精選買賣合同模板集合9篇
在不斷進步的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是實現專業化合作的紐帶。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的買賣合同9篇，希望對大家有所幫助。
買賣合同 篇1
出賣人：__________縣(區)______鄉______村 簽訂地點：___________________
買受人：__________縣(區)________________ 簽訂時間：_____年____月____日
一、產品名稱、規格、數量、價格、交售時間
產品名稱_______________
規格___________________
計量單位_______________
數量___________________
價格___________________
交售時間_______________
棉花一級至等外級公斤按國家規定每50公斤標準(327)皮錕棉單位價元，其他等級棉花價格按等級差價率計算。
出賣人按本合同種足種好棉田畝，并將棉田面積、交售任務落實到每個植棉戶(附分戶細表)。
二、驗收辦法及時間、地點
1、買受人嚴格執行國家制定的棉花標準和檢驗規定，不壓級壓價，不提級提價，正確執行價格政策;出賣人憑證售棉，曬干揀凈，頭底一致，不夾人化纖等其他雜物，不售濕花統花。出賣人如出售濕花、統花或頭底夾心花，買受人要求出賣人方糾正后方收購。
2、買受人合理安排輪售時間，方便植棉戶交售;出賣人在買受人約定的時間中交售，自覺遵守售棉秩序。
3、出賣人到買受人指定的棉花收購站交售棉花。
4、出賣人對收購檢驗有異議的，有權要求復驗，可要求保留小樣。
三、檢驗單位、地點、方法、標準
1、由買受人棉花收購站檢驗。
2、按商業部頒布的《棉花檢驗工作規程》。
3、執行國家標準gbll03一72。
四、包裝物：出賣人自備，交售棉花時不得用化纖繩捆扎，售棉后帶回。
五、結算方式：現金結算，市政府確定的各項扶持棉花生產優惠按國務院規定辦理。
六、獎罰標準及兌現方式：____________________________________
七、買受人供應的與定購棉花掛鉤的農業生產資料：買受人保證兌現國家的各項棉花獎售政策和本市確定的各項扶持生產優惠。
八、違約責任：______________________________________________
九、解決合同糾紛的方式：____________________________________
十、本合同一式四份，雙方各執二份。
出賣人：_______________
買受人：_______________
_____年___月___日
買賣合同 篇2
立合同人 以下簡稱
賣 方: 甲 方
買 方: 乙 方
經充分協商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下：
甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有，并已收取乙方購房定金人民幣（大寫）_____________。
1、房屋狀況（請按《房屋所有權證》填寫）
房屋座落：
幢 號
室 號
建筑結構
總層數
建筑面積（平方）
用 途
2、該房屋的所有權證號為：_____________；國有土地使用權證號為：_____________。
3、該房屋的土地使用權取得方式“√”：出讓（ ）、劃撥（ ）本合同一經簽訂，該房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣（ ￥ ）元， 大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整，乙方在
年 月 日前分 次付清，付款方式：_____________。
乙方支付房款具體約定為：
1、于_____________前，支付甲方房款_____________；
2、于_____________前，支付甲方房款_____________；
3、_____________。
三、甲方于 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用，并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方，并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉，并無任何異議。
五、甲方將戶口于_____________年_____________月_____________日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產權屬清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。
七、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起_____________日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期一日，由違約一方向對方給付房地產價款千分之_____________的違約金。
八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由_____________方承擔，營業稅由_____________方承擔，印花稅由_____________方承擔，個人所得稅由_____________方承擔，向房產交易部門交納的手續費由_____________方承擔。其它稅費約定情況：_____________。
九、本合同在履行中若發生爭議，雙方應采取協商辦法解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本合同經雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執一份，市房地產交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為 _________________________________________________________________。
