精選買賣合同模板集合10篇
在不斷進步的社會中，合同出現的次數越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的買賣合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
買賣合同 篇1
甲方（購貨方）：
乙方（供貨方）：
經雙方協商，擬定以下幾條，以供雙方共同遵守。
1． 今有甲方向乙方定購緬甸花梨木（原木）1500噸，價格為8600元每噸，（活動差額不能超過100噸），價格不含報關稅，運費。
2． 甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50萬人民幣，乙方不得再將木材賣給別人，否則按定金雙倍賠償（100萬人民幣）甲方。
3． 每天拉走木材的貨款當天結清，定金為最后一天的貨款結算，多退少補。
4．甲方負責將所有木材運到乙方廠內
5． 乙方負責在貨場裝車，甲方負責后期物流運輸事務。 甲方必須在20x年6月5日前將木材全部拉走，否則定金賠償給乙方，當做補償。
6． 合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份
購貨單位（甲方）：________（公章）供貨單位（乙方）：______（公章）
法定代表人：____________（公章）法定代表人：____________（公章）
地址：____________________ 地址：__________________
開戶銀行：________________ 開戶銀行：______________
帳號：____________________ 帳號：__________________
電話：____________________ 電話：__________________
________年____月____日訂
買賣合同 篇2
買賣合同編號：
合同立協雙方
出賣人（甲方）：
注冊地址：
郵編：
營業執照號碼：
資質證書號碼：
法定代表人：
聯系電話：
買受人（乙方）：
注冊地址：
郵編：
營業執照號碼：
資質證書號碼：
法定代表人：
聯系電話：
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國物權法》《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他相關法律、法規和本市的有關規定，甲乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本廠房出售買賣合同，以資共同遵守。
一、廠房基本情況：
1、 乙方購買甲方坐落在______市______區（縣）______路______弄（新村）______支弄______號______號廠房平方米，土地面積___ __平方米，按房產證為準。
2、 土地使用權限為_____年，自____年___月___日到____年___月___日止，實際年限按產權證為準。
二、廠房價格：
1、廠房價格每平方米人民幣______________________元（大寫），總成交金額（含人民幣土地價格）人民幣____________________________ 元（大寫）。
三、付款方式及期限：
乙方按以下第 種方式付款：
1、一次性付款
（1）乙方在簽訂本合同 日內支付總成交金額的 %即 元（大寫）；
�。�2）余款在產權證由甲方變為乙方后日內結算并給付。
2、分期付款
�。�1）簽約日乙方支付定金人民幣______________萬元（大寫）。
�。�2）____年___月___日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣_____________ __萬元（大寫）；
（3）其余房款應在產權證由甲方變為乙方之后日內結算并給付。
四、面積確認及面積差異處理
在房屋交付時，房屋建筑面積和套內建筑面積以有資質的房屋測繪機構實測面積為準，如產權登記面積與合同約定面積有差異的，按建筑面積結算差價。
五、交房期限及交付條件
1、屬于現售廠房的，甲方應在____年___月___日前，將廠房交付乙方使用。
2、屬于非現房銷售的，甲方應在____年___月___日前，將取得竣工驗收備案登記的廠房交付乙方使用。
3、甲方承諾與該廠房正常使用直接關聯的下列基礎設施按以下日期達到使用條件：
�。�1）于____年___月___日前通水
�。�2）于____年___月___日前通電
4、甲方保證銷售的廠房沒有產權糾紛和債權債務糾紛，保證本廠房沒有銷售給乙方以外的其他人，保證該廠房沒有司法查封或其他收到限制交易的情況。
六、其他費用
1、本廠房買賣所產生的規費和稅費應由甲乙雙方按規定各自承擔；
2、物業服務費為元/平方米·月，由乙方承擔；
3、電費按元/度計收，遇電價上調除外。
七、其他規定：
1、甲方在工業廠房交付后房屋權屬登記中心。
3、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。
4、廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建必備的簡易棚手續。
5、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
6、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
7、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
8、本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。
9、甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。
10、本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。
八、本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式 份，其中甲、乙雙方和執一份。
甲方： 乙方：
代表（ 簽名蓋章）： 代表（ 簽名蓋章）：
電話： 電話：
簽約日期： 年 月 日
簽約地址：
買賣合同 篇3
甲方：_______ 法定代表人：_________
乙方：________ 法定代表人：_________
根據《中華人民共和國合同法》之規定，經甲乙雙方充分協商，特訂立合同，以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格和質量
1、產品的名稱：_______、品種：________、規格：________(注明產品的牌號或商標)
2、產品的技術標準(包括質量要求)，按下列第(___)項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)按企業標準執行;
