承攬的合同
在人們愈發重視契約的社會中,很多場合都離不了合同,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編為大家收集的承攬的合同,歡迎閱讀與收藏。
承攬的合同1
委托單位(甲方):___________________________
承攬單位(乙方):___________________________
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況:
1、工程名稱:__________________________________
2、工程地點:__________________________________
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料。
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料。
。3)承包人包工、發包人包料。
5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
。1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份。
。2)發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)
6、施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整,大寫金額:________________元整。(附報價清單)
二、施工時間:
工程期限________日,時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作:
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作:
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的'期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時間:________________
付款百分比:________________
金額:________________
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、保質期:
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式____份,
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向________________委員會申請_____。
委托方(甲方):________________
承攬單位(乙方):________________
代表人:_________________
代表人:_________________
簽約日期:_______________
簽約日期:______________
承攬的合同2
答辯人:XX集團公司
住所地:xx市xx區xx路xx號
法定代表人:xx 職務:總經理
答辯人因與xx承攬合同糾紛一案,現依據事實和法律,提出以下答辯意見,請求人民法院依法駁回原告訴訟請求。
一、XX集團陜西分公司為原告訴稱承攬合同的一方當事人,具有獨立訴訟主體地位,應當參加訴訟,原告無權直接起訴總公司。
《民事訴訟法》第四十九條規定,公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人。
法人由其法定代表人進行訴訟。
其他組織由其主要負責人進行訴訟。
《民訴意見》第40條規定,民事訴訟法第四十九條規定的其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產,但又不具備法人資格的`組織,第五款包括法人依法設立并領取營業執照的分支機構。
XX集團陜西分公司為依法成立、經依法登記、有營業執照的分公司,具有相對獨立性。
與原告發生承攬合同糾紛的當事人為分公司,依據上述法律的規定,分公司雖不具有法人資格,但具有當事人資格,應當作為訴訟主體獨立參加訴訟。
該承攬合同糾紛為原告與分公司簽訂,總公司并不知情,對于該承攬合同的真實性及其履行情況均無從得知。
原告訴稱與分公司存在承攬合同糾紛,分公司有獨立訴訟資格,原告應該以分公司為被告,無權直接起訴總公司。
二、原告訴稱,20xx年12月9日,分公司原負責人xx在其承攬合同中簽字,對所拖欠貨款進行了確認。
而原告在起訴書中稱原負責人為“楊惠生”,若原負責人xx真的對所拖欠貨款進行了簽字確認,原告不可能不知原負責人x經理的真實姓名;且原告并沒有提供所稱的承攬合同,也沒有提供其他相關證據,答辯人有理由懷疑該承攬合同的真實性,不排除偽造的可能性。
三、XX集團陜西分公司原負責人xx已涉嫌經濟犯罪被西安市新城分局立案偵查,下落不明,并將本案涉及的相關合同及其他材料帶走,致使總公司無法掌握其他的證明材料,對本承攬合同是否真實存在及是否屬于xx的個人行為等重要事實無法明確,更無法考證,需要等xx歸案及公安機關的調查結果才能查明。
因此,本案所涉承攬合同糾紛事實不清,證據不足,有待核實。
綜上,本案事實不清,證據不足,原告無權起訴總公司,根據《民事訴訟法》第四十九條、第六十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第2條、第65條等相關法律規定,特請求人民法院依法駁回原告訴訟請求,以維護答辯人合法權益。
此致
xx區人民法院
答辯人:
年 月 日
承攬的合同3
發包方:__________________有限公司(以下簡稱甲方)
承包方:__________________(以下簡稱乙方)
經過雙方友好協商,甲方決定將____________________________________裝修工程委托給乙方以包工包料的方式進行承包。雙方本著平等互利的原則,遵循《中華人民共和國合同法》等相關法律法規,特訂立本合同,共同遵守以下條款:
一、工程概況
1、合同名稱:____________________________________。
2、甲方委托乙方進行包工包料裝修,工程總造價的30%加3000元作為施工抽取費用。
3、工程標準:符合國家相關標準。
4、工程地址:位于新城區人民醫院右側的羽毛球館附近的二樓。
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質量技術要求
乙方將按照甲方提出的要求和國家相關的施工驗收規范以及質量評定標準進行施工。在工程完工后,必須達到國家規定的標準,由甲方進行驗收。(以效果圖為準)
三、工程價款
