簽訂的違約額承擔延期罰款。
5、工程完工時應提前通知工程部，積極主動進行交工驗收，協(xié)助工程部做好工程竣工結算，配合回收工程款。
6、按時參加工程部會議，有義務向公司提出生產技術和施工中出現(xiàn)的問題，以促進產品生產質量的提高。
7、乙方應嚴格按照圖紙及國家相關標準規(guī)范施工。如在施工中發(fā)生質量事故，除無償予以整改外，再處以損失額的30%罰款。
8、乙方應自覺加強職工的'安全教育，班前會應對施工人員進行安全操作、質量標準交底。特殊作業(yè)人員必須持證上崗，現(xiàn)場安全設施齊全有效，電器、機械設備使用嚴格按規(guī)程操作。出現(xiàn)人身傷害事故，3000無以內由施工承包人負擔，3000元以上的部分由施工承包人負擔費用的70%。
9、材料使用應節(jié)約，節(jié)余的材料應及時回庫，如有浪費、丟失，照價賠償。
10、負擔工程施工吊裝費和現(xiàn)場水平運輸費用，并承擔工程施工中的招待費用。
1
1、維護公司信譽，負責協(xié)調土建及建設單位的關系，以滿足工程施工進度的需要。
五、承包費浮動方案
該工程無質量、安全問題，按期竣工交付使用，得到建設單位、監(jiān)理單位好評的，安裝人工費上浮5%-10%。存在質量問題造成損失額在20元以上的下浮5%，出現(xiàn)安全事故造成損失額3000元以上的下浮5%，工期延誤造成建設單位處罰的下浮5%。
六、工程未竣工結算的，承包費不予進入個人帳戶。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
網簽版工程合同6
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，由乙方承攬甲方運輸機保護器（型號127）修理工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《民法典》有關規(guī)定，簽訂本合同，具體條款如下：
一、合同內容
1.1、乙方承接甲方運輸機保護器（型號127）修理工作。并按本合同規(guī)定的要求，經驗收合格后交付甲方。
1.2、項目內容見技術協(xié)議書。
1.3、項目施工地點：平頂山__公司
1.4、交貨期：合同簽訂后乙方開始準備工作，乙方須在30個工作日內安裝、調試完畢，并交付甲方使用。
二、合同價格
合同總價為人民幣（大寫）金額為：肆萬捌仟壹佰壹拾壹元整，，在雙方未簽訂新的協(xié)議之前，任何一方不得修改此費用。
三、結算方式
設備維修、維護完畢，特殊設備經第三方檢測中心檢定并驗收后，乙方出具全額增值稅發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后一個月內支付給乙方合同總價的100％，人民幣（大寫）肆萬捌仟壹佰壹拾壹元整，元。
四、技術要求和技術標準
4.1、詳見雙方技術協(xié)議書（合同附件）。
4.2、要求設備維修、維護完畢后質量穩(wěn)定可靠，操作方便。性能、精度應完全符合技術協(xié)議中的技術質量標準和相關行業(yè)標準。
五、甲方承擔的義務和責任
向乙方提供設備改造所必須的技術資料。
六、乙方承擔的義務和責任
維修檢調期間如因乙方原因發(fā)生設備、人身等事故由乙方承擔賠償責任。乙方應對自已員工的`安全負責。
七、驗收標準及方法
7.1、由乙方調試人員組織調試，甲方派出專人配合。
7.2、按雙方簽訂的技術協(xié)議條款和國家、行業(yè)有關標準驗收，達到原合同出廠技術指標。
7.3、驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準，經甲方最終驗收合格，辦理驗收手續(xù)后交付甲方。
7.4、設備驗收完成后，質保期為三個月，質保期內設備非甲方原因出現(xiàn)故障，乙方應無償進行維修。
八、違約責任
8.1、合同生效后，雙方不得任意中止合同，否則賠償對方5%違約金。
8.2、因甲方原因造成的拖期，交貨時間順延，調試、驗收中的產品更改費用由甲方承擔。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔，每拖期一天按合同總價的0.5%進行扣罰，并從項目款中直接扣除。
九、爭議解決 本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
十、附則 本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。 合同未經雙方協(xié)商同意不得轉讓、更改。
甲方（蓋章）
代表： 乙方（蓋章）
代表： 合同訂立時間：________年____月____日
網簽版工程合同7
甲方：
乙方：
甲方維修辦公樓室內，現(xiàn)委托乙方采取包工、包料、機械、設備、安全生產及雙方責任，特商定如下條款共同遵守執(zhí)行。
一、項目名稱：辦公樓室內維修
二、工程地址：____市____區(qū)善友鄉(xiāng)甲方將此工程發(fā)包給乙方施工，所需人工由乙方提供。
三、工程面積及造價：本工程為三層辦公樓建筑面積為1200平方米。室內維修，原地面拆除，鋪地板磚，原有辦公室門拆除，換成實木套裝門和防盜門。由于窗戶破損嚴重無法使用，需拆除更換新鋼XX。室內需要粉刷涂料。工程造價為人民幣壹拾陸萬柒仟陸佰叁拾叁元整。
四、工期：自________年____月____日至________年____月____日止。
