工程建筑施工合同
隨著法律觀念的日漸普及,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊,下面是小編收集整理的工程建筑施工合同,歡迎閱讀與收藏。
工程建筑施工合同1
甲方:(發包方)
乙方:(承包方)
根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定,本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則,就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執行:
一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進場,支付首期保證金人民幣100萬元整。
二.工程項目完成招投標程序,甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后,支付剩余保證金人民幣200萬元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時間節點的補充說明,關于工程保證金的權利義務違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準,雙方遵守執行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效,此合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,同等具有法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表: 法定代表:
委托代表: 委托代表:
聯系方式: 聯系方式:
簽署時間:
工程建筑施工合同2
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、合同價款:合同總價每公里萬。單位造價每平方米元(竣工后以實際丈量面積為準進行結算)。
二、技術要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面,寬米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度cm天然級配砂礫石,寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人的權利和義務
發包人委派的業主代表:
姓名:職務;
職權:對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
2、發包人主要工作:
負責場地三通一平;
3、承包人的.權利和義務
項目負責人姓名:
項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。
4、承包人主要工作:
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄,配合發包人和監理單位進行質量檢查:
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付%,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下?铐。工程質量保證金為總造價的%,質保期一年,質保期自竣工驗收之日計算,期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定,精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收,并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。
發包人:(簽章)
承包人:(簽章)
年月日
工程建筑施工合同3
發包方(以下稱甲方):___________承包方(以下稱乙方):___________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
身份證號碼:___________________身份證號碼:___________________
為了保證工程施工質量,如期完成施工任務,達到甲乙雙方互惠互利的目的,經甲、乙雙方充分協商,根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,明確雙方在施工過程中的權利與義務,現雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱:_________________________
2、工程地點:_________________________
3、工程內容:_________________________
4、工程面積:_________________________
5、工程立項批準文號:_________________
第二條工程項目期限
1、合同工期總共歷時____________天(日歷天);
開工日期:____________年____________月____________日;
竣工日期:____________年____________月____________日。
2、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期可相應順延:
(1)在施工中如因停電、停水____________小時以上或連續間歇性停水、停電____________天以上(每次連續____________小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程承包內容
1、工程承包形式:_________________________
2、工程承包范圍:_________________________
第四條工程項目結算及付款方式
1、合同生效后____________日內,甲方付____________萬元(大寫)(¥____________元)工程預付款。
2、甲方按核實的工程進度,于收到工程月報____________日內支付工程進度款。
3、工程進度款支付達工程總造價的____________%時,不再按進度付工程款,而在辦完交工驗收后一個月內支付____________%的款,留____________%的質保金,保修期滿后支付結乙方。
4、若甲方拖欠工程款時,應按本工程經辦的銀行當時貸款利率支付給乙方。
5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時,其造成乙方停、窩工損失應由甲方承擔,工期相應順延。
6、在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好。否則,超過一天按保留價款萬分之三罰款。
7、撥付工程款時乙方應到有關部門開“建筑安裝專用發票”,甲方憑蓋有乙方印章的發票撥付工程款。
8、甲方應將工程款撥至乙方指定帳戶內,不得直接撥至施工隊或班組,否則,所造成的一切質量和經濟責任,由甲方負責。
第五條工程質量標準
1、工程質量應當達到達到設計施工圖紙要求及甲方規定的有關質量要求以及合同約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業的'質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準,乙方承擔違約責任。
2、甲乙雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求,竣工驗收備案合格。
第六條工程驗收
乙方工程施工完成,已具備了竣工驗收條件,必須提前10天按國家有關規定向監理單位和開發商提供完整的竣工圖紙,相關資料及竣工驗收報告等,竣工驗收由甲方有關部門進行驗收,分項工程由乙方負責。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第八條違約責任
1、乙方無故逾期開工或逾期完工的,每逾期一天應按工程總造價的____________%支付違約金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天應按合同應付工程款的____________%支付違約金。
3、乙方采購工程材料及施工質量不合格或有重大質量隱患,影響甲方正常使用的,除應一次性支付工程總額____________%的違約金,并及時采取措施返工更改外,每影響正常使用一天,還應按工程總造價的____________%支付違約金。
第九條雙方的權利與義務
1、甲方的權利與義務
(1)解決材料物資的堆放和臨時設施場地。
(2)在乙方不違反合同條例的情況下,保證按照合同約定方式按時支付工程款。
2、乙方的權利與義務
(1)在施工期間嚴格遵守甲方的一切規章制度,保護甲方設施,乙方人員不得隨意在甲方廠區內走動、閑逛,服從甲方進出門管理。
(2)承擔本工程施工中的一切安全事故責任。
(3)按合同工期組織施工,以確保工程按期完成。
(4)把好質量關,確保工程質量達到驗收標準并根據有關規定組織工程驗收工作。
(5)組織落實施工管理人員和材料設備進場。
(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然災害影響,不能按原計劃正常施工,乙方應及時向甲方通報,由此而發生的費用增減或損失,雙方協商解決。
(7)安全文明施工。
第十條爭議解決
