[精選]關于買賣合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，關于合同的利益糾紛越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編幫大家整理的關于買賣合同，希望能夠幫助到大家。
![[精選]關于買賣合同](https://p.9136.com/00/l/c2f2c2f4bacfcdac7_5f06f68b9f472.jpg)
關于買賣合同1
依據《合同法》第130條的規定，買賣合同是指出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。有效買賣合同，出賣人的主要義務是：交付標的物、轉移標的物所有權、權利瑕疵擔保和物的瑕疵擔保以及其他從義務等。買受人的主要義務是：支付價款、檢驗、保管以及及時領受等。分期付款買賣合同是指當事人約定在標的物交付給買受人后，買受人將其應付的總價款在一定期限內分批向出賣人支付的特殊買賣合同。憑樣品買賣合同是指當事人選定貨物樣品后，雙方約定出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同的特殊買賣合同。買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，出賣人交付的標的物應當符合同種物的通常標準。
試用買賣合同是指雙方當事人約定，合同成立時，出賣人將標的物交付買受人試用，買受人在約定的試用期間內可以購買標的物，也可以拒絕購買標的物的特殊買賣合同。試用期屆滿，買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買。試用買賣是一種特殊的買賣，多用于新產品的推銷。互易合同就是以物易物，是指雙方當事人約定，互相交換金錢以外的財產，并轉移標的物所有權的協議。國際貨物買賣合同指營業地分別處于不同國家或地區的當事人之間所訂立的`貨物買賣合同。在我國外貿實務中，國際貨物買賣合同也稱為外貿合同、進出口貿易合同。網絡購物合同是指出賣人將標的物在互聯網上展示并發出要約，買受人通過互聯網檢索信息并作出購買承諾，雙方形成合意而訂立的買賣合同。網絡購物是一種新興的購物方式，與傳統的購物方式相比，優勢叨顯，但其虛擬性、流動性、開放性、無地城性也給傳統法律帶來諸多挑戰。電視購物合同是指出賣人以電視臺的專門購物頻道或節目為平臺發出要約，買受人通過電話等方式作出承諾，雙方形成合意而訂立的買賣合同。電視購物也是一種新興的購物方式，它為觀眾提供全新的視聽感受與多樣性選擇的一種家庭購物方式。
【管轄】
因買賣合同糾紛提起的訴訟，應根據《民事訴訟法》第24條的規定，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。國際貨物買賣合同糾紛，屬涉外民事糾紛，應按《民事訴訟法》第24章的相關規定確定管轄，對在中華人民共和國領域內沒有住所的被告提起的訴訟，如果合同在中華人民共和國領域內簽訂或履行，或者訴訟標的物在中華人民共和國領域內，或者被告在中華人民共和國領域內有可供扣押的財產，或者被告在中華人民共和國領域內設有代表機構，可以由合同簽訂地、合同履行地、訴訟標的物所在地、可供扣抑財產所在地或者代表機構所在地人民法院管轄。
【法律適用】
處理買賣合同糾紛的法律依據主要是《合同法》第9章“買賣合同”部分，其他單項法律、法規對特定標的物的買賣合同的專門規定。國際貨物買賣合同雙方當事人可以協議選擇有關國際公約、國際慣例以及某一國或某幾國的國內法為合同的準據法。《聯合國國際貨物銷售合同公約》自1988年1月1日起在我國生效，因此，也成為法院在處理與國際貨物買賣合同有關糾紛時的重要法律依據。
【確定該案山應當注意的問題】