(4)有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法
1、產品的數量：____________________________________________。
2、計量單位、計量方法：____________________________________。 (按國家或主管部門的規定執行;國家或主管部門無規定的，由甲乙雙方商定。對機電設備，必要時應當在合同中明確規定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品，應當明確成套供應的范圍，并提出成套供應清單。)
3、產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法： _______________________________________________________________。
第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收 ___________________________________________________________。 (國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。)
第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
1、產品的交貨單位：________________________________。
2、交貨方法，按下列第(__ )項執行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運;
(3)甲方自提自運。
3、運輸方式：____________________________。
4、到貨地點和接貨單位(或接貨人) __________________________________________。 (甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應在合同中明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第五條 產品的交(提)貨期限 ______________________________________________。 (規定送貨或代運的產品的交貨日期，以乙方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準，當事人另有約定者，從約定;合同規定甲方自提產品的交貨日期，以乙方按合同規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中，應給予甲方必要的途中時間，實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期，應視為提前或逾期交貨或提貨。)
第六條 產品的價格與貨款的結算
1、產品的價格：按下列第(___)項執行：
(1)按物價主管部門的批準價執行。
(2)按甲乙雙方的商定價執行。(逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執行;遇價格下降時，按新價執行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執行;遇價格下降時，按原價執行。由于逾期付款而發生調整價格的差價，由甲乙雙方另行結算，不在原托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的，按合同規定的價格執行。)
2、產品貨款的結算：產品的貨款、實際支付的運雜費和其他費用的結算，按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。(用托收承付方式結算的，合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天，從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的，應當在托收憑證上寫明，銀行從其規定。)
第七條 驗收方法 ______________________________________________________。 (合同應明確規定：1、驗收時間;2、驗收手段;3、驗收標準;4、由誰負責驗收和檢驗;5、在驗收中發生糾紛后，由哪一級主管產品質量監督檢查機構執行仲裁等等。)
第八條 對產品提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在___天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2、如甲方未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合合同規定。
3、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
4、乙方在接到需方書面異議后，應在10天內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
(甲方提出的書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船號、發貨和到貨日期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見，以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)
第九條 乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%(通用產品的幅度為1%～5%，專用產品的幅度為10%～30%)的違約金。
2、乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。
3、乙方因產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
5、乙方提前交貨的產品、多交的產品和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。
6、產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。乙方未經甲方同意，單方面改變運輸路線和運輸工具的，應當承擔由此增加的費用。
7、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意發貨。
第十條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款____%(通用產品的幅度為1%～5%，專用產品的幅度為15%～30%)的違約金。