合同總造價:¥:__________________元,本工程總價款已包含所需材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等所有達到甲方驗收標準的費用。地磚、地板等主要材料費用也已包含在內,但為確保施工質量,甲方將指定乙方進行采購。如因施工合同外的變更或新增項目而產生額外費用,應經雙方協商一致后執行。
四、工期要求
本合同自簽訂之日起生效,工程工期為從________年______月______日至________年______月______日。乙方需在約定工期內完成全部施工任務。若延誤工期,每延誤一天,乙方需支付違約金,違約金為合同總價款的2%,并按此比例累計計算。若因不可抗力導致無法繼續施工,工期可適當延長,具體延期以甲方簽字確認為準。
五、付款方式
裝修主材到達后,甲方支付乙方總工程款的30%作為首付款,裝修工程完工并經過甲方驗收合格后,支付剩余款項的70%。此外,甲方還需支付5%的質保金作為裝修工程質量保證金,一年后無質量問題時支付清。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務:
由于甲方的原因導致工程停工并終止,甲方應根據乙方已完成的工作量支付實際工程費用。
(二)乙方權利和義務:
1、乙方將按照甲方的施工要求進行施工,并積極協助解決與本工程相關的問題,確保達到甲方的施工驗收標準。
2、如果本工程未達到業主要求的合格標準,乙方除需承擔返工責任外,還應承擔由此造成的所有經濟損失。
3、負責施工現場安全,嚴防火災,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生,必須立即采取措施修復,并承擔相應的`賠償責任。若乙方未能及時修復或賠償,甲方有權直接從工程款中扣除。如工程款不足以支付修復或賠償費用,乙方應在3日內向甲方補足。
4、工程竣工后,如出現質量問題,乙方需自行承擔維修責任,并支付相關維修費用。
5、如果乙方無法按時完成施工,甲方有權安排其他承包商進行施工。所有由此產生的額外費用將從乙方應付的合同總價中扣除。
6、在本合同履行期間,如乙方自身或其行為導致甲方或第三方產生任何傷害、損失或事故,乙方應承擔全部責任和相關費用。
7、乙方應按時支付工人工資,如甲方發現乙方未按時支付工人工資的情況,甲方有權扣除相應款項并有權終止本合同。
七、其它約定事項
1、若因不可抗力因素導致工程無法按計劃進行,乙方應立即書面通知甲方,并經甲方確認后,工期可相應延長。
2、乙方在施工期間,應當及時通知甲方進行工程質量的交接。為此,甲方指派項目監理徐龍和張濤兩位監理人員到現場進行監督。乙方必須以尊重的態度與監理人員溝通,確保按期、按質、按量完成施工任務,以達到最佳效果。
八、違約責任
雙方應嚴格遵守以上約定事項。若一方違約導致另一方無法履行約定事項,違約方應承擔違約責任。違約方應支付給守約方合同價款20%的違約金,若違約金不足以彌補守約方實際損失,則違約方應在3日內支付守約方的實際損失。根據《中華人民共和國合同法》相關規定執行。
九、解決合同糾紛的方式
雙方應友好協商解決爭議,如協商不成,應提交甲方所在地人民法院裁決。
十、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):___________________
乙方(蓋章):___________________
________年______月______日
承攬的合同4
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位
數量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 技術標準、質量要求:_____________________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:____________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的`檢驗方法:______________________________
第六條 委托定制人是否允許將項目中的主要工作委托給第三方完成,需經過其同意?梢詫⒐ぷ鹘挥傻谌酵瓿傻姆秶ǎ篲___________________。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條 結算方法及期限:_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 雇主未向承包商支付工程款或材料費,承包商(是/否)可以行使留置權留置工程成果。
第十二條 違約責任:______________________________
第十三條 在本合同的履行過程中,如出現爭議,雙方當事人應本著友好協商的原則解決。若無法協商解決,可向當地工商行政管理部門申請調解。如果調解無果,則按以下第________種方式解決:。
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項:________________________________________
定作人:_____________
定作人(章)
住所:_____________
法定代表人:_____________
居民身份證號碼:_____________
委托代理人:_____________
電話:_____________
開戶銀行:_____________
賬號:_____________
郵政編碼:_____________
承攬人:_____________
承攬人(章)
鑒(公)證意見:_____________
鑒(公)證機關(章)
經辦人:_____________
_______年_______月_______日
承攬的合同5
購貨單位(甲方):
供貨單位(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》相關規定,經甲乙雙方協商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。
一、產品名稱及價格
產品名稱
規格
數量(約)
M2
單價
。ㄔ
合計
。ㄔ
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,鋁隔條。
合計
1,200,000.00
人民幣(大寫):壹佰貳拾萬元整
備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材;
2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內白色(塑鋼)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價款包括:窗型設計、制作,運輸,安裝費用。
5、乙方根據實際情況對窗型進行合理的二次設計,最后按甲方確認后的圖紙進行加工。
二、產品要求及技術標準