買賣合同是日常生活中最常見的法律行為，《規定》將買賣合同列為第三級案由。《合同法》對分期付款買賣合同、憑樣品買賣合同、試用買賣合同和易貨合同作了專門規定，這些合同類型在實踐中也大量存在，故將其列為第四級案由。國際貨物買賣合同是國際貿易中最主要的一種合同，此類糾紛在涉外民商事案件中占有較大比重，也將其列為第四級案由。隨著網絡購物和電視購物等新型購物方式的全面發展，網絡購物合同、電視購物合同也逐漸成為日常生活中常見的買賣合同方式，因此發生糾紛而訴至法院的情況也逐年增多，《規定》此次修改將之也作為買賣合同下的第四級案由。需要注意的是，這里的第四級案由都是特殊形態的買賣合同糾紛，對其他更大量的普通買賣合同到紛而言，直接以第三級的買賣合同糾紛來確定案由即可。另，對一些特定標的物的買賣合同，如果其他案由已作專門規定的，就應適用專門的案山，不能再將之確定為買賣合同糾紛，如房屋買賣合同發生糾紛后案由就應確定為房屋買賣合同糾紛，而不用本案由。
關于買賣合同2
合同登記編號：
買受方：（甲方）
名 稱：
地 址：
電 話：
開戶行：
帳 號：
賣受方：（乙方）
名 稱：
地 址：
電 話：
帳 號：
簽訂日期：
簽訂地點：
根據《民法典》及國家知識產權有關部門規定，就甲方向乙方 計算機管理系統一事，經雙方友好協商一致，達成以下合同：
一. 合同內容
乙方向甲方提供以下軟件：(相應模塊)
二. 甲方的權利和義務
1. 甲方向乙方提供所需軟件的相關需求。
2. 甲方有權要求乙方按照相關需求，在雙方約定的時間內，完成合同書中規定的內容。
3. 甲方有權對乙方實施的過程（包括項目進展中的各個環節）進行監督，并給出相應的意見和建議，乙方應予積極的配合修正和改變。
4. 甲方應負責采取一定措施，保證本單位各部門密切配合項目的實施工作順利進行。
5. 甲方須指定一名高級管理人員，負責整個項目的協調及實施工作。
6. 甲方須指定最少一名系統管理員（電腦專業中專以上），由乙方負責培訓，并自始至終參加整個項目的實施和培訓過程。
7. 甲方須提供培訓場地，安排受培訓人員(每功能至少保證兩人)，與乙方共同建立培訓網絡、確定培訓日期，所有電腦操作人員上崗前須通過乙方的考核。
8. 甲方系統環境現狀符合乙方軟件穩定、正常運行，甲方服務器系統安裝20系統，站點端安裝98或20系統，網絡現正常運行。
9. 甲方按照乙方軟件具體書面要求，完成數據編碼工作并進行錄入，配合完成系統的安裝調試工作。
10. 甲方須配備和能直撥總部的直線分機電話，或者提供ee網絡環境，便于乙方對系統進行遠程維護。
1. 由于軟件實施的特殊性，甲方應解決乙方人員在甲方工作期間（包括將來售后期間）的工作場地和食宿。
2. 對于本合同所涉及的接口（如電話等），甲方須積極與相關廠家進行協調，并在項目實施前或實施中提供準確、必要的技術參數，如未在上述期間內提供，工期可相應順延。
三. 乙方的權利和義務
1. 乙方應對軟件系統的實用性、可靠性和完善性負責。
2. 乙方應根據軟件的詳細功能書，在雙方約定的'時間內，完成合同書規定的內容。
3. 乙方應滿足甲方對軟件提出的合理要求，并對現有軟件不能滿足的事項進行耐心解釋。對有可能影響進度的要求，乙方有權提出延期請求，由雙方協商后再確定是否延期和延期的具體時間。
4. 乙方應負責本軟件的安裝、調試工作，負責培訓甲方的電腦管理和使用人員，使甲方在項目驗收后有能力使用、維護和管理。
5. 乙方有義務協助甲方制定并推行使用計算機管理的各項規章制度及其管理方式。如果需要可向甲方提供業務單據、報表的樣本。
6. 乙方有權對售出的給甲方的軟件使用，提出自己成熟的合理化意見和建議，但甲方是否更改最終以甲方意見為準。
7. 雙方合作期間，乙方對甲方提供的口頭、文字及所有相關資料，特別是甲方的經營數據，未經甲方許可，不得以任何方式泄露給第三方。
8. 乙方對甲方提供的文字及相關資料只用于本項目的實施，但對該內容所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。
