有關裝飾合同錦集八篇
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的類型越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編收集整理的裝飾合同8篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾合同 篇1
合同編號：
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方就以下裝飾建材買賣事宜達成協(xié)議如下：
第一條 裝飾建材名稱、品牌、規(guī)格型號、等級、材質、數量和價款等：
注：內容較多時，可另行附頁。
第二條 質量標準：
1、國家標準 □ 。
2、行業(yè)標準 □ 。
3、企業(yè)標準 □。
4、其它： 。
第三條 付款方式及時間：
1、合同簽字生效后支付：定金（定金不超過總價款的20%） □元，預付款 □ 元；貨物驗收符合合同約定的，即一次性付清余款。
2、合同簽訂生效后一次性付清全部款項 □。
第四條 交貨驗收和加工安裝：
1、交貨方式為：賣方送貨 □， 買方自提 □。
2、交貨時間： ；送貨/自提地點： 。
3、驗收：賣方交貨時，買方應當場驗收并簽字確認。
4、加工安裝：
（1）賣方為買方免費加工安裝 □。
（2）賣方為買方加工安裝，但買方需另行向賣方支付加工安裝費用元 □ 。
�。�3）買方自行加工安裝 □。 第五條 違約責任：
1、有下列情形之一的，賣方應無條件退貨，并應賠償由此給買方造成的經濟損失：
�。�1）產品質量經具備資質的專業(yè)機構檢測不符合合同約定的。
�。�2）提供的產品與本合同第一條約定不相符的。
2、遲延履行的違約責任：
（1）賣方遲延交貨的，每日應向買方支付 元違約金；遲延交貨超過 日的，買方有權單方解除合同。
�。�2）買方遲延提貨的，每日應向賣方支付 元違約金；遲延提貨超過 日的`，賣方有權單方解除合同。
第六條 爭議解決：
本合同簽訂與履行發(fā)生爭議的，雙方可協(xié)商或申請調解解決，協(xié)商或調解解決不成的，按下列方式解決：
1、 向深圳仲裁委員會申請仲裁 □。 2、 向人民法院起訴 □。
第七條 其他約定： 。
第八條 合同生效及附件等：
本合同自買賣雙方簽字蓋章后生效。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。本合同一式份，買賣雙方各執(zhí)一份。
賣方（章）： 買方（章）：
地址： 地址： 授權代表簽字：授權代表簽字：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
簽訂時間： 年 月日
裝飾合同 篇2
甲方：
乙方：
本合同甲方委托乙方對 配送板材、輕鋼龍骨等裝修材料。為維護雙方利益，在公平、誠實原則下，經協(xié)商一致簽定以下協(xié)議：
第一條 采購行為實施：
1， 負責確定乙方配送材料品種、材料標準、等級、數量，乙方所送材料的價格由乙方與 確定。
2， 項目部根據與乙方所確定的材料品種、數量、價格向公司采購部提交簽字申請配送單，采購部負責向乙方發(fā)單，乙方根據公司采購部所發(fā)的要貨單送貨。
3， 乙方所送貨物由項目部收貨，驗貨并簽字，結賬以項目經理簽字收貨單據為準。
4， 乙方必須確保所送材料符合項目部確定的質量標準，若項目部發(fā)現(xiàn)乙方所送材料為假貨，甲方采取假一罰十處罰，若乙方所送材料不合格，乙方必須完全退貨并承擔響應責任。
5， 乙方應按甲方的要求提供完整的產品資料。包括貨物清單、產品出廠檢驗報告、環(huán)境檢測報告、質保書使用說明書、產告，并必須附有中文說明書
第二條 質量標準：
1. 按照相應國家標準和項目部與乙方協(xié)議標準執(zhí)行
2. 對于顯而易見的`產品缺陷，甲方應該在收貨后 1 日內通知乙方;
3. 對于非顯而易見的產品缺陷，甲方須在發(fā)現(xiàn)瑕疵后 7 日內書面通知乙方，否則視為產品符合要求。
4. 因產品質量問題給甲方造成損失的，乙方要承擔全部賠償責任。
第六條 送貨與交貨
1. 乙方送貨的材料乙方須在收到甲方訂單 2 日內將貨物送至甲方指定的地點，
2. 乙方送貨的材料，如有特殊情況，需在 1 日前通知，甲方應及時履行收貨義務，但出現(xiàn)產品不符合要求或交貨時間不符合約定的情況，甲方有權拒絕收貨。
3. 乙方應按甲方的要求提供完整的產品資料。包括貨物清單、產品出廠檢驗報告、環(huán)境檢測報告、質保書使用說明書、產品并必須附有中文說明書。
第八條 結算
1. 甲乙雙方每月 日結算一次(結上月一日到三十日的貨款)，乙方必須在次月的二十到二十五日將上一月度的結算清單送到甲方采購部，以便甲方核對賬目，否則貨款順延到下月結算,具體結款時間為乙方提交結算清單后的下一個月的二十五日到三十日。
第九條 違約處理
1. 乙方在履行合同過程中不得有以次充好、假冒偽劣、虛報產品等級、虛報產品數量等違背誠實信用的行為，否則一經發(fā)現(xiàn)將處以人民幣5萬至10萬元不等的罰款。
2. 甲、乙雙方在簽訂合同過程中知悉對方商業(yè)秘密后，無論合同是否成立，未經對方許可，不得將該商業(yè)秘密自己使用或泄露給他人使用，否則應按照所得利潤的 倍賠償給對方作為經濟補償，涉及刑事責任的將另行追究。
第十條 合同期限
本合同有效期為乙方開始配送材料到工程結束結清賬款為止。
第十一條 其他
1. 本合同雙方應嚴格遵守，未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充協(xié)議;不能達成協(xié)議的可向甲方或合同履行地人民法院訴訟。
2. 如以前有協(xié)議與本合同相抵觸的，以本合同為依據。
3. 本合同一式 份，經雙方簽字后生效，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同 篇3
_________(以下簡稱甲方) 協(xié)議人____為裝修____房屋(四小區(qū)10-2-12)，經________(以下簡稱乙方) 雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協(xié)議由____起草。
一、工程項目：
1、三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊C板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊C板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。
5、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式： 甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。個人房屋裝修合同樣本
三、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：________年____月____日至________年____月____日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。
五、工程造價： 材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式： 工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題： 裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。 甲方：乙方： 簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：________年____月____日________年____月____日 【房屋裝飾裝修合同范本
