土方工程居間的合同
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的土方工程居間的合同，希望能夠幫助到大家。
土方工程居間的合同1
甲方：（居間人）________________
聯系地址：_______________________
乙方：（委托人）________________
聯系地址：_______________________
甲乙為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
甲方接受乙方委托，向乙方提供關于工程項目的信息并最終促成乙方與建設單位簽訂工程項目的專業承包合同。
二、甲方的'義務
1、甲方須向乙方提供有關工程項目的信息，并有義務協助乙方對該工程項目進行實地考察及相關商務事宜。
2、甲方承諾向乙方提供的關于工程項目的有關信息真實可靠。
三、乙方義務
1、乙方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業承包合同。乙方因履行合同而產生的權利和義務，與甲方無關。
3、如果居間成功或提供工程信息有效，則乙方應按本協議約定，向甲方支付居間報酬。
四、居間報酬金額、支付時間和支付方式
1、項目居間費用總額________________
項目信息費__________________________
項目提成____________________________。
A、項目信息費
裝修面積________㎡（含）項目，________元項目；裝修面積________㎡項目，________元項目。
B、項目提成：凈合同額的________%
1）居間人僅提供工程信息，不引薦和建設單位直接洽談，居間成功提成________%。
2）居間人，引薦和建設單位直接洽談并參與到合同談判中，居間成功提成________%。
3）凈合同額指除去建設單位等返點，________%稅金后的合同額。
4）居間人能協助洽談，獲得較高利潤時，可協商項目提成額度。
2、項目信息費發放：乙方參與建設單位報價，且報價后客戶可跟蹤，報價后兩周內發放。
3、項目提成發放：項目簽訂合同后按照進度款比例逐次發放，每次發放為進度款入賬一周內，或項目驗收完畢后一次性發放，具體采用那種方式甲乙雙方可另行約定。
4、乙方可以轉帳或現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
六、協議終止
1、本協議簽字生效后，有效期________年。
七、其他事項
1、甲方不得將本協議委托事項進行轉委托。
2、本協議一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）________________________乙方：（蓋章）________________________
法定代表人或委托代理人：____________________________________________________
聯系方式：____________________________聯系方式：_____________________________
_______________年_________月________日_______________年_________月________日
土方工程居間的合同2
委托人(以下簡稱甲方)：
居間人(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方經過友好協商，按照《中華人民共和國合同法》的相關規定，達成本合同。
第一條甲方因與_____建設工程施工合同(以下簡稱建設工程施工合同)，委托乙方提供居間服務(以下簡稱居間服務)。
第二條甲方簽訂建設工程施工合同時，視為乙方完成居間服務。建設工程施工合同作為本合同的附件，在甲方簽訂后三個工作日內交復印件一份(加蓋甲方公章)給乙方保存。本合同簽訂后，甲方簽訂建設工程施工合同的，均視為由乙方提供居間服務所簽訂，甲方不得提出任何異議。
第三條甲方應當提供確切的需求和真實的信息，以便乙方提供居間服務。
甲方應當向乙方提供建設工程施工合同相關的'甲方文件及信息，包括但不限于營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份信息、甲方的施工資質等。乙方需要其他文件的，應當書面通知甲方，甲方應當及時提供給乙方，一般不超過三個工作日。
第四條乙方的居間報酬為人民幣十萬元。
第五條乙方完成居間服務的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居間報酬。
1、甲方按照建設工程施工合同的約定進場或者建設工程施工合同約定的進場時間到達之日后三個工作日內，支付乙方人民幣五萬元的居間報酬;
2、甲方按照建設工程施工合同的約定開始施工并收到第一筆工程款后三個工作日內，再支付乙方人民幣五萬元的居間報酬;乙方應當提供相應的賬號供甲方支付居間報酬，該賬戶信息作為本合同的附件。乙方變更賬號的，應當及時書面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方違約金一千元。
第六條甲、乙雙方均應保守所知悉的本合同相關的信息，不得對外泄露，否則，泄露方應支付違約金人民幣三萬元，但乙方為了完成居間服務或者取得本合同相對方書面授權的除外。國家法律、法規或者有關國家機關要求提供本合同的，依照相關規定執行。
第六條本合同在履行過程中發生的爭議，甲、乙雙方應當協商解決;協商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。
第七條如有未盡事宜，甲、乙雙方可以另行簽訂補充協議進行約定，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第八條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____
__年__月__日__年__月__日
土方工程居間的合同3
甲方:
乙方:
甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及有關法律在平等自愿、等價有償基礎上,雙方經過充分協商，就乙方促成甲方與項目方拉土方工程達成以下協議：
一、本協議所指項目方是指名下澠池縣煤礦。
二、乙方促成甲方與項目方所拉的土方工程項目位于三門峽澠池縣張村鎮露天煤礦(下文均稱澠池縣煤礦)。
三、乙方促成甲方與項目方的土方價位為：甲方每拉一車土方，項目方應向甲方支付105元人民幣;有關其他拉土方的細節問題由甲方與項目方溝通，乙方應協助甲方與項目方的溝通。
四、本協議所述項目的工期為甲方與項目方
簽訂的拉土方施工合同的期限為準，如甲方與項目方簽訂的合同到期工程沒有完成，甲方與項目方續簽合同期限的，本合同有效期限同步延續到甲方與項目方徹底不再有業務關系時該協議終止。
五、甲方在該項目提供約輛車進行拉土方施工，最終以甲方實際在該項目上提供的`車輛為主。
六、甲方承諾每輛車每拉一車土方向乙方支付元(大寫：)作為居間費，每天居間費的計算方法：每天居間費=每車每趟的居間費/天×每車總趟數/天×車輛總數
七、甲方應將乙方的居間費匯至乙方指定的賬戶內：
開戶行：
戶名：
賬號：
八、居間費的支付時間為：甲方應每天向乙方支付一次。
九、違約責任
甲方應依據協議約定足額及時向乙方支付居間費，如甲方未按照協議約定向乙方足額及時支付居間費，應向乙方支付所有可算工程價值總費用的30%作為違約金(所有可算工程總價值是指項目方每天向甲方支付的總工程費乘以甲方所有車輛所拉土方的天數)。