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
1、本協議經雙方簽章后生效。
2、本協議于____________年____________月____________日在____________簽署。
3、本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式____________份,雙方各執____________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):___________________乙方(蓋章):___________________
代表人:______________________代表人:_______________________
_________年________月________日_________年________月________日
工程建筑施工合同4
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就建筑工程施工班組勞務承包等事宜協商達成一致。訂立本合同:
第一條 工程概況和工程承包范圍
工程名稱:______________
工程地點:______________
___________________________________
第二條 工程工期和工程質量標準
1、計劃開工日期:_______年_______月_______日,計劃完工日期:_______年_______月_______日,總日歷天數_______天;
2、主要節點工期:___________________________________
3、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
4、所承包工程范圍內的工程質量必須達到_____________________
第三條 甲方責任和義務
1、負責統一制定各項管理目標,組織編制施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2、負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯系,協調現場工作關系。
3、根據工程情況要求乙方增減施工人數,滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4、及時提供由甲方供應的施工機械設備、周轉材料。
5、按本合同約定,向乙方支付勞動報酬。
6、統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用:
7、協助乙方辦理現場施工人員出入證件,其費用由乙方自理。
第四條 乙方責任和義務
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、應按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證,持證率達到100%
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失和懲罰:
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施:
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案),承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任后果;
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);
9、進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
10、甲方在資金暫時不到位,業主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
第五條 環境保護、安全生產和文明施工
1、甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況,使其體系有效運行。
2、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保安全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔一切責任后果和經濟費用。發生安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門,同時按國家有關法律規定對事故進行處理。
3、乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工;保證施工現場整潔有序,符合文明施工的有關規定和要求,維護甲方良好的企業形象,并承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。加強現場管理,采取一切適當的措施,保護現場內外環境,限制由施工作業引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。
第六條 材料、設備供應與管理
1、甲方提供給乙方使用的周轉材料實行調拔制,根據工程計劃需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞,乙方應按領用時的價格賠償。
3、材料按預算分折量對乙方實行限額領料,乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量,則超出部分的費用由乙方承擔;材料節約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。
第七條 承包方式、價格及包含的內容
1、承包方式及單價
2、承包價格所包含的內容:
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費:小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄桿、防護棚等);文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程范圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所采取的措施用工費用;
3、本合同單價為一次包死價格,在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。
第八條 施工驗收
1、乙方應按本合同約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格后再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,并承擔由此導致的甲方的相關損失。
竣工驗收時,業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,并承擔由此導致甲方相關損失,不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2、乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)
第九條 工程保修和人員保險
1、保修范圍、期限:______________
2、保修期間,乙方應在接到維修通知后按甲方要求內容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執行,甲方可委托其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。
3、乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險,并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險,支付保險費用。保險事故發生時,甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。
第十條 爭議
1、甲、乙雙方在履行合同時發生爭議,可以自行協商解決;否則,雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。
2、發生爭議后,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行合同,保持工作連續,保護好已完工作成果:
單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議終止合同;
調解要求停止合同工作,且為雙方接受;
仲裁機構要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
第十一條 合同履約保證金
1、乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。
2、合同履約保證金所含內容應包括本合同內所定的'各項批標及投標文件內的承諾條件,如:工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數,農忙季節的人員數量,支付農民工資,遵紀守法等。若達不到以上內容所規定的要求,則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的,沒收全部保證金,并賠償由此給甲方造成果。