發(fā)包人(全稱)：楊XX 承包人(全稱)黔南州
第二建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：____市財政局職工福利房。
1.2 工程地點：原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期：自________年____月____日始，至________年____月____日止，工期共5個月。
1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1于簽署本合同____日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的'35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規(guī)范》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》____日內，須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即________年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后____日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修范圍：
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的39;質量問題，乙方實行全部保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優(yōu)惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。
8.4施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的應向合同履行地____市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執(zhí)二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
簽署日期： 簽署日期：
簽署地點： 簽署地點：
裝飾合同 篇4
合同編號：__________________
發(fā)包人（甲方）：______________________________
承包人（乙方）：______________________________
承包人資質等級：______________________________
使用說明
一、本合同適用于在北京市行政區(qū)域內施工的新建、改建、擴建的公用設施、寫字樓、娛樂場所、飯店、酒樓、商場、車船、飛機等非家庭居室的裝飾裝修工程及其他環(huán)境藝術裝飾裝修工程。承包人應具有工商行政管理機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照與行業(yè)主管部門核發(fā)的施工企業(yè)資質等級證書。
二、按照《招標投標法》采用招投標方式確定承包人的，合同應依照中標文件要求執(zhí)行，但中標書內容、工程圖紙、招投標合同條款、技術規(guī)范和承諾書，有與《合同法》相悖之處的，應以《合同法》規(guī)定為準。
發(fā)包人（甲方）：（全稱）______________________________
承包人（乙方）：（全稱）______________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經協(xié)商一致，簽訂本合同。
1．工程概況
1．1 工程名稱：______________________________。
1．2 工程地點：______________________________。
1．3 工程內容：______________________________。
1．4 承包范圍：______________________________。
1．5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件） □乙方只包工
1．6 工程結構：______________________________。
1．7 裝飾裝修施工面積：______________________________。
2．工程質量
2．1 本工程質量應達到國家、北京或專業(yè)的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2．2 國家、北京或專業(yè)標準：《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》（gb50325-XX）
2．3 約定標準：______________________________。
3．工期
3．1 總工期：____日（為日歷工期，并包括法定節(jié)假日）。
3．2 開工日期：____年____月____日。
3．3 竣工日期：____年____月____日。
3．4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。
3．5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。
3．6 工期順延
3．6．1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
�。�1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。
（2）工程量增加、設計變更的。
�。�3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。
�。�4）甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
（5） 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
（6）甲方未按時支付工程款的。
�。�7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
�。�8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3．6．2 出現(xiàn)以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3．7 工期提前
3．7．1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。
3．7．2 提前竣工協(xié)議應包含以下內容：
�。�1）提前的時間。
（2）乙方采取的技術措施。
（3）甲方為實行新技術措施提供的條件。
（4）實行新技術措施增加的費用。
4．設計
4．1 設計圖紙及技術文件的`提供方式
□由甲方于開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
□由乙方于開工____日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于____日內審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業(yè)設計公司于開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
4．2 設計變更
