工程承攬合同(匯編15篇)
隨著時間的推移，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的工程承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工程承攬合同1
發包人：_______________(以下簡稱甲方)承包人：_______________(以下簡稱乙方)
根據《_____》和《中華人民共和國建筑法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任，本著平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協議：
一、工程慨況
工程名稱：_______________
工程地址：_______________
二、合同價格
木質門_______________元/樘，(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。
三、承包范圍
承包的內容：_______________
四、工期期限
1、開始工作日期：_______________年_______________月_______________日，結束工作日期：門必須于_______________年_______________月_______________日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規范施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的`具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規范規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式
1、付款方式：每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式：
(1)本工程預付款_______________元;
(2)全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位后，甲方在確定工程結算后2個月內支付至工程結算的95%;
(3)其余5%作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1.本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。
2.工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3.甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收，并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見。
4.經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。
5.驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場后必須做好入場教育、_____教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規，嚴格按相應安全操作規范和《現場施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，并保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。
2、在本合同簽訂后五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
(1)乙方在門制作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，并提交甲方審核確認，但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
(2)乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次復測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，并按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。
2、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
3、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委托他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。
2、雙方確認：對于涉及工程價款的確認，雙方協商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責并承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復并承擔費用。
甲方_______________乙方_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同2
甲方： （以下簡稱甲方）身份證號：
乙方： （以下簡稱乙方）身份證號：
甲、乙雙方經協商，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》的有關規定，共同協商合同以下條款：
一、 工程概況
1、甲方將天朋日興養殖場辦公大樓建設項目工作，交由乙方獨立完成。
2、工程總造價：每平米260元。場地面積：長約30米，寬約10.5米。
3、工程量：以實際建造平米量為結算依據。
4、施工工期：合同簽訂起計算工期60 天，如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據。
二、付款方式：
1、乙方建起基礎地基，由甲方支付工程寬款總價的 ％。
2、工程主體建成后（一層），由甲方支付工程寬款總價的 ％。
3、工程主體建成后（二層），由甲方支付工程寬款總價的 ％。
3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價款的 ％。
3、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 ％。
三、甲方責任
�。薄⑻炫笕张d養殖場辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量。
2、甲方負責協調工程所需資源，如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。
3、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠。
4、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰。
5、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，保質保量的'完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方獨立承擔。
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞、丟失、不準更換和變賣甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不經過甲方同意隨意變賣或丟失，乙方加倍補償甲方的所有損失。
4、乙方應遵守土建施工方的相關規定，做到文明施工。
五、質量要求
１、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，如造成經濟損失的應當賠償甲方的全部損失。
2、驗收標準，按國家現行驗收標準執行。
六、安全施工與檢查
�。�、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作。
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患；否則，造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的一切費用。
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患；甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定賠償另一方全部損失，同時支付違約金1萬元。
2、乙方未在約定的時間完成工作成果，除天影響，停水停電外。甲方有權終止合同，乙方應當賠償甲方全部損失。
八、其它未盡事宜雙方另行協商解決。
九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
十、當事雙方協商調解不成時，可以按照本合同約定向
——仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟
甲方（手�。� 乙方（手�。�
電話： 電話:
簽訂日期： 年 月 日
工程承攬合同3
甲方：
乙方： 住址：
身份證號碼：
甲方承建的 成都富園物流商業中心 工程，經協商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工，并就有關事宜達成如下協議：
一、工程概況：
框架 結構，層數： 四層，總高度： 40 米，建筑面積約? 90000? 平方米。
二、工程地址：
雙流縣文星鎮物流大道
三、承包形式：
1、本工程中的 砌體，二次構造砼 勞務工程，以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品： 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。
四、承包工作內容及勞務承包單價：
1、工作內容：
�。�1）、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容；
�。�2）、根據主控線放（彈）砌體線；
�。�3）、現場所有二次構造砼澆筑（包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等；
�。�4）、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格后方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其余小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責；
�。�5）、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架；
以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規范，同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式：采取承包范圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包范圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會保險費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包干承包方式。
3、承包單價：
4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除）。
5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。
6、付款方式： 每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗收后三個月內付清。
五、工期要求
1、按項目工期進度要求進行；
2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整；
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協議附件，乙方必須遵照執行；
4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。
6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。
六、質量要求：
1、乙方在施工過程中除按照國家現行規范、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工；
2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用戶滿意工程”為質量目標；
3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的'管理，違章指揮，違章作業造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用（包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用）均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除；
8、本工程質量等級為“優良”工程。
七、安全生產要求及安全責任：
1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。
4、嚴禁違章指揮，違章作業：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒后上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防范：乙方要認真搞好安全防范措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。
甲方：
乙方：
時間：
工程承攬合同4
定作方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
簽約地點：
簽約日期：____年____月____日
一、總則
1、甲、乙雙方經充分協商，就甲方委托乙方工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出工程的具體要求，乙方據此合同規定負責的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構成
工程總費用為:￥元。
大寫：人民幣整。
工程所需產品具體要求：
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責(甲方協助)運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、安裝方式、位置及，由甲方確認后執行。
3、乙方承擔的具體工作包括：
(1)由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。
(2)現場安裝、調試。
(4)對甲方操作人員的培訓。
4、甲方承擔的具體工作包括：
(1)及時提供工程安裝的具體要求，安裝場地的施工條件說明及通訊距離規定。
(2)派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現場施工時，負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3)負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。
(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
六、工程進度及驗收
1.工程工期總計()天，從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調試完畢止。
2.現場安裝、調試完畢后的()天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款規定及相關技術規范。
3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗收合格后應填寫工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在安裝調試完畢后的()天內不對工程進行驗收，視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規定的.工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內，甲方預付乙方工程款%，計￥元，合同生效。
2.產品運抵甲方安裝現場后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;安裝調試完畢后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;驗收后，甲方在()天內將工程余款%，計￥元支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，產品產權歸乙方所有�？罡肚搴�，產權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約罰則
1.由于乙方原因，工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金元/天。
2.乙方必須根據合同要求，保證產品質量。否則，乙方應承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款，則甲方應向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術資料或不履行協作義務等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。