3、本工程完工后,乙方按雙方所簽訂合同的內容完成,經有關部門驗收符合本合同規定的要求,則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。
第十二條 不可抗力
1、不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的合同,當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時,執行國家或地方政府規定。
2、不可抗力事件發生后,乙方應立即通知甲方項目經理,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,甲方應協助乙方采取措施。
3、因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4、因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
第十三條 合同解除
1、如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建,致使合同無法履行的,可以解除合同。
2、因不可抗力或業主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作,按要求撤出施工場地;甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。
第十四條 合同終止
雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果,并經竣工驗收合格后;保修期滿未發生質量問題,本合同即告終止。
第十五條 合同相關事宜
本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。
補充條款 __________________________________________
本合同雙方約定_______后生效。
合同簽訂時間:______________
合同簽訂地點:______________
甲方(蓋章):______________
乙方(蓋章):______________
工程建筑施工合同5
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的.時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
工程建筑施工合同6
甲方: (簡稱甲方)
乙方: (簡稱乙方)
甲乙雙方為承建房改造項目,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法.》及其有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿和誠信的原則,結合工程具體情況,雙方達成以下協議:
第一條、工程概況
1.1工程名稱:危房改造項目
1.2工程地址:區域內個行政自然村
1.3工程內容:門窗、外粉涂料、屋內地面、房頂
1.4質量等級:合格
1.5承包方式:包工、包料
1.6工期:90天
1.7小寫:
第二條:甲方義務
2.1對施工過程中的質量進行監督、指導。
2.2負責施工過程協調工作,保證水電供應。
3.1嚴格按照國家建筑施工規范進行施工。
3.2乙方負責在施工過程中以及施工現場全部人員的人身安全。
3.3不得損壞施工現場周圍的建筑物和其它設施。
3.4做到文明施工,保持施工現場清潔。
第三條、工程款付款和結算辦法
4.1工地開始施工,門窗提前定做,預付合同總價款30%;工程達到70%時,支付合同總價款30%;工程達到95%時,支付合同總價款25%;工程全部竣工、驗收合格后,支付合同總價款10%;余5%一年后無質量問題,七個工作日內全部退還。
4.2工程在施工過程中,發生工程量增加和變化,需經甲方代表和用戶簽字確認。本工程結算依據執行《甘肅省建筑工程工程量清單綜合單價》20xx年定額及相關配套的文件和《xx縣建設工程造價信息》(近期)文件依實決算。
4.3本合同所約定的專用條款和通用條款,均參照國家住房和城鄉建設部和國家工商管理局聯合制定的《建設工程施工合同》通用條款和專用條款的版本,并賦予他們相同的.含義和詞義。
4.4承包人向發包人承諾按照本合同約定進行施工,并在質量保修期內承擔保修責任。
5.1乙方應對施工過程中的安全負責,應全面關照施工現場家庭成員的安全,保持其管轄范圍內的施工現場和尚未完工的工程處于有條不紊的狀態,以免發生人身安全事故。乙方工傷事故及一切費用由乙方承擔。
5.2在施工過程中乙方應采取有效、合理措施,保護好家庭財產、避免環境污染。
5.3每戶必須在不影響主體結構、建筑設計規范的前提下進行改造。
本合同一式六份,甲方四分,乙方兩份。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
年 月 日 年 月 日
工程建筑施工合同7
發 包 人:(以下簡稱甲方)
承 包 人:(以下簡稱乙方)
說明:本合同根據廣東省建設廳推行的《廣東省建設工程標準施工合同》編制而成,作為發包人和承包人的合同簽訂的版本,合同條款須根據招標文件的要求及承包人的投標文件內容適當調整補充;
第一部份 協議書
一、工程概況
工程名稱:***拘留所遷建工程
工程地點:***石鼔鎮原知青場
工程規模及內容:辦公樓4層,監房2層,高度16.5米,總建筑面積6849.22平方米
結構形式: 框架
工程立項、規劃批準文件號:高發改審函【20xx】16號
資金來源:爭取上級支持,不足部分由地方財政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數:235天。
擬從 20xx 年 12 月 30 日開始施工,至 20xx 年 8 月 21 日竣工完成
四、質量標準
工程質量標準:要求達到國家建設工程質量驗收標準 (GB50300-20xx)合格以上。
五、合同價款
合同總價(大寫): ** ;(小寫): 7 元。
項目單價:□詳見承包人的`投標報價書(招標工程);
詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規定一 致。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實施、完成并 保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
訂立合同時間:年月日
訂立合同地點: ***公安局會議室 合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后,于 即時 生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建筑施工合同8
發包方:
。ㄒ韵潞喎Q甲方)
承包人:
。ㄒ韵潞喎Q乙方)
雙方根據__年__月__日簽訂的“”項目《建設工程施工合同》,結合本工程具體情況,經雙方友好協商,簽訂本施工補充合同,作為原施工承包合同的組成部分,并與原施工承包合同具有同等法律效力,如其內容與原《建筑工程施工合同》及招標文件、中標通知書等相關文件有矛盾之處,以本合同補充條款為準。
第一條
承包范圍
本工程為包工包料、包質量、包工期、包安全的大包干工程。承包范圍包括該項目的土建和水電安裝工程,建筑面積約m2(其中地下室面積m2),不包括電梯工程。
第二條
合同工期
本工程施工工期為
日歷天,自甲方、監理共同簽發開工令之日開始計算,至工程完工之日為止。工程完工之日在符合以下條件后,以甲方、監理共同簽發工作聯系單書面確認為準:
1、乙方按設計圖紙和聯系單完成全部工作量,經甲方、監理組織預驗收并整改完畢后,提交竣工報告。
2、乙方將符合要求的所有工程資料提交質檢站,經質檢站確認工程竣工資料齊備且具備工程竣工驗收條件。
第三條
取費標準與結算依據
一、結算編制依據:《浙江省建筑工程預算定額》(20__年)、《全統安裝工程預算定額及浙江省單位估價表》(20__年)、《浙江省建筑(中高檔裝飾)、安裝、市政工程補充預算定額》、《浙江省施工機械臺班費用定額》(20__年)及現行省、市造價相關文件、解釋。
二、材料價格確定:本工程材料價格按《杭州市建設工程造價信息》、《浙江造價信息》(正刊)合同工期內前80%的杭州市區材料信息價的算術平均價格計算。材料結算價格按約定價(簽證價)、信息價的先后順序進行采用。
三、人工價格確定:本工程人工價格按《杭州市建設工程造價信息》、《浙江造價信息》(正刊)合同工期內的杭州市區人工信息價的算術平均價格計算。
四、取費標準:
1、土建工程綜合費用以20__定額直接費為基數,費率按建筑工程二類取費,材料價差僅計取稅金。
2、水電安裝工程(包含消防分項和地下室通風分項工程)的綜合費用以人工費為基數,費率按建筑工程二類取費。材料費、機械費僅計取稅金。
五、土方工程實行綜合單價包干,工程決算時直接列后。綜合單價包含挖土、基槽修整、原土回填、夯實、平整、余土外運等工作內容,并結合當地情況(含管理費、稅金、利潤及其他一切費用),予以實際簽證。土方工程量根據定額規則按圍護方案及施工圖紙所計算的挖土工程量予以計算。
六、基坑圍護費(包含基坑降水):乙方根據工程特點和地質情況編制基坑圍護技術方案,并由甲方組織專家審查優化。乙方根據優化后的方案按市場價格進行報價,并根據甲方簽證確定的價格實行包干(包干價含管理費、稅金、利潤及其他一切費用),工程決算時直接列后,不再計取其他費用。
第四條
工程造價和付款方式
一、本合同工程總造價暫定為