4．2．1 甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4．2．2 由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。
4．2．3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。
4．2．4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續(xù)，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時調整工程價款。
4．2．5 涉及設計變更的，設計圖紙?zhí)峁┓綉o出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據。
5．工程價款
5．1 本工程價款：
□招標工程以中標價為準。（應附中標通知書）
□非招標工程以審定的工程預（概）算書為準。
5．2 本工程價款總計：人民幣 ____________元，￥_______元。
5．3 本工程價款可在出現(xiàn)下列情況時調整：
�。�1）甲方確認的工程量增減。
�。�2）甲方確認的設計變更或工程洽商。
�。�3）符合“3．6．1”約定的其他工期順延條件之一的。
�。�4）雙方約定的其他增減或調整。
5．4 工程價款支付
5．4．1 預付款為工程總價的____%，支付時間為________________。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后3日內仍不能支付，乙方可延期開工。
5．4．2 工程進度款
5．4．2．1 乙方應在每月____日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄，甲方應在3日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的，甲方計量視為有效并作為工程款支付依據；甲方逾期未作計量及質量驗收的，從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。
5．4．2．2 工程進度款的撥付應包括洽商款項（如設計變更、工程量增加等）。
5．4．2．3 乙方未經監(jiān)理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5．4．2．4 經乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息（按同期銀行貸款利率計算）。
5．4．3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付，10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結清。
6．材料設備供應
6．1 本工程由甲方供應主要材料設備的，雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件，一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規(guī)格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。
6．2 本工程由乙方采購材料設備的，應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購，提供材料設備產品的質量、環(huán)保合格證明，并對所購材料設備質量負責。
6．3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后，應移交給乙方管理、使用。
6．4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。
6．5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
7．雙方派駐本工程項目的代表
7．1 甲方派駐本工程項目的代表為職務：______________________________
職稱：____________________________________________________________
7．2本工程項目甲方委托______________________________公司依法對工程施工實施監(jiān)理。
監(jiān)理工程師：_______________ 職務：_______________ 職稱：_______________
注冊證書號：______________________________
7．3 乙方派駐本工程的項目經理為，是乙方在本工程項目中的代表。
7．4 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。
7．5 甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令，項目經理應予執(zhí)行。
8．雙方權利
8．1 甲方權利
8．1．1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監(jiān)理工程師，但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權責不變。
8．1．2 有權監(jiān)督乙方履行各項合同義務。
8．1．3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。
8．1．4 有權對工程質量、施工進度進行監(jiān)督，參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
8．2 乙方權利
8．2．1 有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表，但應提前7日書面通知甲方，撤換后代表的權責不變。
8．2．2 有權監(jiān)督甲方履行各項合同義務。
8．2．3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時，有權在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應予執(zhí)行，但由于指令錯誤而發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。
9．雙方義務
9．1 甲方義務
9．1．1 按約定向乙方支付工程款。
9．1．2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9．1．3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。
9．1．4 提供施工場地，并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。
9．1．5 提供房屋主體結構，水、電、暖風機電設備的技術資料。
9．1．6 提供施工所需水、電、冬季供暖設備，保證施工期間的需要。
9．1．7 協(xié)調施工場地進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關系，保證工程有序進行。
9．1．8 嚴格執(zhí)行國家安全生產和環(huán)境保護的有關規(guī)定。
9．1．9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程，要保證建筑結構的安全，并不得有下列行為：
（1）隨意改動房屋主體和承重結構。
（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
�。�3）增加樓、地面荷載。
