關于買賣合同模板九篇
隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的買賣合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
買賣合同 篇1
根據《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國合同法》和其他法律、行政法規、地方性法規，雙方本著平等、自愿、有償、誠實信用的原則，訂立本合同。
第一條 本合同當事人雙方： 甲方（甲方）：___________身份證號：________________________； 乙方（乙方）：___________身份證號：________________________。
第二條 甲方確保：其已合法擁有出讓土地使用權，并同意將本合同約定土地的使用權轉讓給乙方；乙方確認：自愿以有償方式取得該土地使用權。
第三條 甲方出讓給乙方的土地位于________，出讓土地面積為___________。約__________畝。
第四條 土地費按每畝元計算，總額為， 大寫，甲方同意在___年___月___日前將出讓土地交付給乙方。土地費由乙方向甲方一次性付清。
第五條 本合同項下的土地使用權為永久轉讓，無年期限制。
第六條 雙方均應按照誠信原則履行合同。任何一方因自身原因導致本合同不能履行的，除應按照本合同和法律規定承擔違約責任外，還應賠償對方實際發生的所有經濟損失。
第七條 如若該合同涉及土地發生歸屬性糾紛，一切由甲方負責。
第八條 其他未盡事宜及國家政策變化需做調整的由雙方協商共同做出補充規定，補充協議與本協議具有同等法律效力。
第九條 本合同自雙方簽訂之日起生效。本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方各執___份，公證人執一份。
甲方（簽字）：
________年____月____日
乙方（簽字）：
________年____月____日
公證人（簽字）
________年____月____日
買賣合同 篇2
原告與妻子吳某于1988年在*村*組修建房屋150平米，吳某于1999年去世�，F原告發現被告尼某某未經其允許于20xx年將該房屋作價3.5萬元售予被告王某某，且，王某某是安徽人，不符合在南京地區購買集體所有土地上房屋的資格。請求法院判令二被告簽訂的房屋買賣協議無效，并判王某某返還房產。
被告王某某辯稱：
尼某某出售房屋時已經與家人協商一致，且原告知情，房款已經付于尼某某�，F被告王某某已經居住該房屋多年，原告主張超過訴訟時效，應駁回。
被告尼某某辯稱：
本人將父母房屋售予王某某時未經原告同意，請法院依法判決。
【法院判決】：
涉案房屋的村鎮房屋所有權證上產權人為吳某，吳某去世后未進行繼承析產，該房一直由尼某某居住。在尼某某以自己名義將房屋賣給王某某時，有證據證明原告尼某是明知的，但交易過程中沒有提出質疑。吳某除尼某、尼某某外無其他法定繼承人。
訴訟爭房屋土地使用權性質為集體所有性質，王某某系外省戶口，王某某與尼某某所簽協議違反了土地管理法的相關規定，該買賣協議應屬無效。
但，基于尼某某交付房屋多年，原告尼某未提出異議，王某某也在此居住多年，買賣是雙方當事人的真實意思表示，為保護交易安全與維護誠信原則，減少當事人損失，訟爭房屋已不適宜返還。據《合同法》第七條、第五十二條第(五)項、第五十八條之規定，判決如下：
一、確認王某某與尼某某簽訂的房屋買賣協議無效;
二、駁回原告尼某要求被告王某某退還房屋的訴訟請求。
吳延波律師提醒：買賣房屋是家庭日常生活中的大事，應當引起足夠的重視并謹慎處理，否則，后患無窮.首先，產權上不要有爭議;其次，房屋質量要做到心中有數;還有，合同一定要所有的權利人簽字;其他諸如有無空掛戶，違約責任有無明確約定等也不能大意.特別是對于國家法律的特殊規定，更要慎重.比如案中當事人集體土地上的房屋.