五、方式：乙方按照甲方要求進行施工維修。要求乙方施工中不能影響單位正常工作，保證工程質量，所有材料符合環(huán)保要求，保持室內衛(wèi)生。
六、甲乙雙方的`責任：
1、乙方必須服從甲方管理人員指揮、調配指導及管理，遵守甲方現(xiàn)場和各項管理及規(guī)章制度。做到文明施工、安全施工。
2、乙方必須指定專職管理人員，負責安全施工，負責安排施工，人員調配、技術安全、工程質量及生活，現(xiàn)場衛(wèi)生、安全等工作事宜。提供作業(yè)場地和生活區(qū)域。
3、乙方強化施工人員安全生產教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不準亂搭亂接電線，不建章施工，嚴格杜絕火災等安全事故發(fā)生，否則由乙方承擔由此產生的全部責任及損失。
4、乙方必須配備好人員和機械設備保證工期和質量，非外來因素，如雨天、地質災害等誤工，工期給予順延。無故拖延工期，每拖延____日按工程總造價的0.5%支付罰金。
七、付款方式：乙方按甲方要求保證質量和工期，驗收合格交工后乙方提供發(fā)票，甲方付給乙方工程款。
八、此合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
網簽版工程合同8
甲方：姓名，性別：______月，身份證號：
乙方：姓名，性別，出身XXX_月____日，住址身份證號甲乙雙方本著平等互惠互利、協(xié)調與合作、誠信友好的原則，就____市彭家灣二期工程土石方平基項目，經雙方商討達成以下條件及承諾并簽訂本協(xié)議：
一、甲方義務與責任
1、本著對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的人脈及項目充分了解，為乙方提供真實的信息，協(xié)助乙方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的合同簽訂給予配合把關。
2、確保項目的真實性，并協(xié)調中隧道南方建設股份有限公司貴州分公司與乙方簽訂項目的施工合同。
二、乙方義務與責
1、乙方積極配合甲方跟蹤業(yè)主對此項目的進度動向。
2、本著甲方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程發(fā)包了解及拿到施工承包權的信任及信心，為甲方負責提供真實有效的資料及施工中資金和施工實力，勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協(xié)調負責人，不能指定第三方（指另外的'接洽人）為協(xié)調負責人。
三、報酬支付
1、在甲方幫助乙方取得這一項____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程施工承包權后，乙方向甲方支付勞動報酬總工程費______%
2、本項目施工合同簽訂后三天內，甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。
四、違約責任
（一）甲方違約責任
1、本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項目再接受任何的第三方服務（施工隊伍）。
2、本協(xié)議簽訂后，若甲方就此項目給予另外的施工隊伍施工，視甲方違約賠償乙方違約金5萬元。
3、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權另行尋求其他合作者。
�。ǘ┮曳竭`約責任
1、在本合同簽訂后，乙方越過甲方與中介方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的第1款所約定的勞務報酬，甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、本協(xié)議簽訂后，若乙方就此項目與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金50萬元。
五、保密在本次服務項目中，甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業(yè)秘密及個人隱私負有永久保密義務，未經許可不得擅自披露或使用。本合同一式三份，甲、乙雙方、見證人各執(zhí)一份。如甲方提出的協(xié)議合同乙方沒有意見，雙方簽字當日生效。
甲方：見證人：
乙方：身份證號：
XXX_月____日
網簽版工程合同9
甲方：_______
乙方：_______
經雙方協(xié)議，現(xiàn)甲方工程中的相關項目交由乙方負責施工，具體執(zhí)行如下：
一、施工內容：_______
二、承包方式：_______
三、合同期限：自________年____月____日至________年____月____日。
四、人工款支付方式：每個項目甲方每月5號按乙方工程進度支付，支付金額為已完成并通過驗收合格工程量的50%，客戶交完結算款后或客戶整體驗收合格后一個月內，甲方付清工程款95%給乙方，5%________年質保期滿后付清給乙方。
五、雙方責任：
1、甲方以包工形式雇用乙方進行室內裝飾工程的生產施工，并由乙方組織管理有關生產人員，生產工具由乙方自理，具體的施工內容及單價見《班組人工報價表》、甲方配合提供好施工場地面給乙方.