十、爭議解決
甲乙雙方在履行協議中若有爭議，協商解決，協商不成，向乙方所在地法院所在地起訴解決
十一、本協議生效時間為甲方與項目方簽訂時生效。
十二、本協議一式一份，由乙方保管。
甲方：乙方：
住址：住址：
年月日年月日
土方工程居間的合同4
甲方:______________________________
乙方:______________________________
甲乙雙方依據《_____》及有關法律在平等自愿、等價有償基礎上,雙方經過充分協商，就乙方促成甲方與項目方拉土方工程達成以下協議：
一、本協議所指項目方是指名下_______________。
二、乙方促成甲方與項目方所拉的土方工程項目位于_______________。
三、乙方促成甲方與項目方的土方價位為
甲方每拉一車土方，項目方應向甲方支付__________元人民幣;有關其他拉土方的細節問題由甲方與項目方溝通，乙方應協助甲方與項目方的溝通。
四、本協議所述項目的工期為甲方與項目方簽訂的拉土方施工合同的期限為準，如甲方與項目方簽訂的合同到期工程沒有完成，甲方與項目方續簽合同期限的，本合同有效期限同步延續到甲方與項目方徹底不再有業務關系時該協議終止。
五、甲方在該項目提供約輛車進行拉土方施工，最終以甲方實際在該項目上提供的_____為主。
六、甲方承諾每輛車每拉一車土方向乙方支付__________(大寫：__________)作為居間費，每天居間費的.計算方法：每天居間費=每車每趟的居間費_____/天;車總趟數__________/天______________總數
七、甲方應將乙方的'居間費匯至乙方指定的賬戶內
開戶行：______________________________
戶名：________________________________
賬號：________________________________
八、居間費的支付時間為甲方應每天向乙方支付一次。
九、違約責任
甲方應依據協議約定足額及時向乙方支付居間費，如甲方未按照協議約定向乙方足額及時支付居間費，應向乙方支付所有可算工程價值總費用的30%作為違約金(所有可算工程總價值是指項目方每天向甲方支付的總工程費乘以甲方所有_____所拉土方的天數)。
十、爭議解決
甲乙雙方在履行協議中若有爭議，協商解決，協商不成，向乙方所在地法院所在地起訴解決
十一、本協議生效時間為甲方與項目方簽訂時生效。
十二、本協議一式一份，由乙方保管。
甲方：_______________乙方：_______________
住址：_______________住址：_______________
______年_____月_____日_____年_____月_____日
土方工程居間的合同5
甲方（委托人）：
聯系地址：
乙方（居間人）：
聯系地址：
聯系電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、市工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的.義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、如居間不成功，則乙方需在3個工作日內退還甲方該活動費。
2、本項目居間費用為工程結算造價（剔除建設單位直供材料價格，指定材料價格及指定專業分包造價）金額%作為酬金。
2、居間成功后，在甲方每次收到建設單位撥付工程款后3個工作日內，按建設單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。
3、甲方以轉帳的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至年月居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日：
土方工程居間的合同6
委托方：_______________
居間方：_______________
身份證號：_______________
身份證號：_______________
居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關裝修工程項目居間服務等事項，經協商一致，簽訂本合同。
1、合同標的物
居間方向委托方提供珠江新城裝修工程，合同標的物具體情況
2、居間方義務
A、居間方應積極、認真地介紹裝修項目基本情況，并及時溝通情況；
B、居間方協助委托方做好該項目的前期溝通工作；
C、居間方提供委托方工程裝修有關設計圖及預算圖；
D、居間方應協調有關矛盾，促成委托方與該裝修工程項目方成功簽約。
3、委托方義務
A、委托方承諾一旦本裝修工程項目方與委托方簽訂合同，委托方即應承擔向居間方支付服務費義務。
B、委托方在施工期間出現質量及有關施工所有問題，委托方不能以任何理由拒付及拖延居間服務費。
4、居間服務費
A、居間服務費（即是中介服務費）的標準；
B、委托方與裝修工程方簽訂的針對本裝修工程項目合同總金額（不論何種形式）的`6%，此居間費包括所有居間人的費用在內。
C、居間服務費支付方法：
委托方與裝修工程方簽訂合同后各委托方收到該項目工程費達到總造價10%以上時，委托方支付居間服務費30%，委托方收到工程費達到50%以上時，付居間服務費30%，委托方收到工程費達到70%，付居間服務費40%（即付清）。
5、誠信原則
（1）、委托方在本合同委托期內，沒有征得居間的書面同意，委托方不能與該人項目方進行協商中簽訂項目轉讓合同，否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
（2）、委托方不能以相關企業或其子公司及一切轉讓工程名義轉讓合同。居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
（3）、委托期內委托方未能與該項目達成協議時，委托方將不支付居間服務費。
（4）、委托方在簽訂裝修工程，在施工期間或之后，該項目增加工程量時委托方按工程量增加部分支付居間方服務費。
6、本合同經雙方簽字蓋章后生效。未經雙方書面同意，任何方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。本協議一式二份，雙方各執一份。
委托方：_______________居間方：_______________
代表人：_______________代表人：_______________
聯系地址：_______________聯系地址：_______________
簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________
___年___月__日___年___月__日
土方工程居間的合同7
甲方(居間人)：
地址：
聯系方式：
乙方(委托人)：
地址：
聯系方式：
甲、乙雙方根據《_____》，依平等、自愿、等價有償的原則，經過充分協商達成如下協議：
一、委托事項
1、甲方接受乙方的委托，負責就__項目(以下簡稱“該工程項目”)，向乙方提供關于該工程項目的重要信息，引薦乙方和該項目的招標單位洽談，協助乙方投標，并最終促成乙方與招標單位簽訂該。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項
乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同，甲方僅為乙方提供的信息，或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從__年__月__日至__年__月__日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為__項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后，乙方應在收到第一筆工程預付款三日內，向甲方支付居間報酬的50%，并在收到第二筆工程預付款三日內，向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以__的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付__作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的，居間活動的費用由居間人負擔，并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的，甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權利和義務
1、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
2、居間成功的，則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任，均與甲方無關。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密，包括但不限于雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密，實施對另一方不利的任何行為，否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經雙方協商一致，可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的.完成已無意義的或居間期限屆滿的，本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的，本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務，隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的，應向乙方支付違約金人民幣__元(大寫__圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的，乙方應當按日以逾期未付金額的__向甲方支付相關的違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額，否則須按施工合同實際金額的__向甲方支付違約金。
4、本合同生效后，任意一方單方解除本合同的，應向對方支付違約金__。在前述違約金支付完成后，雙方應繼續履行本合同
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方均應協商解決，協商不能達成一致的，雙方應提請北京____按照該會_____規則進行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜，雙方可另行協商并達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)___乙方：(蓋章)___
法定代表人或授權簽字人：______法定代表人或授權簽字人：______
___年__月__日____年__月__日
土方工程居間的合同8
甲方：_______________
乙方：_______________
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下：
第一條：合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會，促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。
第二條：報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額____%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)
第三條：付款方式
第四條：特別約定
1、甲方末促成合同成立，所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更，受權代理人因工作等原因發生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實，方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同，視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬，否則甲方有權向人民法院申請強制執行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費，視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外，同時還承擔逾期支付的`違約責任，按甲方應得勞務報酬總額的____%乘以逾期天數計得金額，作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋章簽字)一份，委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。
乙方(章印)甲方(章印)
法人代表：_______________
法人代表：_______________
授權代理人：_______________
授權代理人：_______________
身份證號：_______________
身份證號：_______________
聯系電話：_______________
聯系電話：_______________
___年___月__日
___年___月__日
土方工程居間的合同9
委托方（施工承包方）：_____________________
委托人（施工承包方法人）：_____________________
居間人：______________
身份證號碼：______________
工程名稱：______________挖運工程。工程總方量：_______萬方左右，以實際施工結價方量為準。工程價款：土方14元、石方22元，含爆破、開挖、裝運。
一、委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后，按本工程的總方量石方每方支付壹元（￥：1.00元）人民幣給居間人作為酬金。
二、居間酬金付款辦法：按每月進度付款一次，具體辦法按委托人人員機械進場，總包方撥付委托人的第一筆工程備料款之日，委托人必須當日支付叁拾萬元（￥：300000.00元）人民幣給居間人作為酬金，余款按進度支付。
三、居間人促成委托人與建設方或總承包方合同成立的委托人，應當按照約定支付酬金。
四、如委托人不按時支付酬金給居間人時，居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令，居間人也有權委托業主方或建設方或總承包方在施工方工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或蓋章后生效，酬金支付完畢后失效。
注：
1、該委托人委托以上居間人取得本工程項目。
