- 相關推薦
承攬定做合同
隨著時間的推移，能夠利用到合同的場合越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的承攬定做合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
承攬定做合同1
合同編號：_________
甲方：______________
乙方：______________
雙方友好協商后，甲方委托乙方加工模具并共同承擔該項費用。根據協商結果，雙方達成如下加工協議。模具基本情況(含稅單價為_____%增值稅)：模具范圍包括產品模具及后續生產所需的夾治具。在模具上需標注或打印以下內容：。
1、________公司;
2、零件名稱：_________;
3、零件圖號：_________。
一、雙方的權利及責任
(1)甲方責任及權利如下
1、甲方應提供本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并負責為乙方提供必要的技術支持。
2、對交付給乙方的產品設計圖紙和相關技術資料，甲方具有唯一的解釋權，當發生歧義時。
由甲方去乙方現場對模具進行驗證確認或由乙方提供產品樣品到甲方進行驗證確認。
(2)乙方權利及責任如下
1、雙方約定，乙方承擔根據甲方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具設計和制造的工作。乙方將按照合同規定的時間節點完成符合甲方設計要求的模具制作任務。
2、乙方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時乙方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供甲方確認。如需修/改模。
3、模具由甲方確認合格后，由乙方負責模具的封存。如甲方同意乙方進行產品的后續加工生產，則由乙方負責模具的修理和維護，乙方必須根據甲方或甲方授權的第三方的訂單
4、對給甲方生產的所有模具，乙方應提供的詳細的設計圖紙給甲方。所有的圖紙必須以autocad或solidwork或proe制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給甲方以供批準。
二、技術條款
1、乙方負責生產產品過程中模具的修理和維護。
2、在雙方協商無異議之后，甲方提供產品設計圖紙及相關技術資料給乙方，并派技術人員同乙方進行技術交流或乙方派技術人員到甲方進行技術交流。
3、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到甲方的品質要求。
4、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到乙方的交貨要求：
日產能：_________
月產能：_________
5、乙方承諾本合同中所涉及的所有模具使用均能達到15萬次以上。
6、未經甲方允許，嚴禁乙方將本合同中所涉及的任何一套(付)模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由乙方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款
1、模具價格
1.1模具合同總金額(含_________%增值稅)rmb______元。
1.2模具價格總金額已包含如下費用，乙方不得以以下原因向甲方要求費用：
1.2.2乙方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用。
1.2.3乙方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用。
1.2.4乙方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.3當甲方提出書面要求，要求乙方對產品設計進行變更并修改模具時，如果模具的修改較為簡單，包括從模具上減除材料和其他小幅調整，則乙方無需向甲方收取任何費用。但是，如果模具的修改比較復雜，對整個模具的結構都有較大的影響，乙方會依據需要耗費的工時向甲方報價，并由甲方承擔相應的.模具修改費用。如果因為乙方的原因，導致模具無法滿足甲方的需求而需要修�；蚋哪＃敲醇追讲怀袚魏呜熑�。
2、開模進度
2.1乙方在收到甲方確認后的產品圖紙之后，即開始進入模具設計和制作階段，開模周期為20天2.3如果乙方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而甲方又急需生產。
3、付款方式
甲、乙雙方簽訂合同，約定模具攤銷費用需在首批供貨的5萬件物料中分攤，每件物料中包含該費用______元。如訂單數量未達到5萬件，甲方需要支付剩余未攤完的費用給乙方，并由乙方開具同等金額的發票（稅率為17%）給甲方。
四、產品品質保證
乙方在完成模具后，乙方同意按照甲方品質檢驗標準以保證產品品質(首件確認報告)。甲方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1、本合同中所涉及的所有模具和夾治具以及它們的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權屬于甲方。乙方無權干涉甲方對模具的處理權。如果在乙方生產過程中使用該模具，則乙方必須負責保管，未經甲方同意，乙方不得將此模具提供給第三方進行生產。否則，甲方有權要求乙方退還模具費并賠償因此造成的損失。
2、甲方付清模具款后，要求將模具從乙方處轉出時，乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。乙方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至甲方指定的地點。
3、在模具轉移過程中，若由于乙方的不當組裝、防銹或包裝等原因導致模具損壞，所有直接和間接產生的損失均由乙方承擔。
六、模具維護
1、乙方保證模具使用壽命15萬次以上，并在此期間內由乙方負責保養維修，如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模，并承擔相應的費用。
2、乙方應當及時記錄模具的修改、維護和修理情況，并建立相應的檔案。不論這些修改、維護和修理是否由甲方提出，甲方都有權隨時查閱相關技術細節和證據，無需事先通知。乙方每三個月應當向甲方復印一次記錄，主動完成這項任務，無需甲方再次提醒。
七、知識產權
1、甲、乙雙方在本合同所涉及的產品造型及甲方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權問題上達成如下協議：該知識產權歸甲方所有，未經甲方許可，乙方不得泄漏給任何公司和個人，否則由此產生的一切損失由乙方承擔。乙方同意不將甲方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的，否則甲方有權追究乙方相應的責任。未經甲方書面許可，乙方不得在出版物、廣告中或以其他書面、口頭形式涉及甲方提供的任何資料和信息。
2、未經甲方許可，嚴禁乙方使用本模具向除甲方或甲方指定的客戶以外的其他客戶供貨。
八、違約責任
1、如果乙方未能按2.1中規定的進度完成模具制作及送樣，由乙方承擔違約責任。每延誤一天，乙方須付給甲方本合同總金額的_________%作為罰金。
乙方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。
2、如乙方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力)造成的供貨延遲，甲方允許免責。但乙方應在不可抗拒力發生后24小時內以書面形式通知甲方，并且乙方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，甲方有權取消本合同。
九、其它
1、本合同自雙方代表或委托代理人簽字蓋章之時起生效，共立三份，甲方持兩份，乙方持一份。合同有效期至模具驗收合格、所有合同款項付清、保修期屆滿之日止。