�。�4）破壞地面，層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
（5）強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
凡必須涉及以上所列內容的，應有涉及改動方案的設計圖紙，并對安全使用性出具書面說明。
9．2 乙方義務
9．2．1 制定并組織落實施工進度計劃。
9．2．2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產等管理規(guī)定。
9．2．3 安全施工
9．2．3．1 應按有關規(guī)定，嚴格安全防護和防火措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失，由相應責任人承擔。
9．2．3．2 發(fā)生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知甲方，并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由責任方承擔。
9．2．3．3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與甲方協(xié)商安全防護措施，經甲方同意后實施，防護費用由甲方承擔。
9．2．3．4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施應報甲方同意，并由甲方承擔相應費用。
9．2．4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應負責工程成品保護工作。
9．2．5 負責施工場地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定。
10．工程驗收
10．1 隱蔽工程驗收：具備隱蔽條件的工程部位，乙方應在自檢合格后48小時內以書面形式通知甲方代表（監(jiān)理工程師）驗收，驗收合格并經甲方代表（監(jiān)理工程師）在檢驗紀錄上簽字后，乙方才可進行隱蔽和繼續(xù)施工。
10．2 竣工驗收
10．2．1 工程具備竣工驗收條件的，乙方應按國家竣工驗收的有關規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告后7日內組織驗收，并在驗收后28日內書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。
10．2．2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的，視為工程合格同意驗收，應辦理竣工結算手續(xù)。
10．2．3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后達到竣工驗收標準的，竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期。竣工日期也視為保修起始日期。
10．2．4 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程，甲方不得使用；如甲方強行使用，則視為竣工驗收合格，由此發(fā)生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。
10．2．5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協(xié)議處理。
10．2．6 竣工結算：竣工報告經甲方同意后，乙方按國家有關規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起28日內進行審核確認，按合同約定向乙方支付工程尾款，同時甲、乙雙方辦理工程交接手續(xù)。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的，應承擔乙方相應的保管費和利息損失。
11．違約責任
11．1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。
11．2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的，每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款___‰的違約金。
11．3 由于乙方責任延誤工期的，延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的‰支付違約金。
11．4 由于乙方責任導致工程質量和室內環(huán)境污染控制不達標的工程，乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理，由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11．5 違約方承擔違約責任后，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應繼續(xù)履行合同，以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好：
�。�1）合同已無法履行。
�。�2）甲、乙方協(xié)議停止施工。
�。�3）調解要求停止施工。
（4）仲裁要求停止施工。
（5）法院要求停止施工。
12．其他
有關保險、擔保、保修等內容，雙方可以書面形式另行約定，作為本合同附件。
13．不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，應及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應在合理期限內提供證明。
14．爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解解決不成的，按下列第____種方式解決：
�。�1）依法向______________人民法院提請訴訟。
�。�2）提交_______________仲裁委員會仲裁。
15．合同的生效：
本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16．本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；副本份，甲方份，乙方份。
17．補充約定：____________________________________________________________
甲方（簽章）：_______________ 乙方（簽章）：_______________
住所：_______________________ 住所：_______________________
法定代表人：_________________ 法定代表人：_________________
聯(lián)系電話：___________________ 聯(lián)系電話：___________________
委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________
聯(lián)系電話：___________________ 聯(lián)系電話：___________________
開戶銀行：___________________ 開戶銀行：___________________
賬號：_______________________ 賬號：_______________________
簽訂時間：___________________ 簽訂時間：___________________
簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________
合同附件
1．中標通知書
2．承包人承攬工程項目及報價表
3．發(fā)包人材料供應及設備一覽表
4．工程驗收
驗收時間：_______________
驗收地點：_______________
工程名稱：_______________
工程地點：_______________
驗收意見：_______________
發(fā)包方（甲方或用戶單位）：__________________
施工單位：__________________________________
5．環(huán)境檢測記錄：___________________________
檢測時間：_______________
檢測地點：_______________
檢測部位：_______________
檢測結果：（報告書）________________________
6．保修合同：_______________________________
北京市工商行政管理局 制定
裝飾合同 篇5
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：東方家園
l、工程名稱：外墻涂料裝飾工程
2、工程地點：東方家園
3、工程內容：外墻涂料裝飾
4、承包范圍：
5、合同工期：開工日期：甲方通知10日內進場，60天內完工。
6、承包方式：雙包裝飾工程施工合同7、工程價格及付款方式：每平方米單價28元，約計壹拾萬平方米，約計總價貳佰捌拾萬元。工人與材料進場后應付工程款30%，刷好外墻涂料再付總價的60%，竣工后經甲方和質檢部門驗收合格，全部結清工程款。
8、工程質量：要求刷面不脫皮，不變色，光澤均勻，分色線平直，顏色一致。
二、乙方的.責任
l、嚴格按照規(guī)范設計和甲方確認的施工方案施工，要求工程質量達到合格。
2、嚴格按照設定的竣工日期完成全部施工任務。
3、保證文明施工、安全施工，承擔因自身施工安全措施不當而造成的事故責任與發(fā)生的一切費用。
三、甲方的責任
l、嚴格按施工進度及時給付乙方工程款。
2、保證施工所需的水電并承擔水電費用，負責協(xié)商有關部門的關系，保證乙方正常施工。
3、保證在收到乙方竣工通知后十日進行驗收。
四、違約責任
1、乙方如未按照本合同第2條全面履行，甲方有權要求乙方返工。
2、甲方如未按照本合同約定的付款期限給付工程款，則竣工日期相應順延。
3、甲方如未按約定組織驗收，超過二十天則視為乙方施工質量已符合工程質量標準。
五、其他合同價格28元/m2，包工包料，約計工程款為280萬元估價，竣工按實有面積結算。實有面積為實際涂刷面積，即竣工后實際測量面積為準。
六、門面58元/平方米
本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
年月日
裝飾合同 篇6
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在誠信合作、平等互利的基礎上，經友好協(xié)商，就乙方向甲方配送材料事宜，達成如下協(xié)議：
一、材料價格
經甲、乙雙方友好協(xié)商確定材料的單價人民幣：沙每立方（注：材料配送的途中任何運輸費用由乙方自負）。
二、乙方的權利和義務
1、乙方向甲方所供應的所有材料必須符合甲方開具的材料清單（或者是乙方所報）的品種、品牌、型號、規(guī)格、花色、質量及等級要求配送，不能有參假在內和提供三無產品給甲方。
2、如甲方需要乙方提供各種材料的檢測檢驗報告，乙方必須向甲方無條件的提供各種材料的檢測檢驗報告、合格證等相關資料。
3、乙方必須按約定的時間內，準時將材料送到甲方指定的地點。
三、甲方的權利和義務
1、乙方配送材料時，必須經過甲方公司負責人電話：或采購負責人電話：話同意確認或者是經本公司授權的項目部蓋章的采購清單后方可有效；材料到達工地后，甲方指定倉庫員電話：
2、配料時，甲方應提前小時向乙方提供材料采購清單，以便乙方備料、選料。
四、材料的質量約定
1、甲方在驗收或施工中，如果發(fā)現(xiàn)材料的品種、型號、規(guī)格、花色、質量和等級等不符合規(guī)定或不合格，應天內向甲方提出書面異議，甲方有權拒付不符合合同約定部分的貨款（甲方人為所造成的因素除外），及有權追究材料原因造成所有損失費用的全額賠償。
2、乙方在接到甲方書面異議后，應在即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
五、材料結算
甲方所配送材料價款結算時間為每月的上旬日結算上個月到最后一天的材料款（遇節(jié)假日順延），甲方如果每年完成材料總金額人民幣大寫：拾萬元整元整，乙方必須在最后一次結算最低返還乙方%材料款給予甲方作為獎勵。
六、違約責任
1。乙方所供材料的品種、型號、規(guī)格、花色、質量和等級等不符合合同規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，由乙方負責包換或包退并承擔調換或退貨而產生的一切費用。
2、乙方逾期交貨的，應對甲方因此造成的損失或誤工承擔全部責任及一切經濟損失。
3若出現(xiàn)本合同第四條第款之情形，乙方除應當全額賠償甲方的'經濟損失外，還應當按合同總價的作為違約金支付給甲方。
4、若甲方逾期支付材料款，則應按應付款的日萬分之二點支付逾期付款利息。
5、平常材料單價按甲乙雙方確認的材料清單單價為準，若市場材料漲跌乙方應提前件為準。
七、本合同若有未盡事宜，經雙方協(xié)商后可另補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同若發(fā)生糾紛，雙方應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決，當協(xié)商無法解決時由廈門仲裁委員會裁決，并有權要求違約方賠償一切責任及損失。
九、解除合同
1、本合同有效期為________年，如不續(xù)簽自動解除。
2、乙方因業(yè)務轉型或其它原因無法繼續(xù)為甲方提供本合同所要求的材料（但需提前一個月通知甲方），本合同自動解除。
3、乙方提供的材料不合格，甲方有權單方面解除合同。
4、經甲乙雙方協(xié)商達成一致，可解除本合同。
5、合同到期合同內的材料款結清后自動終止。
十、本合同一式貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效，甲、乙各執(zhí)壹份，有效期自年____月____日起至年____月____日止。
十一、附件
1、甲方每次向乙方訂貨到工地不超過天以內，乙方如果超出按每天元人民幣損失賠償甲方。
2、雙方營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證復印件一份、雙方法人代表身份證復印件一份。
3、乙方材料品牌及價格表、乙方產品代理證或授權書等有關資料復印件一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
裝飾合同 篇7
來源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內違反有關治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應當制止，并及時向有關行政管理部門報告�！鄙蜿栯姌I(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規(guī)定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現(xiàn)目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監(jiān)控設備24小時運行�！钡�，原告從沒有按照合同約定運轉監(jiān)控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的`安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務義務。