1、產品符合《單面復合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業標準。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規程》(JGJ/103-96)標準執行。
三、供貨時間及安裝日期
根據甲方需要時間開始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據實際情況商定。
1、干法施工:膨脹螺栓固定,發泡膠保溫,打密封膠。
2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。
五、產品保護
門窗進入現場后由甲方提供存放場地,安裝上墻,由施工負責產品保護(外包裝由乙方負責)。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線位,垂直運輸由甲方幫助協調,保證乙方順利安裝。
六、結算付款方式
1、按甲方提供尺寸結算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收,如不驗收視為合格。
八、售后服務
1、本公司生產安裝的門窗保修期為一年,從工程驗收竣工報告后生效之日起,一年內設專人跟蹤服務,隨叫隨到。
2、保修期外,仍然堅持門窗本身質量問題免費維修,人為造成的質量問題給予維修,需收取工本費。
九、其它事項
1、雙方在合作過程中,如果出現違反約定的.事情時,雙方盡量通過友好的方式進行協商解決。
2、在本合同中如果出現補充協議,雙方均應以書面形式確認,否則視為無效。
以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協商解決。
本協議經雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
承攬的合同6
訂立合同雙方:
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱
____________________________________。
第二條:工程地點
____________________________________。
第三條:建筑面積
____________________________________。
第四條:工程價款及付款方法
____________________________________。
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
____________________________________。
第六條:工程質量標準
____________________________________。
第七條:承包形式及材料設備供應
____________________________________。
第八條:發包方義務
1、開工前___________天,甲方給乙方施工圖一式___________份,并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協議執行)
2、按協議分工,開工前___________天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4、按協議負責按期撥款。
第九條:承包方義務
乙方負責:
1、按協議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表,開工前5天交甲方一式二份。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、竣工后,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規范進行。
第十條:違約責任及獎勵條款
_________
第十一條:其他協助條款
____________________________________。
第十二條:附則
本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:爭議
合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:其他文件
附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章)_________承包方:(蓋章)
法定代表人:______________法定代表人:______
地址:_________________地址:_________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______
帳號:_________________帳號:_________
簽約日期:_________年_________月_________日
承攬的合同7
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯系電話:
為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。
第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款
1、防盜門名稱___________,
2、規格___________,
3、單位___________,
4、數量___________,
5、單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;
2、本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;
3、材質標準:
4、乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍:
2、工程地點:
第四條合同價款的計算、結算、支付方式
1、計算方法:面積以現場實際測量面積為準。
2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
3、付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產
4、乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:
(1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質量標準和驗收辦法
1、本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。