2、乙方在生產過程中必須遵守甲方公司的各項生產施工規(guī)章制度及施工工種規(guī)范、驗收規(guī)范，并接受甲方人員管理。
3、乙方在施工生產過程中，必須嚴格按照安全生產的操作規(guī)程施工，做好防火安全工作，施工現(xiàn)場嚴禁吸煙.如因違反安全生產操作規(guī)程而造成的工傷或其他安全事故，由乙方全部負責。
4、乙方在施工的過程中禁止與客戶發(fā)生爭執(zhí)，做到文明施工，禮貌待客，如因故與客戶發(fā)生矛盾，甲方有權更換施工班組，所完工部分達到合格的，其工程總價按70%計算，如發(fā)生較大爭執(zhí)造成甲方經濟損失，乙方必須對此承擔經濟責任。
5、乙方及乙方雇用人員在甲方公司施工期間，人身及社會保險均自行購買，甲方概不負責。
6、乙方班組施工時，應對自己及其他班組的產品及材料做好保護措施，如已完成產品、半成品或材料因沒有采取保護措施而造成污染或損失的，由乙方負責賠償。
7、乙方必須遵守甲方定出的各項《工程質量驗收標準和工藝要求》以及《項目管理措施》進行施工，如達不到質量驗收要求或違反項目管理措施的應無條件返工，并承擔其施工原因或違反項目管理措施造成的損失�！ �8.乙方必須遵守甲方定出的.各項《現(xiàn)場施工安全及文明施工管理細則》，并組織工人認真學習，如有違反相應管理條例的，根據雙方簽訂的《班組安全施工責任書》承擔其責任;如因乙方因不遵守《現(xiàn)場施工安全及文明施工管理細則》而造成相應安全事故由乙方自行負責。
9、乙方施工的工程必須通過甲方的內部驗收，不合格者必須返工直至符合要求、并理應賠償甲方材料費。
10、乙方須對其班組的施工進度負責，如因乙方原因造成工期延誤，由乙方承擔損失，每天罰款壹仟元。
1、乙方承擔的施工內容，在甲方規(guī)定的保修期內發(fā)生的質量問題，屬于施工工藝方面的，乙方應無條件返工。
2、雙方每天召開碰頭會議，對各部位研討改進及施工面場地配合工作。
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
網簽版工程合同10
甲方：
乙方：
甲方將控股的____縣XXX(年產9萬噸的經營許可證，新辦理的經營許可證不在此范圍)的經營管理權全部承包給乙方，乙方負責該煤礦正常生產經營所需的資金、人員，安全生產、銷售等全部事務，乙方向甲方所繳納承包費用(從銷售煤款中計提)，依據《中華人民共和國合同法》和煤炭部門的行業(yè)規(guī)定，本著互利互惠、公平公正的原則，經甲乙雙方友好協(xié)商，特簽定如下合同。
第一條 雙方的權利義務
一、甲方權利和義務
1、為乙方提供安全的生產環(huán)境和必要的生活設施。
2、負責工程質量技術指導、監(jiān)督管理、工程質量驗收。
3、負責除乙方聘用之外人員的安X和處理因煤礦承包引起的勞資糾紛。
二、乙方權利和義務
1、負責安全生產管理、有害氣體檢測，負責組織承包期間的生產人員和管理人員，原煤礦管理人員擇優(yōu)錄用。原有人員解聘由甲方負責。
2、負責安全設備、設施、機電設備的運輸安裝，并按規(guī)定正確使用和管理。
3、嚴格按照甲方制定工程質量標準和安全生產要求施工。
4、杜絕違章指揮和制止違章作業(yè)，制止違反勞動紀律。
5、乙方自負易損、易耗品費用，如放炮線、撅頭、锨、錘、鉆頭、鐵絲、小車輪、勞保品等。
6、愛護煤礦財產，管理好分管的設備，丟失或人為損壞照價賠償。
7、積極組織員工參加礦方組織的各類安全培訓活動。
8、特殊工種人員持證上崗。
9、承擔本合同
第四條安全管理中規(guī)定的各項義務。
第二條 承包內容及價格
承包內容：甲方將經營權從本合同簽訂之日起移交給乙方，由乙方全權處理在承包期間____縣XXX的生產、銷售和日常經營管理和全部工作。
承包費用包括：采礦權價款、資源補償費、環(huán)保費、安全費用、區(qū)地縣收取的其他費用等非生產性開支。具體計提方式如下：
�、琶禾渴袌鰞r格在200元噸時，承包費按20噸計提;
�、泼禾渴袌鰞r格在300-400元噸時，承包費按30噸計提;
⑶煤炭市場價格在400元噸以上時，承包費按40噸計提;
(煤炭市場價格為稅后價格，承包期間發(fā)生的稅費由乙方承擔)
該煤礦的承包期限自本協(xié)議簽署至甲方售賣時截止，如因政策原因(如強制關閉該井口等)，或乙方原因(資金不到位或經營不善等)，則本條款自動終止。
第三條 承包費用算方法
按____縣煤炭局設立的過磅處統(tǒng)計數(shù)據為計算依據，次月____日前結清上月銷售煤炭承包費用。
第四條 安全管理