萬元。
二、甲方不支付乙方工程預付款。
三、工程進度款按月按實支付,乙方在每月25日前將當月實際完成的工程量清單報送甲方和監理,甲方于次月10日前按審核后實際工程量的80%向乙方支付工程進度款。
四、在工程竣工驗收合格(竣工驗收合格指以質檢、建設、監理、設計、勘察和施工六方共同參加的'綜合竣工驗收合格并簽字蓋章)10日內,甲方按審核后的實際完成工程量的85%向乙方支付剩余工程進度款。
五、工程決算審計完畢且由甲方、乙方、審計方三方對審計結果簽字蓋章確認后的15個工作日內支付至結算核準造價的95%。審計單位應在90個工作日內提交決算報告,若逾期甲方應提前支付一部分工程結算款,付款額度由甲乙雙方另行協商。同時按浙價服【20xx】84號收費標準規定應由乙方承擔的結算審計費由甲方在乙方本次工程款中代扣。
六、結算核準造價余下5%留作本工程的質量保修金,按國家最新有關規定要求進行保修,保修金在竣工驗收滿1年后15個工作日內返還2%,在竣工驗收滿2年后15個工作日內付清。
七、在保修期間,對于用戶質量投訴,乙方在接到甲方維修書面通知后若未能在規定時間內完成維修,甲方有權自行組織維修,并在保修金中雙倍扣除維修費用。
第五條
分包工程和甲定乙供材料
一、單項分包工程
1、由甲方組織,監理方參與,采用多家競價、綜合評定的方式,確定分包單位,具體做法另詳。
2、分包工程按分包工程總價的3.5%計取總包管理費和施工配套費(包含場地內設備保管、成品保護、垂直運輸、腳手架、一次性泥工修補、提供水源、電源等)。乙方對分包單位的施工安全事故不承擔連帶責任。分包項目施工用水、用電費用由分包方自行承擔。
二、甲定乙供材料
1、由甲方組織,乙方、監理方參與,采用多家競價、綜合評定選取合理低價的方式,確定供貨單位,具體做法另詳。甲方根據競價確定的品牌、型號、規格、單價等出具工作聯系單,并由乙方嚴格按照工作聯系單自行組織實施。
2、甲定乙供材料中的分部分項工程,如保溫工程、防水工程等根據競價所確定的價格按15%計取綜合管理費,不進入直接費且不再計取任何費用。保溫施工分項中,乙方不承擔保溫檢測費。
3、甲定乙供材料中其它土建材料,如花崗巖、外墻磚、拋光磚、界面劑等套定額計取相應費率,并以競價所確定價格外加3%采管費做為結算單價補材料價差。
4、甲定乙供材料中的安裝材料,如電纜、水泵、閥門(含消防閥門)、不銹鋼水箱、戶內配電箱、橋架、消防探頭及主機、消防栓根據競價所確定的價格外加15%綜合管理費做為結算單價進入直接費。其余甲定乙供安裝材料如燈具、開關插座、電線等由甲方指定品牌、規格、型號,由乙方進行采購,單價套信息價,若無信息價則按甲方、乙方、監理共同市場詢價后確定的合理低價進入直接費。
第六條
其他條款
一、本工程凡涉及治安、市政、市容、環保、交通、消防、夜間施工、勞動保護、計劃生育及施工質量、安全生產等方面發生的費用均由乙方自行負責解決,如發生安全事故的,一切法律責任及經濟損失均由乙方承擔。
二、工程現場內臨時用電、用水由乙方自行安裝并裝表計量,其費用由乙方承擔。
三、乙方負責處理好施工場地周圍地上、地下管線(地下管線由甲乙雙方共同查明確認)和周邊市政道路、建筑物的保護工作,若產生費用由乙方承擔。
四、非乙方承包施工的分項工程及景觀、綠化等工程經甲方、監理以工作聯系單方式書面確認已具備進場施工條件后,乙方應積極配合提供工作面,否則妨礙分包方進場施工,導致總工期延誤,乙方應承擔由此造成的損失。
五、本補充合同經雙方簽字、蓋章后生效,工程竣工、保修期滿、結清全部工程價款后終止。
六、本補充合同一式四份,雙方各執二份。
發包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人:
法定代表人:
項目經理:
日期:
日期:
工程建筑施工合同9
建設單位:_______________ (以下簡稱甲方)
施工單位:_______________ (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律,法規,遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就有關事項協商一致,訂立本合同書。共同遵守執行。
一、 工程概況
工程名稱:_______________有限公司企業展廳。
工程地點:_______________
二、 工程承包范圍
根據工程建設需要,甲方委托乙方全面負責豐源企業展廳的建設施工,以實際圖紙為準。(含、土建、地坪、埋件、鋼構、門窗等全部)。工程鋼結構為主,墻面填空氣磚,內外粉刷,正面玻璃幕墻。
三 、工程承包方式:在甲方監理的統一監理和協調下,乙方包工包料,保證質量,保證工期,保證安全,保證文明施工及保證資質合格(資料確保甲方能通過質量驗收),不得分包,轉包。
四 、合同工期:
乙方承諾將在簽訂本合同之日起________個日歷天內完成鋼結構工程施工。竣工日期為_________年______月___日。
五、質量標準
本工程質量要求標準為:合格。
為此甲方要求乙方 所有建筑構建必須使用標準材,總體工程符合建筑國家標準。并應能通過相關質檢部門驗收。
六、合同價款
工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車費、發票及相應產生的各種不可預見費等有關費用(如無重大設計變更,總價不得
調整;如有重大設計變更,總價±___%以外可協商調整)
本工程固定合同總價為_________元整(即:_________人民幣 )
(1) 以本工程設計圖紙做為本合同附件。
(2) 如有重大變更雙方以簽字為結算依據。
七、付款方式
本合同簽訂后,土建完成一周內付工程預付款_________元(總造價的_________%)。鋼柱、鋼梁進場后_________周內付工程款_________元(總造價的_________%)。 墻面粉刷完成_________周內付工程款_________元(總造價的_________%)。 工程完工后_________周內付工程款_________元(總造價的_________%)。 工程驗收合格后_________周內付工程款_________元(總造價的_________%) 剩余_________%做為質保金,即_________元,_________年后未出現質量問題時付清余款。
八、乙方承諾按照合同約定進行施工,并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。工程交工后_________年內非因甲方人為造成的鋼結構工程質量問題,乙方負責免費維修;_________年內乙方對所建工程的`防水免費維修(人力無法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負責工程的終生有償維修及服務,只收取成本費并負責甲方工程的改造。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付費用
十、乙方向甲方承諾,將全面履行合同的內容,如不能按期竣工,將自愿按_________%元每天向甲方承擔違約責任。如質量達不到要求,將自愿按_________元每平方米向甲方承擔違約責任。乙方還承諾,上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質量問題等造成損失的其他賠償要求。
十一、本工程甲方指派_________,乙方指派________為現場施工負責人,協調解決施工中有關問題。
十二、貫徹執行國家安全生產有關規定,確保安全施工,施工中發生的工傷事故由乙方自己負責。要求乙方必須購買工人工傷意外險。
十三、本合同解釋權由甲方負責,未盡事宜,可協商解決,如發生爭議,可向簽訂合同所在地仲裁委員會仲裁解決或訴至人民法院解決。
十三、合同生效
合同訂立時間:_________年______月___日
合同訂立地點:_______________
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。
發包方(甲方):_______________
承包方(乙方):_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
工程建筑施工合同10
合同編號:20xx
簽約雙方:
發包人:xxx(以下簡稱甲方)
承包人:xxx(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規的規定,甲、乙雙方本著自愿、平等、互利的原則,經友好協商,就乙方承接該項目所涉及的雙方權利與義務等事項簽定本合同,雙方共同遵守:
一、工程概況:
(一)施工內容:xxx等。
(二)施工地點:xxx
(三)工期要求:工程定于20xx年x月x日開工,20xx年x月x日竣工。
二、工程費用:
工程暫定合同價x元(大寫:x萬元整)(工程造價最終以審計為準)
三、資料和提交:
1、本合同簽訂之日起,乙方按甲方指定施工內容進行施工。
四、工程款結算依據及價款確定:
1、結算依據:施工合同、工程量確認單、認價單、現場簽證等相關資料。
2、工程結算:工程最終結算價根據業主、監理(如有時)施工現場確認竣工圖及相關資料計算工程量,按20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件執行。
2.1、規費按承包人的《規費取費證》核定費率進行計取。
2.2、安全文明施工措施費按20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》規定的基本費率及相關規定計取;
2.3、稅金、人工費、機械費按本工程施工期間相關文件執行
