關于標識標牌合同三篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的標識標牌合同3篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
標識標牌合同 篇1
甲方：南京 民醫院 合同編號：
乙方：南京 有限公司 簽訂地點：南京大廠街道
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》法規之規定，現就乙方承攬：南京江北人民醫院標識標牌 的制作、安裝事宜達成如下一致協議。
一、廣告制作、安裝
1、規格 、數量：見標識標牌制作報價附圖
2、材質：所有材質見附圖標明
3、要求:所有制作、安裝的標識標牌保修3年（人為因素損壞則不在保修范圍內）另KT板寫真和膠水板寫真不在質保范圍內。
4、安裝地點：南京江北人民醫院內（甲方指定）
二、質量標準
產品質量符合國標BS EN ISO 7823-3-20xx
三、工程造價及支付方式
1、標識標牌制作費（含安裝）：本合同采用固定單價合同形式詳見附件
2、支付方式：
制作安裝完成，經甲方在7個工作日內組織驗收合格后，在驗收合格后支付合同總價的95%，余款5%作為質量保證金在驗收合格日起一年后14日內付清。
四、工程期限
1、合同簽訂日起15個工作日內（或以甲方通知為準）。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方：
1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。
3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、 自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在7日內制作施工并安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的'施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六、關于驗收
乙方全部制作安裝完工后，甲方接到乙方驗收通知后7個工作日內必須組織正式驗收，若甲方在7個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
七、違約責任：
1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證標示標牌質量、結構牢固。如產品在質保期內損壞，乙方應在3日內修復完畢，逾期未修復，每增加一日按余款的5%從質量保證金中扣除。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方本著友好協商的原則有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、合同爭議的解決方式：
本合同在履約過程中發生的爭議，由雙方當時人協商；協商解決不成的向當地人民法院起訴。
九、此合同一式肆份，甲方執叁份、乙方執壹份，具有同等法律效力。
十、本合同一經簽訂即產生法律效力。
十一、其他約定事項：
_____________________________________________________________。
甲方：南京江 民醫院 乙方：南京邦昵 限公司（蓋章） （蓋章）
委托代理人： 委托代理人：
日期： 日期：
公司開戶行：交通銀行大廠支行
公司名稱：南京 有限公司
銀行帳號：
標識標牌合同 篇2
甲方：
乙方：
一．導言
甲乙雙方在遵守《中華人民共和國經濟合同法》 《中華人民共和國建筑安裝工程管理條例》的前提下，依據政府對廣告裝飾行業管理的有關條例、政策、法規之規定，在甲方認可乙方《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》的基礎上,為保護雙方利益,經協商同意簽訂本合同。
二．工程信息
1. 工程地址:甲方愿意將位于 市標識標牌工程交給乙
方 ,具體信息如下:
2. 工程類別
三．工程承包形式
本工程采�。汉贤瑑r款內所施工項目以乙方提交的預算為準進行包工包料的承包形式,包干結算。乙方提交的《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》及預算中所涉及到的主要材料樣本（板）甲方審核后甲乙雙方簽字認可無爭議。
施工過程中發生的工程變更項目及材料不在包干范圍內工程項目，結帳方式同第六條。在施工過程中涉及到乙方預算書中沒有的項目，甲方不得在沒有下達相應變更的情況下，要求乙方施工。結帳方式與總合同付款同步。
四．工程價款
根據《建行招牌發光字及燈箱報價單》，經甲乙雙方進行友好洽談，確定本工程的合同價款為人民幣：不含稅造價 元無爭議。