1、簽定本合同之前的安全管理工作和事故處理及費用工作由甲方負責，之后的安全生產管理工作由乙方負責。
2、上級安全主管部門收取的安全風險金和安全保證金由甲方負責。
第五條 承包期限
承包期：從________年____月____日至________年____月____日，承包期為________年。
第六條 其他約定
1、為表達合作誠意，甲方承諾在該煤礦出售時(無論承包期間還是承包期之后)，以10%的出售價款無償支付給乙方。
2、本承包期滿，如乙方繼續(xù)承包，乙方有優(yōu)先承包權，其承包費優(yōu)惠10%。
3、乙方在承包期間，為煤礦長期發(fā)展而投資建設和開挖的井下工程，甲方應給予乙方一定的經濟補償，具體補償金額由甲乙雙方現(xiàn)場評估決定。
4、在乙方承包期間，甲方的公章、財務專用章、合同章、發(fā)票專用章、法人章和礦上技術資料、庫存機電材料等一并交付給乙方使用和管理，在承包期間因公章使用不當造成的一切經濟損失由乙方承擔。
5、在本合同生效后進行煤礦資產及技術資料移交工作，并列書面清單，雙方簽字存檔。
第七條 聲明與保證
一、甲方聲明如下：
1、甲方為XXX的投資人，并擁有100%的股份并控股，保證無任何權屬糾紛;擁有所需的權力和授權締結、簽署、交付并履行本合同及為履行本合同所需的其他任何文件。
2、甲方保證提供的XXX的所有資料均為真實和完整的;
3、XXX擁有的采礦權不受任何抵押、質押、留臵等擔保權益或
第三人權利的限制;
4、XXX不存在任何偷稅漏稅、拖欠稅款的事項，亦不存在任何導致重大稅務行政處罰事項;
5、XXX不存在未予披露的任何未決或潛在的訴訟及仲裁，截止到本協(xié)議生效之日之前的`債務(包括采礦權價款及滯納金、或有負債和稅務責任)由甲方自行承擔;
6、如因上述原因產生的法律糾紛由甲方負責解決，甲方如違反1-5項之規(guī)定時，乙方有權解除本合同，如果造成損失時，由甲方負責對乙方進行合理補償。
二、乙方聲明與保證
1、乙方擁有所需的權力和授權締結、簽署、交付并履行本合同及為履行本合同所需的其他任何文件。
2、乙方保證按照本合同的約定籌措資金并管理好XXX。
第八條 合同的變更和終止
1、除本合同另有約定外，本合同有下列情形之一發(fā)生時解除：
1.1雙方協(xié)商一致解除本合同;
1.2因不可抗力致使雙方不能實現(xiàn)本合同目的;
1.3因一方違約，守約方有權解除本合同;
1.4本合同被法院或其他有權部門認定無效。
2、本合同因一方違約而解除，不影響守約方要求違約方賠償損失的權利。
3、本協(xié)議可以經雙方協(xié)商一致變更和補充。對本協(xié)議的變更和補充應當采用書面形式，由雙方正式簽署后生效。
第九條 違約責任
1、如果本協(xié)議任何一方出現(xiàn)下列任何一種情形，構成違反本合同：
1.1違反本合同的規(guī)定的任何義務或承諾;
1.2在本合同中所作的聲明和保證一事實不符或有誤導成份(無論出于善意或惡意);
2、如果發(fā)生前述的違反本合同的情形，守約方有權要求違約方在一定期限內進行補正;如果違約方未能在限定期限內補正，則守約方有權解除本合同，違約方并應向守約方承擔100萬元的違約金。此外違約方還應賠償給守約方直接或間接造成的一切索賠、損失、責任、賠償、費用支出。
第十條 糾紛處理辦法
因履行本合同產生的糾紛，甲、乙雙方應友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
網簽版工程合同11
建設單位：（甲方）
施工單位：（乙方）
鎮(zhèn)村南、北路道路綠化工程由 公司分公司承建，根據建設單位要求增加了工程量。
雙方遵循“平等、自愿、公平、誠信”的原則，協(xié)商一致，訂立以下補充條款。
1.以上增加工程量概算金額： 元
2. 工期要求：按原來合同工期不更改
3. 承包方式、雙方權力責任同原合同
4. 工程款支付、結算辦法以及其他條款同原合同
5. 在協(xié)議執(zhí)行中，若發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，達不成共識時由____市人民法院裁決。
6. 本協(xié)議一式2份，甲方一份，乙方一份。
7. 本協(xié)議經雙方簽訂后與原合同具有同等法律效力。
建設單位：（公章）施工單位：（公章）
負責人：負責人：
訂立日期：________年____月____日
網簽版工程合同12
甲方：
乙方：
經甲乙雙方共同協(xié)商，關于巨格段26公里基層、面層兩層料運輸有關事項達成如下：