2.4、材料價格按施工期同期成都市《工程造價信息龍泉驛區價格信息》計取,如《工程造價信息龍泉驛區價格信息》中沒有的材料,按業主根據市場調查簽認價格計取。
2.5結算總價扣除主材(主材參照川建造價發[20xx]75號約定為:鋼材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、瀝青及瀝青砼、磚、汽油、柴油、定額中的未計價材料、建設單位根據市場調查簽認價格材料)后下浮 7%為合同最終結算價;工程最終造價以業主委托相關審計部門審計為準為準。
3、施工期的水、電費用由乙方負責承擔。
五、付款方式:
1、工程施工完畢經驗收合格后三十日內支付暫定合同總價的60%
2、工程施工完畢驗收合格并經審計后三十日內支付至審定總價的95%
3、質保金為審定總價的5%,在質量責任缺陷通知期(12個月)滿后14日內(無息)付清。
六、工程質量及驗收:
本合同項工作內容應滿足國家相關工程施工規范以及驗收標準的要求,質量合格。
七、甲方的責任:
乙方自行解決施工過程中所需要的水源、電源和運輸道路問題;甲方協助消除妨礙乙方施工的障礙物;
八、乙方的責任:
1、按照第一條(二)項中所規定的施工內容進行施工,確保工程質量,按照合同規定的時間如期完工和交付使用。
2、在國家規定的保修期內,對屬于乙方責任的工程質量問題,免費無償修理。
九、特別約定:
1、施工中因乙方原因發生的傷亡事故,均由乙方負責,并承擔相關醫療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用,由雙方共同協調處理。
3、乙方進購的材料需經甲方認質、認價后使用,并由乙方自行負責看管。
4、承包人應按發包人的指令,完成發包人要求的`對工程內容的任何增加和刪減。
5、承包人應按照政府相關規定,建立健全雇員工資發放和勞動保障制度。如因雇員的工資發放和勞動保障制度不健全而引發糾紛,導致民工圍堵發包人等的,發包人有權解除合同,并要求承包人退場,
并支付違約金。
6、承包人進入現場施工,應做好現場安全文明施工及已有成品保護工作,F場運輸材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人應該有專人負責跟蹤打掃;場內的綠化、市政等公用設施做好施工期間的保護工作;現場施工及生活產生的垃圾應該每天有人清除。
7、承包人必須遵守本地區建設相關部門、業主、所屬社區等對安全文明施工、環境保護等管理的規定;負責處理附近居民對施工環境的意見及建議 。
8、承包人提交的竣工結算,經委托的審核單位審核后,如結算最終審減率大于5%,則審減金額大于5%以上部分的審計費(按審減額的3%計算)用由承包人承擔。
十、本合同未盡事宜由甲、乙方協商處理。
十一、本合同經甲、乙雙方代表簽字或蓋章后生效,以作為法律依據留存,雙方必須共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成損失,則由違約方承擔全部責任。
十二、合同一式肆份,甲、乙雙方各執貳份。
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
甲方委托代理人:
乙方委托代理人:
甲方蓋章:
乙方蓋章:
日期:
開戶銀行:
電話:
帳號:
日期:
電話:
工程建筑施工合同11
項目名稱: 合同編號:
建筑工程施工管理合同
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規規定,甲乙雙方在自愿、平等及誠信原則下就工程承建達成本協議,具體條款如下:
1、工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點: 項目內;
1.3工程結構:框剪、部分磚混結構;
1.4建設規模:總建筑面積約萬m2;
2、工程范圍: 項目約 萬m2除專業分包外的全部土建工程。
3、施工人、施工面積限制及確定施工人的方式
3.1乙方在此工程范圍內,可以組織自行施工,甲方也可以優選其他施工單位經乙方審查同意后施工。
3.2乙方自行組織施工的面積不得超過項目總面的30%,其他應由甲方優選的施工單位施工。
3.3無論是乙方自行施工還是甲方優選的施工單位施工,均應通過招標程序確認。
4、工程承包方式:約定總面積內按不同樓棟確定為雙包或單包。
5、工程管理
5.1 約定總面積內無論是雙包還是單包工程,其按照國家有關建筑規范包括但不限于安全管理責任和質量管理責任均由乙方負責;
5.2 約定總面積內無論是雙包還是單包工程,其包括但不限于民工工資在內的所有工資、保險和國家規定的福利,亦概由乙方負責。
5.3甲方向乙方推薦且經乙方審查同意進場施工的單位,因工程需要與第三方交易發生的欠款糾紛及該施工單位就工程量和工程款結算差異發生的糾紛,由甲方負責解決并承擔相應經濟責任。
5.4乙方負責組建派住甲方施工現場包括但不限于項目經理、各工種技術負責人、工程師、安全員、質量員、施工員等管理團隊,對業主的建設項目嚴格按照國家和國家有相部門的建筑施工管理規范要求進行嚴格管理。對項目施工單位行使監督、檢查、處罰權。
5.5甲方委派相應工程技術人員進駐項目施工現場,負責處理因水、電、汽和自然因素引起的停工簽證、工程量增減簽單以及相關工程文件的簽字確認和簽收;即時匯同監理公司和乙方對隱避工程和分項工程進行驗收。
6、工程價款和工程管理費
6.1工程價款
約定建筑面積內的土建工程,其工程價款由雙方簽訂《建設工程承包合同》及相關《補充協議》另行約定。
6.2工程管理費
甲方向乙方推薦且經乙方審查同意的施工單位,甲方按該施工單位實際施工面積向乙方支付工程管理費10元/m2,其中包含乙方公司建筑資質維護費5元/m2,乙方工程管理人員工資、保險和其他福利費5元/m2。
7、雙方權利義務
7.1甲方權利義務
7.1.1甲方有權對乙方的工程施工質量、施工進度和施工管理進行監督、檢查。甲方發現乙方在施工管理中存在嚴重安全隱患、管理混亂時,甲方有權建議監理公司對乙方下達限期整頓的指令;
7.1.2乙方的施工質量、施工進度嚴重影響甲方項目計劃的實現時,甲方有權另選施工單位進場趕工,所發生一切包括但不限于工程直接費、間接費等在乙包承包工程款中扣除。
7.1.3 甲方必須按約定按時,按額向乙方支付工程款。
7.1.4 其他權利、義務在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定。
7.2 乙方權利義務
7.2.1 乙方有權要求甲方按照約定完成提供施工圖紙和其他技術資料、組織圖紙會審、進行技術交底,安排工程“二通”等工作,為乙方提供必要施工條件 ;
7.2.2 乙方有權要求甲方按照約定按時、按額支付工程款;
7.2.3 乙方必須依照建筑工程管理規范按時、按質完成工程承包任務,向甲方提交優質的建設工程產品;
7.2.4其他權利、義務在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定。
8 工程款及工程管理費的支付
8.1 工程款的結算與支付,在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定;
8.2 甲方應向乙方支付的工程管理費,甲方按雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》面積按本協議6.2條約定分兩次支付,即與雙方另行簽訂相對應的《建筑工程承包合同》簽訂后,七個工作日內,甲方向乙方支付50%工程管理費,另50%工程管理費在承包工程竣工驗收合格并提交所有資料后一月內付清。
9、工程總工期要求和施工組織要求
9.1本工程總工期為個月,工期從甲方書面通知開工之日起算。
9.2施工中遇有停水、停電,在3日以內由乙方自行調劑安排其它施工工作,不得作為辦理任何簽證和工期順延的.依據。
9.3如遇不可抗力原因,影響工期連續不超過3天的,甲方不予簽證。同時甲方不簽累積工期;對影響工期連續超過3天的,以甲方簽證認定后的時間,為順延工期的依據,其余任何條件不得作為順延工期的依據;對因不可抗力給雙方造成的損失由各自承擔。
10、工程施工管理、質量
10.1工程施工
10.1.1乙方須嚴格按照國家頒布的現行的建筑工程施工規范、建筑工程施工驗收規范、施工圖、圖紙會審紀要、技術通知單、施工組織設計(應在開工前提交甲方及甲方委托的監理公司審定)組織進行施工。為了保證施工工期和質量,乙方承諾派出高素質的項目管理和工程技術人員承擔此項工程施工任務,應甲方要求,共建立 個工程項目部,各項目部的項目經理及工程師見附件〈一〉,負責承建相應的項目工程;各工程項目部的項目經理全權負責承建工程的結算工作,具體價格詳見甲方、乙方與各工程項目部簽訂的《建筑工程承包合同》。
10.1.2工程施工中必須隨時接受有關行業主管部門、甲方及甲方委托的監理方的檢查。凡工程質量不符合現行施工規范、驗收規范要求的,乙方認可的項目部須無條件地返工,并重新施工直到達到要求為止,且由此而產生的一切費用由乙方認可的項目部自行承擔。乙方認可的項目部拒不返工的,且工程質量存在嚴重問題的,甲方有權單方面解除與乙方認可的項目部的合同;對質量問題不嚴重的,甲方可聘請其他施工企業進行返工,所發生的費用甲方有權按實際發生費用的2到5倍在乙方的工程結算款中扣除。
乙方認可的項目部因違反本條規定而返工的,除依前款規定處理外,還須承擔由此給甲方造成的各種經濟損失(包括但不限于甲方商品房買受人索賠造成的經濟損失)。
10.1.3隱蔽工程管理
10.1.3.1隱蔽工程在隱蔽前,乙方須首先進行自檢自驗合格后,提前24小時以書面形式通知甲方驗收,甲方接到通知后24小時內組織設計、質檢、
監理等部門進行驗收,經驗收合格并簽字蓋章后,方可進行工程隱蔽和進入下道工序施工。