9. 乙方在收到甲方《進場日期確認函》后，應按時派工程師到用戶現場，進行系統安裝、調試、培訓和開通工作, 并和甲方及系統集成方相互配合，以確保系統一次性全面開通。
10. 在系統試運行的前7天內，乙方工程師應24小時在現場指導，隨時監控和確保系統的正常運行。
1. 自系統第一個模塊試運行之日起，乙方提供________年的系統維護工作。內容包括：每天24小時遠程維護；定期地到現場回訪，察看及改善整個系統的運行情況。
2. 在________年的維護期內，乙方應對甲方所使用的軟件進行升級。維護范圍僅限于乙方編制的軟件。如果由于甲方的需求有原則性的變動而需對軟件進行修改不在維護的范圍之內，如甲方確有需要，雙方需另簽訂合同。
四. 項目的實施 為了高質量的系統實施，確保軟件一次性開通成功，雙方須緊密配合，遵守以下實施步驟：
1. 合同生效后，甲方配合乙方填寫《工程環境及進場計劃表》與乙方；乙方提供軟件系統安裝的基本資料，如《電腦系統實施進度計劃表》、《系統需提供的初始數據》等，便于甲方盡早做好準備工作；
2. 在系統試運行前1個月，甲方向乙方發預進場通知書，并準備軟件運行的環境。乙方確定實施項目組及項目實施人員，并與甲方協商確定工程實施計劃。
3. 在軟件運行環境準備完畢（布線可在實際試運行前完成），甲方書面向乙方發送最終《進場日期確認函》。
4. 乙方實施工程師進場時，須帶上安裝光盤等相關資料，到用戶現場進行安裝、調試工作。
5. 乙方按照《系統培訓提綱》進行應用軟件系統的操作培訓，要求每一模塊至少有2人能熟練操作，并填好《培訓簽到表》，如有可能請用戶填寫《培訓簽名詳表》。在培訓結束前對每一位操作員進行考核。
6. 培訓期間在相關條件成熟的情況下，乙方根據用戶需求完成對系統參數的設置、各種接口的調試及賬單的設置，協助用戶錄入相關數據，保證運行的各項初始數據在試運行前準備就緒。
7. 在系統培訓完畢、試運行前，由項目負責人安排一次協調會，要求相關部門主管以上領導參加，及時了解用戶對軟件的實際需求。
8. 系統試運行時，乙方人員與用戶緊密合作，主動跟班，及時解決問題并糾正錯誤，協助用戶核對各種報表等。
9. 系統跟班結束前三天，乙方向各使用部門發放《系統各模塊驗收表》，要求用戶各部門在2個工作日內出具初次驗收意見，并由乙方對用戶新提出的或尚未解決的問題進行解答或修改，并請用戶簽字確認。
10. 項目基本結束前，甲方應做好系統的備份工作并確保遠程維護的正常開通。乙方提交軟件使用說明書、軟件備份等資料，并經用戶簽收。
1. 在維護期內，由乙方公司向用戶發送《告用戶書》及《工程質量調查表》，以對工程完成情況及工程質量進行監督和跟蹤。甲方在使用期間發現乙方軟件存在的問題，乙方應在接甲方通知后兩個工作日內給予維護。
2. 在________年的維護期內，甲方應出具最終的系統書面驗收報告，否則按照甲方驗收合格對待。因用戶原因未能使用或未能全部使用的模塊、功能，也以甲方驗收合格對待。
五. 軟件版權的保護
1. 本合同所涉及的應用軟件（包括程序、技術資料、使用手冊、系統結構）的所有權屬于乙方，受《計算機軟件保護條例》的保護。甲方付清應付乙方的全部款項后，正式享有軟件使用權。未經乙方許可，甲方不得以任何方式向第三者透露、轉讓或出售本軟件。
2. 乙方應保證提供經國家認可的正版軟件，且功能無任何限制，且保證合法擁有該軟件的知識產權，因知識產權問題給甲方造成的損失，由乙方承擔。
3. 除非本合同指明，乙方不提供其它的任何系統軟件。
六. 合同金額及付款方式
甲方向乙方支付合同總金額為人民幣 。
1. 合同生效后七個工作日內，甲方支付總款 % 預付款共 元.
2. 軟件安裝、調試和培訓完成，正式上線使用無異狀 天后付總款 %共 （元）。
3. 剩余總款的 %共（ 元）在軟件正式使用無異狀 個月后付清.