2、雙方在執行本合同過程中如有任何爭議，應首先通過友好協商解決。如果經過30天的協商仍未達成一致意見，則任何一方均有權將爭議提交甲方所在地法院進行處理。
甲方：_________乙方：_________
代表：_________代表：_________
時間：_________時間：_________
承攬定做合同2
甲方：(運作方)
乙方： (承攬方)
因甲方樓房需要維修，甲方住宅用戶反復協商推選羅建章為甲方代表，與乙方多次協商，在平等、自愿、誠實守信的原則下。
一、房屋維修任務需要在漳江鎮建設路的原桃源縣酒廠安置小區內完成，住戶包括羅建章、鄭壽林、劉慧云、文和清、彭毛本。
二、甲方支付乙方維修費共計柒仟元整(￥：7000.00元)(甲方負責材料費、工人工資、稅費)。
三、甲方要求乙方給小區右側西頭3單元房屋頂上由原小瓦換大紅瓦，并更換爛檁子、爛栓披、加新栓披。
四、乙方負責招聘和管理勞動技術工人，工資、福利待遇、安全保險和勞動工具均由乙方獨立承擔，與甲方無關。如有安全事故發生，乙方將自行承擔責任，與甲方無關。
五、乙方維修必須達到甲方的要求，由甲方的'代表羅建章、鄭壽林、文和清負責對乙方的質量監督，乙方維修達到甲方要求驗收合格后，再由甲方支付乙方維修費。
六、乙方完工并清掃垃圾后，甲方驗收合格，由甲方一次性付清全部維修費柒仟元(7000.00元)。
七、樓頂掉下的各種物件，砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責。
本合同一式二份，雙方各執一份，從簽字之日起具有法律效力，發生糾紛按照《合同法》中的承攬合同依法處置。
甲方代表：
乙方代表：
日期
承攬定做合同3
出租方：___________________（簡稱甲方）
承租方：___________________（簡稱乙方）
甲、乙雙方根據________________設備租賃業務試行辦法的規定，簽訂設備租賃合同，并商定如下條款，共同遵守執行。
一、甲方根據乙方提出的需求和項目計劃，向____購進以下設備并提供給乙方使用。
1、____________
2、____________
3、____________
4、____________
二、根據雙方設備訂購合同約定，設備預計于______年______季交付。供貨商將直接發運給乙方，乙方可前往供貨商處自提。收到貨物后，請立即開具設備收據并寄送給甲方。
三、設備的驗收、安裝、調試、使用、保養、維修管理等，均由乙方負責并承擔相應責任。
設備的質量問題由制造商負責，并在購買合同中明確規定。
四、設備在租賃期間的所有權屬于甲方。乙方收貨后，應以甲方名義向當地保險公司投保綜合險，保險費由乙方負責。乙方應將投保合同交甲方作為本合同附件。
五、在租賃期間，乙方有權使用設備，但不得轉讓或抵押設備，也不得未經甲方同意對設備進行改動或搬遷。甲方有權檢查設備的使用情況和狀態，乙方應積極配合并提供必要的.便利。
六、設備租賃期限為___3___年，租期從雙方簽訂本合同之日起算，租金總額為人民幣___50000___元（包括手續費___2___%），分___12___期交付，每期租賃金___4166.67___元，由甲方在每期期末按期向乙方支付。如乙方不能按期支付租金，甲方則按逾期租金總額每天加收萬分之三的罰金。
七、本合同一經簽訂即為最終生效，不得撤銷。若乙方提前支付全部租金并終止合同，甲方將給予一定比例的利息退還作為優惠。
八、合同履行完畢后，甲方同意以優惠價格將設備所有權轉讓給乙方，轉讓價格為____元人民幣。
九、經乙方上級單位同意，本人同意擔任乙方的經濟擔保人，保證乙方切實履行本合同的各項條款。若乙方在合同期內無法承擔合同規定的經濟責任，本人愿意承擔支付乙方余下的各期租金和其他損失給甲方。
十、本合同經雙方和乙方擔保人蓋章后生效。本合同正本兩份，甲、乙方各執一份，副本____份，乙方擔保人和乙方開戶銀行各一份。
甲方：_________________（公章）乙方：_________________（公章）經濟擔保單位：_________________（公章）
負責人：_____________（簽章）負責人：_____________（簽章）負責人：_____________（簽章）
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
承攬定做合同4
承攬方：_____________
身份證號：_____________
電話：_____________
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：_____________
電話：_____________
經過充分的商議和協商，本合同由_____________家具有限公司（以下簡稱"甲方"）作為定作方委托承攬方（以下簡稱"乙方"）加工一批家具。雙方本著自愿、公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，并承諾共同遵守以下條款。
第一條：加工產品及工價(見產品清單)
第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條：資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在按照定制方公司的要求進行工作期間，如發現定制方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應立即通知定制方公司的質量部門，以便及時溝通并提出修改意見。
2、承攬方在接受承攬工作時，必須嚴格遵守定作方的保密要求。未經定作方許可，承攬方不得保留任何技術資料的'復制品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：薪資：按照委托方公司制定的生產訂單所規定的工價進行結算（除非有特殊協議）。
第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限：根據定作方對產品品質的驗收標準合格以后，進行數據結賬（除非有平時的借支情況）。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、我們要求承攬方嚴格遵守行業操作規定和定制方公司的安全管理規定，以確保不發生任何安全事故。在合同期內，承攬方承諾對任何安全事故負全部責任，與定制方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任
1、如果承攬方未能按照合同要求及時生產排產單并交付符合質量標準的產品，將承擔逾期交付的責任。若產品質量不達標，需要進行返工處理，返工費用應由承攬方自行承擔。經過返工后，如果產品仍然不符合合同規定或品質要求，定作方公司有權拒收產品，并要求承攬方承擔因此而引起的損失。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；
3、承攬方應確保按時交付產品，除非因為定作方公司欠料等情況造成延遲。若承攬方延遲交付，定作方公司有權要求承攬方承擔由延期所帶來的一切損失。
4、在合同期間，若承攬方決定單方面終止合同，必須提前一個月書面向定作方公司提出申請，并經定作方公司同意后，在完成加工中的全部工作后方可生效。如果承攬方在合同執行過程中無故取消合同，則視為承攬方違約行為。因此，承攬方鄭重承諾并將全額賠償定作方公司因此造成的一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。
本協議自_______年___月___日起生效，協議履行(或工程)完成即終止，協議執行期間，雙方不得擅自變更和解除協議。如有需要，協議雙方應共同商議并制定補充規定，補充規定與本協議具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；
定作方(代表人)________________________