10.1.3.2凡未經甲方組織相關單位驗收乙方自行隱蔽的,甲方有權要求乙方停工,并拆除違約施工的部位,經甲方和有關方面人員驗收,認為合格后方可重新進行隱蔽,如不合格乙方須及時返工直至驗收合格,其停工、拆除、返工所造成的損失和所發生的一切費用均由乙方自行承擔。
10.1.3.3如甲方超過24小時內未及時組織驗收,乙方可進行自檢隱蔽,甲方需要再檢驗時,乙方應當配合組織開挖、鑿除等工作,如發現問題乙方必須進行返工,發生的檢驗費、返工費全部由乙方承擔;如未發現問題所發生的一切組織開挖檢驗費用全部由甲方承擔。
10.1.4乙方在施工中所有需要備案的資料,應及時向甲方提供(包括自檢資料)。
10.1.5本工程的質量保修必須按國務院279號《建筑工程質量管理條例》
第六章規定執行;乙方或認可的項目部須于簽訂本合同時與甲方簽訂“質量保修書”并作為本合同附件(二)。
10.1.6為了加強在施工中的各項管理,雙方需各自委派工地代表進駐工地負責處理、協調日常工程管理工作,甲方委派 同志為工地代表,乙方委派 同志為工地代表。如任意一方變更現場代表,必須以書面形式通知對方。
10.2工程質量標準:合格。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
11、工程設計變更管理
11.1施工中甲方需對原工程設計進行變更,應提前3天以書面形式向乙方發出變更通知,并提供相應的變更圖紙和說明。乙方按照甲方發出的變更通知及有關要求進行施工。
11.2施工中乙方或認可的項目部不得對原工程設計進行變更。因乙方或認可的項目部擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方或認可的項目部承擔,延誤的工期不予順延。
11.3乙方在施工中提出的合理化建議涉及到設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用,須經甲方同意。未經同意擅自更改或換用時,乙方或認可的項目部承擔由此發生的費用,并賠償甲方的有關損失,延誤的工期不予順延。
11.4甲方同意采用乙方合理化建議,所發生的費用和獲得的收益,甲方和乙方另行約定分擔或分享。
12、安全生產與文明施工
12.1施工安全
12.1.1乙方應嚴格按照國家頒布的“建筑施工安全規程、規范”進行組織施工,建立健全安全防護措施體系;接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查與處罰。
12.1.2凡因乙方認可的項目部原因在施工中發生的人員傷亡、質量或機械安全事故,其責任和由此產生的一切經濟損失和法律責任均由乙方認可的項目部自行承擔。
12.2文明施工
12.2.1乙方認可的項目部應遵守市政、環保和甲方等有關部門制定的規定和規章制度,做好工程施工中污、噪、塵的處置、管理,做到文明施工,如施工中違反有關部門規定造成后果,其責任及由此產生的一切經濟損失、費用均由乙方或認可的項目部承擔。
12.2.2乙方應具備安全生產條件和建立各項保險措施,不得拖欠工人工資及其他報酬,如有違反,甲方有權在應付給乙方的工程款中扣付。
13、甲方的權利和義務
13.1甲方向乙方提供施工圖套,協調在施工中與各單位的配合工作,監督乙方在施工過程中的工程質量和安全等方面的管理工作。
13.2組織工程圖紙會審、設計交底,及時向乙方提交技術變更資料文件。 13.3安排工程的“二通”工作(電通至小區范圍各棟內,其他各施工界面由乙方自行連接;路通,即小區周邊道路通暢,場地內臨時施工道路由乙方自己鋪設,且費用理;施工用水由乙方在施工現場打鋼管井取水,費用自理),協調周邊地界關系。
13.4甲方按照國家有關規定,按時繳納各種稅費。
14、乙方的權利和義務
14.1未經甲方書面同意,不得轉包、分包所承包的工程。
14.2施工范圍內的圍擋、拆除,均由乙方自行承擔。
14.3乙方在簽訂本合同后十五日內向甲方及監理方提供經甲方批準后的施工組織設計和周、月、季進度報表(包括詳細施工進度表,施工現場平面圖,施工組織架構表等)一式叁份,且每月26日須向甲方工程部負責人報送當月、累計工程形象進度及工程數量、價值。
14.4乙方應指定工程總負責人對施工現場進行有效的組織管理,協調好各分包單位的關系,保證工程按期完成。乙方必須按施工圖和合同中約定的內容和條款組織施工,在施工中的各項變更和通知以甲方書面通知為準,所有變更和通知必須按甲方制定的程序和本合同的約定逐級上報簽字后經甲方總負責人簽字并加蓋甲方公章為有效,未加蓋公章無效;乙方不得在施工中擅自與設計部門變更圖紙和增加項目,如乙方擅自變更圖紙和增加項目的,甲方不予認可,且由此給甲方造成的損失由乙方賠償。
工程建筑施工合同12
甲方(發包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律,行政法規,遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經雙方協商,就 工程施工事宜達成協議并形成如下條款,協議雙方共同遵守。
一。工程概況
1。工程名稱:
2。工程地址:公園道西側
3。結構類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計約20萬㎡。
4。合同價款:合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。
5。施工場地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應施工用水機具;施工場地道路由乙方負責,公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔,甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費,具備施工條件)。
6。工期:合同工期為兩年,開工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7。工程質量:合格, 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1。工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目:電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限:
a;A土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。
b。電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。
2。甲方要求: 本工程合同(協議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程,一經發現,立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關部門依據相關規定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內撥付已完成工程量價款的80%,以后每月撥付一次,每月的26日乙方上報已完成的工程量,甲方在十個工作日內審核并支付已完工程量價款的80%,如果甲方沒有審核完畢,按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%,結算完成后30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。
3、剩余工程結算款的5%作為工程質量保修金,自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%,滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%,滿三年后28日內一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算,待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢,結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。
四。結算方法:
1。工程造價:土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮,作為甲乙雙方工程結算造價。
2。執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額,相關費用標準編制施工圖結算,認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主,造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經甲方確認的市場價格調整(輔材及周轉、攤銷材料不做調整):機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。
3。甲方直接分包的分項工程,乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費,該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作,服從甲方總的計劃安排,為專業承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應的合同總價的2%配合費,分包工程稅收由分包方承擔。
