工程合同
在人民愈發重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的 工程合同 ，希望對大家有所幫助。
工程合同 1
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協議：
一. 工程概況
1. 工程名稱：________________
2. 工程地點：________________
3. 工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減項目需經甲乙雙方協商確定單價簽認后生效,增減計施工、安裝項目。
4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。
5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目。即自________年____月____日起(日期以施工材料進場的
第二天計)
二. 甲方工作
1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具,陳設的損失由甲方承擔。
2. 向乙方提供施工所需的水、電等設施：協助乙方辦理施工申請、審批等手續，并繳納物業管理處所需的一切費用。
3. 對工程質量，進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜。
4. 按時、按質、按量提供施工所需甲方采購的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工、保質，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。
2. 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四. 關于工程價款及結算的約定
1. 本合同簽訂后，甲方預付乙方簽認的報價單中工程款總額的50%(含設計定金)，乙方才進場施工。
2. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方
第二期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方
第三期工程款即付滿
第二次預算(以雙方簽認項目的單價及實際工程尺寸數量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據為依據。
3. 施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關于材料供應的約定
1. 本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天采購至現場，由甲方采購的材料。設備如不符質量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設備至施工現場經乙方驗收后由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設備質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
六. 關于雙方責任的約定
1. 因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：
A. 不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的'材料、設備：D、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：F、非乙方造成的其它不可預見的原因。
2. 乙方責任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：B、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝責任的質量問題，乙方維修：C、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。E、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。
七. 關于設計與施工及驗收的約定
1. 乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可后乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工.安裝。
3. 在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收.移交手續。如甲方在規定時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認
第一通知時間為竣工日期，并承擔乙方看管場地的相關費用。
八. 獎勵和違約責任
1. 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九.雙方簽認的裝飾工程報價單，施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
十一.本合同經雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同 2
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商，本著共同發展、互惠互利原則，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的要求，經雙方協定，甲方同意把甲方礦山坑道鉆工程承包給乙方，訂立本協議以茲雙方共同遵守。
一、甲方所購的鉆機、鉆桿、水泵、電纜線及所有配件，由乙方負責使用保管(機械維修及保養)，鉆機產權歸甲方，乙方負責鉆機的耗材及維護，探礦過程中配件磨損、更換等費用，由乙方負責，甲方不予承擔。工程完工后，甲方要求乙方交還設備，必須要保證設備正常運轉。
二、鉆探價格及付款方式
1、鉆探單價：
鉆探單價為：
2、付款方式：
3、甲方結算的工程款按本合同約定的方式付至乙方書面指定的賬戶，如需變更賬戶，乙方應向甲方提出書面變更意見并經甲方確認。
三、甲方的權利和義務：
1、甲方提供坑道鉆探工程所需的動力電及生產用水(生活用水)，動力電費用由甲方承擔，并保證供電設備的完好性。
2、甲方負責坑內鉆硐室修建修整，費用由甲方負責。
3、甲方進行鉆孔的質量監控、驗收、地質編錄、巖礦芯的取樣，負責巖礦芯處理。
4、對鉆孔孔位及孔深度變更的，甲方應及時通知乙方。
5、按期支付鉆探工程費用。
四、乙方的權利和義務：
1、接受甲方對鉆探質量的監控，為甲方的編錄、采樣及時提供鉆探的'各種原始數據。
2、高質量按期完成鉆探施工任務，并按甲方布孔要求進行施工，及時按甲方要求將巖芯運送至指定地點，費用已包含在鉆探價格中。
3、乙方負責施工安全工作，保證施工人員的人身安全，因安全事故及因病等原因造成的一切經濟損失及人身傷亡，自行承擔所有責任。
4、現場施工人員均需穿戴工作服、勞保鞋和安全帽，勞保用品費用自理;
5、乙方施工人員必須遵守甲方的所有規章規定，如有違反，按相應條款進行處理。
6、乙方需服從甲方安排調度，在甲方所屬的各個礦山中開展工作。
五、爭議解決的方式：
本協議在執行中發生爭議，雙方協商解決;協商未果的，可申請向當地法院裁決。
六、本協議未盡事宜由雙方協商解決，或由雙方簽訂補充協議，有關補充協議為本協議的組成部分，與本協議具有同等效力。
七、本協議一式貳份，雙方各執一份。雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同 3