簽訂地點：_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點：_____________
_______年___月___日
承攬定做合同5
承攬方：____________________________________
定作方：____________________________________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，應立即通知定作方調換或補齊。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.雙方在工作期間，如發現提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知對方并商討修改意見。若一方在規定時間內未得到回復，有權暫停工作并及時通知對方，由此造成的損失由對方承擔賠償責任。
2.承攬方在接受工作委托時，應嚴格遵守定作方的保密要求。未經定作方許可，承攬方不得保留任何技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五 條價格或報酬的確定遵循國家或主管機構的規定，并且在沒有相應規定的情況下，雙方當事人可以商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方在按照合同規定的期限驗收承攬方完成的工作前，有責任要求承攬方提供必要的技術資料和相關質量證明。對于那些在短期內難以檢驗出質量缺陷的定作物或項目，雙方應當協商并在合同中約定保證期限。在保證期限內，如果發現問題，除非是由于定作方的不當使用或保管而導致質量問題，否則承攬方有責任負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中。
第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條 結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；仍不符合合同規定的。
2、合同規定若是交付定制物品或完成工作的數量低于所約定的，定制方仍需求，須依照實際缺少的數量補足，并且補足部分應按延遲交付處理；如果少交或延期交付的部分定制方不再需要，承攬方應當對由此導致的損失進行賠償。
3、如果未按照合同規定進行包裝的定制產品需要進行返修或重新包裝，承攬方應負責返修或重新包裝，并承擔相應的費用。如果定作方不要求返修或重新包裝并要求賠償損失，承攬方應支付定作方超出合格包裝物價值的部分作為賠償。如果由于包裝不符合合同規定而導致定制產品毀損或喪失，承攬方應對此承擔賠償責任。
4、逾期交付定制物品（包括返修、更換、補交等），應向定制方支付違約金 ____ 元；若合同中未明確規定，則按照中國人民銀行有關延期付款的規定計算，根據逾期交付部分的總價款金額向定制方支付違約金。如果根據酬金計算，每延期一天，應向定制方支付逾期交付部分酬金總額的千分之一作為違約金。未經定制方同意的提前交付定制物品，定制方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、當非物理交付的定制產品與合同規定不符時，若定制方暫時代為保管，則應向定制方支付實際支付的保管和維護費用。
7、在進行代運或送貨的過程中，如果定制的物品被錯誤地發送到了錯誤的目的地或接收單位（個人），除了依照合同規定將貨物運送到指定的目的地或接收單位外，我們還會承擔因此而多支付的`運雜費用并對延遲交付定制物品承擔責任。
8、若因保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失，責任方應承擔相應賠償責任，以彌補定作方由此遭受的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、未經定作方同意，承攬方不得私自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件，否則定作方有權拒收，并要求承攬方賠償因此所造成的損失。如果定作方要求重新制作或修理，承攬方應按照定作方的要求進行，并承擔因延遲交付而產生的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、對于中途更改訂單商品的數量、規格、質量或設計等，承攬方應當向受托方支付相應的賠償金，以彌補因此而導致的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的。
4、如果超過合同規定的領取期限，定作方需要支付違約金，并且還需要承擔承攬方實際支付的保管和保養費用。如果定作方超過6個月不領取定作物，則承攬方有權將其出售，所得價款在扣除報酬、保管和保養費用后退還給定作方。如果出售所得少于報酬、保管和保養費用，定作方還需要補償差額。如果定作物無法出售，則定作方需要賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規定的履行期限內，若因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方可在獲得合法證明后免予承擔違約責任。然而，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的情況下，定作方應承擔責任，并賠償承攬方因此遭受的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本協議自____年____月____日開始生效，直至合同履行完畢為止。在合同履行期間，雙方不得隨意修改或解除合同。如有任何事宜未在本協議中約定的，將由雙方共同商議并制定補充規定。補充規定與本協議具有同等效力。
本協議正本一式兩份，甲方和乙方各持一份；協議副本一式____份，交予（鑒證機構或公證機構）為證，各方各留存一份。
定作方：________________________承攬方：________________________
代表人：________________________代表人：________________________
____年____月____日____年____月____日
承攬定做合同6
甲方(定作方)：____________________
代理人：__________________________
地址：____________________________
聯系電話：________________________
乙方(承攬方)：____________________
代理人：__________________________
地址：____________________________
聯系電話：________________________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的'原則，依據《民法典》和其他相關法規的規定，就___________(地點)玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規格、數量、單價：
玻璃品種： ___________，規格： ___________，數量：___________，單價：___________。
交貨地點：____________________。
運輸方式、費用：
1)由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.
2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式：
1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。
2)_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.
四、結算及付款方式：
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。