3、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的'費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用,甲方全額退還質保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協商一致后訂立補充協議處理,補充協議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
承攬的合同8
甲方:__________
乙方:__________
一、甲方提供原料情況:
品(材料)名:__________
規格型號:__________
單位:__________
數量:__________
單價:__________
金額:__________
交貨日期:__________
超欠幅度:____________________%
供應辦法:__________
二、乙方加工產品的義務
1、質量標準:__________
2、質量檢驗及驗收辦法:__________
3、包裝要求及費用負擔:__________
4、交貨(運輸)辦法及地點:__________
5、貨款共計人民幣(大寫):__________
6、結算辦法及期限:__________
7、其他:__________
三、違約責任:
第一點:甲方的違約責任
。1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
。2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值__________%的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
。4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
。6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
。7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
。8)其他。
第二點:乙方承擔的.違約責任
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
。2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值__________%的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
。4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
。5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
。6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
。8)其他:
本合同一式份。有效期自請填寫有效起始時間到請填寫有效終止時間止。
甲方:__________
法定代表人:__________
電話:__________
地址:__________
開戶銀行:____________________
賬號:__________
乙方:__________
法定代表人:__________
電話:__________
地址:__________
開戶銀行:__________
賬號:__________
承攬的合同9
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號:合同簽訂地:
為了滿足甲方的需求,乙方擔任生產零部件的加工廠家。雙方本著互利互惠、友好合作的原則,為了明確各自的權利和責任,特此訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方與乙方達成合作協議,在協議中約定由乙方按照甲方提供的加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其他約定條件,進行產品加工,并將成品送貨至甲方指定地點。經過甲方驗收合格后,甲方將支付加工費給乙方。這是雙方之間的一項合作行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___單位:___單價___備注:___
1、根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___技術標準或要求:___備注:___
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。根據市場價格波動或其他因素,如需調整價格,按照以下程序進行重新確認。之前已執行的訂單仍按照原價格執行。
2、為了確保甲乙雙方建立長期有效的合作關系,乙方在提供加工零部件給甲方時,必須保持市場競爭力。如果乙方將類似的產品銷售給其他客戶,那么乙方必須確保其提供給甲方的加工零部件價格最低。此外,如果其他廠家能夠以更低的價格提供相同質量的加工零部件,甲方有權要求乙方將價格調整到與其他廠家相同或更低,前提是質量不受影響。如果乙方在甲方提出要求之后的15天內無法調整價格或沒有合理的解釋原因,甲方有權終止本合同的履行。
3、加工費計算方法:
(1)根據甲方提供的原材料和零部件,乙方應在核定的加工零部件價格基礎上,從中扣除甲方提供的原材料和零部件的價格,剩余的金額作為乙方的加工費用。
。2)甲方提供原材料和零部件給乙方,乙方必須按照甲方規定的步驟去甲方指定的倉庫領取物料。乙方在加工過程中必須按照甲方設定的損耗標準來處理原材料和零部件。如果超過規定的標準,造成了甲方原材料和零部件的損失,甲方有權從乙方的加工費中扣除相應損失金額。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
。1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
。2)電話通知訂貨。但訂購的商品價值或甲方提供給乙方加工的材料價值必須在5000元人民幣以下。同時,甲方需要填寫《電話訂購記錄通知》作為電話訂購或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
。2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
。1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用。
4、乙方在接收甲方訂單后,需要憑借該訂單按照本合同第三條的規定辦理原材料和零部件的領用手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2、包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應確保包裝完好無損,標識清晰明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方指定的物料編碼、名稱規格、數量、單位以及生產廠商的合格證。