買賣合同 篇3
出賣人：
法定代表人： 電話：
買受人： 電話：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定，出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就商品房買賣事宜達成如下協議：
第一條 項目建設依據
出賣人以出讓方式取得位于______________________號地塊的國有土地使用權，土地使用面積為______平方米，買受人購買的商品房所有土地用途為住宅，土地使用年限自____年____月___日起至____年___月____日止。
第二條 買受人所購商品房的基本情況
該商品房為第一條規定項目中的一幢第一單元四層一號。該房號為暫定編號，最終以公安行政管理部門審核的房號為準。
該商品房的用途為住宅，層高為2、8米。該商品房朝向為座北朝南。
該商品房為預售商品房，出賣人委托預測該商品房面積的房產測繪機構是通江縣精全測繪隊，其預測建筑面積共____平方米。
第三條 抵押情況
該商品房所分攤的土地使用權及在建工程均未設定抵押。
第四條 計價方式與價款
按照建筑面積計算，該商品房單價為每平方米______元人民幣，總價款________元人民幣。
第五條 付款方式
采取分期付款。第一次在簽訂合同時付該房總價款的____%，第二次在交付使用時一次性付清下余款項。
第六條 出賣人保證該商品房沒有產權糾紛，因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔相應責任。
第七條 逾期付款責任
買受人未按照約定的時間付款的，逾期在____日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之___的違約金，并于實際支付應付款之日起___日內向出賣人支付違約金，合同繼續履行。
第八條 交付條件
出賣人應當在房屋竣工驗收后向買受人交付該商品房。
第九條 市政基礎設施和其他設施的承諾
水、電、氣均通到用戶門口。
第十條 逾期交房責任
除不可抗力外，出賣人未按約定的期限和條件將該商品房交付買受人的，按照房屋總價款3‰作違約處理。
第十一條 面積差異處理
該商品房交付時，出賣人應當向買受人公示其委托的有資質的房產測繪機構出具的商品房面積實測技術報告書，并向買受人提供該商品房的面積實測數據（以下簡稱實測面積）。實測面積與約定面積發生誤差的，雙方協商處理。
第十二條 交接手續
驗收交接后，雙方簽署商品房交接單。
第十三條 產權登記
出賣人應當在____年____月____日前，取得該商品房所在樓棟的權屬證明。如因出賣人的責任未能在本款約定期限內取得該商品房所在樓棟的權屬證明的，按照買受人全部已付款的____%向買受人支付違約金。
第十四條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力事件結束之日起_____日內向另一方當事人提供證明。
第十五條 爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向通江縣人民法院起訴。
第十六條 本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充，但補充協議中含有不合理地減輕或免除本合同中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的，仍以本合同為準。對本合同的解除，應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十七條 本合同一式二份，具有同等法律效力，其中出賣人一人，買受人一份。
出賣人（簽章）： 買受人（簽章）：
法定代表人：
身份證號碼： 身份證號碼：
簽訂時間：___年___月___日 簽訂時間：___年___月__日
買賣合同 篇4
合同編號： 簽訂地點： 簽訂時間： 年 月 日
買方(以下簡稱甲方)：
賣方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，在甲乙雙方自愿、平等、公平及誠實信用的基礎上，經雙方協商一致，訂立本合同。
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條 質量標準： (按照相關法律法規、質量標準進行約定)。
第三條 包裝標準、包裝物的供應和回收及費用負擔： 。 第四條 合理損耗標準及計算方法： 。 第五條 標的物的所有權自 時起轉移,但買方未履行支付款價義務的,標的物屬于 所有。
第六條 交(提)貨方式、地點、時間、數量。方式： 。地點： 。時間： 。數量： 。
第七條 運輸方式、到達站(港)和運輸費用負擔： 。
第八條 檢驗標準： 。
第九條 檢驗單位、方法、地點及費用負擔： 。
第十條 結算方式、時間及地點： 。
第十一條 擔保方式(也可另立擔保合同)： 。
第十二條 本合同解除的條件： 。
第十三條 違約責任： 。 買方： 。 賣方： 。
第十四條 合同爭議的解決方式：
本合同項下發生的爭議，可由雙方協商或申請調解解決(各級工商行政管理機關或有調解權限的其它行政機關受理合同糾紛調解);也可按下列第 種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：