五、違約責任：
1)雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.
2)如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。
六、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。
七、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
八、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。
甲方：____________________________乙方：____________________________
代表：____________________________代表：____________________________
賬號：____________________________賬號：____________________________
戶行：____________________________戶行：____________________________
___________年___月___日___________年___月___日
承攬定做合同7
合同編號：____________
定作人：________________________
簽訂地點：______________________
承攬人：________________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條、定作物、數量、報酬、交貨期限
1、定作物名稱
1）規格型號
2）計量單位
3）數量
4）報酬
5）交貨期限及數量
6）單價
7）金額
8）合計
合計人民幣金額（大寫）：________
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條、承攬人提供的材料
1、序號
1）材料名稱
2）牌號商標
3）規格型號
4）生產廠家
5）計量單位
6）用料數量
7）質量
8）單價
9）金額
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條、定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限_____________
第四條、定作物的技術標準、質量要求____________
第五條、承攬人對定作物質量負責的期限及條件__________
第六條、定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求__________
第七條、承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第八條、定作物的包裝要求及費用負擔_________
第九條、定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條、定作物交付的方式及地點___________
第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限________________
第十二條、定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款（大寫）________________元。
第十三條、報酬及材料費的.結算方式及期限_____________
第十四條、定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________________元。
第十五條、本合同解除的條件_______________
第十六條、定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。
第十七條、
違約責任：_________
第十八條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣_______________仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十九條、其他約定事項：_________
定作人：________
定作人（章）：____________
住所：____________
法定代表人：____________
居民身份證號碼：______
委托代理人：____________
電話：___________
開戶銀行：____________
賬號：____________
郵政編碼：____________
承攬人
承攬人（章）：____________
住所：____________
法定代表人：____________
居民身份證號碼：______
委托代理人：____________
電話：___________
開戶銀行：____________
賬號：____________
郵政編碼：____________
鑒（公）證意見：____________
鑒（公）證機關（章）
經辦人：__________
______年______月______日
監制部門：_____________________
印制單位：_____________________
承攬定做合同8
合同編號：________________
定做人：________________簽訂地點：________________
承攬人：________________簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限(如空格不夠，可另行添加)
第二條技術標準、質量要求：_______________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_________________
第四條定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______
第六條定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第八條結算方法和期限：______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的.，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：______________________。
第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項：_____________________________________
定做人：________________承攬人：________________
單位地址：________________單位地址：________________
法人代表：________________法人代表：________________
聯系電話：________________聯系電話：________________
承攬定做合同9
甲方：______________________(定做方)
乙方：(承攬方)______________________
加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方在制作過程中必須按照甲方提供的樣本進行，且僅由本人完成制作。如私自組織他人進行加工或進行技術轉讓，需事先獲得廠方的.同意方可進行，否則將視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月，______________________起至______________________止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本協議有兩份，每份相同，并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份，自簽署蓋章之日起生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