如果工程中發生預算包干外簽證，施工工程結束后一星期內根據甲方代表簽署的《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》等憑據結算包干外的變更費用。
乙方提交的變更方案甲方不同意的'，乙方不得變更；甲方發出的變更指令，在滿足工期、工程造價、已經采購的材料損失的條件后，乙方必須進行變更。施工中如有增減項目，甲方應以書面形式通知乙方，增、減項目，甲、乙雙方協商議定.沒有《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》，施工方將不予變更。
五．工期
本工程從 年月日到年月日結束。如果施工期間發生項目增減和材料變更時工期順延,停電累計4小時按照一天計算，甲方沒有按時付款乙方可以停工,停工工期順延。以及甲方與相關配套工程影響乙方施工的，工期順延。
六．工程款的支付
工程款采取三期付款方式。
第一期：合同簽訂之日甲方向乙方支付工程總價30% 即人民幣元；
第二期：工程完工，使用單位驗收合格后付工程總價65%即人民幣 元； 第三期：一年保修期滿后，甲方付工程總價 5%質保金即人民幣 元；
七．工地負責人
甲方工地負責人: 甲方財務負責人:
乙方項目負責人: 乙方財務負責人:
八．工程的保修服務
8.1 本公司的用戶,享有在保修期間內,因材料,施工工藝等原因造成的質量問題,在付清全部工程款的前提下,公司提供48小時快速響應服務；人為原因造成的損害不予保修,如需維修，公司收取適當的工本費；
8.2 由甲方提供的材料,乙方只承擔施工部分保修責任。
九．甲方權利及義務
9.1 甲方應為乙方提供水電設施和良好的施工環境,施工及生活用水電的費用由甲方承擔；
9.2 甲方負責協調與其他施工單位的關系,并繳納管理部門收取的各種管理費用；
9.3 甲方應派駐一名全權代表負責協調工作，甲方派駐的全權代表所簽署的一切文件甲方均予以承認；
9.4 根據工程需要，甲方應派駐一名代表監督指導乙方工作，乙方必須接受甲方派駐代表的工程質量和進度的管理。甲方派駐代表的所簽署的一切文件甲方將予以承認;
9.5 甲方派駐的全權代表有義務協助乙方保障工地施工順利進行。所有需要變更的材料和施工項目，必須由甲方全權代表提出，下達《甲方指令變更通知書》，乙方簽字認可后才能變更，否則乙方不予變更。由乙方提出變更的，乙方向甲方發出《變更申請單》，甲方派駐的全權代表有義務對乙方的變更進行審核并簽字確認。
十．乙方權利及義務
10.1 乙方施工人員在施工現場,應切實維護甲方利益,保護、看管好甲方的財物。不得損壞甲方的房屋設備器材；
10.2 乙方不得在現場使用非施工用途的大功率電器（生活用電除外）；
10.3 乙方必須執行甲方所在地的有關管理規定,愛護環境,講究衛生，維護公司形象；
10.4 注意保護成品、半成品、原材料,防止碰傷、劃傷；
10
.5 確保施工作業扎實、規范，質量過硬。如因質量原因造成的返工，返工費由乙方承擔。
十一.合同變更及終止
11.1 本合同包括合同附件、材料樣板的變更,均需要取得甲、乙雙方同意,并辦理有關變更手續,不得隨意變更合同及附件。
11.2 在施工中,如需對裝飾項目進行變更,應提前一星期通知對方,并辦理有關變更手續,如發生費用的增減,施工工期也應提前或順延。甲方不得以任何理由拒簽《變更申請單》、或者不發《甲方指令變更通知書》，乙方有權中止施工并工期順延。
11.3 在施工中,若因工程需要和其它原因更換合同中選定的材料,需經雙方同意認可,并由要求更換方承擔所發生的費用(運輸費、搬運費、退料損失費)并簽字認可。
11.4 合同簽訂后,一方如要終止合同,則按合同價格向對方支付違約金。若在施工過程要求終止合同,需對已完成的半成品和成品工程進行決算后,按上述約定辦理終止合同手續。
11.5 本合同執行完畢、保修期滿、保修金結算完后合同失效。
十二.其它事項
12.1 《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》及乙方提交的材料樣本等將作為合同附件，甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。
12.2甲方發出的《甲方指令變更通知單》、乙方提交的《變更申請單》、《工程竣工驗收單》、需要甲方確認的，甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。
12.3 工程完工后壹周內，甲方應組織驗收，逾期不予驗收的，則視工程合格；甲方應按約定方式支付工程尾款，逾期不能支付的，則所有權歸乙方所有，甲方另將承擔該工程總價的2％作為每天的違約金支付給乙方。
12.4 本合同未盡事宜,雙方共同協商。
12.5 本協議一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。
十三.會簽
甲方:乙方: 地址:地址: 電話:電話:代表簽字: 代表簽字: 開戶銀行: 開戶銀行: 賬號:賬號:
標識標牌合同 篇3