根據20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業(yè)服務費用。
因原告不能適當履行物業(yè)服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業(yè)服務費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇8
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點：＿＿區(qū)（縣）＿＿＿路＿＿＿弄（村）＿＿＿號＿＿樓＿＿＿室。
3、住房結構：＿＿＿＿＿房型＿＿＿＿房＿＿＿廳＿＿＿套施工面積＿＿＿平方米。
4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式：＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。
6、總價款：￥＿＿＿＿元大寫（人民幣）：＿＿＿＿＿其中：經雙方認可變更施工內容變更部分的工程款按實另計。
7、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開工至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工工期＿＿＿天。
二、關于材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備應為符合設計要求的合格產品并應按時供應到現(xiàn)場乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異乙方應及時向甲方書面提出甲方仍表示使用的由此造成工程損失的責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后經乙方驗收由乙方負責保管乙方可收取甲方提供材料價款保管費費率由雙方約定由于保管不當造成的損失由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的'裝飾材料、設備均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定：
1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由＿＿＿方設計施工方案。
3、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收由乙方組織人員進行驗收甲方應予承認。事后若甲方要求復驗乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格其復驗及返工費用由甲方承擔工期也予順延。
4、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收甲方應自接到通知三日內組織驗收并辦理驗收移交手續(xù)（詳見附件《工程質量驗收單》）。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方另定驗收日期。如通過竣工驗收甲方應承認原竣工日期并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、關于工程價款及結算的約定：
1、工程款付款方式：＿＿＿
2、工程結算：＿＿＿。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來均應出具收據施工結束須開具發(fā)票。
五、其它事項
1、甲方工作：
�。�1）甲方應在開工前一天向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明＿＿＿＿份并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件并說明使用注意事項。
（2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。
�。�3）如確實需要拆改原建筑結構或設計管線負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)并承擔承擔有關費用。
2、乙方工作：
�。�1）參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
�。�2）指派＿＿＿＿為乙方駐工地代表負責合同履行。按要求組織施工保質、保量、按期完成施工任務解決由乙方負責的各項事宜對其行為乙方應予認可。如更換人員乙方應及時書面通知甲方。
�。�3）未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
六、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失每停工或窩工一天甲方付乙方＿＿元；甲方未按合同的約定付款的每逾期一天按逾期未付款的＿＿％支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方按甲方已付款的＿＿＿％向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責并承擔責任。
七、糾紛處理方式：
1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票可向XX市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調解也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、
當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解解決不成時可以按照本合同約定向＿＿＿市仲裁委員會申請仲裁＿＿＿人民法院提起訴訟。
八、合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效后雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容應經協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同提出終止合同一方要以書面形式提出應按合同總價款＿＿＿％支付違約金并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同須向另一方以書面形式提出經雙方同意辦理清算手續(xù)訂立終止合同協(xié)議可視為本合同解除。
九、本合同一式_____份甲、乙雙方各執(zhí)一份具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
十、其它約定：
甲方（簽章）：＿＿＿ 乙方（簽章）：＿＿＿
委托代理人：＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿
住址：＿＿＿ 地址：＿＿＿
電話：＿＿＿ 電話：＿＿＿
郵編：＿＿＿ 郵編：＿＿＿
簽訂日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
簽訂地點：＿＿
【裝飾合同】相關文章：
裝飾的合同02-10
裝飾材料合同02-11
裝修裝飾合同02-21
居室裝飾合同03-19
2022裝飾合同12-03
裝飾工程合同12-15
裝飾裝修合同11-21
關于裝飾合同03-05
裝飾購銷合同03-13
裝飾維修合同04-17