托運方（甲方）：________________
承運方（乙方）：________________
合同雙方在平等、自愿和協商一致的基礎上，就高速公路建設工程項目標段土方運輸作業事宜，達成如下協議：
第一條運輸任務由乙方負責高速公路建設工程項目標段土方運輸作業任務，乙方承擔的運輸量按合同履行過程中的實際運輸數量計算。甲方將根據工程項目所確定的作業時間、作業地點、工作面、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。
第二條合同期限自________年____月____日起至________年____月____日止。
第三條運輸起止地起始地：____________。到達地：____________。
第四條運輸車輛乙方提供自卸式工程運輸車輛：________輛，車輛牌號：________，行駛證號：________，載重量：________噸。車輛需配備防塵、防拋灑裝置。
第五條運費結算運費按________元噸公里計算。因本合同土方運輸所產生的稅、費，由乙方承擔。甲方支付的運費，乙方應出具運輸費發票。按月結算。于每月____日前對上____月運費進行結算支付。
第六條運輸質量和安全乙方必須按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務。乙方在履行合同過程中，必須確保運輸的安全。如發生各類人身、財產安全的事故，均由乙方負責。
第七條燃油供應乙方運輸車輛所需的燃油按照國家定價由甲方提供，燃油費由乙方承擔，由甲方從乙方運費中扣留支付。
第八條合同保證金為保證本合同的順利履行，乙方應于本合同生效后三個工作日內，向甲方交納保證金________萬元人民幣（：________元）。上述保證金收取后由甲方出具保證金收據。合同期限屆滿后，上述保證金由甲方予以返還（從中應予扣留支付的違約金和其他費用除外）。
第九條運輸管理
1、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。運輸過程中，運輸車輛不得對周邊造成揚塵污染、路面污染和噪聲污染。
2、乙方應當按時、保質、保量完成各項運輸任務。
3、乙方的食宿和車輛停放場地由乙方負責，費用自理。
4、乙方運輸的土方在經過甲方指定地磅的計量后，計入乙方日常運輸臺賬。日常運輸的臺賬由甲、乙雙方指定經辦人員共同簽字確認。上述臺賬的運輸數量和運輸里程記錄為甲、乙雙方日后運費結算的基準和依據。
5、乙方運輸車輛的運輸作業時間由甲方統一安排，建立按時作業制度，不得遲到、早退。因車輛檢修或其他特殊原因確需暫停運輸作業的，應提前____日向甲方提出書面申請，經甲方批準后方可暫停運輸作業。
第十條違約責任
1、本合同生效后，除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。否則，守約方可以要求對方繼續履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，須返還乙方合同保證金；乙方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，已交合同保證金將不予返回。
2、合同雙方均不得采用虛假記錄、虛假計量或其他方法在運輸數量上弄虛作假。否則，除虛假部分的運輸數量不得作為運費計算依據外，還須按虛假部分運輸數量的運費的拾倍計算違約方應予承擔的違約金。
3、甲方應按照本合同約定及時支付乙方運費。否則，除及時支付乙方運費外，還須按銀行同期貸款利率標準向乙方支付未結算部分運費的利息。利息計算時間自甲方違約付款之日起至欠款實際支付清結之日止。
4、乙方運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內進入施工現場，開展運輸作業，不得延誤。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。
5、合同期限屆滿后，乙方的運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內撤出施工現場，不得延誤。否則，乙方所交合同保證金不得要求返還。
6、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的'許可權，并已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。
7、乙方運輸車輛不服從甲方的統一分配、管理、調度和指揮，妨礙施工現場交通運輸秩序的，按每查處一次處以違約金________元人民幣（：________元）的標準，由甲方從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。
8、乙方運輸車輛必須按照甲方的指令要求，定點裝卸，不得亂裝、亂卸。否則，甲方有權對乙方非定點裝載部分的運輸量不予結算，從乙方運輸臺賬中剔除；如屬非定點卸載的，還須由乙方負責將非定點卸載部分的土方進行清理，裝運至指定地點卸載。合同履行過程中，乙方如發生三車次以上（含三車次）非定點裝載違約行為的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。乙方每發生非定點裝載一次，除承擔上述違約責任以外，甲方還有權按________元車次的標準對乙方處以違約金。該違約金可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。
9、甲方按照本合同
第七條規定提供給乙方的燃油，乙方必須保證用于本合同土方運輸任務，不得另作其他用途。否則，甲方有權終止對乙方的燃油供應。
10、乙方運輸車輛非經甲方批準，擅自停止運輸作業時間累計達____個小時以上（含____小時）的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，未結算部分運費將不再結算支付，乙方所交合同保證金不得要求返還。
1 1、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。
第十一條爭議的解決本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向甲方住所地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。
第十二條其他約定
1、本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致后，可另行簽訂書面補充協議。
2、本合同經合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。
托運方（簽字）：____________
承運方（簽字）：____________
簽約代表：____________簽約代表：____________
住所：________________住所：____________
簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年____月___日
工程合同 4
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著精誠合作、互利共盈的原則，經友好協商，就____縣________年、________年標準化養殖場沼氣工程一事，達成如下協議：
一、工程基本情況：
1、________年及________年縣獎勵資金標準化規模養殖場沼氣及其附屬設施工程。
2、本工程地點為：梅__、南___、池溪鄉、白圩鄉、張公鎮、___、民____鎮等。
二、承包形式及建設主要內容：