甲方（加工方）：
乙方（承攬方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就標識、標牌制作、安裝事項協商一致，訂立本合同。
第一條標識制作概況
1.1標識制作名稱：標識標牌設計、制作、安裝標識制作。
1.2標識制作地點：。
第二條標識制作承包范圍
2.1本標識制作承包范圍包括但不限于以下內容：
�。�1）承攬方負責按照加工方確認的設計圖紙制作并安裝標識標牌，具體位置由甲乙方現場確定；
�。�2）一切為正常完成施工所需的雜項和勞務，無論是否明確列示于合同文件之中。
第三條合同工期
3.1計劃開工日期：年月日，以加工方書面通知的開工日期為準。
3.2計劃竣工日期：年月日，（以及經承攬方書面同意的延長期限）。
3.3合同工期：個工作日。
第四條質量標準及材質標準
4.1按照國家及市現行的質量評定標準和施工技術驗收規范執行，達到合格等級。
4.2材質標準：全部材料使用國家標準規范材料。
第五條合同價款及付款方式
5.1合同總價款：元整（小寫：￥元整）。
備注：本合同為固定總價合同，固定總價組成詳見附件一：標識制作量清單。
5.2付款方式：
（1）驗收完成后日內，加工方支付合同結算總價款的%，即￥元整；
（2）標識制作總價款的%作為質量保證金（以下簡稱“質保金”），加工方在質保期（本合同規定為年）滿以后的日內，向承攬方一次性付清，質保金不計任何利息。如在質保期內存在質量問題需要維修或更換的，而承攬方未能及時響應的，直接扣除質保金支付，不足以彌補加工方損失的，由承攬方補足。
5.3加工方向承攬方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款。
第六條組成合同的文件
6.1組成本合同的文件包括：
�。�1）合同協議書；
（2）標識制作量清單（A4×1P）。
第七條標識制作的實施
7.1承攬方在標識制作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質量要求的材料、設備，如有使用，承攬方應按照加工方的要求立即更換，并且發生的材料和設備的費用由加工方在合同總價款中扣除，不予支付，如因此對標識制作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責。
7.2承攬方向加工方承諾按照經加工方確認過的`設計圖紙進行制作和安裝施工。按照約定日期竣工，并承擔標識制作質量保證責任。且未經加工方同意，承攬方不得擅自將本合同標識制作向任何第三方轉包或者全部分包。在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，承攬方應當遵守所有適用的安全生產法規、規章、制度、標準，遵守安全施工的規定；應當采取必要和適當的措施，保持現場和標識制作的井然有序和安全可靠，以免發生安全事故，并承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用；設置必要的防護與警示牌，保證鄰近地區人員和財物的安全；配備必要的安全生產和勞動保護措施，加強對施工人員的安全教育。承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責，如果在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，出現安全事故導致的人員損傷、財產損失，由承攬方負責出面解決并承擔全部的賠償責任，如造成標識制作工期延誤的，承攬方并應承擔逾期交付標識制作的違約責任。
7.3承攬方應嚴格按照標準、規范和設計要求執行安裝標識制作，隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗，為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結果表明，材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定，加工方有權拒收此材料、設計或工藝，承攬方應當立即修復上述缺陷并保證其符合合同文件的約定。
7.4承攬方應保證標識制作質量達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如實施的標識制作達不到本合同約定的質量要求，加工方可隨時要求承攬方返工，承攬方應在加工方要求的時間內完成并承擔返工費用，工期不予順延。
7.5承攬方在標識制作實施完畢后，加工方日內安排與承攬方共同進行標識制作驗收。如驗收不合格的，承攬方應在加工方要求的時限內完成修復工作，并承擔逾期交付的違約責任，給加工方造成其他損失的，承攬方并應賠償。