七. 施工期要求
乙方保證在甲方正常施工條件下，在11個工作日內完成安裝培訓和系統切換工作。
八. 違約、違約責任及爭議解決
1. 任何一方終止合同，需提前10個工作日書面通知對方，并說明正當終止理由，由雙方代表協商終止合同有關事宜。
2. 如軟件正常使用60天后，甲方未付款，乙方有權終止甲方使用的乙方軟件，一切責任由甲方負責，在甲方付完全部款項之后，乙方無權終止甲方使用的乙方軟件，如有此情況，一切后果由乙方負責，甲方有權要求賠償。
3. 由于戰爭、地震、火災、水災等不可抗拒的因素而導致合同不能正常履行，雙方均不承擔責任，待條件恢復后，由雙方協商確定合同變更內容。
4. 如項目由于乙方原因導致延期，乙方應償付逾期違約金，按本合同總金額的1%每天計算。
5. 如由于甲方原因導致延期，或某些軟件模塊沒有使用，甲方仍須在合同的最后付款日付清相應款項。如甲方延期付款，須另加應付款項的1%每天的費用作為乙方的補償。并且乙方在收到相應款項前，有權暫停一切服務，且暫停服務時間也計算在有效服務期內。
6. 合同履行中如出現未包括的問題，或合同內容出現爭議、修改，雙方本著友好、積極、合作的態度，進行協商解決并簽訂補充協議或備忘錄。如協商不成，則按《民法典》及相關法律的有關規定執行。
九.合同生效及其它
本合同經雙方簽字并蓋章后生效。本合同附件與本合同具備同等法律效力
2. 本合同一式兩份，雙方各存一份，具有同等法律效力。
3. 雙方履行完各自的業務后，本合同自行終止，但有關雙方機密及版權的條款內容繼續有效。
甲方單位： 乙方單位：
代 表： 代 表：
____日 期：____日 期
關于買賣合同3
上訴人(一審原告)：林xx，女，略
被上訴人(一審被告)：張xx，女，略
原審第三人：福州市xxx房產代理有限公司，略
上訴人因房屋買賣經紀合同糾紛一案，不服臺江區人民法院xxx1年12月19日做出的(xxx1)臺民初字第xxxx號民事判決，現提起上訴。
上訴請求
一、一審判決認定事實不清，適用法律錯誤，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判;
二、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔。
事實和理由
一、(xxx1)臺民初字第xxxx號民事一審判決認定“原告不得轉讓訴爭訴爭房屋”是錯誤的，與事實不符，適用法律錯誤。
一審法院依據國務院xxx5年5月11日轉發的建設部等七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條“禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的，房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續”的規定，認定原告不得轉讓訴爭房屋，該法律適用錯誤。
庭審中已查明xxx0年10月8日，上訴人申請按揭貸款30萬元，付清了訴爭屋全部購房款， xxx1年4月15日上訴人與開發商福州xxx房地產開發有限公司辦理了訴爭房的交房手續，，說明上訴人已付清該房屋全部購房款，該訴爭屋已竣工交房，只是尚未辦理房屋產權證書，上訴人的情形并不完全適用七部委的工作意見。
即使適用七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條之規定也只說明上訴人在取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續，并未違反法律的強制性規定不能說明原告不得轉讓訴爭房屋更不會因此而影響合同效力。
二、(xxx1)臺民初字第xxx號民事一審判決認定“原被告雙方約定于訴爭屋“甲方名下的《房屋所有權證》辦出后再辦理交易過戶手續，該條款屬附生效條件的條款，且所附條件符合法律規定，因此，應當認定原被告雙方之間的房屋買賣合同時附生效條件的。目前，原告尚未取得訴爭屋的房屋所有權證，條件尚未成就，故雙方之間房屋買賣合同尚未生效。”與法律規定及事實不相符。