_______年_______月_______日
承攬定做合同10
合同編號：
發包方：
承包方：
根據中華人民共和國法律和現行的相關法規，按照省局的要求，雙方約定乙方負責承攬甲方書架的制作、油漆加工和安裝。本合同的訂立基于雙方平等、公正、互利的原則，具體條款如下：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數量、規格、價格計取
注：根據每個書架的單價，整個承攬加工合同將以此為結算價。結算價格包含了包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關稅費等費用。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。
2、根據甲方的要求，需要按照規定的規格進行多家比選采購所有材料，并且必須要有合格證書。
3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規格型號：高__年 月 日前全部交貨。
�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：在交貨時，乙方應對成品進行適當的包裝，以確保書架在運輸過程中不受損。如若出現任何損壞、形變或劃漆等問題，乙方將負責提供保修服務。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝；
�、凇⒔浺曳桨惭b的書架，應由甲方進行驗收。若發現驗收結果不符合要求，乙方需在當日內進行整改。若乙方未能完成整改或兩次整改仍不合格，甲方將以該書架的價值作為另行維修費用，并不退還給乙方。
�、�、乙方鄭重承諾，在為甲方定制的書架出現質量問題時，將在一年內提供免費保修服務。若超過一年或因甲方原因導致損壞，則需要支付維修所需的工本費用。
�、�、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
�、�、甲方在乙方交貨后的5日內，將以合同標的額30%的金額向乙方賬戶支付款項，并累計達到合同標的額的60%。
③、乙方按時完成安裝，并經甲方驗收合格后5個工作日內，甲方將根據約定的賬戶向乙方支付合同總金額的30%。當累計支付達到合同總金額的90%時，甲方繼續支付剩余款項。
�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯说念~ 0%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其定制書架的過程中，如果隨意更改訂單數量或無故拒收到貨，甲方應支付違約金，金額為合同總額的2‰。
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、由于乙方未能滿足甲方的質量要求，在未經甲方同意的`情況下，隱瞞了原材料的缺陷，并使用了不符合合同規定的原材料，同時還存在偷工減料、以次充好等行為。因此，除了根據實際質量支付相應款項外，甲方有權從應付給乙方的合同貨款中扣除2‰作為違約金。
�、�、乙方不得以任何形式將合同工作轉包或分包。一經發現轉包或分包行為，甲方有權終止合同，并由乙方承擔由此造成的一切經濟損失。
�、�、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
�、�、當合同履行中出現爭議時，雙方當事人應首先通過協商解決。如果無法達成一致意見，雙方可以選擇向當地的人民法院提起訴訟，尋求問題的正當解決。
第十一條：附則
�、佟⒈竞贤皇剿姆�，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方 承包方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
承攬定做合同11
甲方：
乙方：
因甲方需要，向乙方定做一批家具。經雙方友好協商，簽訂如下合同條款:
1、總貨款： (含稅金)，具體產品，材質、規格、數量、單價等詳見附表。
2、交貨時間：____年____月____日。
3、技術標準:質量按國家標準 QB/T1952.1-20__執行。
4、驗收方式：乙方按合同標準、標示生產檢驗出廠，安裝完畢后由甲方現場驗收。
5、結算方式：合同簽訂后甲方支付總貨款的 %
作為定金，即____元，甲方部分家具定做完畢后，甲方到制作現場初檢合格后付總貨款的 %，即____元，所有的家具制作完后，在出廠送貨安裝時貨到現場由甲方付總貨款的 %，即____元，剩余的____，即____元安裝完后由乙方驗收合格后付清，結算時由乙方提供銀行卡號進行轉賬。
6、交貨方式：免費安裝及運輸。
7、違約責任：因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的，乙方每日按總貨款的0.5%向甲方交納違約金;乙方未按合同條款延遲付款的，每日按未付款的0.5%向甲方交納違約金，乙方逾期15天未提貨的`需無條件付清剩余款項。
8、甲方逾期交貨超過15天或交付的家具不符合本合同的約定的質量標準，乙方有權解除合同。
9、甲方提供的家具保修期為壹年，在保修期內，甲方為乙方免費提供維修，如維修無法達到使用標準，乙方進行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年，在保用期內出現質量問題，應承擔責任，但由于乙方的損害行為或使用不當除外。
10、未盡事宜雙方協商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。
11、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
12、本合同自雙方簽字后生效。
甲方：
地址：
經辦人： (簽字)
電話：
簽訂日期：
乙方：
地址：
經辦人： (簽字)
電話：
簽訂日期：
承攬定做合同12
甲方：
乙方：
1、前言
經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
（1）供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。
（2）乙方職責
完成上述規定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）
�。�3）甲方職責
每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數，交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
�。ˋ）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
（B）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。
（C）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
�。―）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
�。‵）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產批號、機械性能。
3、價格
�。�1）鑄件價格
HT250：
MoCr：
QT600：
特殊規格鑄件價格雙方協商定
4、結算方式：
�。�1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。
�。�2）鑄件在甲方現場驗收合格后，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。