1、甲方將梅______、南______、池溪鄉、白圩鄉、溫______、張公鎮、民____鎮等鄉鎮的沼氣工程一次性包工包料方式承包給乙方施工。
2、工程內容分二類：
�、僖活愓託獬匾及坳懥⒎降�2個（規格：直徑5米4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立方、養化塘貳佰立方（含出料池貳拾立方）。
�、诙愓託獬匾及圪E拾立方的1個（規格：直徑6。2米4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立方、養化塘壹佰伍立方（含出料池貳拾立方。
三、承包金額：甲方一次性包工包料給乙方，一類金額為捌萬肆仟元整；二類金額為柒萬伍仟元整。
四、付款方式：
1、乙方進場開挖時，甲方應付給乙方每個工程開挖時的工程款叁萬元整。
2、如乙方每完工一個結工程款的90%，剩余10%作為工程質保金，如未付清，乙方有權停工，乙方損失由甲方承擔。
3、作為保證金的工程款，在全部的'工程能正常產氣使用后甲方一次性付清給乙方。（時間不得超過完工產氣半年內）。
五、工程質量
1、乙方在本工程過程中，須按照建筑施工規范進行施工操作，確保工程合格。
2、如因乙方在施工過程中少量而造成甲方的損失，應由乙方全部承擔。
3、如因乙方在施工過程中造成本工程不合格或不產氣等重大質量問題，如需返工乙方應付全部責任。
六、施工工期：乙方應在________年____月____日之前進入工地施工。
七、安全生產：乙方在該工程項目的施工全部過程，必須充分注意安全，嚴格按照《安全生產操作法規》施工，指安全保障措施，杜絕一切大小安全事故的發生，如小事故，由乙方承擔，如出現大事故，甲、乙雙方共同承擔。
八、其它：
1、本合同未盡事宜，甲、乙雙方共同商討，可簽補充協議，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方簽字：
乙方簽字：
________年____月____日
工程合同 5
發包人（全稱）：____
承包人（全稱）：____
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
合同工期總日歷天數____天
四、質量標準
工程質量標準：符合國家質量驗收標準
五、合同價款
金額（大寫）：____
一、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協議書；
2.本合同專用條款；
3.明確雙方權利、義務的'紀要、協議；
4.本合同通用條款；
5.投標書、招標文件和中標通知書；
6.施工圖紙；
7.標準、規范及有關技術文件、技術要求；
8.工程量預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
二、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
三、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
四、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
五、合同生效
合同訂立時間：____
合同訂立地點：____
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發包人：____（公章）
承包人：____（公章）
住所：____
住所：____
法定代表人：____
法定代表人：____
委托代理人：____
委托代理人：____
電話：____
電話：____
傳真：____
傳真：____
開戶銀行：____
開戶銀行：____
帳號：____
帳號：____
郵政編碼：____
郵政編碼：____
工商行政管理部門鑒證：____（鑒證章）
經辦人：____年____月____日
建設行政管理部門鑒證：____（印章）
經辦人：____年____月____日
工程合同 6
發包人：(全稱)
�。垡韵潞喎Q甲方］
承包人：(全稱)
�。垡韵潞喎Q乙方］
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工有關事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：工程地點：工程規模：工程立項批準或核準、備案文號：資金來源：政府投資
二、工程承包范圍
三、合同工期開工日期：___年___月____日竣工日期：___年___月____日合同工期總日歷天數：___天。
四、工程質量工程質量標準：
五、合同價款合同價款：(大寫)：(人民幣)___元；(小寫)：___元。其中：安全防護、文明施工措施費：(大寫)：___元；(小寫)：___元。其它約定：
六、組成合同的文件組成本合同的文件與本合同
七、發包人承諾
發包人向承包人承諾按照本合同約定的.期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照本合同約定施工、竣工，在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。
九、合同生效
本合同訂立時間：________年____月____日本合同訂立地點：雙方約定本合同
生效。
十、合同備案
本合同生效后必須送備案。
發包人：承包人：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
工程合同 7
發包方(全稱)：(以下簡稱為甲方)承包人(全稱)：(以下簡稱為乙方依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：中學電焊維修工程
2、工程地點：學校操場欄桿及乒乓球場。
二、工程承包范圍與承包方式
1、承包范圍：學校主路東欄桿圍墻進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。
2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期
1、土方開工日期：定為________年____月____日
2、工期要求：預計工期一個月。
四、質量標準
1、工程質量標準：按規范要求施工，并服從甲方的要求。
2、因乙方施工原因產生的事故，均由乙方承擔。
3、乙方必須做好施工安全預案，該預案必須經甲方認可。
4、乙方于本合同簽訂____日內，向甲方交納1000元質量保證金。
五、合同價款本合同內所有工程量按中標預算價格計算，不得擅自提價，工程實際總價不得超出中標價格，超出部分甲方不予承擔。
六、付款方式：
1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建筑發票，否則甲方有權延遲付款，并不視為甲方付款違約。
2、工程全部完成，甲方支付乙方總成工程款的.70%并退還保證金;
七、竣工驗收本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的，對本合同范圍內的工程頒發的竣工驗收證明內注明的通過日期。
八、履約保證金、違約責任
1、乙方有下列情形之一的，甲方有權終止本合同，并由乙方承擔全部責任：乙方無故停工達三天以上，且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故，或文明施工無法達到合同要求，經甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包，分包工程的，甲方除追究責任外，乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。