所謂附條件生效的合同，是指合同雙方當事人在合同中約定某種事實，并以其將來發生或不發生作為合同生效或不生效的.限制條件的合同。而結合該條款全部文字內容可以看出該條款只是對于雙方的履行手續和工作日做相應的補充約定,并未對該條件成就與否的法律后果做說明，即沒有約定所附條件如果成就或不成就對協議效力有何影響，因此不能認定是附條件生效的合同。 另外，從房屋買賣合同整體內容來評判，該條款作為補充條款只是就雙方合同的履行責任做進一步具體明確的約定，買賣雙方對于房屋產權及交房責任在第三章違約責任當中已做具體約定，不需再另設限制性條款。
即使該房屋買賣經紀合同依照一審法院所認定的為附生效條件的合同，依照合同法第四十五條之規定當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的，視為條件已成就;不正當地促成條件成就的，視為條件不成就。被上訴人在房屋買賣經紀合同簽訂當天交納定金1萬元以后未按合同約定的xxx1年6月21日18：00前再履行付款義務，第三人遂于xxx1年7月2日、7月11日、7月19日發函通知被上訴人履行義務，但被上訴人沒有支付定金，該事實已得到一審法院確認。合同不履行屬于被上訴人的過錯，屬于為自己的利益不正當地阻止條件成就，因此，應認定合同條件成就、合同有效，被上訴人應當承擔違約責任。
該房屋買賣經紀合同符合物權法第十五條之規定當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效;未辦理物權登記的，不影響合同效力。雙方之間的房屋買賣經紀合同依法成立有效。
三、(xxx1)臺民初字第xxx號民事判決一審判決認為“認定被告構成違約，要求被告承擔違約責任，則于法無據。”與法律規定及事實不相符。
上訴人與被上訴人雙方在房屋買賣經紀合同第十八條中明確約定，本合同簽訂后乙方擅自變更或解除合同的，應支付甲方等同于定金數額的違約金，甲方擅自變更或解除合同的應支付給乙方等同于定金數額的違約金。被上訴人在交付1萬元定金后不再履行付款義務，說明被上訴人擅自變更合同，應當承擔合同約定的違約責任。雙方簽訂的合同中約定定金數額為51萬元，違約金的數額等于定金數額也應為51萬元。定金數額僅作為雙方確認違約金額的一種計算方式應適用合同約定的定金數額而非適用定金有關法律規定所確認的實際定金數額1萬元。
依據合同法第一百一十三條之規定當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。即使按照一審法院認定的違約金數額按照實際交付定金數額1萬元來賠償也是無法補償給上訴人造成的實際損失。
一審法院即沒有考慮上訴人合同履行后可以獲得的利益也未考慮因被上訴人遲延不履行合同近半年的時間福州房價打折降價而給上訴人造成的房價下跌損失。被上訴人在明知上訴人預期獲利情況下仍拒絕履行合同，給原告造成巨大經濟損失，因此上訴人要求被上訴人按照購房總價103萬元的20%支付206000元的違約金完全符合法律的規定及給當事人造成的實際損失。
依照雙方買賣經紀合同中二十條之規定，被上訴人自xxx1年6月22日起逾期未付款直至上訴人xxx1年9月19日書面通知被上訴人解除合同時止應按成交價款每日萬分之三向上訴人支付滯納金27810元。
為維護上訴人的合法權益，根據國家法律法規和事實，特上訴來貴院，請依法裁判。
上訴人：
xxx1年 月 日
關于買賣合同4
買方：中鐵二十一局集團第二工程有限公司干武二線工程項目部 簽約地址：漫水灘 賣方： 簽約時間：20xx年11月20買賣雙方經協商一致， 賣方同意出賣、買方愿意受買下列標的物，并遵守下列各項條款：
一、標的物詳情(以下包括：貨物品名、貨號、運動鞋材質約定、碼段、數量、單價、金額及交貨期;標的物具體信息含配碼、材料標準等詳見附件同合同編號的《外購訂單》)：
二、生產：按雙方確認樣要求生產。大貨生產時，如未經買方書面同意確認，賣方大貨所用材料同確認樣不符，買方有權拒收大貨，并保留向賣方索賠最高不超過總預付貨款2倍的違約賠償。賣方不得在未經買方允許的情況下,將訂單外發其它加工廠生產。