一、甲方將26公里基層、面層兩層料的運輸項目承包給乙方，具體事宜如下：
1、施工位置及范圍：
(1)位置：扎旗巨日河至民主，樁號：000XXXX6000共計26
(2)裝料位置樁號：6800
(3)運料位置：26路線上
2、承包方式：
(1)單價包死0.6元.
(2)計算：承包金額0.6元噸數(shù)平均距離 其中：0.6元為單價噸數(shù)運輸車走地稱，機器打印數(shù)據的凈重 平均距離運輸車起點至卸料起點距離車輛卸料起點至卸料終點2
(3)支付方式：每五天支付一次完成的工程運輸款。
(4)乙方進場調遷、吃住及安全全部自付。
3、進場時間：
二、甲乙雙方承諾
1、甲方承諾：
(1)負責在甲方工作段000XXXX6000施工范圍的交警、路政的協(xié)調關系。
(2)每五天及時支付乙方完成的`運輸承包費。
(3)積極協(xié)調配合乙方施工。
2、乙方承諾：
(1)先進場翻斗車15臺，運行過程保證完好12臺，確保攤鋪機、拌和機不能因為沒有運輸車而停機。
(2)不管任何理由，不完成甲方的26黑白兩料的運輸任務絕不退場。如若退場愿意承擔因乙方退場而給甲方帶來的一切經濟損失，并承擔相關法律責任。
(3)車輛在裝料運行時，發(fā)生故障及時在有效時間內修好，如因車輛不能行走，造成攤鋪料損失，應按價賠償。
(4)車輛工作時間跟隨現(xiàn)場拌和機、攤鋪機運行時間同步，不會影響甲方施工進度，否則自愿承擔甲方損失。
(5)對不影響甲方進度，同時也保證車輛及駕駛員安全，每臺車配備兩名司機作業(yè)。
(6)聽從現(xiàn)場管理人員指揮，如未按要求造成灑料或其它事情造成損失，乙方自負。
(7)不打架斗毆，遵紀守法，有事找甲方負責人協(xié)商解決。
(8)乙方進入甲方現(xiàn)場，整個車隊管理自負，包括后勤、用油、安全等方面。
三、甲乙雙方若一方不遵守合同，給對方造成經濟損失，應由造成方賠償對方全部經濟損失。
四、補充內容
五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，或依法向人民法院起訴。
六、合同解除條件為甲方路面攤鋪項目結束時終止。
七、合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽字生效，并具有法律效益。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
網簽版工程合同13
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協(xié)商， 由乙方承擔
探礦工程， 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協(xié)議：
一、工程項目：
單孔孔深＜200（如果超過200應由甲乙雙方協(xié)議再定）
二、鉆孔直徑：
鉆孔Φ75，如果遇到特殊情況不得＜Φ60
三、單價：
�。ú缓悾�。
四、總工程量
五、甲方責任和義務：
1、甲方責任鉆孔設計，孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責任負責三通一平（電、水、路）場地平整及外部協(xié)調。
3、甲方負責乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調。
4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。
5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標準計算），如當?shù)匕傩兆钃鲜┕さ�，不可抗拒力除外�?/p>
六、乙方責任和義務
1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的`鉆孔。
2、乙方負責鉆孔質量，嚴格按照六大指標執(zhí)行。
七、工程驗收及付款方式：
1、工程驗收：單孔完工后，由甲方進行驗收， 驗收合格后，以實際進尺計算工程費。
2、付款方式：用現(xiàn)金支付，甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的
費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(
元
)。 全部工程結束后， 甲方扣除乙方進場費用， 一周內結算清。
3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結算）,不得超過一周。