2、甲方終止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項，甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
九、本合同未盡事宜另行協商，商定條款與本合同同時有效。
十、本合同一式貳份，甲、乙方各份，雙方簽字并交清保證金后生效。
甲方(簽章)：法人代表：乙方承保人
工程合同 8
甲方：________________________
乙方：________________________
根據《中華人民共和國合同法》《國家建筑施工規范》及相關條例，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方協商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：____________________________________；
2、工程地點：____________________________________；
3、建筑結構：____________________________________；
4、承包內容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定____________萬元。
二、付款方式與結算
1、本合同范圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的'工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區建筑工程消耗量定額》計價，下浮______%后結算給乙方。
2、工程范圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發布的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協商確定，按實際發生的工程量計價結算。
三、工期
1、本工程有效工期為______天。
2、開工時間：___________年_________月________日前（以甲方進場通知為準）。
3、竣工時間：（按實際開工日計算）
四、質量及材料要求
1、質量要求按國家建設質量標準規范，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人，質檢人員進行驗收。并根據驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
五、工程款支付方法
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到__________地面（現澆完畢）
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的_____%給乙方。以后，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委托相關造價事務所審核。結算經甲方審核批準后，除留質保金_____%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位：
開戶銀行：__________銀行：__________的帳戶上。
六、工程竣工驗收及交付
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節整改、衛生清理、安全保衛、工程保管等相關工作。自檢合格后書面申報甲方和監理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙雙方權責
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衛生管理等手續。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好，周邊的一切社會關系。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規范施工，甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規范要求時，有權要求乙方停工整改，并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定，經甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。
八、違約
1、本協議條款雙方共同遵守，甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔（除乙方自身原因外）。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執行，同時具有法律效力。
甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
工程合同 9
發包方：（簡稱甲方）
承包方：（簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同承包條例》等法律法規，為明確雙方在施工過程中的權利義務和經濟責任，維護雙方的合法權益，經雙方協商簽訂如下協議：
一、甲方地面現澆水磨石裝飾工程，以包工包料（即普通白石子，普通水泥32.5級，塑料介條）的形式承包給乙方，單價34元2。
二、工程地址位于____區路，施工面積一期約150002，二期約300002，乙方自帶機械，水磨石材料，所用32.5級普通水泥必須提供出廠合格證。
三、按照甲方要求，現澆水磨石的施工厚度為1.5c，并用塑料介條介方，墻柱圍邊寬20c，為暗紅色，粗磨，細磨各一遍，在施工過程中，按照甲方的要求，結合現澆水磨石的施工規范操作施工，如違規操作，甲方有權要求整改。
四、工程質量要求達合格，甲方負責協調水電、樓面上料事宜，費用從乙方工程款中扣除。磨出的泥漿排方，由甲方領導指定不遠于每個建筑物十米左右位置，挖坑埋于地下。
五、工程造價：一期工程約12215；34元XXX元
六、甲方要求按工程形象進度進行付款，工程形象進度約50%時，撥付總造價的30%，工程形象進度約85%時，撥付總造價的60%。工程竣工后甲方3—____日內組織驗收。驗收合格付款至總造價的95%，并留余款5%作為保修金，兩年內付清，如驗收不合格，甲方有權拒付剩余款項。
七、簽訂本合同，乙方向甲方交納伍仟元的履約保證金，乙方履約，甲方無息退還。甲方負責督檢找平層的.平整，以及找平層的空鼓現象，如乙方發現找平層不平整或有空鼓現象，申報甲方，甲方應責令找平層施工人員立即整改。盡量不影響乙方施工。
八：工期：一個轉化中心的找平層做完3天，確定平整度合理，無空鼓可以鋪設介條介方為開工日期，至工程竣工，共50天工期，每拖延一天，罰款20元，在總造價款中扣除。確因刮風、下雨等自然災害，以及乙方有充足的理由提出，經甲方領導簽證認可，可順延工期。（開工日期應明確到________年____月____日，刮風、下雨不屬于不可抗力，不能順延工期）
九、在施工過程中，乙方嚴格按甲方要求進行施工，如損壞甲方材料和責任事故，由乙方負經濟損失，并立即修復完畢，否則負法律責任。
十、未盡事宜，雙方協商解決，本合同一式兩份，雙方簽字生效，款項付清合同止。
甲方：
乙方：
________年____月____日
工程合同 10
發包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：
第一條 工程概況
1、工程地點及面積：__________________.
2、工程造價：￥______元，大寫（人民幣）：__________________.