�。�3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。
5、交貨期
�。�1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
�。�2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
（3）特殊規格雙方協商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證：
甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。
8、合同修改：
只有在合同雙方的'合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力：
�。�1）當不可抗力發生時，發生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
�。�2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓：
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
（1）發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執行合同有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。
�。�2）發生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決：
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份，雙方各執一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表（簽字） 代表（簽字）
日期： 日期：
承攬定做合同13
法定代表人：
承攬方：
法定代表人：
定做方委托承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1經定制方委托承攬方承接加工任務并完成后，所有成品將全數交付給定制方，同時產生一切相關法律行為。
1.2各方確認以下內容作為定制方采購單的附件，并作為本合同的一部分：原物料、包材、加工制成品的具體品種和數量、交貨期限、交貨地點、加工費用金額、支付日期和支付方式。若本合同未涵蓋的事項需要補充條款，雙方將另附協議書并視為本合同的一部分。已經確認的往來信函、傳真、電子郵件等，也將作為本合同的組成部分，并與合同附件具有同等效力。
二、加工成品
2.1雙方一致同意，依約向承攬方委托定制加工目前和未來可批量生產的產品。對于除可批量生產產品之外的其他需求，雙方將進行進一步協商并達成一致。
三、加工成品質量要求
3.1根據雙方約定的樣品質量標準，僅當產品符合該標準時，定做方有權接收。
3.2受托方需為每個產品提供合格證明。如有國家或行業標準的另外規定，應以相應標準為準。受托方須提供完整成品及相關資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方應在收到定做方訂單后的_____個工作日內確認交貨期和交貨數量。一般情況下，承攬方將在_____天內完成交貨。大宗訂單是指訂購數量達到_____套以上的單品，而特殊產品則是指非承攬方正常產品（指定做方對承攬方原有產品沒有進行任何改動）以及新產品，對于這類產品的交貨期將由雙方另行協商確定。
4.3定制訂單必須由指定訂貨負責人簽署或加蓋定制方公司公章以生效，否則承攬方將不承認該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1雙方確認后，定做方委托承攬方加工的產品訂單生效，訂單生效之日起____天內，定做方需支付該訂單總額的____%作為預付款給承攬方，并在定做方驗收貨物后的____天內將余下____%付清給承攬方。
5.2 產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1(用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，應立即通知定做方調換或補齊。
6.2 (用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的'缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作。
7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4雙方合作，承攬方負責提供圖紙和技術資料用于生產。如果圖紙和技術資料有任何變更，承攬方應及時通知定做方，并經定做方認可后方可按照訂單要求進行生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2需要進行產品檢測的承攬方必須提供每款新產品的檢測報告，同時還需要提供符合國家和行業強制要求的報告。
9.3每次訂購產品，定制方將依據雙方認可的樣品作為驗收標準。如果有產品與樣品不符，定制方會通知承攬方，并要求在約定的時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定制方應根據合同規定的期限對承攬方完成的工作進行驗收。在驗收前，承攬方應向定制方提交所需的技術資料和有關質量證明。對于一些難以在短期內檢驗出質量缺陷的定制物品或項目，應由雙方協商并在合同中規定保修期限。在保修期內如果出現問題，除非是由于定制方的錯誤使用或保管不當等原因導致質量問題，否則由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方在對委托的定制物品和項目質量進行檢驗時發生爭議，可以尋求法定質量監督檢驗機構提供相應的檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1履行定做物的交付期限應遵循合同約定。如果任何一方希望提前或延后交付定做物品，必須事先與對方協商，并按照協議執行。
10.2交付定制物日期計算：若由承攬方使用自備運輸工具送交定制物，以定制方接收并戳記的日期為準；若委托運輸部門進行運輸，以承運部門簽發戳記的日期為準；若定制方選擇自行提取定制物，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定制物通知時，必須給予定制方足夠的途中時間；若雙方有其他約定，按照約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
11.3由于承攬方對定做方提供所需材料，并且承攬方負責將加工制成品運送給定做方，因此承攬方需要承擔運輸和保險費用。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等)。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2未經定做方的書面同意，承攬方不得將定做方的產品或帶有定做方商標或標識的產品印刷于其自身或與承攬方相關的樣本、介紹、圖冊等宣傳材料中。
13.3 未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5我方同意對所有委托方提供的保密信息進行嚴格保密，包括但不限于數據、圖紙、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使在委托方負有責任的情況下，也不能直接或間接地向任何第三方泄露上述信息。
13.6承攬方同意采取符合國家規定的技術措施，對存儲在計算機中的數據進行保護，以防止任何第三方從外部輕易獲取到上述數據。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。