2、居間酬金以現金支付。
委托方（公章）：______________委托人：______________
身份證號：______________身份證號：______________
聯系電話：______________聯系電話：______________
簽訂地點：______________
簽訂地點：______________
居間人：______________聯系電話：______________
____年____月_____日
土方工程居間的.合同10
甲方(委托人)：____________
聯系電話：____________
乙方(居間人)：____________
聯系電話：__________________
甲乙雙方為了發揮各自的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
第一條、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就蘭海鐵路隧道工程(以下稱該工程項目)引薦甲方和該項目的發包單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方或關聯組織與發包單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方或其有關聯關系的公司、其他組織與該建設工程發包方或所有人簽訂施工合同或實際參與施工。關聯關系，則是指公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關系，以及可能導致公司利益轉移的其他關系。
第二條、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，協助甲方與該工程負責人員的洽談與溝通。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與發包單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎重嚴謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與發包單位的關系。
第三條、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責與發包單位進行合同談判;在必要條件下，甲方同意授權乙方就該工程項目與發包單位進行合同談判，但合同相關條款的確定必須經過甲方同意。
2、如果居間成功，則由甲方或其有關聯關系的組織全面履行和發包單位所簽訂的專業施工合同，甲方及關聯組織因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，無條件按照本合同第四條約定的`付款方式向乙方支付居間報酬。
4、我公司承諾將按照業主方要求進行施工，按質按量按工期要求施工。
第四條、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、甲方向乙方支付本項目居間費用為6%，第一筆居間費合同簽訂后支付 %，其余款項按業主結算方式按比例、按進度給予支付，該居間費用應繳納的全部稅款由甲方承擔。
2、居間成功后，在甲方或其關聯組織在與工程的發包方簽訂建設工程施工合同并進場實際施工按照月進度，業主方實際向甲方所支付工程款按比例支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付，乙方在收到相應款項后應當出具相應的收條，無須提供發票。
4、如果經過乙方努力，該建設工程施工合同未能簽訂或甲方及關聯公司或單位未能實際參與施工，甲方無須支付居間費。對于乙方在該業務接洽過程中產生的相關業務費用，由乙方自行承擔，甲方不再另行支付。
第五條、保密事項
1、甲乙雙方均一致同意本協議及本協議所涉及內容為商業秘密，雙方均不得向合同之外第三者泄露。
2、乙方在居間過程中所獲取的甲方商業秘密，不得向第三方透漏，不得據此作出不利甲方的任何行為。
第六條、合同生效及終止
1、本合同經雙方簽字或蓋章后生效。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
第七條、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方均同意提交簽約地仲裁委員會進行仲裁，仲裁委員會的裁決為最終裁決，雙方不再產生異議。
第八條、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份。
3、如有未盡事宜，雙方可另行協商，訂立補充合同。補充合同是本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方蓋章)：______
法定代表人或委托代理人：____________
乙方(蓋章)：______
法定代表人或委托代理人：____________
日期：____年_____月____日
土方工程居間的合同11
甲方(委托人):身份證號碼:聯系地址:聯系電話:
乙方(居間人):身份證號碼:聯系地址:聯系電話:
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》經雙方充分協商。依平等自愿，等價有償的原則，達成如下協議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦，運輸單位和甲方洽談，向運輸單位提供該工程項目的信息，并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項，運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為運輸單位提供信息，或為甲方提供聯絡協助，撮合等服務，均視為委托事項完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向運輸單位提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向運輸單位提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、運輸方的義務
1、運輸單位負責提供營業執照等相關材料，負責和進行合同談判。
2、如果居間成功，則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的'專業施工合同，運輸單位所履行施工合同而產生的權力和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬，如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間、和支付方式
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付_______元，作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費/天_____每車總趟數/天______車輛總數。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉賬或現金支付。
五、運輸單位
在該項目提供的車輛最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的車輛為主
六、本協議所述項目的工期