3、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料。
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料。
4、工程期限______天；開工日期______年______月______日竣工日期______年______月______日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
1、甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為______月______日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3、施工圖紙雙方簽后生效。
第四條 甲方責任
1、開工前______天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
2、開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4、禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
5、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
6、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方責任
1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
2、在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
4、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
5、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
6、因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
7、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程價款及結算
1、為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
2、合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
3、甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料供應
1、由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
2、由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的______%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款______%的采購費及運輸費。
第八條 違約責任
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更；
（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的.，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條 驗收表標準
1、雙方約定本工程施工質量按______標準驗收：
2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
�。�1）可向______市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協會投訴進行調解；
�。�2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
�。�1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；
（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
2、工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
（2）支付次數支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗收后3日內第三次竣工驗收合格后4日內
�。�3）其他支付方式：______
2、工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
3、甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
3、甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
4、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
5、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
�。�1）向___________委員會申請_____；
�。�2）向人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
1、工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；
2、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）______元，（此費用不在工程款內）；
3、施工期間，甲方將外屋門鑰匙______把，交給乙方施工負責人______負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖______把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
4、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分；下午______點______分至______點______分。
第十五條 其他
1、本合同簽訂后工程不得轉包；
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份；
3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽（蓋章）后生效，三方各持一份；
4、合同履行完后自動終止；
5、本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
工程合同 11
發包方： （以下簡稱“甲方”） 承包方：（以下簡稱“乙方”）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 照明工程，特訂立本合同。
1、合同內容
1、1工程名稱：
1、2工程地點：
1、3工程范圍：
施工工期
2、1開始工作日期： 年 月 日
2、2結束工作日期： 年 月 日
2、3總日歷工作天數為 ： 天
2、承包方式
本工程為包工包料（包含燈具采購）的承包方式。
3、合同價款及付款方式
4、1合同總價款（暫定）人民幣：
4、1、1合同總價款包括照明燈具、工程施工費。
4、2付款方式
4、2、1施工進場兩天內支付暫定工程款的70%，竣工驗收后支付至總工程款的100%。
4、2、2合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。
4、燈具技術參數要求
4、1光通量：
4、2顯色指數：
4、3色溫：
4、4配光曲線：
4、5整燈光效：
4、6壽命：
4、7工作溫度：
4、8燈具和電源防護等級為IP65；
4、9工作電壓：AC185V~265V，頻率為50HZ+—10HZ
4、10光通維持率：
4、11道路平均照度和均勻度要求：
4、12未作要求部分，須滿足國家及省市相關規范要求。
5、質量要求
依據《城市道路照明設計標準》（CJJ45—20xx）、圖紙設計標準及相關驗收標準；光衰≤5%/年。
6、雙方責任
6、1甲方責任：
6、1、1甲方在乙方施工前，向乙方提供 原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖（招標文件中提供的圖紙）電子版。
6、1、2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電。
6、1、3按合同約定向乙方支付合同價款。