4。采購價格的認定:采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據,采用市場價格的,雙方認定的價格為調差依據,進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法:工程逾期,但材料價格下降時,以逾期的材料價格為調價依據;工程逾期,但材料價格上漲時,以批準的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。
五。工程設計變更
1。 工程施工過程中,甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍,以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內容,必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效,乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據,由此發生的工程費用結算方法執行第四條。
2。設計變更、工程洽商發生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整(如果屬于減項則調減工程價款)。
六。 材料進場要求及計價
1。 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方采購,范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團
2。指定品牌的材料設備甲方認質認價,由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關,材料設備進場前必須做好檢驗,做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格后,方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3。進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品,甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場,重新采購符合要求的`產品,并由乙方承擔由此產生的費用,工期不予順延。
七。工程管理
1。 甲方委派工程師現場代表,負責協調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理,履行合同約定的內容。
2。 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作,協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存,履行本合同約定內容。
3。 乙方現場臨時設施,各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。
4。 工程竣工后(以質監站驗收日期為準)90日內,乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料,同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。
5。 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理,甲方有權直令施工單位出場并終止合同,按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執行河北省20xx定額基價進行結算(材料價格調整執行第四條款第二條),由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質量隱患或即成事實的,乙方必須改正;對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的,每發生一次,甲方視具體事項給予經濟處罰,由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6。 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報甲方,經甲方簽認后才能進場,并執行合同約定的相關內容,并由乙方承擔由于工程分包而引發的相關責任。
7。 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價,乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。
八。違約責任
1。 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可后工期可以順延。
2。 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。
3。 乙方不按約定工期竣工,不按時交付工程,每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期,甲方有權責令乙方撤場,解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。
4。 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的,由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故,甲方有權責令乙方撤場并解除本合同,由此引起的后果由乙方負責。
5。 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金,可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務,被起訴并導致甲方作為共同被告,或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務,并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務,或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內,乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金貳佰萬元人民幣,待乙方進場后15日內甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書簽訂后3日內保證金未打入指定賬戶內,此意向書作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工,如果不開工甲方無條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬元整),如果保證金未能在進場15日內(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計息給乙方,計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結算的依據,具有法律效力,《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同,以正式建設工程施工合同為準。
十二。 未經事宜雙方友好協商,另行簽訂補充協議,如發生爭議可協商解決,協商不成可直接向當地人民法院起訴。
十三。 本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建筑施工合同13
甲方:______________
乙方:______________
1、工程名稱:_____________________。
2、工程內容及工程量:_______________。
3、工程總造價:大寫(¥__________________元)
4、工程質量標準:乙方應按甲方提供的_________施工設計圖紙進行施工,施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的`標準,對該項工程要求達到:合格品。
5、約定施工工期:______年___月___日______年___月___日
6、工程款結算方式:甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金,無質量問題到期返還)
7、資金來源:省、市、縣村級活動場所建設資金。
8、甲乙雙方責任:甲方提供施工設計圖,乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題,應及時與甲方取得聯系,解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工,環境保護措施,促進和諧社會發展,履行安全生產職責,建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問題,均由乙方負責。
9、質保期(一年)此工程質保期______年:______年___月___日均由乙方負責。
10、本合同經雙方驗收合格,簽字后生效,并結清全部款項,隨之本合同自行失效。
11、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)_________