三、合同簽訂后，除買方根據市場情況，緊急書面通知賣方(并經賣方同意)減少或取消訂貨的外(所減少或取消部分訂貨貨款按本合同議定價在總貨款中扣除)，買賣雙方應完全履行本合同。
四、包裝：嚴格按照買方要求操作。貨物發送至買方指定點后，經買方檢驗，如發現包裝過緊導致鞋子變形，影響銷售，買方有權要求賣方賠償相應損失或全額退賠;因包裝過松、浪費體積所產生的一切額外運費損失均由賣方承擔。
五、質量要求：根據買方確認樣品為準,其它技術標準及供方對質量負責的期限或質量保證期：賣方按國家質量標準進行生產, 并應根據《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保障法》等相關法規，在三包期內對產品實行質量三包交貨后半年內，出現消費者大面積(15%以上，含15%)投訴本次大貨較重大質量問題，經相關質量檢驗部門證實產品本身確實有較大質量問題，賣方有義務配合買方進行必要的產品召回責任，并承擔由此產生的一切費用。
六、交貨地點:買方倉庫。在某個批次貨物驗貨通過后，賣放送必須按時送貨到買方倉庫，
七、交貨日期：本合同及同合同編號的《外購訂單》所提及的交貨期均為該批次貨物的裝柜離廠時間。所有貨物嚴格按照訂單關于貨期的要求按時交貨。任何一個批次如因推遲交貨影響上市銷售，賣方賠償買方該批次合同金額的5%，如合同交期延15天以上，買方有權拒絕出貨,取消合同,賣方需退回買方已付的訂金。
八、驗收標準：買方按確認樣及相關標準和要求驗收所有貨物。相關標準以國際鞋類貿易正常檢驗標準為準，如客戶對某個批次(或全部批次)大貨有另行質量要求或其他要求，買方需在該批次(或指定批次)交貨期前20天書面(含傳真、雙方正式往來的郵件)告知賣方確認。
驗收方式：
(1)賣方根據合同或《外購訂單》所約定交貨期自行安排生產計劃，并將生產計劃告知買方，買方根據賣
方生產計劃表，在大貨生產時，有權安排人員進車間對所生產大貨質量進行抽檢，并將抽檢結果反饋至賣方代表處，賣方應根據抽檢結果及時調整相關質量管理，以避免最終大貨交貨的質量問題。
(2)根據客戶的實際情況，買方有權安排正式質量檢驗人員于出貨前7天內對該批次大貨進行檢驗。買方正式驗貨前，應至少提前3個工作日通知賣方，以便賣方安排相關事宜。對于驗貨結果，買方應在12工作日內以書面形式告知賣方確認。賣方根據驗貨結果迅速對大貨瑕疵進行修正、替換工作。在賣方完成相關改正工作后，買方會重新安排驗貨直至驗貨結果符合質量標準。
(3)沒有買方書面(含傳真、雙方正式往來的郵件)的通知確認，所有貨物不得認定為已驗貨通過，不得裝運出口。賣方因違反此條款導致買方和第三方經濟損失的，一律由賣方負責賠償。
九、 合同(總貨款)金額：伍萬肆仟陸佰柒拾貳元整。付款方式：合同雙方簽字，在乙方預付給甲方合同金額20%訂金后生效，驗收交貨時乙方必須在每次發貨之前將該批貨款打入甲方賬戶(注：乙方支付給甲方的20%訂金只能在最后一批貨品發放時作為貨款使用)，如甲方通知乙方交貨，乙方在一個星期內未回復，且未付清款項，甲方有權對乙方委托甲方生產的`貨品自行處置，且乙方支付甲方的訂金作為乙方對甲方的損失賠償，乙方不行以任何理由干涉甲方對貨品的處置和要回訂金。
十、違約責任：延期交貨的違約責任，依照合同交貨規定條款辦理;因賣方交貨嚴重延期(經買方或買方客戶多次郵件、傳真或電話催促賣方代表人，賣方仍無法確定交貨期)或拒絕交貨導致買方巨大經濟損失的，買方有權向賣方索要不超過《合同法》規定違約上限賠償。其他違約責任依照我國《合同法》的有關規定處理。
十一、解決合同糾紛的方式：雙方友好協商解決;協商不成，則雙方約定應在蘭州市有管轄權的鐵路運輸法院訴訟解決。
十二、買方交給賣方的附件《外購訂單》、《包裝明細》為本合同不可分割的部分。合同執行期間，買賣雙方
代表簽署的其他同本合同相關的書面、正式的文件(含經雙方簽字或蓋章確認的傳真件)同樣為本合同的有力補充。本合同、作為附件的《外購訂單》以及其他書面文件中有相互沖突或矛盾的條款，一律以最接近最終交貨期的商定條款為準。
十三、 本合同一式兩份，自簽字蓋章之日起生效.