十三、其它約定事項 _______________________________________。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
共有權人： 地址：
地址： 聯系電話：
聯系電話：
年 月 日
買賣合同 篇3
賣 方（甲方）_______________________
買 方（乙方）_______________________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 標的（可另附表格）
名稱品種養殖地日齡數量單位單價金額交貨時間
合計金額：大寫： 小寫：
第二條 質量標準
1．交付的肉禽應符合以下標準：__________________________ 。
2．甲方應提供縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證明。
3．_____________________________________________________ 。
第三條 價款支付
按下列第_________項支付價款。
1．即時結清。
2．乙方應于肉禽交付之日起________日內付清。
3．合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元；肉禽交付后______日內付清價款，定金抵作價款或返還。
4．__________________________________________________ 。
第四條 交貨時間、地點、方式
1．交貨時間：________年_______月_______日。
2．交貨地點：_______________________________ 。
3．交貨方式：以下列第_______方式交貨。
�。�1）由甲方送貨到__________________________________ 。
�。�2）由乙方自行到_______________________________提貨。
�。�3）其他：________________________________________ 。
4．運費承擔：_____________________________________ 。
第五條 驗收
1．以下列第________項方式驗收。
�。�1）交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢______%肉禽，并開具驗收單據。
�。�2）________________________________________________________ 。
2．途損約定：_______________________________________________ 。
3．_________________________________________________________ 。
第六條 提出異議的時間和方式
1．乙方在驗收中，如果發現肉禽的品種、數量、質量、日齡不符合本合同約定的，應在_____天內向甲方提出異議。
2．甲方在接到乙方異議后，應在_______天內負責處理。
3．____________________________________________ 。
第七條 違約責任
1．甲方交付的肉禽品種、日齡、質量不符合合同約定的，乙方有權要求甲方繼續履行，并承擔因此造成的損失。
2．甲方逾期交貨，按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金；逾期超過______天，致使乙方不能實現合同目的的，乙方可解除合同。
3．乙方未按合同約定期限支付價款的，按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4．其他違約責任：_______________________________ 。
第八條 其他約定事項
第九條 合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，或按下列第______種方式解決。
1．提交上海仲裁委員會仲裁。
2．依法向人民法院起訴。
第十條 本合同正本一式_______份，雙方各執_______份。
甲 方__________________________ 乙 方________________________
住 所__________________________ 住 所________________________
法定代表人（負責人）________________ 法定代表人（負責人）______________
委托代理人__________________________ 委托代理人________________________
銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________
聯系方式____________________________ 聯系方式__________________________
簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________
簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________
買賣合同 篇4
出賣人：（以下簡稱甲方）
住所地：
委托代理人：
買受人：（以下簡稱乙方）
住所地：
委托代理人：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。
一、產品
產品名稱：
數量：
單價：
二、產品質量
產品質量標準按行業標準執行，乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品后十五日內提出確有證據的書面異議并通知到甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本合同約定要求。
三、產品價款
上述貨物的含稅總價為_________元。