6、1、4由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件（包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件）2小時內予以確認，否則視為甲方已確認。
6、1、5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。
6、1、6甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。
6、2乙方責任：
6、2、1乙方應向甲方提供竣工圖四套。
6、2、2調試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。
6、2、3按施工安全規范做好施工質量、安全管理，如在施工期間發生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清’。
6、2、4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。
6、2、5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任；對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。
7、暫停施工
7、1當碰到重大質量事故、安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12
小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在2小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后2小時內未予答復，承包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。
7、2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因（天氣、人為因數）可進行暫時停工。
8、工程延誤
對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認后，工期相應順延；
8、1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行；
8、2經甲方認可的設計變更和工程量增加；
8、3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時；
8、4因甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。
9、不可抗力
9、1 照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。
9、2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。
10、變更
施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的`費用按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。
11、驗收
11、1安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。
11、2隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格后方可隱蔽。
11、3燈具安裝調試完畢后，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。
12、工程質保期
12、1本工程質保期為工程驗收合格之日期 年。保修期內如工程發生故障，乙方必須在接到通知后的12小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。
12、2保修期滿后，乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務，若工程發生故障，乙方應在接到通知后24小時內趕赴現場維修，以最優惠的成本價維修更換。
13、違約責任
13、1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。
13、2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔違約責任。
13、3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。
14、爭議的解決
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。
15、其它
15、1由于開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內，乙方不負責。
15、2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。
15、3本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。
15、4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。
發包方（蓋章）： 承包方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
經辦人： 經辦人：
電 話： 電 話：
單位地址： 單位地址：
時 間： 時 間：
開戶行：
賬 號：
工程合同 12
發包方：（簡稱甲方）
承包方：簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確建設單位（甲方）和施工單位（乙方）的義務、責任，經雙方協商達成協議，簽訂本合同共同執行。
第一條
工程名稱：
第二條
工程項目批準文號
第三條
工程主要內容
1、 開挖混凝土地面及接地網溝槽，接地極的安裝
2、 樓頂均壓帶的拆除、安裝
3、 樓頂避雷針的安裝
4、 戶內外接地線的敷設
5、 其他詳細內容參見本工程的外包工程審批書。
第四條
承包方式：
乙方按合同價承包，包工包料、包進度、包質量。
第四條 工程量以預算所列工程量為準。
第五條 施工工期：自合同簽訂之日起30天內。
遇有下列情況之一，經雙方協商工期可相應順延：
遇有人力不可抗拒的自然災害；因重大設計變更，工程量增加較大影響了工程進度。
第六條 合同總價：
第七條 付款方式
工程完工后，經甲方驗收工程合格后，應付款一次性付給乙方。
第八條 工程結算依據
1、合同價。
2、甲方工程管理部門簽字認可的設計變更。
第九條 工程質量
1、嚴格按照有關施工規范、規程和標準施工，并接受甲方代表的監理、監督。
2、本工程質量經雙方檢查驗收合格率達100% 。
3、乙方在施工過程中必須遵守以下規定：
1）由乙方購置的主要材料，必須按有關規定，提供質量合格證或質量檢驗合格后方可用于施工。
2）凡材料代用或改變，必須經原設計單位同意下達正式通知，甲方代表簽證后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，費用由乙方承擔。
3）隱蔽工程完工后，必須經監理人員驗收簽證，乙方作出隱蔽記錄方能進行下一道工序的施工。主要隱蔽項目乙方應書面提前____日通知甲方和設計單位共同驗收并辦理有關簽證手續。如甲方與設計單位屆時未參加，乙方可自行檢查驗收，并做好記錄備查，甲方應予承認。如甲方事后提出檢查，檢查結果不符合要求者，其費用均由乙方負責，檢查符合要求，其檢查費用由甲方負責。
4）乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方及設計單位，重大質量事故的處理方案，應經設計、建設單位共同研究方案同意后實施。如乙方對事故的處理未經甲方和設計部門驗收合格，甲方有權拒付工程進度款，由此造成返工浪費，均由乙方自理。
5）工程竣工后，乙方對工程實行保修，自竣工日期算起________年為保修期。
第十條 施工及設計變更
1、施工中發現不合理的地方，乙方應以書面形式提前通知監理人員及甲方，甲方在____日內提出修改意見和變更文件，經雙方辦理有關手續后繼續施工。
3、在施工中如遇有中途停緩建及影響工程正常施工的有關問題時，乙方應對在建項目做好安全管理，由此引起工程的有關問題和費用由主管部門仲裁。
第十一條 工程竣工驗收
1、乙方應書面提出工程竣工驗收申請，甲方在接到驗收申請后，應于____日內組織有關人員進行驗收，如因甲方原因不能按期驗收，需提前通知乙方。
工程竣工驗收以國家頒發的有關施工及驗收規范、標準、規程、和設計變更等為依據。
2、工程驗收達不到國家質量合格標準時，乙方負責返修處理，如乙方不能在規定時間內處理，甲方有權另行委派他人進行處理，其費用在乙方費用中中扣除。