13.9承包方未經定制方事先書面同意，不能自行使用或向第三方提供、加工產品，也不能使用上述任何（但不限于）數據、圖表、原材料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息。
13.10我們必須非常謹慎地處理專門為生產目的發送的樣品，并且不應該讓任何第三方輕易獲取。只有在執行訂單所必需時，才可以使用照片、掃描或其他光學記錄方式。無論如何，將上述物品轉交給任何第三方都是被禁止的。一旦訂單完成，這些樣品應立即歸還給定制方，不需要任何要求。
13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12在生產訂單的過程中，定制方和承攬方共同研發的成果以及相關的技術秘密應當歸屬于定制方的完全所有權。除非獲得定制方的許可，承攬方不得擅自使用這些成果和技術秘密。
13.13為確保訂單的順利生產，雙方同意以書面聲明約束所有與訂單生產相關的事項，并要求其任何員工遵守上述合同條款。
13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1如果定做方未按照合同規定提供符合要求的定制物品或完成工作，而定做方同意使用這些不合格的物品或工作成果，那么應該根據實際質量來確定價格，并相應減少酬金或價款；如果定做方不同意使用這些不合格的物品或工作成果，那么承攬方應負責修整或調換，并承擔因交付延遲造成的責任；如果經過修整或調換后仍然不符合合同規定，那么定做方有權拒收，承攬方需要賠償由此造成的損失。
14.2當承攬方交付定制物品或完成工作數量少于合同規定時，定制方仍然需要的部分應按比例進行補齊，并且逾期交付的部分需要根據逾期情況進行處理。對于少交或遲交的部分，如果定制方不再需要，承攬方應該賠償因此造成的損失。
14.3未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元；(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的。
14.5 未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。
14.6若無法按時交付定制物品或無法完成工作，應支付違約金。違約金的金額應為無法交付定制物品或未完成工作部分價款總值的10%～30%，或者是酬金總額的20%～60%。
14.7當定制產品不符合合同規定時，暫由定制方代為保管時，應償付定制方實際支付的保管、保養費用。
14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。
14.10如未按合同約定的程序和時間對定制方提供的原材料進行檢驗或經檢驗發現原材料不符合要求而未及時通知定制方更換或補充，責任應由承攬方承擔，包括工作質量和數量方面的責任。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
14.12如若承攬方違背上述保密義務，其應負責賠償定制方所遭受的一切損失，并額外支付合同標的金額20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1本協議生效后，除非經雙方同意，任何一方不得未經授權擅自更改或解除。若因不可抗力原因導致無法履行合同，經雙方協商一致后，可以進行合同的更改或解除。然而，提出變更或解除請求的一方應在發生不可抗力情況后的24小時內立即通知對方，并按照規定辦理相應的合同變更或解除手續。
16.2如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。
本協議自______年____月____日開始生效，合同履行完畢即終止。在協議執行期間，雙方不得隨意修改或解除合同。若協議中有未盡事宜，雙方應共同協商并制定補充規定，該補充規定與本協議具有同等法律效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
承攬方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
承攬定做合同14
合同編號：____________________
訂立合同雙方：
定作人：____________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________
定作人承辦單位：____________________聯絡人：____________________聯系電話：____________________
定作人機構地址：____________________傳真電話：____________________
承攬人：____________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________
承攬人營業執照：____________________生產報刊亭許可證明：____________________
承攬人機構地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：____________________
銀行開戶許可證：____________________開戶行____________________賬戶：____________________
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條 標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。
第二條 制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣 萬元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注：根據每個報刊亭的實際情況，按照單價結算的方式簽訂整個承攬加工合同。該結算價格包括了包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關稅費等各項費用。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，附件包括：
第四條 驗收標準和方法
�、�、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：在交貨過程中，乙方應負責對成品進行適當的包裝，確保信報箱在運輸過程中不會受損。若出現任何損壞、變形或劃漆等情況，乙方將負責提供保修服務。
第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
②、甲方安裝的報刊亭，必須經乙方進行驗收。若出現驗收不合格的情況，乙方應在_____天內進行整改。如果乙方拒絕整改或者兩次整改均不符合甲方的要求（按照預定標準和技術要求進行驗收），甲方有權扣除該報刊亭價值的_____%作為另行維修費用，并不返還給乙方。
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條 結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方達成的協議生效后的15天內，甲方有義務將合同金額的30%作為預付款轉入乙方指定的賬戶。
�、�、在乙方交貨后的15日內，甲方將會以合同金額的30%向乙方的賬戶進行支付。當累積支付金額達到合同金額的60%時，支付將停止。
�、�、乙方按時完成安裝，并經甲方驗收合格后的15天內，甲方將在指定的賬戶支付合同金額的35%，直至累計支付達到合同金額的'95%。
�、堋⒏鶕贤s定，剩余的合同金額的5%（_____元）將作為甲方預留給乙方的質量保證金。一年后，如果甲方正常使用且確保沒有質量問題，甲方將主動一次性支付給乙方剩余的質量保證金。
第八條 甲方違約責任
�、佟⒁曳街谱鲌罂て陂g，若甲方隨意改變數量或無故拒收到貨，甲方需支付違約金，金額為合同標的額的_____‰。