九、特別約定：(若沒有則注明無)
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。
十一、附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發生變化，應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽定補充協議。
4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式份，甲乙雙方各執份。
甲方單位名稱(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
乙方單位名(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
工程承攬合同5
甲方：______________________聯系電話：______________________
乙方：______________________聯系電話：______________________
甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：
1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的`費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方_____的，甲方發生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經復印或涂改后無效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
工程承攬合同6
甲方：_________
乙方：_________
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的'工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負責人簽字：_________
負責人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
工程承攬合同7
發包方：____________________________(以下簡稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項目名稱：____________________________
2、工程地點：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。
4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的`食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。
6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同8
甲方：
乙方：
就甲方的房屋所出現的滲水問題及隔熱制作達成如下維修協議協議:因甲方宿舍樓在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修經雙方協商，協議如下:
1.維修時間：___年__月__日起到___年__月__日止。
2.維修地點：
3.負責維修單位：
4.維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
5.維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現場予以質量監督和協助部分工作。家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品（家具和家電）進行清點并簽字確認，基于維修期間，甲方的.家具和家電都已經安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責任對于施工時的人員安全負責，同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞（另對于甲方地板在施工時盡量鋪設厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害）。在維修期完畢對于大件物品進行再一次的確認。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進行賠償。
8.房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備包括協助鄰居之間及小區里面的其他事情如垃圾材料的堆放。
9.維修之后的房屋質量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關行業標準為驗收標準。
10.在維修期間所產生的水電費用都有甲方負責監督施工方予以負擔。
11.如此次維修沒有達到預期的修復效果，再次出現滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而拒絕維修再次發生的維修費用由乙方全部負責。
12.根據雙方的協商，本次維修雙方采取以下第_種方式
進行:
1.甲方負責全部材料乙方負責施工對于因為甲方購買的材料質量而引發的質量問題乙方不負責因此而產生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負責:由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發生的質量問題則乙方負責全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長
2.甲方負責主要材料乙方負責部分材料乙方負責施工其他的由雙方協商
3.乙方負責全部的材料乙方負責施工對于因此出現的問題乙方負全部責任。
4.本工程維修發生的費用共計人民幣_____元大寫____于，關費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50在維修結束后付45余下的5待保修期滿后甲方在行支付。
5.本協議一式兩份雙方各持一份。
6.關于保修:保修期60天自維修結束之日起算保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看并采取其他相關措施
7.其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方：
乙方：
___年__月__日
工程承攬合同9
甲方：____________
乙方：____________
根據《_____》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、_____核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的`檢查，并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場_____費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害_____，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
工程承攬合同10
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、 工程概況
(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護欄、排窗
(2) 工程地點 臥云路與天都路交叉口
(3) 承包范圍：包工包料
(4) 尺寸規格：詳見圖紙附表
二、 質量要求技術標準
嚴格按照圖紙和甲方要求施工。
三、 工程價款
(1) 樓梯扶手每米130 元;
(2) 玻璃護欄每米270 元;
(3) 排窗每米270 元;
(4) 決算是按實際數量計算。
四、 付款方式
(1) 按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的.20%。
(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3) 整個工程全部結束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。
(4) 驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。
(5) 質保期內負責的質保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、 合同爭議和解快辦法
(1) 乙方在施工中如質量安裝技術不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。