2、甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的'，除交貨日期得順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按順延交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
第十一條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條 其他
按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解，調解不成，按以下第(__)項方式處理：(1)申請仲裁委員會仲裁。(2)向人民法院起訴。
第十三條 本合同自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式__份，分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或鑒證，應送公證或鑒證機關)……等單位各留存一份。
購貨單位(甲方)：________(公章) 供貨單位(乙方)：________(公章)
代 表 人：______________________ 代 表 人：______________________
開戶銀行：______________________ 開戶銀行：______________________
帳號：__________________________ 帳號：__________________________
電話：__________________________ 電話：__________________________
____年__月__ 日 ____年__月__日
買賣合同 篇4
供方：
需方：
為保護供需雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經協商一致同意簽訂本合同。
一、品名、規格、產地、質量標準、包裝要求、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量：
二、供方對質量負責的條件和期限：三年
三、交(提)貨方式及地點：江西省余干縣
四、運輸方式到達站(港)及收貨單位：貨運
五、運輸費用負擔：需方
六、合理損耗計算及負擔：供方
七、包裝費用負擔：需方
八、驗收方法及提出異議的期限：三個月
九、結算方式及期限：貨到付款
十、違約責任：付20%的違約金
十一、其他約定事項：
1、合同正本一式兩份，雙方各執一份。
2、本合同經雙方簽字蓋章后生效。有效期限自20xx年07月05日至20xx年08月05日。
供方(蓋章)： 需方(蓋章)：
簽訂時間： 簽訂時間：
買賣合同 篇5
上訴人：某某建設集團有限公司，住所地某某省某某市某某鎮。法定代表人：某某，職務：董事長
被上訴人：王某某，男，19 年2月19日出生，漢族，住某某市某某縣某某鎮中心村，系某革某縣某某建筑模板廠業主。
上訴人因與被上訴人買賣合同糾紛一案，不服某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書，現提出上訴。
上訴請求：
1、請求依法撤銷某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書。
2、請求依法將本案移送有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
3、裁令被上訴人承擔上訴費用。
事實和理由：
被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案，某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內向某某縣人民法院提出了管轄權異議，認為某某縣人民法院對本案沒有管轄權，本案應由有管轄權的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的（20 ） 民初字第666號民事裁定書，認為該院具有管轄權，駁回了上訴人的管轄權異議。上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律錯誤。
首先，根據法律規定，管轄權異議只對法院是否具有管轄權進行審理，屬于程序審查，不進行實體審理，未經雙方質證的證據不得作為認定事實的依據。而一審法院依據被上訴人提供的“發貨銷售單”的內容認定一審法院有管轄權，顯然對未經上訴人質證的證據進行了審理，違反了程序審查的規定，認定的事實依據不足。
其次，上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質量及驗收：貨到現場，由甲方相關負責人員驗收確認。若發現模板有脫膠、起殼等質量問題，請在三天內通知乙方，以便雙方及時協商解決”。說明被上訴人提供的作為雙方收發貨物憑證的發貨銷售單僅僅是證明了客戶已經收到價值多少人民幣的貨物的收據，且貨到現場時上訴人履行的是合同約定的驗收確認模板質量的權利，并不涉及對被上訴人約定中的“本公司如與客戶因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”的承認。
再次，一審法院依據“發貨銷售單”的格式條款認定一審法院有管轄權，而一審法院依據的此格式條款的內容“本公司如與客戶因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”，此款內容顯然限制了上訴人的自由，排除了上訴人的主要權利，且在收發貨物時被上訴人未對此款內容向上訴人進行合理的提示和說明。因此依據《合同法》的相關規定，該格式條款無效。
第四，在上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同
中第七條約定“本合同若發生爭議雙方協商解決，協商不成，交某某市某某區人民法院訴訟”。合同中當事人有約定管轄應尊重約定。因此有管轄權的法院應該是某某市某某區人民法院。
綜上所述，上訴人請求貴院依法審查，將本案移送至有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
此致
某某市中級人民法院
上訴人：某某建設集團有限公司
年 月 日
買賣合同 篇6
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
根據中華人民共和國有關法律、法規規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條甲方出賣存量房的具體狀況如下：
�。ㄒ唬┐媪糠孔湓诤戏适小緟^】【路】號幢室（車庫等部位：），權屬證號為：，類型：，用途：，結構：。
�。ǘ┙ㄖ娣e平方米（含【】【】面積平方米）。
�。ㄈ╇S存量房同時轉讓的設備（非存量房附屬設備）及裝飾情況（詳見附件一）。
�。ㄋ模┘追睫D讓存量房的相關關系（包括抵押、租賃、相鄰等其他關系）（詳見附件四）
甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系；乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解，自愿買受該存量房。
第二條甲、乙雙方經協商一致，同意上述存量房轉讓價款為人民幣計（大寫）：仟佰拾萬仟佰拾元，￥元。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本合同附件二中約定。乙方交付存量房價款后，甲方應開具收款憑證。
第三條甲、乙雙方同意，甲方于年月日前騰空該存量房，并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后簽訂存量房屋交接書，并將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。
第四條甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該存量房驗收交接期間，凡已納入本合同附件一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按其價值元向乙方支付賠償金。
第五條甲、乙雙方確認，本合同簽訂之后日內，甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。
第六條上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。
第七條本合同生效后，甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費，由[甲方][乙方]交納國家稅、費元。存量房轉讓價款，應與合肥市“基準房價”接近，否則，應由房產管理部門給予確認，以確認的價款作為征收稅費的依據。在上述存量房產權轉移占有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用，在本合同附件三中約定。
第八條乙方未在本合同規定期限內支付轉讓存量房價款的，甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過日的，乙方應按日向甲方支付本合同第二條約定存量房價款萬分之的違約金，合同繼續履行。
二、逾期超過日后，乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的，甲方有權單方解除合同，乙方應按日向甲方支付本合同第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。如果乙方愿意繼續履行合同，經甲方同意，合同繼續履行。
第九條甲方未按本合同第三條約定期限交接存量房的，甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過日的，甲方應按日向乙方支付本合同第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金，合同繼續履行。
二、逾期超過日后，甲方應按日向乙方支付本合同第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。乙方解除合同的，甲方應自收到乙方解除合同通知到達之日起日內，退還全部已付款。如果甲方愿意繼續履行合同，經乙方同意，合同繼續履行。
第十條經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部分。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。
第十一條甲、乙雙方同意委托房產管理部門存量房資金托管中心分中心對存量房轉讓價款實行托管。本合同約定以外的，委托經紀機構辦理的其他事項、權限，由甲、乙雙方分別在《房地產經紀合同》中進行約定。
第十二條甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，按下述第種方式解決：
1、[向合肥仲裁委員會申請仲裁]；
2、[依法向人民法院起訴]。
第十三條本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，一份、房產管理部門一份。
第十四條本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
買賣合同 篇7
供方：編號：需方：簽訂地點：
供需雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，在平等互利、友好協商的基礎上，就供方向需方出售產品、需方向供方支付貨款事宜，達成協議如下：
一、品種、數量、單價及金額：
二、合同金額：
1、總購貨金額為：人民幣5868600元，伍佰捌拾陸萬捌仟陸佰元整;含產品金額、包裝、裝卸、運輸、稅費等全部費用。
2、最終合同金額以需方實際交付的貨物總量結算。
三、付款方式及結算：
供方收到需方交付的每筆貨物及相關發票后三十個工作日內交付貨款。
四、交貨、包裝及驗收：
1、交貨地點：供方指定倉庫。
2、包裝：供方應將產品按照產品特性采用新包裝，并標明出貨日期，保證產品不被水浸泡、不被污染等。3、驗收：需方收貨前就產品的數量及重量進行清點，對于產品的顏色、質量等進行抽查。如發現顏色、質量等不符合約定，需方有權拒絕收貨，需方應在三日內進行調換。
五、質量標準：符合國家對皮鞋的相關質量標準、需方提供的樣品標準。六、需方權利義務：
1、及時向供方下訂單，說明所需的皮鞋種類、貨號、數量等。2、按照約定及時接貨，如出現數量、質量等問題及時與供方溝通。
七、供方權利義務：
1、按照需方訂單要求，按時按質足額提供產品。
2、保證產品本身質量，如發生數量、質量等問題，應及時給予調換、補貨等，不得以任何理由推諉。
八、違約責任：
1、如供方每遲延交貨一天，應按當筆貨款的2%按日支付違約金，需方有權從貨款中直接扣減。
2、如因皮鞋質量存在問題，供貨方應立即予以調換、補貨等，并承擔因此給需方造成的包括運輸費用、訴訟費、律師費等一切經濟損失。
九、解決合同糾紛的方式：
由當事人雙方協商解決;協商不成的，由購貨方所在地人民法院管轄處理。
十、其他約定事項：
1、雙方每次供貨可以傳真等書面方式下訂單，傳真件視為原件，每個訂單作為本合同附件，具有同等效力。
2、本合同一式二份，雙方各持一份，具體同等效力;如有未盡事宜，雙方另行協商并達成書面補充協議。如補充協議與本合同不符的，以補充協議為準。3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
供方：需方：法定代表人：法定代表人：經辦人：經辦人：日期：年月日日期：年月日
鞋子買賣合同書范文三
買方：中鐵二十一局集團第二工程有限公司干武二線工程項目部簽約地址：漫水灘賣方：簽約時間：20xx年11月20買賣雙方經協商一致，賣方同意出賣、買方愿意受買下列標的物，并遵守下列各項條款：
一、標的物詳情(以下包括：貨物品名、貨號、運動鞋材質約定、碼段、數量、單價、金額及交貨期;標的物具體信息含配碼、材料標準等詳見附件同合同編號的《外購訂單》)：