3、正式驗收前____日，乙方應向甲方提交所有施工記錄，驗收簽證、竣工圖紙、設計變更、竣工報告等移交手續。如所需資料不全，甲方有權拒絕驗收。
4、工程竣工____日內，乙方應按規定向甲方提交符合現場實際的竣工圖及全部施工資料。
第十二條
雙方職責
1、甲方責任
1）按合同規定向乙方撥付工程進度款。
2）審查乙方編制的施工安全技術組織措施、施工方案、進度計劃，并監督實施。委派工地代表和監理人員負責現場工程質量、進度的監理監督，并辦理有關簽證。
3）負責及時安排施工停電、施工協調工作。
4）組織工程的竣工驗收
2、乙方責任
1）負責施工場地臨時用電、用水管線的架設維護。
2）負責編制施工安全技術組織措施、施工進度計劃，報甲方審查完善后遵照執行。
3）嚴格按照施工設計圖紙和規范要求，精心組織工程備料和施工，在施工中認真組織自檢、保質保量按期完成施工任務。
4）負責申請施工過程中的停電計劃，負責已完工程的保護管理工作。
5）負責工程驗收前的施工場地清理，并負責拆除臨時設施。
6）負責工程保修期內乙方原因引起的'工程質量問題的無償修理。
第十三條 安全責任
1、乙方對本工程施工中的一切人員、設備安全負全面責任。
2、乙方應認真貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法規及電力部門有關規定，嚴格執行《安全生產法》、《電業安全工作規程》、《電力建設安全施工管理規定》，以及甲方有關的安全管理規定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并嚴格執行。
3、開工前必須由甲、乙雙方簽訂安全責任書，明確雙方的安全責任。
4、乙方負責施工“三措”的制定和執行，并指定專人擔任現場工作負責人；甲方負責工作票的簽發和施工“三措”的審批，并向乙方交代現場設備情況。
第十四條 違約責任
1、因甲方或乙方不按合同約定履行自己的責任與義務而使合同無法履行的，違約方應承擔合同價款10%
的違約金。乙方施工質量達不到設計和規范要求，給甲方造成損失的，賠償相應損失。
2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工費200元。因掃障等原因受阻造成工期延長，不扣乙方延誤工期費。
第十五條
爭議解決的方式
甲乙雙方因合同發生爭議時，當事人雙方應及時協商，協商不成的，任何一方均可申請雙方上級業務主管部門進行調解，調解不成的，可以向陽泉仲裁委員會申請仲裁。
第十六條 本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，至工程竣工驗收、尾款結清、保修期滿之日終止。
第十七條 本合同未盡事宜雙方協商解決。
第十八條 本合同正本2份，副本2份，甲方執正本1份、副本1份，乙方執正本1份、副本1份。
甲
方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法人代表（簽字）：
法人代表（簽字
工程合同 13
甲方： (以下簡稱“甲方”)
乙方： (以下簡稱“乙方”)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致制定本合同。
一、工程概況
1. 項目的部分涵洞工程，乙方施工的涵洞工程量以甲方根據業主進度下達的施工任務為準，乙方必須無條件服從甲方的安排(無論工程量大小)，同時在甲方承包給乙方工程全部完工之前，乙方不得自行中途退場。
2. 乙方必須按甲方交付的圖紙嚴格施工，直至該項工程交工驗收合格的所有工作。
二、合同承包方式
1. 本工程按綜合單價承包。以合同中雙方確認的工程項為內容的綜合單價進行承包。
2. 滿足甲方對業主和相關部門的質量承諾，驗收達到合格的工程標準。
三、工期要求
簽訂合同后，乙方在20個工作日內必須完成該項工程全部工作量。具體每項分項工程進度應服從甲方施工的計劃安排;同時滿足業主、
四、甲乙雙方責任
�、� 、 甲方責任
1. 向乙方提供相關施工圖紙(含變更)，試驗和質量檢查工作。
2. 如乙方在施工過程中，其質量、進度不能滿足業主、監理任何一方的要求，乙方必須在兩天內予以改進，否則甲方有權安排其他施工隊進行分割完成某一單項或分項甚至全部施工任務，因此增加的.全部費用由乙方承擔。
�、�、乙方責任
1. 服從甲方施工現場管理員的指揮和安排，配足施工所需的勞動力、機械等資源，落實甲方布置的各項施工計劃和任務的完成。如乙方的施工進度不能滿足業主統一的施工計劃要求，甲方有權無條件分割乙方的施工任務。
2. 嚴格按照甲方要求和施工技術規范組織施工。因乙方原因造成的任何修補返工，包括材料在內的全部費用均由乙方承擔，并積極配合甲方管理人員和業主的檢查、整改工作。
五、安全責任
乙方在施工過程中必須認真執行有關安全管理的規章制度和操作規程，否則造成一切安全事故由乙方承擔，甲方概不負責。
六、計量、結算與付款方式
1. 本合同實行單位數量工程施工包干，地段在本項目(K6+943處)，長23m(3870元/m)(不包括八字墻，八字墻不另計費)。
2. 在涵洞工程交工驗收合格后支付到80%，整條路交工驗收合格之后支付到95%，最后5%的質量保證金在缺陷責任期交工驗收后兩年最后一個月內付清。
七、合同簽訂
本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。雙方簽字并蓋章后生效，待工程結束雙方支付付清后合同自行終止。其他未盡事宜雙方再協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 14
(一)分公司或項目部對外簽訂合同的效力
1、分公司簽訂的合同
《合同法》第二條規定，“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。”合同法對于何為其他組織沒有明確的規定，但依我國民事訴訟法的相關規定，其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，包括：(1)依法登記領取營業執照的私營獨資企業、合伙組織;(2)依法登記領取營業執照的合伙型聯營企業;(3)依法登記領取我國營業執照的中外合作經營企業、外資企業;(4)經民政部門核準登記領取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設立并領取營業執照的分支機構;(6)中國人民銀行、各專業銀行設在各地的分支機構;(7)中國人民保險公司設在各地的分支機構;(8)經核準登記領取營業執照的鄉鎮、街道、村辦企業;(9)符合本條規定條件的其他組織。
根據上述規定，依法設立并領取營業執照的分公司在總公司的授權范圍內，其簽訂的合同是合法有效的。但是根據《公司法》第十三條的規定，“分公司不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔。”
這里值得注意的是，雖然分公司應當在總公司的授權范圍內對外簽訂合同，但是一旦分公司超越總公司的授權簽訂合同，并不意味著該合同一定是無效，除非簽訂合同的相對方明知分公司越權仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權范圍僅對總公司與分公司之間有約束力，不能對抗善意第三人。
2、項目部簽訂的合同
施工單位的工程項目部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的合同往往蓋有工程項目部的.章(有些是項目部技術專用章)，由于工程項目部、工程處等是施工單位的職能部門，并非是符合上述法律規定的“其他組織”，因此此類合同嚴格從法律上來說是無效的，除非項目部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權或者事后得到施工單位的追認。
但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規定的表見代理而認定為有效�！逗贤ā返谒氖艞l規定，“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。”據此，如果合同相對人有理由相信項目部在簽訂合同時是有代理權的，那么此類合同是有效的，因此合同產生的法律責任由施工單位承擔。
3、項目經理/實際施工人簽訂的合同
在這類合同中還有一種情形，是由項目經理或者實際施工人對外簽訂合同，合同上既沒有公章也沒有項目部章，只有項目經理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認定要分兩種情況：其一，項目經理如果是施工單位的職工，那么這種行為一般認定為職務行為，對于職務行為，施工單位作為用人單位應當承擔由此產生的責任。其二，項目經理如果不是單位的職工，實質上是工程實際施工人的，這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認定有效。