八、鉆孔在實際進尺中如孔內出現(xiàn)坍塌、粉化、溶洞、出水等突發(fā)情況下， 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它：
本協(xié)議未及事宜， 由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執(zhí)兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方（簽字）： 乙方（簽字）：________年____月____日________年____月____日
網簽版工程合同14
甲方：
法定代表人：
職務：
聯(lián)系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人：
職務：
聯(lián)系方式：
身份證件：
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積：，每平方米價款元，工程總價款計元。
3、承包方式：承攬方負責工時和BC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的'20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《民法典》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
________年____月____日
________年____月____日
網簽版工程合同15
甲方：乙方：
經甲乙雙方協(xié)商，由乙方承擔探礦工程，為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協(xié)議：
一、工程項目：單孔孔深＜200（如果超過200應由甲乙雙方協(xié)議再定）
二、鉆孔直徑：鉆孔Φ75，如果遇到特殊情況不得＜Φ60
三、單價：（不含稅）。
四、總工程量
五、甲方責任和義務：
1、甲方責任鉆孔設計，孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責任負責三通一平（電、水、路）場地平整及外部協(xié)調。
3、甲方負責乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調。
4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。
5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標準計算），如當?shù)匕傩兆钃鲜┕さ�，不可抗拒力除外�?/p>
六、乙方責任和義務
1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負責鉆孔質量，嚴格按照六大指標執(zhí)行。
七、工程驗收及付款方式：
1、工程驗收：單孔完工后，由甲方進行驗收，驗收合格后，以實際進尺計算工程費。
2、付款方式：用現(xiàn)金支付，甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的`費用元,乙方來回往返車費由甲方承擔(元)。全部工程結束后，甲方扣除乙方進場費用，一周內結算清。
3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結算）,不得超過一周。
八、鉆孔在實際進尺中如孔內出現(xiàn)坍塌、粉化、溶洞、出水等突發(fā)情況下，甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。
九、其它：本協(xié)議未及事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，本合同由雙方代表簽字之日起生效。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
________年____月____日________年____月____日
【網簽版工程合同】相關文章：
網簽版工程工程合同04-19
網簽版小型工程合同12-07
網簽版工程工程合同5篇04-19
網簽版建筑工程工程合同04-22
網簽版工程合同范本02-04
網簽版建筑工程合同04-16
網簽版建筑工程合同04-16
網簽版工程承包合同12-07
網簽版承包工程合同12-01