二、生產：按雙方確認樣要求生產。大貨生產時，如未經買方書面同意確認，賣方大貨所用材料同確認樣不符，買方有權拒收大貨，并保留向賣方索賠最高不超過總預付貨款2倍的違約賠償。賣方不得在未經買方允許的情況下,將訂單外發其它加工廠生產。
三、合同簽訂后，除買方根據市場情況，緊急書面通知賣方(并經賣方同意)減少或取消訂貨的外(所減少或取消部分訂貨貨款按本合同議定價在總貨款中扣除)，買賣雙方應完全履行本合同。
四、包裝：嚴格按照買方要求操作。貨物發送至買方指定點后，經買方檢驗，如發現包裝過緊導致鞋子變形，影響銷售，買方有權要求賣方賠償相應損失或全額退賠;因包裝過松、浪費體積所產生的一切額外運費損失均由賣方承擔。
五、質量要求：根據買方確認樣品為準,其它技術標準及供方對質量負責的期限或質量保證期：賣方按國家質量標準進行生產,并應根據《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保障法》等相關法規，在三包期內對產品實行質量三包交貨后半年內，出現消費者大面積(15%以上，含15%)投訴本次大貨較重大質量問題，經相關質量檢驗部門證實產品本身確實有較大質量問題，賣方有義務配合買方進行必要的產品召回責任，并承擔由此產生的一切費用。
六、交貨地點:買方倉庫。在某個批次貨物驗貨通過后，賣放送必須按時送貨到買方倉庫，
七、交貨日期：本合同及同合同編號的《外購訂單》所提及的交貨期均為該批次貨物的裝柜離廠時間。所有貨物嚴格按照訂單關于貨期的要求按時交貨。任何一個批次如因推遲交貨影響上市銷售，賣方賠償買方該批次合同金額的5%，如合同交期延15天以上，買方有權拒絕出貨,取消合同,賣方需退回買方已付的訂金。
八、驗收標準：買方按確認樣及相關標準和要求驗收所有貨物。相關標準以國際鞋類貿易正常檢驗標準為準，如客戶對某個批次(或全部批次)大貨有另行質量要求或其他要求，買方需在該批次(或指定批次)交貨期前20天書面(含傳真、雙方正式往來的郵件)告知賣方確認。
驗收方式：
(1)賣方根據合同或《外購訂單》所約定交貨期自行安排生產計劃，并將生產計劃告知買方，買方根據賣
方生產計劃表，在大貨生產時，有權安排人員進車間對所生產大貨質量進行抽檢，并將抽檢結果反饋至賣方代表處，賣方應根據抽檢結果及時調整相關質量管理，以避免最終大貨交貨的質量問題。
(2)根據客戶的實際情況，買方有權安排正式質量檢驗人員于出貨前7天內對該批次大貨進行檢驗。買方正式驗貨前，應至少提前3個工作日通知賣方，以便賣方安排相關事宜。對于驗貨結果，買方應在12工作日內以書面形式告知賣方確認。賣方根據驗貨結果迅速對大貨瑕疵進行修正、替換工作。在賣方完成相關改正工作后，買方會重新安排驗貨直至驗貨結果符合質量標準。
(3)沒有買方書面(含傳真、雙方正式往來的郵件)的通知確認，所有貨物不得認定為已驗貨通過，不得裝運出口。賣方因違反此條款導致買方和第三方經濟損失的，一律由賣方負責賠償。
九、合同(總貨款)金額：伍萬肆仟陸佰柒拾貳元整。付款方式：合同雙方簽字，在乙方預付給甲方合同金額20%訂金后生效，驗收交貨時乙方必須在每次發貨之前將該批貨款打入甲方賬戶(注：乙方支付給甲方的20%訂金只能在最后一批貨品發放時作為貨款使用)，如甲方通知乙方交貨，乙方在一個星期內未回復，且未付清款項，甲方有權對乙方委托甲方生產的貨品自行處置，且乙方支付甲方的訂金作為乙方對甲方的損失賠償，乙方不行以任何理由干涉甲方對貨品的處置和要回訂金。
十、違約責任：延期交貨的違約責任，依照合同交貨規定條款辦理;因賣方交貨嚴重延期(經買方或買方客戶多次郵件、傳真或電話催促賣方代表人，賣方仍無法確定交貨期)或拒絕交貨導致買方巨大經濟損失的，買方有權向賣方索要不超過《合同法》規定違約上限賠償。其他違約責任依照我國《合同法》的有關規定處理。
十一、解決合同糾紛的方式：雙方友好協商解決;協商不成，則雙方約定應在蘭州市有管轄權的鐵路運輸法院訴訟解決。
十二、買方交給賣方的附件《外購訂單》、《包裝明細》為本合同不可分割的部分。合同執行期間，買賣雙方
代表簽署的其他同本合同相關的書面、正式的文件(含經雙方簽字或蓋章確認的傳真件)同樣為本合同的有力補充。本合同、作為附件的《外購訂單》以及其他書面文件中有相互沖突或矛盾的條款，一律以最接近最終交貨期的商定條款為準。
十三、本合同一式兩份，自簽字蓋章之日起生效.
買方：賣方：
代表人：代表人：
地址:地址:
電話：電話：
日期：日期：
買賣合同 篇8
發包人(甲方)： (以下簡稱甲方)
承包人(乙方) (以下簡稱乙方)
根據有關法律法規和標準規范，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實的信用原則，經雙方友好協商達成如下協議：
一： 甲方委托乙方裝飾 工程。
二： 工程地點： 。
三： 工程項目：詳見工程預算表，共 頁。
四： 承包方式：詳見工程預算表�！醢ぐ稀醢ず筒糠职稀醢げ话�
五： 工程總造價(人民幣) 。
六： 施工日期： 年 月 日至 年 月 日，共 天。
七： 雙方權利及義務：
1. 乙方在施工過程中，應自覺接受甲方監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照合同中規定的材質及價格采購，保質保量，如發現裝修期間乙方所用材料與合同規定的材料不相符，甲方有權要求拆除，由此造成的材料及人工損耗均由乙方自行承擔。
2. 對于設計方案，甲方始終保持修改權，但時間必須控制在被修改項目未施工和材料未采購前：且甲方必須通知工程設計師及現場施工負責或工程監理，并到乙方辦理工程設計變更手續，填寫《增加工程現場簽證單》，該單進入工程結算。
3. 若甲方在乙方已施工或材料已采購時，提出更改設計方案或圖紙，由此所發生的所有工程增加費用及返工費用均有甲方全部承擔。
4. 施工期間甲方可隨時擴大施工范圍，追加工程項目，其手續同簽訂合同一樣，即：設計施工圖確認———價格協商———辦理追加工程簽證——開始施工。追加工程簽證手續詳見《增加工程簽證單》，追加工程量直接進入工程結算。
5. 甲方在施工過程中不得與乙方派駐的施工隊伍私自商定減少原施工項目或追加施工項目。否則所造成的質量問題及其它一切后果均由甲方負責。
6. 乙方在開工7天內出齊所有施工圖，由甲方簽訂認可并經公司蓋章生效后方可施工。
7. 施工中，因甲方要求更改設計或因甲方未及時配合好乙方而影響工期，工期順延;因非乙方原因造成停電、停水及其它不可抗拒因素而影響工期，工期順延。
八：付款方式：
1. 乙方完成打墻、水電改造項目的完工，且水電改造驗收合格后，甲方支付工程總造價(含水電改造工程項目款)的 。即人民幣 __ 元，作為乙方材料繼續采購和工人工資費用的支持。
2. 乙方完成瓷磚鋪貼工程,甲方支付工程總造價與與增加項目的 ，即人民幣_ 元，作為乙方材料再次采購和工人工資發放，及第二次項目增加款。
3. 乙方木工制作工程完工后,甲方支付工程總造價與增加項目的 ，即人民幣_ 元。
4. 工程竣工驗收合格三天后結算，乙方押工程總造價的10%尾款給甲方，人民幣_ 元。六個月后,甲方把所有押金返還給乙方.