�、�、甲方未按合同約定的時間向乙方支付貨款，每延遲一天支付，除按時支付貨款外，還需向乙方支付_____‰的逾期違約金。
第九條 乙方違約責任
�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
�、�、乙方不得以任何形式將合同工作轉包或分包。一經發現轉包或分包行為，甲方有權終止合同，并由乙方承擔由此造成的一切經濟損失。
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條 糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、佟⒁蚵男斜竞贤l生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
�、�、當發生本合同的履行爭議時，雙方應積極進行協商解決。如果協商不成功，則可以依法向人民法院提起訴訟解決。
第十一條 附則
�、佟⒈緟f議共有四份，甲、乙雙方各持有兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同履行期間，任何一方（甲或乙）不得擅自修改或解除合同。
�、�、合同執行期間，甲方和乙方在具體制作報刊亭數量方面的變更，請以書面形式通知為準，口頭通知無效。報刊亭規格的變動應經雙方共同協商后達成一致。
補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：____________________乙方：____________________
簽約人：____________________簽約人：____________________
_____年_____月_____日
承攬定做合同15
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經雙方充分協商一致，訂立本合同，并依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質為 ；
2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內 。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸；系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸；
3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效；
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款后方可提貨；若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨；當補充條款中有明確付款約定時，執行補充條款；
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算；
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條：質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作；
4.2承攬方將嚴格按照相關法規和標準進行加工生產，確保所生產的構件質量符合相應要求，并滿足《鋼結構施工質量規范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81-20xx)的規定。
4.3所加工的鋼構件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm；
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結算方式
5.1驗收方式：由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨。
5.2結算方式：鋼構件的結算重量將根據承攬方所提供的加工詳圖上標注的構件長度的理論重量進行實際結算。雙方約定在發貨完成后的5天內進行結算和審核，并由雙方簽章確認。在審核結算時，承攬方將提供構件加工地的結算資料。
5.3結算期限：雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結算意見；如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后。
第六條：運輸方式
6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸；
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可；
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時，必須經過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產生的一切責任由定作方承擔；
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算；
7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認后方可進行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突，以合同條款為準。
7.5由于在繪制方圖紙時未能及時解決細節問題，導致延誤了一些時間。鑒于此情況，交貨期將會順延相應的時間。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢；
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失；
9.2定作方中途廢止合同，償付承攬方的未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的`違約金；不屬承攬方提供原材料的。
9.3根據合同規定，如果定作方未按時提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，并要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同，除非交付定作物的日期順延，定作方還應該向承攬方支付停工待料期間的損失費用。
注意：
1. 根據中文回答后的修改結果，請核對并確認修改是否滿足您的要求；
2. 請注意保留修改后內容的完整性，以避免信息丟失。
9.4如果定作方超過合同約定的領取期限，應按每超期一天支付給承攬方違約金，金額為定作物總價的1.5‰。此外，定作方還需承擔實際支付的保管和保養費用。如果定作方在領取期限過后六個月仍未領取定作物，承攬方有權將其變賣。所得價款扣除報酬、保管和保養費后將退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬、保管和保養費用，定作方還需補償差額。
9.5定作方超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6如果定作方無故拒絕接收定做物品，承攬方因此遭受損失及運輸部門受到罰款，應該要求定作方進行賠償。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額定作方已支付金額)的基礎上方可進行；
10.2本合同未盡事宜，經雙方協商解決。
第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
【承攬定做合同】相關文章：
定做承攬合同03-12
定做委托承攬加工合同05-26
定做委托承攬加工合同05-08
定做方委托承攬加工合同04-29
定做的合同03-16
服裝定做合同02-23
加工定做合同07-08
產品定做合同03-29
服裝定做合同02-23