四、產品包裝
產品的.包裝由甲方提供，為精美雕花紅木盒包裝、內襯軟木紅絲絨防震。費用由甲方承擔。
五、價款結算
乙方應在本合同書簽訂后立即向甲方預付貨款_____%，計______元整作為定金，余款乙方在提貨時以銀行轉賬或銀行刷卡支付剩余尾款。
六、產品交付
甲方產品交付方式為：乙方提貨產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為合同生效后30天。產品在未提交給乙方之前，其滅失、毀損與乙方無關。
七、合同的解除與終止
雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。
八、商業秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業秘密。無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
九、違約責任
乙方未能按約定付款，甲方有權拒絕交貨，不退還定金；甲方未能按照約定交貨的，自愿退還乙方雙倍定金。
十、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。
十一、其他約定事項
1、乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。
4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。
6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
十二、爭議解決
本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十三、明示條款：
甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。
十四、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。
十五、本合同書一式_____份，雙方各執_____份。
甲方（蓋章）：
委托代理人（簽字）：
_____年____月____日
乙方（蓋章）：
委托代理人（簽字）：
_____年____月____日
買賣合同 篇5
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商達成一致如下：
一、甲方所有廢品，如鐵罐、膠紙、膠框、膠罐、廢泡沫箱，廢紙皮，一切廢品賣給乙方，乙方將按市場價收購甲方所有廢品。
二、乙方將按市場實價收購甲方所有廢品，如乙方不按市場價支付給甲方，甲方有權不賣給乙方，乙方無任何理由找甲方賠償任何損失，甲方還要從乙方押金中扣出甲方損失的費用。
三、甲乙雙方簽訂合約之日起乙方給甲方繳押金五萬，合同期滿后，甲方無利息退還乙方五萬押金。
四、結賬方式除膠類現金結賬外，其它廢品在次月5日前按磅單給甲方結賬。
五、乙方收購廢品時，所有工作人員不得在廠區內吸煙，大聲喧嘩，否則違反廠規廠方罰款一律由乙方自行承擔，甲方無須負責。
六、時間從20xx年元月1日至20xx年12月31日止，合同期限為一年。
七、所有裝卸人員，乙方承擔費用，甲方不承擔一切裝卸費用。
八、希望甲乙雙方共同遵守本合約，本合約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：乙方：
日期：日期：
買賣合同 篇6
轉讓方(甲方A)：
法人代表：
公司地址：
公司電話：
轉讓方(甲方B)：
住址：
身份證號：
電話：
受讓方(乙方)：
住址：
身份證號：
電話：
經甲乙雙方共同協商，自愿簽訂本協議，簽約后自覺履行不得反悔。
一、乙方愿意從甲方處購買坐落在S714、S715、S716農村宅基地地塊，詳見坐標點附圖。
二、甲乙雙方確認農村宅基地S714面積為 ㎡，S715面積為 ㎡，S716面積為 ㎡，總面積為 159.52 ㎡(大寫)壹佰伍拾玖點伍拾貳平方米。
三、甲方該農村宅基地出售價為每平方米 元，總價計人民幣伍拾伍萬捌仟元整(55.8萬元)，以甲方收條為憑。
四、甲方須在 年 月 日把該農村宅基地交付給乙方使用建造房屋，逾期(一年)甲方應賠償乙方總買價100%，逾期(二年)甲方賠償乙方總買價200%。
五、乙方建設房屋時，必須按照永順縣規劃管理部門的要求建設。必須按照指定的污水、供水、供電接口位置進行設置。若乙方未按要求建設的，乙方需承擔一切后果。購買山邊地塊的，山體護坡由乙方自理。
六、乙方必須按照合同附件1和附件2進行建設，否則相關部門有權對其進行強制，所有損失由乙方承擔。
七、地塊面積最終以測量為準，按照以上單價多退少補。
八、乙方建造房屋時，若遭到有關部門、人員阻止、刁難，迫使乙方停工停料的，一切損失由甲方負責，與乙方無關。
九、本協議未盡事宜，協商完善，若參考鎮、縣相關規定執行，須附上鎮、縣相關規定。
十、受讓人(乙方)20xx年6月7日承諾書繼續執行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同 篇7
原告： 男，漢族，現年 歲，身份證號碼 現住徐州市云龍區
原告電話：
訴訟代理人：
訴訟代理人電話：
第一被告： ，男，漢族，現年 歲，身份證號碼320### 現住徐州市銅山區 聯系電話：
第二被告
第三被告
訴訟請求：
1、原告請求依法判令被告給付原告貨款 元
2、請求判令被告支付逾期付款違約金 元
3、本案訴訟費用及其費用由被告負擔。
事實與理由：
原告和被告于20xx年12月15日簽訂了五金配件購銷合同，后又于20xx年2月18日簽訂了產品購銷合同(各種燈具)。雙方在每份合同中都約定了燈具的數量、單價、合同履行方式及貨款支付方式和期限，同時還約定了違約金。合同簽訂后，原告嚴格依據合同向被告履行了供貨安裝義務，合同履行完畢后，經雙方結算，五金配件實際總貨款是13838，合同簽訂時預付19620元，仍下欠1218元。產品購銷合同實際總價款為117184.2元，預付貨款12000元，合同履行過程中支付貨款56200元，現下欠48984.2元。即兩份合同總價款為224022.2，被告共計給原告支付了87820元，下欠136202。自雙方結算后，原告又多次要求被告按合同約定立即支付貨款，被告推脫不予支付，事實上已經構成違約，依合同約定被告應當承擔違約責任，按合同總價款的30﹪向原告支付違約金67206.6元。