為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準，如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續簽合同期限的，本合同有效期限同步延續到運輸單位與甲方徹底不再有業務關系時，該協議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密作出不利于對方的行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式
如果發生協議爭議，雙方協商解決。協商不成，雙方同意提交協議簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本協議委托事項進行轉委托。
2、本協議一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
________年______月______日________年______月______日
土方工程居間的合同12
委托方：_______________________________(以下簡稱甲方)
法定代表人：____________________________
通訊地址：______________________________
聯系方式：______________________________
銀行戶頭：______________________________
銀行卡號:______________________________
居間方：________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人：____________________________
通訊地址：______________________________
聯系方式：______________________________
銀行戶頭：______________________________
銀行卡號:______________________________
甲、乙為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，經雙方充分協商，本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則，特訂立如下協議,以資共同遵守。
第一條委托事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。
第二條居間人的權利和義務
1、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹公司的相關情況，但甲方書面確認是商業秘密的除外。
2、乙方應該認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
第四條居間費用及支付方式
1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的'百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為：賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用，稅費甲方自愿承擔。
2、付款時間：甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元，作為居間首期款，其余居間費根據發包方工程進度比例分_____次支付，所收款以收據或轉賬憑證為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第五條合同的解除
1、委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除。
2、本合同約定目的實現，乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。
3、委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。
4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。
5、在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)，因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
第六條違約責任
甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第七條聲明及保證
甲方：
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書)，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。
乙方：
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第八條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。為經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務或有損客戶利益的活動。
第九條爭議的處理
如甲乙雙方發生合同爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。
第十條合同解釋、補充及附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
第十一條合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。
第十三條備注
如工程量增加，則居間費用可依照增加工程量的工程款，按百分之四點五支付居間費。
委托方(公章)：__________________
居間方(公章)：__________________
法定代表人(簽章)：____________
法定代表人(簽章)：_____________
________年______月______日
________年______月______日
土方工程居間的合同13
委托人：______________________
簽訂地點：____________________
居間人：______________________
簽訂時間：____________________
第一條委托事項及具體要求
________________________________________________________________________________________________________
第二條居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
第三條報酬及支付期限
居間人促成合同成立的，報酬為促成合同成立金額的________%或者（大寫）________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔
居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔；未促成合同成立的，委托人應向居間人支付必要費用（大寫）________元。
第五條本合同解除的條件
1、當事人就解除合同協商一致；
2、因不可抗力致使不能實現合同目的；