1、依法向 人民法院起訴;
2、提交 仲裁委員會仲裁。
第十五條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，( ) 份 ，具有同等法律效力。
第十六條 其它約定事項： 。
賣方名稱(章)：
住 所：
法定代表人(簽字)：
委托代表人(簽字)：
開戶銀行：
賬號：
聯系電話：
郵政編碼：
買方名稱(章)：
住 所：
法定代表人(簽字)：
委托代表人(簽字)：
開戶銀行：
賬號：
聯系電話：
郵政編碼：
買賣合同 篇5
賣方：_______________________________(以下簡稱甲方)
買方：_______________________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關事宜，經雙方協商，訂合同如下：甲方自愿下列房屋賣給乙方所有：
1.房屋狀況：(請按《房屋所有權證》填寫)
房 屋 座 落 ： 。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣_ ，(大寫) 元整。
最新標準安置房買賣合同范本最新標準安置房買賣合同范本
乙方在合同簽訂后5日內，支付甲方首批房款 元。甲方同時將房屋產權證等手續移交給乙方。
余款于甲方交房前5日內付清。
三、甲方在 年 月 日前將上述房屋交付給乙方。屋內的裝修、家具、電氣隨同房屋一并轉讓，該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。
五、本合同經雙方簽章后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償損失，支付違約費用。
六、未盡事宜，雙方愿按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方協商解決;
七、本合同一式二份，甲、乙雙方各一份。
八、雙方約定的其它事項：
最新標準安置房買賣合同范本合同范本
甲方(簽名或蓋章)_______________
乙方(簽名或蓋章)_______________
簽訂日期：___________年____月____日
買賣合同 篇6
賣方（以下簡稱甲方）： ····
買方（以下簡稱乙方）： ····
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方出售的房產事宜，簽訂本合同，以資共同遵守執行。
第一條 甲方同意出售甲方所有的位于_······路__··_號···樓··_單元··戶的房產(住宅)給乙方。房屋 □建筑面積_···平方米，使用面積 為__________平方米。房地產權證號為______________。
甲方保證此房產一切情況介紹屬實，承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛，權屬無任何瑕疵，同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售，其書面同意文件作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力(附：書面同意文件)。同時物業交接前需付清甲方產生的物業管理費、水電、有線、通訊費及________費用。
乙方對甲方所出售的房屋已充分了解，愿意購買上述房屋。
第二條 甲、乙雙方同意上述房產的成交價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣··萬元（大寫：···萬元整）。
本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 ···萬元（大寫：··萬元整）作為購房預付款。
購房付款將在最后一次付款時沖抵房價。
第三條 付款時間及方式（設立第三方監管賬戶的，可由甲乙雙方與第三方另行簽訂協議，明確三方權利義務，該協議為本合同附件，與本合同具有同等法律效力）
甲、乙雙方同意，按照第_1_種方式付房款：
1、甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款
甲、乙雙方約定在本合同簽定之日起_15日內支付首付款（不含定金/預付款）人民幣_··萬元（大寫：··萬元整）給甲方，剩余房款人民幣··萬元（大寫：··萬元整）于房屋交付當日辦結房屋過戶手續當日付給甲方。
甲、乙雙方約定由__________（律師事務所）設立第三方監管賬戶，自本合同簽定之日起_______日內，由乙方將購房總價款人民幣____________元（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）匯入第三方監管帳戶，甲方將房產證交給第三方代為保管。第三方在收到購房款當日/______日內，通知甲、乙雙方辦理過戶手續，并于 □房屋交付當日 □辦結房屋過戶手續當日，根據乙方出具的書面付款確認通知將房款匯入甲方賬戶。