綜上所述，原、被告簽訂的《購銷合同》是雙方真實意思表達，合法有效。被告拖欠原告貨款共計 元，事實清楚,證據充分,雙方的債權債務關系清楚，合法有效，應受法律的保護�！逗贤ā返诹畻l規定：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務。”以及《合同法》第一百一十四條第一款規定：“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法�！北桓嫱锨坟浛畈贿�的行為是嚴重的違約行為，損害了原告的合法權益，應承擔違約責任。被告應向原告支付逾期付款及違約金共計 元。原告為了維護自身的合法權益，實屬無奈，特依法向人民法院提起訴訟，懇請貴院依法判令被告給付原告拖欠的貨款及違約金，支持原告的訴訟請求。
此致
徐州市人民法院
附：
1、本訴狀副本 1 份
2、《買賣合同》復印件 份
3、收貨單復印件 份
起訴人：電話： 年 月 日
買賣合同 篇8
1.分期付款
分期付款買賣，是指買受人將其應付的總價款，在一定期限內分次向出賣人支付的買賣合同。其特點在于，合同成立之時，出賣人將標的物交付給買受人，價款則依合同約定分期支付。除法律另有規定或合同另有約定外，標的物的所有權自出賣人交付時起轉移給買受人。買受人應按期履行支付價金的義務，若未按期付款，應承擔違約責任。
根據合同法規定，分期付款買賣的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的1/5，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。出賣人解除合同的，可以向買受人要求支付該標的物的使用費。
2.樣品買賣
樣品買賣，又稱貨樣買賣，是指標的物品質依一定樣品而定的買賣。當事人約定依樣品買賣的，視為出賣人保證交付的貨物與樣品具有同一品質，其意義是出賣人提供一種質量擔保。樣品買賣的當事人應當封存樣品，并可對樣品質量作出說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同。樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使出賣人交付的標的物與樣品相同，買受人仍有權要求其交付符合同種物通常質量標準的標的物。
3.試用買賣
試用買賣，又稱為試驗買賣，是指合同成立時出賣人將標的物交付給買受人試用，買受人在試用期間內決定是否購買的買賣。此類買賣合同常見于新產品的買賣。一般認為，試用買賣合同屬于附停止條件的買賣合同，即在所附買賣條件成就前，出賣人應將標的物交付給買受人試驗使用，最終是否同意購買取決于買受人的意愿。試用期間屆滿，買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買。
4.拍賣
根據我國拍賣法，拍賣是指以公開竟價的形式，將特定物品或財產權利轉讓給最高應價者的買賣方式。具體地說，買賣公開進行，參加竟拍的人在拍賣現場根據拍賣師的叫價決定是否應價，當某人的應價經拍賣師三次叫價無人競價時，拍賣師以落槌或以其他公開表示拍定的方式確認買賣成交。
5.房屋買賣
房屋買賣合同是指出賣人將房屋所有權依約轉給買受人所有，買受人支付價金的買賣合同。房屋買賣合同與一般買賣合同的不同之處，在于房屋屬于不動產，對于房屋買賣法律有如下特別規定：
1．房屋買賣合同需要采用書面形式，買賣雙方需將買賣房屋的位置、面積、價金等約定于書面。
2．在城鎮買賣房屋之所有權須經房屋登記機構登記后，才發生轉移，如未登記，即使交付，也不發生權利轉移效果。
3．出賣共有房屋或出租房屋時，其他共有人或承租人享有同等條件下的優先購買權。
買賣合同的類型就主要有分期付款、樣品買賣、使用買賣、拍賣、房屋買賣這五種。
買賣合同 篇9
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定。甲乙雙方在平等自愿、誠實守信的原則，就砂石料的供應達成如下協議，雙方共同遵守。
一、工程名稱：省道217朱諸路萊州界至國道309段大修工程第一合同段
二、砂石料名稱、規格及價格
1—2cm碎石
0.5—1cm碎石
0—0.3cm碎石1—1.5cm碎石0。3—0.5cm碎石砂此價格固定不變，并均為含稅價格。
三、質量要求
乙方所提供的砂石料必須符合技術規范要求，并按《公路工程質量檢驗評定標準》JTGF/1—20_進行檢驗。
四、運輸方式、交貨地點及供料時間
1。運輸方式：乙方負責組織自卸汽車運輸供料，并負責裝卸。
2。交貨地點：乙方將砂石料運至甲方指定地點，甲方負責驗收。
3。供料時間：具體時間以甲方通知為準。
五、計量
砂石料由磅稱數量為準，并按每方1.45噸折方計算。
六、結算方式與付款方式
結算方式：甲乙雙方根據送貨單定期對賬，甲方根據確認的送貨單進行結算。
付款方式：業主按工程進度支付工程款給甲方，乙方同意甲方在業主撥付工程款到位后三日內才按比例支付材料款。特別約定，以上付款因業主方撥款進度受政府部門財政撥款計劃的制約，如遇業主延期撥款，甲方付款予以延期，乙方對此沒有異議。
七、違約責任
1、甲乙雙方應嚴格按照本合同的約定履行義務。
2、由于乙方所供砂石料質量不符合要求，而導致甲方返工或延誤工期，乙方應賠償甲方的實際損失；由于乙方原因砂石料規格不按照甲方指定規格送料、數量未按照甲方要求進場、未能及時按甲方要求時間送料沒有按甲方要求時間及時供應而造成甲方損失，每逾期一天由乙方按工程所需砂石總價款的1%賠付甲方，乙方逾期3天，甲方有權單方解除本合同。
3、業主方工程款撥付后，由于甲方沒有按約定及時支付乙方材料款，每延后1天，需多支付乙方材料總價款的1%。
4、因不可抗力，致使合同不能履行，免除承擔違約責任，但必須及時通知對方。
本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同有效期為24個月，合同中未盡事項由甲乙雙方協商解決，本合同一式三份，甲方執兩份，乙方執一份，三份合同具有同等法律效力。
甲方簽字：日期：
乙方簽字：日期：
【精選買賣合同模板集合9篇】相關文章：
粵公網安備 44010602002712