5、當甲方收到乙方加工的零部件并經過合格檢驗后,會為此開具一份合格檢驗報告,并在報告確認無誤后,再出具一份收料單。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1、根據雙方達成的《知識產權保護協議》,若存在需要授予許可的情況,則必須另行簽署《知識產權使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1、合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2、產品質量控制:
。1)為了順利進行合作,乙方在開始小批量生產之前需按照甲方提供的相關資料和首樣要求制作樣品。這些樣品將經過甲方的質量檢驗,只有通過檢驗合格后,乙方才能開始小批量生產。在小批量產品生產完成后,甲方會對產品進行質量檢測。只有經過甲方檢測合格確認后,產品才能進入批量生產階段。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的.不合格項目及時進行整改。
。4)乙方同意向甲方提交詳細的書面資料,包括加工零部件的主要原材料和關鍵零配件供應商的名單及價格。在更改零配件及其供應商之前,乙方必須獲得甲方的書面確認并將其備案。乙方的產品品種已通過3C認證,不得擅自更改零部件。
乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品。
3、質量整改
。1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產品技術、質量與控制,以及處理不合格品和產品質量事故的相關事務,適用于雙方簽訂的《質量保證協議書》中約定的條款。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0。
2、雙方在終止業務往來的同一年內結清質量保證金。首年結束時,結算比例為_______%;次年結束時,結算比例為_________%;第三年結束時,結算比例為____________%。
十一、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中,如發現加工零部件的類別、型號、規格、顏色和質量不符合規定,應妥善保管,并在___天內以書面形式向乙方提出異議。書面異議應包括合同號、運單號、車輛或船只信息、發貨日期和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、顏色、標識、品牌、批次號、合格證或質量保證書號碼、數量、包裝、檢驗方法和檢驗結果;同時提出對不符合規定加工零部件的處理建議。在付款期限內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的。
4、加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
。1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;
。2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
。3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
。4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
。5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
。6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
。7)未經確認且擅自更換、修改原材料、零部件規格型號或供應廠家的行為,將會受到扣罰違約金,金額不低于0元。若情節嚴重,則除罰款外還將面臨取消供應商資格的處罰。
。8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方若因包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰外,還需負責返修或重新包裝,并承擔相應的費用。如果甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失,乙方應賠償甲方低于合格包裝物價值的部分。若因包裝不符合規定導致加工零部件損壞或丟失,乙方需要承擔賠償責任。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。
5、若乙方提前交貨,甲方接收后仍需按照合同規定的交貨時間進行付款。如果合同規定由甲方自行提貨,乙方可以拒絕提供貨物。如果乙方延遲交貨,乙方應該在發貨前與甲方協商,并根據需要補交相應數量的貨物,同時承擔延遲交貨的責任。如果甲方不再需要延遲交貨的貨物,甲方應在接到乙方通知后的15天內通知乙方,并自動解除未按時完成部分訂購計劃的義務。
6、若發生零部件錯發至錯誤的貨物收取地點或接收人的情況,除了按照合同規定應當將貨物送至正確的地點或接收人外,乙方還需負責承擔由此產生的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔因此而增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、如果甲方未能按時付款,應按照中國人民銀行相關規定向乙方支付逾期付款利息。
2、如果甲方沒有合理的理由拒絕接收貨物,甲方應當承擔由此造成的損失。此外,如果甲方填寫錯誤的到貨地點或接貨人信息,甲方也應當承擔因此而給乙方造成的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2、如果乙方在連續或累計兩個月內未能按照約定時間交付貨物,或者生產的合同產品出現嚴重質量問題,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后。
十七、其他
1、雙方應依照本合同約定承擔的違約金、賠償金、保管保養費和任何經濟損失,在明確責任后十日內,按照銀行規定的結算方式進行支付。若未能及時支付,則視為逾期付款,并按照逾期付款的處理方式進行處理。然而,任何一方不得擅自扣發加工零部件或其他貨物作為抵押或抵付。
2、本合同一式三份,甲方保留兩份,乙方保留一份。經雙方簽字并蓋章后生效,有效期從______年____月____日開始,到____年____月____日結束,或在合同完全履行或其他解除事由發生時終止。
3、執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產權保護協議》均為雙方簽訂的合同附件。
十八、其他需約定事項:
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