乙方(公章)_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程建筑施工合同14
委托方:_____________________(以下簡稱甲方)
受委托方:_____________________(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商,乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務,保證工程建設順利進行,特訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:_____________________
工程地點:_____________________
二、工程承包方式:
甲方全權委托乙方負責工程的施工和聯系供電部門進行驗收等相關工作。
三、承包費用:
根據該工程的設計和預算資料,經甲乙雙方共同協商約定,合同按供電部門所測線路每一公里8。5萬元計算,按測出的公里數為工程總金額。
四、付款方式:
在乙方拿到供電部門設計方案后,三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限:
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后,通知乙方進場,從進場之日起,預計____日內完工(遇雨順延)。
六、甲方責任:
1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續。
2、甲方設置業主代表,代表甲方對本工程進行監管。
4、甲方參加主要設備材料的現場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協調關系、配合乙方施工,保證乙方的施工正常進行。
七、乙方責任:
1、負責工程的.施工,聯系驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的材料的質量。
2、如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格,由乙方負責整改,整改費用由乙方自負,但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。
4、乙方只負責線路部份的一切材料和費用,不負責線路以外廠區要用的一切保護設備。
八、物資供應由乙方負責
九、安全管理
甲、乙雙方全部負責制人員進場后,必須嚴格遵守有關現場規定,服從現場負責人統一指揮,若發生人身及設備安全事故,由各方自行負責。
十、本合同未盡事宜,雙方另行約定。
本合同一式貳份,具有同等法律效力。甲方執壹份,乙方執壹份。本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格并付清工程款后,本合同自動失效。
甲方:____________________________
乙方:____________________________
日期:____________________________
工程建筑施工合同15
一、適用范圍
本制度適用于公司及項目部有關對外合同(包括出具的擔保和承諾)的訂立、變更、轉讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。
本條所稱合同即書面合同,是指采用合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形表現所載內容的合同,合同當事人協商同意的有關修改合同的文書、電報、電傳和圖表,也是合同的組成部分。
二、相關文件
1、《管理手冊》
2、《中華人民共和國合同法》
3、《中華人民共和國民法通則》
4、《中華人民共和國建筑法》
5、《中華人民共和國招標投標法》
三、實施職責
1.本制度由經營經營預算部負責管理;
2.財務部負責合同訂立及執行情況中的財務與審計監督;
四、工作流程
1、合同分類:
<1>工程合同:公司經營經營預算部負責管理;
<3>勞動、勞務合同:公司工程部負責管理;
<2>領導、協調合同的訂立、履行及管理工作;
<4>組織參加"守合同、重信用"企業活動;
<6>決定對合同管理工作中疏于管理,玩忽職守,違法亂紀者,未造成經濟損失的給予通報批評,造成經濟損失的給予處罰;
3、合同條款、合同申請單位和合同執行單位
3.1合同一般應具備以下主要條款:
<1>當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶;
<3>數量和質量,包括檢測標準和方式;
<5>履行的期限、地點和方式;
<7>合同的變更、轉讓和解除條件;
<9>合同訂立的時間、地點;
對數量、質量、履行期限和方式等有特殊要求的,應當在合同中予以特別明確。
3.2申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位,其職責為:
<1>調查、了解對方當事人的主體資格、信譽和履約能力等情況;
<3>參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性;
3.3負責執行合同的單位即為合同執行部門,其職責是代表公司履行合同,并及時報告合同履行情況。
4.合同簽訂程序
4.1在具體合同管理過程中執行合同經辦人負責制,由合同經辦人具體負責合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經辦人是在簽訂合同過程中主要負責合同條款談判、協商的負責人。
4.1.1合同經辦人在申請辦理合同過程中,應在合同審查表上簽署個人意見。在簽訂合同過程中,合同經辦人應盡到合理謹慎的注意義務,最大化地保護本公司的合法利益。
4.1.2對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創造顯著經濟效益的或挽回經濟損失的經辦人;將按照本制度的具體規定予以獎勵。
4.1.3對于因經辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的;將按照本制度的具體規定予以追究。
4.2申請單位或經辦人將合同草案送合同專業管理部門進行專業審查;
4.3合同專業管理組審查通過后,需要相關業務部門會簽審查,由合同專業管理組將合同草案報送相關業務部門進行會簽審查;
4.4審查通過后,報送公司法定代表人或其代理人審批;
4.5法定代表人或其代理人審批同意后,到辦公室加蓋合同專用章,屬于借款合同、擔保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外;
4.6分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經公司授權,未經授權不得對外簽訂合同。對于違反程序規定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關規定予以處罰。
4.7合同專業審查
4.7.1合同專業管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查:
<1>經濟性
--項目技術是否真實、全面、可靠;
--技術措施是否完備、可行;
--技術標準、參數是否先進完善;
--是否具有可操作性。
<3>安全性
<2>合同文本數量一般為:我方合同文本數正本一份、副本一份,即
<2>經合同簽約各方協商,同意解除合同,自各方簽字認可之日起合同終止;解除合同由合同申請單位按本制度執行;
4.11獎勵與處罰
<1>公司對有以下情形的部門和個人,給予表彰和獎勵(獎勵金額為500元-10000元):
--違反本制度的規定,在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經濟損失的。
--未經授權或越權對外簽訂合同給公司造成損失的。
--將合同分解以大化小,逃避公司管理標準的。
--先行為后補辦合同審查或合同授權程序的。
--利用行政章、財務專用章或其他印章對外簽訂合同的。
--應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規避書面合同或以其他單據代替合同文本的。
--合同經辦人或合同參與人簽約時惡意串通,利用合同謀取私利損害企業利益的。
--在簽訂合同過程中(包括招標、議標、選擇合作方時)泄露標底和商業秘密的。
--在經濟往來中收納賄賂、回扣,影響公司的合法利益的。
--違反公司規定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經濟損失的。
--結算付款不按照合同規定而多付的。
--未在合同驗收中履行其職責,把驗收不合格的產品和服務作為合格的產品和服務接收的。
--在合同履行中對方違約不追究違約責任或擅自處理,損害公司利益的。
--在合同變更審查中,玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的,并使公司利益受損害的。
--其他各種違反合同管理程序的行為。
<3>違反本辦法規定,給公司及公司各單位造成重大經濟損失觸犯刑法的,由司法機關依法追究刑事責任。
【工程建筑施工合同】相關文章:
工程建筑施工合同02-11
施工建筑裝飾工程合同12-15
工程建筑施工合同范文11-04
建筑工程承包施工合同01-02
建筑工程施工合同10-19
建筑工程裝修施工合同09-17
建筑工程施工合同11-16
建筑裝飾工程施工合同12-09
建筑工程承包施工合同12-22