7.6承攬方負責實施的標識制作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的，不免除承攬方對于項目標識制作的質量保證責任。承攬方保證交付的標識制作符合標識制作所要求的技術規范、質量標準，如標識制作出現任何質量問題，承攬方應負責修復并承擔全部責任。如因承攬方實施的標識制作質量不合格導致安全事故，對于所造成的人身、財產損失，承攬方應承擔全部的賠償責任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標識制作而遭受任何損失的，承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失。
7.7如承攬方和加工方對實施的標識制作質量有爭議的，雙方共同委托一家質量鑒定機構進行鑒定，如果鑒定結論認定承攬方實施的標識制作存在質量問題或者不能達到本合同約定標準，則鑒定費用由承攬方承擔，否則鑒定費用由雙方分擔。
7.8標識設計元素由加工方提供，如涉及工業產權、知識產權、版權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔，承攬方不當使用的除外。在標識制作安裝完成之后，承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方，不得留存任何形式的復本，承攬方亦不得將加工方提供的資料內容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標識，其知識產權以及畫面載體的所有權歸屬于加工方所有。
7.9承攬方保證其具備完成本合同項下工作內容（包括但不限于標識制作、安裝等）的資質和條件。
第八條不可抗力
不可抗力定義：指在本協議簽署后發生的、本協議簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工，以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
不可抗力的后果：
1.如果發生不可抗力事件，影響一方履行其在本協議項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行，而不視為違約。
2.宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方，并在其后的十五(15)天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
3.如果發生不可抗力事件，各方應立即互相協商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
4.金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
5.遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第九條違約責任
9.1如承攬方不能按照本合同約定的工期完成標識制作實施，每遲延一天，應向加工方支付本合同總價款千分之三的違約金。逾期超過15天的，加工方有權解除合同，并要求承攬方承擔合同總價20%違約責任。
9.2本合同約定的付款方逾期未足額付款的，每逾期一天，應按逾期金額的0.05%向收款方支付違約金，同時仍應履行付款義務。
逾期超過30天的，收款方有權解除合同，并要求付款方承擔違約責任。
第十條爭議的解決方法
在本合同履行過程中凡本合同未盡事宜發生爭議時，雙方可協商解決，協商不成的，提交加工方所在地法院通過訴訟解決。
第十一條合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同如有未盡事宜，需經雙方共同協商作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內容相抵觸。本合同正本一式份，甲方執份，乙方執份。
第十二條其他
標識制作報價清單屬商業機密。合同任何一方，如未獲得對方書面認可，不得向任何第三方透露本合同的任何內容及相關的信息，否則守約方有權追究違約方的責任。
本合同由以下雙方于年月日共同簽署：
單位名稱（章）：
單位地址：
郵政編碼：
法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：
電話：
傳真：
合同執行負責人：
電話：
開戶行：
帳號：
簽署時間：年月日
單位名稱（章）：
單位地址：
郵政編碼：
法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：
電話：
傳真：
合同執行負責人：
電話：
開戶行：
帳號：
簽署時間：年月日
【標識標牌合同】相關文章：
標識標牌合同02-05
精選標識標牌合同4篇04-25
標識標牌制作合同通用11-16
標識標牌購銷合同范文03-16
標識標牌合同（精選19篇）03-19
標識標牌合同合集7篇05-24
標識標牌合同合集5篇10-15
標識標牌合同匯編5篇05-04
有關標識標牌合同四篇08-10