承攬的合同10
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方同意委托乙方承擔______工程中的________施工任務。雙方遵循相關規定,根據工程具體情況達成以下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:包工、包料、包費用
5、工期:根據甲方書面通知乙方開工進場之日起計算,共計個工作日。
6、工程質量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1、合同單價:
2、雙方確認的工程量乘以單價為準,作為實際結算價款。以上價格為含稅價,包含材料及其運輸費、人工費、裝卸費、設備費等所有費用。合同價款一經確認,不得調整。
3、經甲方和監理公司驗收合格后,支付工程總價款的__%;工程竣工并驗收合格后,支付工程總價款的__%;工程竣工驗收合格后,___日內支付結算價款的__%;剩余__%作為質保金,竣工驗收合格后___日內一次性無息付清。
4、本項目的款項應由甲方按照合同約定支付給有限公司,項目的.發票和合格證應由有限公司開具。乙方需提供稅務部門認可的正規票據給甲方,如果乙方提供虛假票據,將需賠償甲方所有損失并承擔法律責任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1、由于乙方原因導致工程延期完工,每延遲一天,乙方需向甲方支付合同價款的__%作為違約金。若乙方提供的工程質量未達到甲方要求,則應向甲方支付合同價款的__%作為違約金,并承擔因此給甲方造成的全部經濟損失。
2、乙方應嚴格遵守工程建設安全生產管理規定,按照安全標準組織施工,并接受行業安全監察人員依法進行監督。乙方必須采取必要的安全防護措施,及時消除事故隱患。如因乙方安全措施不力、管理不到位等原因導致事故,乙方應承擔所有賠償費用,包括賠償施工人員或第三方人員因此造成的財產損失或人身傷害,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協商解決。
2、當事人不愿通過協商解決或協商不成時,本合同涉及的任何爭議應提交甲方所在地的人民法院訴訟解決。
六、保修
本工程的保修期為一年。在保修期內,如果出現質量問題,甲方通知乙方后,乙方將在24小時內安排維修人員到現場進行免費維修。如果乙方未能及時維修,甲方有權委托他人進行維修,維修費用由乙方承擔。
七、本協議所未涉及事宜,由雙方共同協商解決。本協議經雙方簽字蓋章后生效。本協議一式四份,甲方一份,乙方一份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
承攬的合同11
甲方:________________,法定代表人:________________,職務:________________,聯系方式:_______________,_身份證件:________________
乙方:________________,法定代表人:________________,職務:________________,聯系方式:________________,身份證件:________________
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:_______________
2、工程承包總面積:____________,每平方米價款________元,工程總價款計________元。
3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務:
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發現屋面不完整,乙方有權要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積________平方米,每平方米________元。
2、所承攬的.防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經甲方驗收合格,把余下費用全部一次結清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《________》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方(公章):______________
法定代表人(簽字):_______________
簽訂日期:_________年____月____日
乙方(公章):______________
法定代表人(簽字):_______________
簽訂日期:_________年____月____日、
承攬的合同12
發包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
經雙方協商一致,甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規定,雙方本著平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:
一、工程概況
1、合同名稱:金鑫二手車公司二樓裝飾
2、甲方委托乙方進行包工包料裝修,工程預算總造價的30%加3000元作為施工費用。
3、工程標準:符合國家相關標準。
4、工程地點:新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工,完工后要達到國家規定標準,甲方據此驗收。(以效果圖為準)
三、工程價款
合同總造價:根據合同約定,乙方承諾承包工程總價為人民幣______________元,已經包含了所有必要的費用,包括但不限于材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等,以確保達到甲方的驗收標準。地磚、地板等主要材料的費用也在總價中包含,但乙方將由甲方指定的渠道購買,以保證施工質量。如有施工合同之外的變更或額外項目,產生的費用將由雙方協商確定后執行。
四、工期要求
本合同自簽訂之日起生效,工程工期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。乙方應在規定工期內完成工程施工。若工期延誤,每延誤一天,將扣除乙方合同總價款的2%作為違約金,并進行累積計算。若因不可抗力因素導致無法進行施工,工期可適當延長(需經甲方確認簽字)。
五、付款方式
裝修主材到場后,甲方支付乙方總工程款的40%,裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后,付至裝修工程總價款的95%,余5%為質保金,一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