5. 施工過程中，甲方拖欠預付工程款，乙方有權責令工人停工直至甲方付清約定應付的工程款項為止(由此所造成的工期拖延等后果均由甲方負責)：甲方未能按期付款，每拖延一天，則工期順延一天(已收款收據日期為準)。
九：工程驗收：
1. 單項工程和隱蔽工程驗收：
A.隱蔽工程完工隱蔽前，乙方通知甲方驗收簽字，驗收的項目、數量、金額直接計入下期工程款中，并必須在下一期工程款中付清。
2.竣工驗收：
工程完工后的2日內乙方通知甲方參加竣工驗收。驗收合格乙方向甲方出具竣工驗收報告，竣工驗收報告經甲乙雙方簽字后生效：竣工報告一式兩份，甲乙雙方各執一份：竣工報告簽字完畢即為竣工驗收完畢。甲方必須在竣工驗收完畢并付清所約定的工程款項后方可喬遷入�。喝糇孕腥胱t視為自動驗收合格�？⒐を炇胀戤吳埃b修現場由乙方負責監管。
十：工程保修： 工程自竣工驗收合格之日起保修一年(人為損壞或不可抗力因素除外)，期間發生的返修施工費用由乙方自行承擔：保修期后乙方跟蹤維修五年，乙方承擔施工，所需的材料及人工費用則由甲方負責。
十一：物業管理費：
管理處所收取的一切管理費用，均由甲方支付，乙方概不負責。
十二：安全與防火：
在施工過程中所出現的施工安全(非甲方原因除外)由乙方自行負責，甲方不須承擔任何責任。
十三：施工圖、工程預算書、裝修須知作為附件，為本合同的組成部分。實際施工量未達到工程預算書的工程數量的，則按實際施工量計結工程款。增加工程必須征得甲方同意，否則增加部分的工程甲方概不負責。
十四：本合同由甲乙雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，具有同等法律效力。未盡事宜，雙方協商后可形成協議作為附件。合同履行完成后自動終止。
十五：補充條款：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同 篇9
甲方(出售方)： 身份證號：乙方(購買方)： 身份證號：丙方(見證方)：北京嘉注房產經紀有限公司經甲、乙雙方友好協商，雙方在平等、自愿、互利的基礎上，就甲方將其合法擁有的房屋轉讓給乙方一事達成一致，特簽訂如下協議;丙方對甲乙雙方的約定進行見證，甲乙雙方承諾按本協議之約定履行各自之義務：
一、房屋交易概況：
房屋坐落： ，
使用面積：平方米。
甲方轉讓該房屋的凈得出售款為￥ 萬元(大寫： 萬元)
二、房屋現狀確認如下：
1、
2、
三、甲乙雙方權利義務：
1、因上述房產尚未辦理產權登記，最終物業地址、建筑面積等相關內容以《房屋所有權證》記載為準。因辦理上述房產產權過戶、入住等相關手續所產生的一切費用由乙方承擔;
2、房屋所有權證下發時，甲乙雙方必須親自到場配合丙方辦理此房產相關過戶手續;3、甲乙雙方簽訂協議時，甲方應出示《商品房買賣合同》原件及相關交費憑據原件，并將《商品房買賣合同》復印件、交費單據復印件、身份證、戶口簿(首頁、本人頁)等相關證件復印件交與乙方留存一份;
4、甲方、乙方承諾在交房當日進行所售房屋的物業交驗手續。物業交驗前所售房屋的相關水、煤、電、物業、供暖等費用由甲方承擔;物業交驗后所售房屋的相關水、煤、電、物業、供暖等費用由乙方承擔;
5、乙方應保證按本協議約定之價款及時、足額支付甲方房款;甲方應保證在交房當天結算清物業交驗前所售房的相關費用;
四、丙方權利義務
丙方在本協議項下的唯一責任即是為甲、乙雙方提供媒介居間信息及見證甲、乙雙方簽署本協議。丙方的服務費由乙方承擔， 共計： 元(大寫 萬 仟 佰 拾 元)，于簽訂本協議當天支付丙方。如因支付方未按上述約定按時足額支付丙方服務費，丙方有權拒絕履行相關義務，并有權要求違約方承擔違約責任。
五、共同聲明：
1、由于房屋不可抗力因素導致交易之房產不能過戶，甲、乙雙方同意免責解除本協議，但丙方服務費用無需退還。
2、由于該房屋過戶的具體方式由甲、乙、丙三方辦理，甲、乙雙方全力配合丙方辦理此房屋的過戶及相關手續。六、生效及其它：
本協議自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效，一式四份，甲、乙雙方各執一份，丙方執兩份，如本協議與《北京市存量房買賣合同》和《居間服務合同》(合同號為1971206)發生沖突，以本協議為準，補充協議具備同等法律效力。
七、本協議如有未盡事宜，應依照相關法令、習慣及誠信原則公平解決。本協議手寫修改無效。
八、甲方保證此交易的房屋為甲方獨有，沒有產權糾紛。因出售方造成不能辦理產權登記或產權糾紛的甲方退還乙方全部房款，并向乙方支付違約金《房款的200%》，如乙方因自身原因不能履行本合同甲方不退房款，并收回房屋。