3、在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；
4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委托人的違約責任
_________________________________________________________
第七條居間人的'違約責任
_________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項
_____________________________________________________________________
第十條本合同未作規定的，按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人（章）：_____________________居間人（章）：_____________________
住所：___________________________住所：___________________________
法定代表人：____________________法定代表人：_____________________
居民身份證號碼：_______________居民身份證號碼：_________________
委托代理人：____________________委托代___________________________
電話：___________________________電話：___________________________
開戶銀行：______________________開戶銀行：_______________________
賬號：___________________________賬號：___________________________
郵政編碼：______________________郵政編碼：_______________________
__________年_______月__________日__________年__________月_______日
土方工程居間的合同14
甲方(委托人)：____________________________
乙方(受托人)：____________________________
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依照平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就土石方工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與單位簽訂該工程項目承包施工合同。單位簽訂書面的工程承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和單位所簽訂的專業施工單位合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付居間報酬的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式居間報酬的計算方法
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的_______%。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的包施工合同)后日內付清。單位簽訂該工程項目的`專業承_______%。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密做出不利于對方的行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至________年_____月_____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日：________________年_____________月_______________日
合同簽訂地：___________________________________________________
甲方(蓋章)：___________________法定代表人：__________________
乙方(蓋章)：___________________法定代表人：__________________
土方工程居間的合同15
委托方：_____________________
居間方：_____________________
第一條：事項確認
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息，并確認居間方為委托方與礦主方xx縣xx礦產品有限公司簽訂該項目施工合同的居間人。
第二條：委托方責任
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人，具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議，誠實信用履行該工程項目的居間協議。
第三條：居間方責任
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任，直至委托方與礦主方xx縣xx礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間，居間方應積極配合委托方處理，施工事務時，以及施工過程中委托方和礦主方的'協調工作。
第四條：委托方與礦主方xx縣
巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起，居間人的居間活動結束，此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效，雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目：重晶石開采，石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方，土方硅礦。
第五條：付款方式
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時，在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后，委托方得到建設方支付的結算款后，三個工作日內一次性付清居間費，不得任何理由拖欠余款。
第六條：如委托人不按時支付居間費，居間人可憑此合同向人民法院起訴，仲裁或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算，居間人所得的居間費，另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
委托人：_____________________
居間人：_____________________
_______年_____月_____日
【土方工程居間的合同】相關文章：
土方工程居間合同02-24
土方工程居間合同11-24
土方工程居間合同范本02-12
土方工程居間合同精選7篇04-22
土方工程居間合同5篇04-22
土方工程居間合同7篇04-01
土方工程居間合同(7篇)04-01
土方工程居間合同6篇04-01
土方工程居間合同5篇04-22