買方： 賣方：
代表人： 代表人：
地址: 地址:
電話： 電話：
日期： 日期：
關于買賣合同5
需方（甲方）：
供方（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、銷售產品數量及款項：
二、交易方式為：甲方于合同簽訂后__日內（即______月______日前），預付全部貨款的_______%作為訂金給乙方，即人民幣______元，其余______的貨款，即人民幣______元，甲方于發貨前（即月日前）付給乙方，乙方在收到貨款后于______月______日將貨發出；乙方遲發貨1日（24小時）將付全部貨款的 %作為罰金給甲方。乙方并不承擔因此造成甲方的任何間接損失。但因甲方付款等其它原因造成的發貨延遲，乙方不承擔任何責任。
三、貨物如在運輸途中出現損壞，乙方有義務幫助甲方調換相同貨物，運輸等相關費用由甲方承擔；如確因產品本身質量問題，乙方負責調換相同質量合格的貨物給甲方，運輸及相關費用由乙方承擔，但乙方不承擔因此造成甲方的'其它間接損失。
四、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。
五、本合同在執行期間，任何一方違約，由雙方協商解決；協商無法解決的，向乙方所在地人民法院起訴，按《中華人民共和國合同法》有關規定處理。
本合同一式兩份，雙方各執一份，具備同等法律效力；本合同有效期自簽訂之日起至交易完成錢貨兩訖日止。
甲方（簽字）：
法人代表：
電話（傳真）：
日期：
乙方（簽字） ：
法人代表：
電話（傳真）：
日期：
關于買賣合同6
合同編號：
簽訂地點：
甲方：
乙方：
簽訂時間：
雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》等法律法規，協商一致，簽訂本合同。
第一條：乙方于_______年_______月_______日在青島家具市場區號購買甲方以下商品：
家具名稱
貨號
規格
質材
顏色
單位
單價
數量
金額
合計金額：_______萬_______仟_______佰_______拾_______元
第二條：三包有效期一年，詳見魯質技監質發[20__]27號文。
第三條：定貨時，收取貨款總額_______%的定金，余款提貨或送貨時付清。
第四條：自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。
第五條：甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，并由甲方開具發票，同時向乙方提交產品說明書、質量保證書、保修卡等單證。
第六條：送貨時間：_______年_______月_______日_______點；地址：_______。
第七條：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的_______%向乙方支付違約金。
第八條：購買家具在保修期內出現質量問題的'，乙方告知甲方后，甲方在天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與產品說明書、質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第九條：其他約定事項：
第十條：甲乙雙方發生爭議，應協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。
1.提交仲裁委員會仲裁2.依法向人民法院提起訴訟。
第十一條：本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方：乙方：
經辦人：身份證號：
聯系電話：聯系電話：
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
關于買賣合同7
甲方（出讓方）：__________________
乙方（受讓方）：__________________
簽約地點：__________________
簽約日期：_________年_________月_________日
甲、乙雙方本著誠實信用、自愿的原則，就叉車轉讓事宜協商一致，達成協議如下：
一、交易標的：
杭叉內燃平衡重式叉車
型號：__________________
出廠編號：__________________
發動機號：__________________（含操作說明書一份、合格證一份、維修工具一套……）。
二、轉讓價格：
人民幣八千元整。
三、付款方式：
乙方應在協議簽訂后叁日內，一次性付清轉讓款。
四、甲方權責：
1、甲方保證對標的物的狀況（包括外觀、性能、操作及維修方法、重大瑕疵等）向乙方作充分的陳述、說明，沒有其他保留；
2、甲方具有轉讓標的物的權利能力和行為能力，并保證標的物無產權糾紛；
3、乙方向甲方支付全額款項后，甲方三日內向乙方交付標的物。
五、乙方權責：
1、乙方標的物作了充分了解，并同意在該狀況下受讓；
2、乙方具有轉讓標的.物的權利能力和行為能力；
六、乙方向甲方付清全部轉讓價款且甲方向乙方交付轉讓標的物后，雙方并于11月30日前完成過戶手續，過戶后標的物的風險即轉移至乙方。
七、爭議解決：
甲、乙雙方在履行本協議的過程中發生爭議，應協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
八、本協議雙方簽字即生效。
協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。
甲方：__________________