江蘇省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規定，“承包人的項目部或項目經理以承包人名義訂立合同，債權人要求承包人承擔民事責任的，人民法院應予支持，但承包人有證據證明債權人知道或應當知道項目部或者項目經理沒有代理權限的除外�！�
對于實際施工人簽訂合同，雖然目前在司法實踐中一般認為成立表見代理，但是在理論上還是存在爭議。由于實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位，合同的權利義務最終實際是由實際施工人承擔的，因此實際施工人是一個獨立的身份，其行為并不是代表施工單位，從實質上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理，其最終的民事責任都應當是由被代理人即施工單位來承擔的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握，并且也明知合同實際的權利義務承受人為實際施工人，但是在訴訟中合同相對方又往往基于其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理，在法律上是一個矛盾，值得商榷。
(二)未辦理相關手續而簽訂的建設工程施工合同的效力
建筑項目應當經過立項、申領國有土地使用權證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證以及施工許可證，如果上述手續不完備，所簽訂的建設工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規定。
1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設總公司衡陽建設公司、中國航空港建設總公司建設工程施工合同糾紛案中認為：雙方在訂立《建設工程施工合同》時，尚未取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證，應認定合同無效。
2、《浙江省高級人民法院民事審判第一庭關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規定，“發包人未取得建設用地規劃許可證或建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效;但在一審庭審辯論終結前取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證或者經主管部門予以竣工核實的，可認定有效。發包人未取得建設用地使用權證或建筑工程施工許可證的，不影響建設工程施工合同的效力。”
3、安徽省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導意見》第七條規定，“發包人未取得建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效。但起訴前取得規劃許可證的，應認定合同有效。違反建設工程規劃許可證規定超規模建設的，所簽訂的建設工程施工合同無效，但起訴前補辦手續的，應認定合同有效�！�
4、深圳市中級人民法院《關于建設工程合同若干問題的指導意見》第二條規定，“人民法院受理的建設工程施工合同糾紛，在審理過程中，一方當事人以涉案工程未取得土地使用權或建設用地規劃許可、建設工程規劃許可主張合同無效的，在開庭前發包人仍未取得土地使用權及上述行政許可的，應認定施工合同無效;開庭前已經取得土地使用權及上述行政許可，但未取得施工許可的，應認定施工合同有效�！�
5、重慶市高級人民法院《關于當前民事審判若干法律問題的指導意見》第十條規定，“有關施工許可證的規范屬于管理性規范，不是影響合同效力性的規范，是否取得施工許可證不影響合同的效力�！�
6、廣東省高級人民法院《關于審理建設工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規定，“發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建設工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同應確認無效。但在審理期間已補辦手續的，應確認合同有效。” 第十一條規定，“發包人經審查被批準用地,并已取得《建設用地規劃許可證》，只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的，不宜將因發包人的用地手續在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設施工合同無效�！� 第十二條規定，“違反《建設工程規劃許可證》的規定，超規模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續，且無違反其他法律規定的，應確認合同有效。”
工程合同 15
根據《中華人民共和國合同法》及《建筑安裝管理條例》的有關規定，經有限公司與環境工程有限公司友好協商，就X有限公司環保項目驗收達成如下協議，并共同遵守執行。
一、訂立合同雙方：
發包方：(甲方)
承包方：(乙方)
二、工程概況：
工程地點：
三、排放標準：
符合《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483—20xx)標準要求符合XX省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-20xx)第二時段三級標準。
四、工程承包方式與時間：
1、承包方式：實行包審批、包工、包料、包調試、包驗收合格的總承包方式。
2、工程時間：乙方在收到預付款之后，整個工程工期從進場開工到驗收合格的工作時間為天，停電、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期順延(工期順延的原因及時間需要甲方書面認可)。
五、甲乙雙方責任與義務：
(一)、甲方責任與義務：
1、在商定的時間內必須向乙方提供建設地點、標高、工程地質情況、水準點及相對坐標點等資料，并對其可靠性負責。
2、甲方負責安排乙方設備、工具材料堆放場地，免費提供施工期間的用水、用電。并專人配合做好工程各方面的協調工作。
3、甲方負責提供工程設施的安裝場地，施工過程中給周圍人群帶來的不便，由甲方負責協調有關的關系，并協助乙方協調施工期的關系，由此造成的施工時間延誤，則將工期順延。
4、甲方應按時向乙方支付各期工程款。
5、甲方解決乙方施工人員吃、住問題。
(二)、乙方責任義務：
1、負責根據環保部門要求對上述環保工程進行施工、調試并通過XX市環境保護局驗收。
2、負責施工期間的施工質量，并確保質量達到國家環保法律、法規的`要求。
3、對施工過程中的任何異常情況，乙方應立即通知甲方，甲方應及時協調解決。并且乙方應節約并且合理使用甲方提供的資源，包括水、電等，杜絕浪費。若乙方故意或者不合理的浪費甲方資源，甲方可根據實際損失要求乙方賠償，賠償金從工程款中扣除。
4、乙方在工程調試前向甲方提供操作規程。
5、保證工程調試后達到處理效果。
6、通過環保驗收，達到當地環保監測部分驗收合格。
7、乙方進駐甲方場地后，應督導自己的工人遵守甲方的規章制度，若乙方有嚴重違紀行為，甲方有權要求乙方更換施工人員，由此造成工程工期延誤，由乙方自行負責，并且由乙方支付工期延誤賠償金。
六、結算及付款方式：
1、上述工程總造價為人民幣X元整)，不含稅金，工程稅金由企業直接向當地稅務部分辦理。
2、工程合同簽訂后一周內，甲方即時支付乙方工程預付款，即人民幣萬X仟X佰X拾X元整(￥XX元整)，以便乙方開展立項審批以及設備訂貨。
3、乙方完成主要設備進場后三天內，甲方應支付乙方工程款即人民幣XX元整);
4、工程竣工試運行批復后，甲方應支付乙方工程款，即人民幣X元整);
5、驗收合格后，取得X有限公司排污許可證后，甲方應即時付清余款，即人民幣X萬X仟零X拾X元X角整(￥XX元整)。
6、乙方保證不額外收任何因各種原因產生的費用。
七、維修和保養
在工程竣工后，甲方按操作規程正常使用和維護的情況下，按國家有關規定，設備及相關工程保修為壹年，保修期從工程完工交付甲方使用之日開始計算。
八、違約：工期每延遲一天，按每天500元計扣違約金。
九、本合同自雙方簽字蓋章后生效，雙方應嚴格履行本合同，如有未盡事宜，雙方協商解決，并訂立補充協議，與原合同具有同等效力。
十、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
十一、本合同在保修期滿之后自動失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【 工程合同】相關文章：
工程工程合同03-27
工程工程合同12-13
工程工程合同工程合同的范本05-15
【精】工程工程合同04-02
關于工程工程合同03-29
【薦】工程工程合同03-02
工程工程合同【熱門】03-02
標準工程工程合同02-05
關于工程工程合同11-15
工程工程合同【薦】03-02