- 相關(guān)推薦
窗簾買賣安裝合同4篇
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編幫大家整理的窗簾買賣安裝合同，歡迎閱讀與收藏。
窗簾買賣安裝合同1
甲方：馬鞍山
公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的.公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項(xiàng)達(dá)成一致意見，具體事項(xiàng)如下：
一：名稱、價(jià)格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價(jià)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際結(jié)算，包括運(yùn)抵甲方的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)等。
二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。
三：交貨及安裝地點(diǎn)：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時(shí)間為2天，經(jīng)驗(yàn)收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時(shí)乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時(shí)間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗(yàn)收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗(yàn)收。
七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時(shí)終止。
甲方(章)： 乙方(章)：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
簽訂合同日期：
窗簾買賣安裝合同2
賣方： (乙方)
買方： (甲方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項(xiàng)目總價(jià)：合同增加項(xiàng)目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺裙1張總價(jià)為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說明，均已包含了材料費(fèi)、制作費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。
二、付款日期及結(jié)算方式
安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;
(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________
四、違約責(zé)任
(1)違約責(zé)任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價(jià)值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的.違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費(fèi)用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費(fèi)用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價(jià)值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。
補(bǔ)充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
_____年____月____日
_____年____月____日
窗簾買賣安裝合同3
賣方：
買方：
根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項(xiàng)目總價(jià)：
合同增加項(xiàng)目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺裙1張總價(jià)為人民幣大寫元整。注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說明，均已包含了材料費(fèi)、制作費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。
二、付款日期及結(jié)算方式
安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日。
3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________
四、違約責(zé)任
違約責(zé)任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價(jià)值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的`運(yùn)輸費(fèi)用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費(fèi)用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價(jià)值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。
補(bǔ)充條款
甲方：乙方：
傳真：傳真：
電話：電話：
窗簾買賣安裝合同4
賣方：____________
買方：____________
根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項(xiàng)目總價(jià)：合同增加項(xiàng)目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺裙1張總價(jià)為人民幣大寫元整。注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說明，均已包含了材料費(fèi)、制作費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。
二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日。
3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________
四、違約責(zé)任違約責(zé)任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價(jià)值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費(fèi)用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費(fèi)用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價(jià)值____%的'違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款
甲方：____________
乙方：____________
傳真：____________
傳真：____________
電話：____________
電話：____________
【窗簾買賣安裝合同】相關(guān)文章：
窗簾安裝合同03-09
安裝窗簾合同03-22
窗簾制作安裝合同10-19
窗簾制作安裝合同12-28
窗簾制作安裝合同12-28
窗簾安裝合同范本06-13
窗簾買賣合同12-18
窗簾買賣合同10-14
北京窗簾安裝合同范本12-10