。ㄒ唬┘追綑嗬土x務:
由于甲方原因造成停工而終止合同時,甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務:
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關問題,達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準,乙方除負責返工外,由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責工地安全管理,嚴格執行防火措施,保證施工現場文明整潔,防止因施工導致的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發生,以免影響他人。如發生以上情況,應及時修復或賠償,如乙方未能及時處理,甲方有權直接扣除未支付工程款用于修復或賠償。若未支付工程款不足以彌補修復或賠償費用,乙方應在3日內補足費用。
4、工程完工后,如出現質量問題,乙方負責自行維修,并承擔所有維修費用。
5、如果乙方未能按時完成施工,甲方有權安排其他承建單位進場施工,因此產生的額外費用將從乙方應付的合同總價款中扣除。
6、在本合同有效期內,如乙方自身或導致甲方或第三方遭受任何傷害、損失或事故,均由乙方承擔全部責任和相關費用。
7、甲方應在約定的'時間內按時支付工人工資,如乙方未按時支付工人工資,甲方有權扣除相應款項并終止合同。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時,乙方應及時書面報告甲方,經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間,應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工,乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通,保證按期按質按量施工,以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時,按照《中華人民共和國合同法》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金,如違約金不足以彌補守約方實際損失時,違約方應于3日內補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方應當通過友好協商解決爭議。如果協商不成,可以選擇向甲方所在地的人民法院提起訴訟解決。
十、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件:工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章):______________乙方(蓋章):______________
委托代理人(簽字):______________委托代理人(簽字):______________
地址:______________地址:______________
聯系電話:______________聯系電話:______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
承攬的合同13
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2、甲方負責回收乙方生產的產品,并以現金支付加工費用(每平方米550元)。甲方拒絕接收任何半成品或不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需根據甲方提供的樣本進行制作,嚴禁私自組織他人加工,進行技術轉讓。如需對樣本進行修改或轉讓,須經甲方同意后方可進行,否則將視為違約行為。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方如有以下行為,包括但不限于外購材料摻雜使假、私自技術轉讓等違約情況,應向甲方支付違約金,違約金標準為每平方米550元的1倍。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期滿后,乙方若有續簽合同的意愿,應提前向甲方提交申請。甲方有權根據生產情況決定是否續簽合同,或者選擇終止合同。
五、本合同一式兩份,自簽字蓋章之日起生效。合同附件為驗收標準,甲方和乙方各執一份。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
承攬的合同14
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)
加工,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、雙方簽署合同后,甲方將為乙方提供產品樣本圖案和專用工具,乙方需自行購買。如果乙方由于個人原因無法完成設計,本廠所提供的材料不予退還,以確保產品質量。如乙方選擇在本廠購買材料,應當慎重考慮并做好準備。
2、甲方負責回收乙方生產的產品,并支付相應的加工費用(每平方米 _ 元)。拒絕接收任何半成品或不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、經過雙方協商并同意后,乙方自愿購買材料。若產品出現質量問題,乙方須自行承擔責任。
2、乙方需要根據甲方提供的樣本進行制作,不得私自組織人員進行加工,也不得進行技術轉讓。如需進行上述操作,必須經過廠方同意方可進行,否則將視為違約處理。所有制作均需限于本人完成。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以( 元/m2)的`1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月, 月 日起至 月 日止。
合同期屆滿后,如乙方提出申請,甲方有權基于生產訂單決定是否續簽合同或終止合作。
五、履行本合同,甲、乙雙方各需執一份,并按照附件中的驗收標準進行確認,本合同一式兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年 月 日
承攬的合同15
委托方:_____公司
簽訂地點:
受托方:
簽訂時間:
標的、數量、價款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。
2、質量要求:應提供蓋有鮮章的'出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
【承攬的合同】相關文章:
承攬的合同10-21
承攬合同12-21
承攬的合同10-13
承攬合同02-24
個人承攬合同10-21
新承攬合同10-23
裝修承攬合同10-18
加工承攬合同10-31
勞務承攬合同11-02