- 相關推薦
承攬半成品合同
隨著法律觀念的日漸普及,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編為大家整理的承攬半成品合同,歡迎閱讀與收藏。
承攬半成品合同1
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款:
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定:
(1)甲方向乙方提供部分:
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
定作方 承攬方
單位名稱 單位名稱
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號
承攬半成品合同2
定作方(下稱“甲方”):_____________
承攬方(下稱“乙方”):_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協議,以資共同信守。
第一條 定作物品名、規格型號、數量:_____________
第二條 加工成品質量要求:_______________________。
第三條 原材料的提供:原材料由_____方提供。原材料品牌及質量要求:
第四條 技術資料、設計方案及圖紙提供辦法:由乙方設計,經甲方書面確認后,作為制作的依據。
第五條 合同價款:_______________________
第六條 付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的__________%,剩余__________%為質保金,質保期滿無質量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規發票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條 交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后 日內,乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場制作或安裝的,乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條 驗收標準和方式
1.定作產品運至現場后,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產品,應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產品是否合格的,質保期為
______年,在質保期內發生質量問題的,乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。
2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條 甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條 乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品,原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝,并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條 違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的`,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價______‰的違約金;未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條 其 他
1.本合同壹式______份,甲方持______份,乙方持______份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條 其它約定
甲方(公章):________________ 乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):__________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬半成品合同3
。ㄒ唬┌讣臼聦
_______年_______月至今,印務公司與生物公司簽訂加工承攬合同,約定由印務公司為生物公司印刷包裝盒和產品說明書等物品。合同對品名、數量、金額、驗收、結算等事項以及違約責任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。
簽約后,印務公司依約完成印刷工作,并及時送達合同指定地點交生物公司驗收入庫。但生物公司只支付少量報酬,余款二十多萬元(具體金額有待進一步核算)一直拖延未予支付。
。ǘ⿲﹄p方權利義務關系的分析
1、雙方承攬合同關系合法有效,對此不應有異議。
2、印務公司完成工作,生物公司應支付相應報酬。具體金額有待細查。
3、生物公司逾期支付報酬,應承擔違約責任。
按合同第十一條第5項規定,生物公司應按銀行逾期借款利息償付違約金。由于生物公司的付款系根據定作情況分期履行,而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應在詳細調查的.基礎上,結合合同約定以及法律規定作出盡可能有利于印務公司的解釋和計算。
(三)對本案的預期
由于生物公司的違約事實較為明確,在協商不成的情況下,起訴至法院應能得到判決支持。但同時應注意:
1、精密做好生物公司的財產調查工作,確定其償付能力,必要時可要求專業調查公司的參與;
2、為爭取印務公司的利益化,同時減少訴訟過程中的爭議,在訴前還應做好證據的詳盡收集等準備工作。
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
承攬半成品合同4
甲方(定作人):
簽訂地點:
乙方(承攬人):
簽訂時間:年月日
根據中華人民共和國合同同法的有關規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條驗收標準和方法及提出異議期限:第三條乙方(承攬人)對質量負責的期限及條件:第四條甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的'時間、辦法及保密要求:第五條甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料:第六條甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越环驳谌送瓿傻墓ぷ魇牵
第七條工作成果驗收期限:第八條交貨地點、方式:第九條運輸方式及到達站港和費用負擔:第十條結算方式及期限:第十一條合同生效:第十二條因甲方(定作人)原因解除承攬合同應及時書面通知乙方(承攬人),造成乙方(承攬人)損失的應賠償損失。
第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的,乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條違約責任:第十五條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按法律規定執行。
第十六條其他約定事項:
甲方:
乙方:
年月日:
【承攬半成品合同】相關文章:
半成品承攬合同10-21
承攬半成品合同10-20
半成品崗位職責05-17
承攬合同08-08
承攬合同12-21
承攬的合同10-21
承攬的合同10-13
個人承攬合同02-29
安裝承攬合同02-22