買賣合同 篇10
買方（簡稱甲方）：
賣方（簡稱乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上訂立本合同。
第一條：工程名稱、地點
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條：合同供應量及合同金額
1、混凝土供應量估計_______m3；
2、估計金額________萬元。
第三條：質量標準和技術要求
1、質量必須符合《預拌混凝土》的要求。
2、強度試驗結果評定以《混凝土強度檢驗評定標準》為準。
3、原材料、添加劑符合國家及行業相關標準要求。
第四條：訂貨、送貨
1、甲方每次要求乙方供貨時，必須提前一天將書面訂單給乙方，明確澆筑時間、混凝土強度等級、塌落度、數量、澆筑部位、澆筑方式，當要求提供特殊要求的產品時，應提前_____天書面通知乙方。
2、乙方發貨單要求準確填寫車號、車次、混凝土強度等級、數量、澆筑部位和發貨時間。
第五條：驗收
1、如果甲方或者監理、業主檢驗水泥砼試塊不合格，或者路面鉆芯取樣后檢驗不合格，排除不屬于施工原因造成的之外，則由乙方承擔一切后果，給甲方造成的損失由乙方全部負責。
2、乙方供貨到施工現場的混凝土經甲方表觀檢驗后有質量異�，F象的，甲方應立即通知乙方進行核實，經核實后甲方有權退貨處理。
3、甲方對澆筑到工程部位的混凝土發現有質量異�，F象的，應書面通知乙方進行核實，如有爭議，雙方應會同工程監理、建設工程質量監督管理部門共同確認責任，并提出書面責任處理意見。屬于甲方澆筑不及時或振搗、養護不當原因的，責任由甲方承擔；屬于產品質量責任的，責任由乙方承擔。
4、乙方供貨到施工現場的混凝土，甲方應及時組織安排澆筑到工程施工部位，因甲方責任致使運到施工現場的混凝土停留時間超過2小時（以進入施工現場時間為準），造成坍落度損失或產品失效報廢的以及出現質量問題的，乙方不承擔任何責任，同時甲方應承擔由此給乙方造成的全部損失。
第六條：數量計量結算
1、連續配筋水泥砼面板工程按現場實際澆筑方量結算，乙方不需出具數量單據按雙方現場量測予以簽認。
2、換板工程及其它零星工程以甲方現場收貨人簽收后的送料單中所記載的立方米之和來計算。甲方有權采用隨機抽選的辦法，對乙方送貨量進行過抽樣檢查（隨機抽查三車以上，按算術平均值計算），抽樣費用由甲方承擔。如發現乙方送貨量與送貨單數量超過偏差±____%以上，以抽樣結果確認的數量為各批次混凝土結算數量。
3、結算時間約定：每月的______日。
4、當乙方把每一次的結算書送達甲方后，甲方會同乙方應于_____天內完成當次供貨量的結算手續。
第七條：預付款、貨款結算及支付
1、本合同無預付貨款。
2、其它貨款支付方式：每_____m3結算一次，付清該批次砼款90%，余款在砼澆灌完畢30日內付清全款。
3、本合同約定的工程因非乙方原因中途停工等原因致使甲方停止使用乙方的混凝土達30日時，甲、乙雙方應另行補充協議，相互協商解決。
4、雙方約定每月____日為結算日，結算后10天內支付貨款。甲方如拖延、拒絕結算或者未按本合同約定如期如數支付貨款的，乙方有權選擇以下______項權利：
�。�1）暫停供應混凝土；
�。�2）保留應向甲方提供的技術質量數據，直到甲方違約行為消除時止；
�。�3）解除合同。
5、合同解除或雙方合作期滿后，甲方應在合同解除之日或者砼供應結束之日起60日內結算支付清結乙方貨款及相關費用。
6、甲方連續逾期2期或累計3期上未支付貨款的，乙方可以要求甲方一次性支付全部到期貨款，并可以解除合同。
第八條：雙方義務
�。ㄒ唬┘追搅x務
1、如甲方以項目部名義簽訂合同，甲方必須提供加蓋項目部所屬公司法人章的公司營業執照復印件和法定代表人的身份證明書，此即視為項目部已經獲得了所屬公司關于簽訂和履行本合同的全部授權。如中途變更，須及時書面通知乙方并另行書面授權。
2、應保證現場場地平整、堅實、暢通，有足夠的調車場地及泵車的安全作業環境，同時安排專人負責調度指揮，保證乙方車輛及人員順利進出現場，以及車輛駛出現場達到環保要求。
3、應負責提供施工現場占道、作業用水及照明環境，作業現場由于未辦占道手續導致車輛被扣（扣證），混凝土運輸攪拌、泵送及澆筑等原因所引起的擾民或民擾問題，由甲方負責協調解決，并承擔相關損失。
4、應指派專人（提前將名單書面通知乙方，并提供書面授權），負責對運送到施工現場的混凝土發貨單載明的內容進行驗收簽認。
5、乙方送泵送管道進入施工現場后，由甲方負責安裝、就位及拆卸等工作。
�。ǘ┮曳搅x務