(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。
(3) 因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經濟損失。
(4) 及時批復乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。
六、 其它約定
(1) 甲方提供制作規格和圖紙一份，并向乙方進行現場交底;
(2) 甲方無償提供場地和電源。
(3) 乙方施工現場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。
(4) 乙方施工工期根據甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。
七、 本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設單位組織驗收合格后，除質保金外，全部費用結算后終止。
八、 本合同一式兩份，雙方各執一份。
九、 合同訂立時間
年 月 日。
甲方：
法定代表人：
電話：
年 月 日
乙方：
法定代表人：
電話：
年 月 日
工程承攬合同11
甲方：
營業執照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話：________________
身份證號：_______________________
乙方：
營業執照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話：________________
身份證號：_______________________
經甲、乙雙方友好協商，就乙方承接甲方的裝飾工程業務達成如下協議：
一、協議執行期限：
本協議又甲乙雙方自行商談，執行期限為______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權利：
1、甲方有權監督裝飾工程的現場管理及文明施工。
2、甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、甲方有權對乙方施工材料進行封樣及審核。
4、甲方有權對乙方的不規范行為提出相應的整改意見。
三、甲方責任：
1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。
2、開工前甲方負責向乙方提供經裝飾工程項目單位簡章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、甲方負責按照本協議中規定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權利：
1、乙方有權要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的順利進行。
2、乙方有權要求甲方按照協議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。
五、乙方責任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的。
2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環節的工作任務。
3、乙方所對派出人員進行甲方企業文化的學習與教育。
4、乙方應遵守甲方現場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由同
雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認，工期應當順延：
工程量變化或設計變更;根據現場實際施工情況或經業主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
八、質量標準
工程施工質量按甲方與業主簽署的相關協議及甲乙雙方施工前認可的'相關標準執行。
九、工程驗收
在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:材料驗收;
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款：
合同簽定后，發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款，即_________元;泥工完工后，發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后,發包人按約定直接向承包人支付加項目后的追加款,油漆工程完工后發包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。
全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
1、工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單并簽字，
2、發包人應在簽字后三天內向承包人結清每期工程進度款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。
十一、違約責任：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向對方支付違約金發包價2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發包價2元。
十二、附則：
1、本合同經雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式________份，雙方各執________份。
甲方：乙方：
______年___月___日______年___月___日
工程承攬合同12
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的.原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點：華同公司
工程內容：彩板房主體，外墻，內部截斷，室內外門窗
二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為400平方米，最后結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；
2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。
四、協議工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。
五、工程質量標準：符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協議所設計施工，保證工程質量，按期完工。
八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規范施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。
十、付款方式
1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。
2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。
十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。
十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；
十三、本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
電話：電話：
簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日
工程承攬合同13
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的'用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同14
甲方：
乙方：
根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、 工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。
第二條甲方責任，權利和義務
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，并承擔相關費用。
4、 根據乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定；嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元