2、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在合同簽訂之日起____日內支付首付款，即人民幣________元（大寫： __元整）給甲方，剩余房款人民幣____元整（大寫： ____元整）申請銀行按揭（如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在辦結銀行按揭手續當日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當日直接付給甲方。
甲方應協助乙方辦理銀行按揭手續，并各自準備好辦理按揭手續所需資料。
3、甲、乙雙方同意將上述房屋價款分兩次付給甲方，具體付款日期、金額和方式如下：
�。�1）甲、乙雙方約定在本合同簽定之日起15日內，支付購房款（預付款）人民幣··萬元（大寫：··萬元整）。 （2）（第二次即最后一次）支付購房款人民幣··萬元（大寫：··萬元整）于辦結房屋過戶手續當日支付給甲方。 于乙方驗收房屋時，且甲方結清所有費用并辦理完畢電表、煤氣等過戶手續當日支付給甲方。
甲、乙雙方約定由__________（律師事務所）設立第三方監管賬戶，自本合同簽定之日起____日內，由乙方將第一筆購房款人民幣_______元（大寫： 元整）匯入第三方監管帳戶，于___年___月___日、___年___月___日分別將人民幣_____元匯入第三方監管帳戶。第三方在收到購房款人民幣____元 當日/____日內，通知甲、乙雙方辦理過戶手續，并于辦結房屋過戶手續當日，根據乙方出具的書面付款確認通知將房款匯入甲方賬戶。剩余購房款人民幣___元于___年___月___日匯入第三方監管賬戶，第三方根據乙方驗收房屋并辦妥各項過戶手續后出具的出面付款確認通知書將款項匯入甲方賬戶。
第四條 辦理過戶及房屋交付
1、甲方應于第_（2）_項規定的時間內為乙方辦理本合同項下房產過戶手續。
�。�1）收到乙方購房款_____元之日起_____日內
（2）收到全額購房款之日起_30_日內
�。�3）接到第三方關于乙方已全額付款的.通知后，_____日內
2、代辦過戶手續（可另行約定，與本合同具有同等法律效力）
3、甲方應于收到乙方全額購房款__15_日內，將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條 稅費承擔（可選多項）
甲、乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費，甲方承擔____________， 乙方承擔______________。
經雙方協商，交易稅費由_______方承擔。
其他費用承擔：（中介費、律師費）____________________________。
第六條 風險轉移，配套設施及費用承擔
乙方已對房屋構造、裝飾及配套設施等情況，做充分了解。房屋及配套設施的風險自房屋交付之日起轉移給乙方。 本合同第二條所列交易成交價格，包括房產的配套價格，此房產附帶的配套及所有權轉移后不得拆除（或附帶）的設備有：（甲方保證下屬設備的正常使用，如在交接之日有遺失或損壞，按照該設備市場價賠償）______________________________ 交付之日前，根據有關規定應付的與房屋有關的費用包括但不限于水、電、煤氣、供暖、通訊、有線電視、物業、寬帶費等各項費用由甲方繳清。
本合同簽訂之日，甲方預留人民幣____元放在 律師事務所/第三方 處作為水電、物業、煤氣____等相關費用押金，帶房產交接完畢及上述費用結算清結當日，如無暇疵，此保證金返還甲方，否則以該保證金抵扣上述費用，多退少補。
第七條 權利義務
甲方確保本合同項下的房產水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。
甲方確保本合同項下交易的房屋不存在產權糾紛、權利瑕疵及關于房屋稅費、銀行抵押、戶口等未清事項。甲方承諾在雙方簽訂本合同_______日內/____________日前空出房屋并遷出在此房產名下的全部戶口。
甲方應協助乙方辦理房產過戶以及銀行按揭貸款手續。
甲方交付房屋之前，應結清水電、煤氣、物業、有限電視、通訊等一切費用，并辦理公共維修基金、物業、___過戶手續。 乙方應按照合同約支付購房款，并在甲方交付房屋應辦理________________等過戶手續后支付尾款。
第八條 協議的變更、終止
1、本合同生效后，未經雙方協商一致，達成書面協議，任何一方不得擅自變更本合同。如需變更本合同條款或就未盡事項簽署補充協議，應經雙方共同協商達成一致，并簽署書面文件。
2、在下列條件發生時，任何一方均有權書面通知另一方終止本合同：
發生不可抗力事由，一方在超過天期限后仍無法履行其主要義務時；或雙方經協商一致同意終止本協議；或法律、行政法規及本協議約定的其他情形。
發生上述情形之一的，任何一方有權向另一方發出書面終止通知，本協議自書面終止通知到達對方時終止。凡在本協議終止前由于一方違約致使另一方遭受的損失，另一方仍有權提出索賠，不受本協議終止的影響。
第九條 違約責任
1、本合同簽訂后，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在_____日內將乙方的已付款（不計利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起的_______日內將雙倍定金及已付款返還給乙方。