1、乙方必須根據按甲方砼供應量、供應時間（2個月內），配備滿足砼生產、運輸能力的設備（2臺120m3/h砼拌和站、35臺砼運輸罐車）及試驗人員，儲備足夠數量的材料（水泥、中粗砂、碎石），若因乙方原因造成砼供應不及時或不足，引起甲方停工怠料，影響甲方工程進度，則由乙方賠償給甲方造成的相應損失。
2、乙方必須建設好砼試驗室，并配備試驗人員3人，雜工若干，滿足業主對砼試驗室儀器設備、人員、標養室等各項要求。試驗主要設備包括：水泥抗折試驗機、水泥砼抗折、抗壓試驗機、標準養護箱、養護室、水泥及主材等原材料試驗設備、水泥砼試模（抗壓、抗折）等。
3、乙方必須保證生產場地每天有足夠的原材料，其中碎石___萬m3，砂子____萬m3，水泥_____T。乙方不得以任何理由減少每日庫存量。
4、乙方應負責做水泥砼試塊（抗折和抗壓），試塊同期養護，水泥及碎石、砂子等原材料試驗及其它現場試驗，所有試驗資料由乙方負責。
5、乙方人員必須配合甲方及監理、業主的一切內業和外業檢查，如發現需要整改的（包括生產形象、安全等）應及時予以改正。
6、供貨前應到施工現場實地勘察并進行技術交底。
7、乙方車輛及人員進入現場后，必須服從甲方負責人員的統一調度指揮，并積極配合甲方提供優質服務。
8、乙方必須配備足夠的砼運輸車，保證甲方多個工作面能夠進行24小時不間斷施工，乙方免費提供甲方派駐攪拌站試驗人員房屋2間（辦公、食宿），監督乙方嚴格按照甲方申請的混凝土澆筑計劃，保質、保量、及時供應混凝土。
9、澆筑混凝土前后，應按甲方要求向甲方提供整套與混凝土澆筑相關的技術質量數據。
10、在混凝土供應結束后40日內按國家現行施工及相關規范要求的規定向甲方移交預拌混凝土技術數據。
11、乙方必須保證每月能夠____小時不間斷正常生產_____天。
第九條：雙方的責任
1、安全責任：乙方的任何安全問題或風險自行承擔后果，甲方概不負責。乙方應按國家相關部門要求為生產人員、車輛等購買保險，并遵守相關操作規程，不論在任何地點、任何時間、乙方發生的任何安全問題由乙方自行負責，自行承擔一切后果。
2、乙方拌和站的建設征地、拆遷協調及產生的費用自行負責，運輸占道、運輸車輛清洗等產生的費用自行負責，與當地政府和村民、社會關系等協調乙方自行負責。
3、對混凝土質量現場檢驗結果有異議時，可向權威檢測機構申請鑒定，鑒定費用由責任方承擔；甲方不得以任何質量問題為由拒絕或拖延結算以及拒付貨款。
4、因甲方原因不按規范施工和養護或不遵守有關標準或未參照技術交底導致現場運送、澆筑、養護混凝土出現質量事故的，相關損失由甲方承擔，出廠混凝土質量不合格所造成的經濟損失由乙方承擔。
5、混凝土按規定運送到工地后，由于甲方的原因（如停電、進場困難、設備故障、定貨數量過多等）不能在2小時內（自出廠時間起算）卸完，造成質量事故及損失由甲方負責。
6、如果乙方不能應甲方要求按時、按量、按指定地點送到現場，給甲方造成的損失由乙方賠償，賠償費用包括誤工費、機械費及項目管理費等。
7、因一方違約而發生的與本合同有關的評估費、鑒定費、訴訟費、律師代理費等費用均由違約方承擔。
8、如甲方的實際購買量低于本合同第二條總量的___%，甲方應按合同最低總金額的___%向乙方計付違約金。
第十條：爭議解決方式
本合同項下發生的任何爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向所在地人民法院提起訴訟。
第十一條：其它約定事項
1、在合同履行過程中，因需變更合同或行使抗辯權而中止合同的應提前5個工作日內書面通知對方。
2、本合同內容均為雙方的真實意思表示，如需對本合同內容變更的，應在變更處加蓋雙方當事人的簽章，否則不發生法律效力。
3、凡甲方支付給乙方的貨款，必須支付到乙方公司賬號，如特殊情況需用現金或支票支付的，收款人或收票人必須有乙方出具的書面特別授權委托書，否則乙方不予認可。
4、本合同乙方委托代理人需持乙方受權委托書方能進行處理調價、質量、財產損害等其它處理的問題。
第十二條：未盡事宜，經雙方協商一致可補充約定，補充約定與附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十三條：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式_____份，甲方__份，乙方____份，具有同等法律效力。
甲方：
______年____月____日
乙方：
______年____月____日
【精選買賣合同模板集合10篇】相關文章：
粵公網安備 44010602002712