（大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元）
3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬零壹佰陸拾元） 樣式如圖40-01所示。
4、隱形防盜網，單價150元/ m2×54 m2=8100元
5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元
6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元
7、衛浴門，1080元/條×5條=5400元
8、室內門，2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元
第五條工程質量及驗收
1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦 理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的'工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元
�。ㄐ懀�
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條 本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效；
甲方：乙方：
簽訂日期： 年 月日簽訂日期： 年 月 日
工程承攬合同15
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規，本著誠信原則，就甲方改造工程事宜協商一致，簽訂本合同。
1、 設計依據、范圍及相關技術要求。
根據甲方提供的數據，本污水改造工程設計參數為：
處理水量：QMAX：1500m3/d。
2、乙方負責的工程項目范圍：
2.1.乙方負責污水處理MQIC反應器總體工程的工藝與土建設計、附件一所列設備采購與制作、安裝與污水處理厭氧反應器調試(含顆粒污泥采購費用)，最終達到本合同出水水質要求。
2.2.乙方向甲方提供附件二設備、儀表采購的具體參數、品牌，由甲方自行采購。
3、甲方負責的工程項目：
3.1 甲方負責本項目的土建施工以及附件二的設備及配套設施的采購和安裝;
4、工程進度
4.1、本合同簽定生效后3日內,甲方向乙方提供設計所需的現場地質勘探報告，明確工程用地情況，污水來水方式、標高、位置、排水去向，并對所提資料負責。
4.2、乙方收到設計資料后，并由雙方確認工程平面布置圖后，7日內提供給甲方所有土建施工圖紙，由甲方負責土建施工，土建工期為15天。
4.3、土建施工完成后，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天內將主體設備物資(見第六條第二款)運到施工現場，甲方簽字確認。
4.4、乙方在主體設備物資運到現場驗收確認后，50天內完成罐體制作以及內部設備等附件一所列設備的安裝工程，甲方簽字確認。
4.5、乙方在具備調試條件(工程施工完畢并驗收合格，水質符合合同要求，污水站人員儀器藥品配備齊全)，接到甲方通知后3天內，開始顆粒污泥接種及厭氧調試，調試期為60天，達到合同規定的出水標準。
4.6、出水達標穩定運行三個月后，乙方書面申請甲方驗收，甲方接到申請后組織驗收。若無雙方確認的理由，15個工作日內不驗收則視為通過驗收。
4.7、工程期間如遇連續停水、停電;甲方工程款未及時到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。
5、雙方協作內容
5.1、甲方工作內容：
5.1.1、合同簽訂后，甲方3日內提供4.1條提的條件。
5.1.2、甲方施工前提供場地的"三通一平"，免費提供施工用水用電。
5.1.3、調試時甲方保證提供的水質和水量符合合同規定，調試前甲方負責配齊化驗藥劑和配備6名操作工人跟班學習。
5.1.4、安裝完成后，甲方操作工人應按規范對設施進行日常維護和保養。在調試期間所發生的水、藥劑費、電費等運行費用由甲方承擔。
5.2、乙方工作內容：
5.2.1、乙方負責MQIC的工藝土建設計(設計內容必須符合國家相關規范要求)、所負責設備的采購與制作、工程安裝與調試。
5.2.2、在調試期間，乙方需向甲方提供調試大綱、操作規程和分析化驗規程。并委派專業人員作為調試負責人，配備工藝、機械、電氣、化驗等相關技術工種人員承擔整個MQIC的調試任務。
5.2.3、乙方負責為甲方培訓6名專業操作人員，確保操作人員掌握完整的技術資料和操作規程。
5.2.4、乙方在本工程竣工后，提供完整的竣工圖4套給甲方。
5.2.5、在運行過程中，遇到問題必須現場解決的乙方應在接到通知后48小時內趕到現場。
5.2.6、乙方負責的安裝內容，在安裝期間出現的任何安全事故由乙方自行負責。
6、合同價款及支付方式：
6.1、合同總價款(含稅)：￥7日內支付合同總價款的30%。
6.2、罐體加工完畢，MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器送至甲方安裝現場后，雙方確認簽字后甲方5日內付至合同總價款的70%;
6.3、乙方罐體施工完成，驗收合格甲方5日支付至合同總價款的80%;設備安裝完成，調試成功驗收后甲方5日內付至合同總價款的95%;同時開具全額普通發票;
6.4、剩余合同總價款的5%作為質保金，調試驗收合格穩定達標運行后12個月內付清。
6.5、支付方式：轉賬
7、違約責任
7.1、合同執行過程中，單方終止合同或違反合同條款，經催告后未能改正的，致使合同無法繼續履行，違約方應向守約方賠償經濟損失并支付合同余額的10%的違約金。還應當退還所收合同款項。
7.2、甲乙雙方應嚴格履行各自的義務，無雙方共同認可的原因，不履行合同義務超過2個月，視為違約，違約責任執行上條。
7.3、如甲方原因(如甲方提出設計變更有誤、工程款延期、調試期間需要提升水量而沒水等)，工期順延。
7.4、甲方提供設計的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負責。如因甲方原因(處理水量、水質不符合合同要求等)不能通過驗收，由甲方承擔損失。乙方繼續負責為甲方調試，相關乙方人員的差旅費、交通費、人工工資由甲方負責。
7.5、污水處理工程達到合同約定指標，視為工程達標合格。
7.6、在正常情況下，調試期為60天，若60天達不到合同約定指標，乙方負責改造半年(因改造產生的所有費用由乙方承擔)。
7.7、本工程和服務中的.技術成果(不包括甲方自主研發成果)歸乙方所有。雙方應各自為對方所提供的資料予以保密，未經提供方書面同意，不得泄漏傳播給他人及其他單位，否則違約方應承擔相應的民事經濟賠償責任和法律責任。
8、其他約定事項：
8.1、合同糾紛的解決：因本合同所發生的糾紛，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
8.2、送達事宜的解決：所有通知可用電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發出，用電報或郵政快遞發出的通知或書信，以電報、郵政快遞交發之日或者郵件、郵政快遞發出郵戳日期為送達日(但如果發出當日為國家非工作日，則在下一個工作日開始日被視為送達日，如果收件人拒收電報或郵政快遞，同樣以電報交發之日或者郵政快遞發出郵戳日期視為送達日);用傳真發出時，發出的傳真機自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時視為送達。
9、質量保證及售后服務承諾
9.1、乙方對其提供的專用設備(MQIC反應器內所有設備)質保期為調試驗收合格投入正常使用后五年。
9.2、乙方保證其有相應資質及能力履行本合同。保證為本項目提供的貨物是全新的、使用的材料、構件、設備、管件等是未使用過的，且是符合技術附件要求的材質和先進的工藝，并在各個方面符合合同規定的質量、規格和性能要求(或國家相關標準)。保證MQIC厭氧反應器經過正確安裝、合理操作和維護保養，在十年壽命期內運轉良好。在規定的質量保證期內，對由于設計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。除合同中另有規定外，出現上述情況，在收到甲方通知后3天內，免費負責修理或更換有缺陷的材料、構件、設備等。
9.3、針對今后污水處理工藝運行狀況，乙方提供全面的技術支持。對于該項目，自接到甲方反饋信息之時起， 12小時內作出工藝調整措施。如需要現場處理時，乙方專業人員將在48小時內趕到現場處理問題，完成有關的服務內容。在必要的情況下，乙方應派人長住現場進行跟蹤服務。
10、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方合同義務履行完畢后中止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程承攬合同】相關文章：
工程承攬的合同12-19
工程承攬合同12-28
工程承攬合同10-22
工程承攬的合同12-01
承攬工程合同12-30
建設工程承攬合同01-16
工程業務承攬合同06-20
承攬建設工程合同10-20
項目工程承攬合同10-17
工程最新承攬合同10-17