2、甲方逾期交付的，自逾期之日始，按日向乙方承擔房屋價款_______%的違約金；逾期超過 _______ 日的，乙方有權解除本合同，并要求甲方按本款約定支付違約金，返還已付轉讓價款及同期銀行利息。
3、甲方未按約定時間辦理房屋、房屋公共維修基金過戶及銀行按揭貸款，經乙方書面通知甲方___日內辦理，逾期不辦
買賣合同 篇7
出賣人：(以下簡稱甲方) 身份證號：
受買人：(以下簡稱乙方) 身份證號：
甲方在____區育才路有住宿、餐飲、娛樂、門面經商為一體的綜合大樓一棟，取名為“東方明珠”自愿出售。 根據《民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其它有關法律法規之規定，出賣人和受買人秉著平等自愿合法互利的原則反復協商，達成一致意見，現就有關事項特簽訂本合同。
一、綜合樓的基本情況 綜合樓總計14層：-1層建筑面積329.75㎡;1層建筑面積423.35㎡;2層建筑面積386.26㎡;3層建筑面積574.59㎡;4層建筑面積574.59㎡;5層建筑面積649.93㎡;6層建筑面積649.93㎡;7層建筑面積649.93㎡;8層建筑面積649.93㎡;9層建筑面積649.93㎡;10層建筑面積649.93㎡;11層建筑面積649.93㎡;12層建筑面積649.93㎡;13層建筑面積649.93㎡;共計建筑面積8137.91㎡(包括-1層)。土地面積共計為508.2㎡，另有出讓地一宗，使用面積346.5㎡，精確數字以房產證、土地證為準。
二、計價方式與價款 出賣人與受買人約定，綜合樓共計14層，總建筑面積為8137.91 3、甲方要將肖XX房的押金和________年____月____日以后已收的部分租金，退歸乙方所有。 4、甲乙雙方簽訂本合同都要求夫妻雙方簽字。
六、違約責任 甲方要保證整棟樓沒有產權糾紛和債權債務糾紛，因甲方的原因造成不能辦理產權過戶手續或反口，由甲方負責，除退還乙方第一期購房款壹佰壹拾捌萬元整(XXX元)還要賠償乙方違約金貳佰萬元整(000元).簽訂合同后，如乙方無法定理由不履行本合同規定的義務，乙方的第一期購房款，甲方不予退還。并要求乙方賠償甲方違約金貳佰萬元整(000元)。 七本合同未盡事宜，可由甲乙雙方協商解決，該合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。具有同等法律效力，簽字生效。
甲方：
乙方：
擔保方：________年____月____日
買賣合同 篇8
合同編號
賣方(甲方)_________
買方(乙方)_________據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，達成如下協議：
第一條 標的、數量、價款
編號
農藥
名稱
產品
批號
產地
商標或
品牌
產品標準
證號
包裝規格
單價
數量
總價
合計人民幣金額：
(可另附表)
第二條 交貨方式及期限(請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×)□合同簽訂后，在簽約地點當場交貨�！跫追接赺________年_________月_________日送貨到指定地點_________，運費由_________方承擔�！跻曳接赺________年_________月_________日到指定地點_________提貨。□其他交貨方式及期限_________。
第三條 驗收1.驗收方式(請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×)□乙方在甲方交貨時當場驗收�！跻曳皆诩追浇回浐骭________天內驗收�！跗渌炇辗绞絖________。2.驗收內容1)農藥是否符合第一條約定。2)農藥產品包裝是否貼有標簽或者附具說明書。標簽應當緊貼或者印制在農藥包裝物上。3)標簽或者說明書上應當注明農藥名稱、企業名稱、產品批號和農藥登記證號或者農藥臨時登記證號、農藥生產許可證號或者農藥生產批準文件號。4)標簽或者說明書上應當注明農藥的有效成份、含量、重量、產品性能、毒性、用途、使用技術、使用方法、生產日期、有效期和注意事項等。5)農藥分裝的，標簽或者說明書上還應當注明分裝單位。6)法律、法規另有規定的，標簽或者說明書應當符合規定。7)其他驗收內容_________。
第四條 留樣(請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×)甲乙雙方是否約定農藥留樣備查 □是 □否。約定留樣備查的，由_________方留樣。
第五條 付款方式及期限(請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×)□合同簽訂后，乙方支付甲方定金_________元;甲方交貨后，乙方于_________年_________月_________日支付價款，定金抵作價款或者返還。乙方付款后，甲方應當開具銷售憑證�！鹾贤炗喓�，乙方在簽約地點當場支付價款，甲方應當開具銷售憑證�！跗渌犊罘绞郊捌谙轤________。
第六條 甲乙雙方權利義務
1.甲方權利義務1)甲方應當出示營業執照;經營的農藥屬于化學危險物品的，應當出示經營許可證;甲方代理銷售的，應當出示《代理銷售授權書》。2)甲方不得出售國家、地區明令禁止使用的農藥。3)甲方應當向乙方正確說明農藥的用途、使用方法、用量、中毒急救措施和注意事項;還應當提醒乙方注意農藥標簽或者說明書已注明以外的其他使用、操作注意事項。2.乙方權利義務1)乙方應當查看甲方的營業執照、經營許可證、代理銷售授權書等。2)乙方應當仔細查看第三條第二款內容。3)乙方應當按照所買農藥標簽或者說明書注明的事項以及甲方的說明、提醒事項正確使用農藥。
第七條 違約責任
1.農藥經驗收不符合第一條、第三條第二款約定的，乙方有權要求甲方補足、更換、退貨;乙方還有其他損失的，甲方應當予以賠償。2.一方遲延交貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款的_________%向對方支付違約金。3.因農藥質量問題給乙方造成損失，乙方向甲方要求賠償的，甲方應當予以賠償。農藥質量爭議由法定產品質量檢驗機構鑒定。4.按照第四條約定由一方進行農藥留樣，若該方未履行約定，導致在發生農藥質量爭議而無法鑒定農藥質量時，由該方承擔相應的責任。5.當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。6.其他違約責任_________。
第八條 其他約定事項_________。
第九條 爭議解決發生的爭議，由雙方協商解決;也可以請求調解;或選擇下列一種方式解決(請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×)□提交上海仲裁委員會仲裁�！跻婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十條 合同經雙方簽字(蓋章)之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
賣方(甲方)：_________
買方(乙方)：_________
營業執照注冊號：_________
營業執照注冊號：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
委托代理人：_________
地 址：_________
地址(住址)：_________
開戶銀行：_________
開戶銀行：_________
賬 號：_________
賬 號：_________
聯系電話：_________
聯系電話：_________
簽訂時間：_________年___月___日
簽訂時間：_________年___月___日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
買賣合同 篇9
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定。甲乙雙方在平等自愿、誠實守信的原則，就砂石料的供應達成如下協議，雙方共同遵守。
一、 工程名稱：省道217朱諸路萊州界至國道309段大修工程第一合同段
二、 砂石料名稱、規格及價格
1-2 cm碎石
0.5-1 cm碎石
0-0.3 cm碎石 1-1.5 cm碎石 0.3-0.5 cm碎石 砂 此價格固定不變，并均為含稅價格。
三、 質量要求
乙方所提供的砂石料必須符合技術規范要求，并按《公路工程質量檢驗評定標準 》JTGF/1-20xx進行檢驗。
四、 運輸方式、交貨地點及供料時間
1. 運輸方式：乙方負責組織自卸汽車運輸供料，并負責裝卸。
2. 交貨地點：乙方將砂石料運至甲方指定地點，甲方負責驗收。
3. 供料時間：具體時間以甲方通知為準。
五、 計量
砂石料由磅稱數量為準，并按每方1.45噸折方計算。
六、 結算方式與付款方式
結算方式：甲乙雙方根據送貨單定期對賬，甲方根據確認的送貨單進行結算。
付款方式：業主按工程進度支付工程款給甲方，乙方同意甲方在業主撥付工程款到位后三日內才按比例支付材料款。特別約定，以上付款因業主方撥款進度受政府部門財政撥款計劃的制約，如遇業主延期撥款，甲方付款予以延期，乙方對此沒有異議。
七、 違約責任
1. 甲乙雙方應嚴格按照本合同的約定履行義務。
2. 由于乙方所供砂石料質量不符合要求，而導致甲方返工或延誤工期，乙方應賠償甲方的實際損失;由于乙方原因砂石料規格不按照甲方指定規格送料、數量未按照甲方要求進場、未能及時按甲方要求時間送料沒有按甲方要求時間及時供應而造成甲方損失，每逾期一天由乙方按工程所需砂石總價款的1%賠付甲方，乙方逾期3天，甲方有權單方解除本合同。
3. 業主方工程款撥付后，由于甲方沒有按約定及時支付乙方材料款，每延后1天，需多支付乙方材料總價款的1%。
4. 因不可抗力，致使合同不能履行，免除承擔違約責任，但必須及時通知對方。
本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同有效期為24個月，合同中未盡事項由甲乙雙方協商解決，本合同一式三份，甲方執兩份，乙方執一份，三份合同具有同等法律效力。
甲方簽字： 日期：
乙方簽字： 日期：
【買賣合同】相關文章：
買賣合同-買賣合同02-10
買賣合同04-02
買賣合同06-04
買賣合同06-02
買賣合同11-12
蔬菜買賣合同范本-買賣合同12-31
珠寶買賣合同范本-買賣合同01-04
買賣合同模板通用(買賣合同擬定模板)01-18
房買賣合同06-04
礦石買賣合同05-26