乙方：__________________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
關于買賣合同8
供方：
需方：
根據中華人民共和國《種子法》《民法典》及有關規定，為了明確農作物種子供、需雙方的權利和義務，維護雙方的共同利益，經雙方友好協商，簽訂本合同。
一、需方向供方訂購以下品種、數量、質量和價格的.種子：
二、供方對以上種子出具農作物種子檢驗證書（標明種子實際質量指標）供需方復檢，需方收到貨后15天內，對發芽率、凈度、水分三項指標復檢完畢，純度在收貨后該作物的第一個生產周期內復檢完畢，發現問題應及時通知供方，逾期視為種子合格。
三、調運種子前，供方要按需方要求，出具種子經營許可 證復印件、發貨時需方與供方對每批種子共同取樣，分別封存，以備種子復檢和鑒定，樣品保存至該批種子于生產收獲結束。
四、供、需雙方必須按合同規定的時間、數量等供貨、付款，如有變化，供、需雙方另行協商達成補充合同，否則，視一方為違約，違約方要賠償守約方違約金額10%經濟損失費。
五、所需供品，乙方根據當地生態類型進行合理布局，若由于越區種植造成的損失，由乙方承擔。
六、如種子質量達不到合同要求，由甲方負責賠償相應損失。
七、本合同未盡事宜，經雙方協商一致可在合同外增加補充條款，增補條款屬于合同的組成部分。
八、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：
________年____月____日
關于買賣合同9
出賣方(甲方)：
身份證號碼：
購買方(乙方)：
身份證號碼：
依據《中華人民共和國合同法》等法律規定，甲、乙雙方經充分協商，同意達成以下一致意見：
第一條乙方購買甲方座落在景德鎮市路號的商品房（毛坯房）一套，建筑面積為平方米。甲方保證對出賣的房屋擁有全部產權并有權進行處置。
第二條房屋出售價格為人民幣萬元整，乙方應在簽訂合同時一次性付清。甲方應于乙方付款后5日內將房屋鑰匙及相關證件移交給乙方。
第三條與房屋買賣及過戶有關的一切稅、費(包括但不限于契稅、營業稅、房屋維修基金、交易手續費、登記費、公證費及土地過戶費用等)，無論法律、法規規定是由出賣方還是購買方承擔，乙方均自愿承擔，否則甲方有權退還房款收回房屋，由此給雙方造成的.一切經濟損失全部由乙方承擔。
第四條乙方付清購房款后，甲、乙雙方應當在15日內到景德鎮市房管部門辦理過戶手續。過戶手續由乙方負責辦理，甲方予以配合。
第五條甲方已經交納的房屋維修基金元、水電煤氣立戶費元，乙方應當與購房款同時支付給甲方。
第六條本合同經雙方簽字后立即生效。
第七條本合同一式四份。甲、乙雙方各執一份，其余交有關部門備案。
第八條本合同如有未盡事宜，雙方可協商解決，協商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方：乙方：
簽訂合同日期：年月日
關于買賣合同10
甲方（賣方）
乙方（買方）
維護雙方合法權益，根據《中華人民共和國消費者權益保護法》，《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙在平等，自愿的基礎上雙方協商一致同意，簽定本合同。
第一條XX家具基本情況（請逐項填寫，勿寫“同樣品”：“驗收說明”等內容請在驗收后填寫）簽訂時間：
第二條質量標準：每件XX家具應符合B2385-新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。
第三條付款方式：定貨時，甲方收取貨款總額15 %（不得超過20%）的定金（乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還），余款提貨或送貨時付清。
第四條自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。
第五條甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的`商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。
第六條違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的1 %向乙方支付違約金。
第七條購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的39;，提交當地仲裁委員會仲裁或依法向人民法院起訴。
第九條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（簽章）
乙方（簽章）
代表人簽字：
代表人簽字：
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：
簽訂日期：
簽訂日期：
簽訂地點：
關于買賣合同11
供方：（以下簡稱甲方）
需方：（以下簡稱乙方）
簽訂日期：
一、根據《民法典》有關條款，供需雙方本著平等協商、互惠互利的原則，供方按如下條款向需方銷售如下產品：
二、交（提）貨地點及運輸費用承擔：由于供方廠內提貨，運輸費用需方自理。
三、計量檢驗標準：需方現場驗貨，供方計量裝車。
四、結算方式：合同簽訂當日需方向供方指定賬戶打款500萬元，合同剩余貨款于一周內付清。需方根據實際拉運數量結算，供貨完畢后需方付清貨款，貨款兩清。供方根據實際出庫重量開具增值稅發票。
五、違約責任：任何一方違反本合同規定，均應按貨款的15%向對方支付違約金。因違約給對方造成損失的`，除支付違約金以外還須根據對方損失情況予以賠償。
六、爭議解決方式：雙方如發生爭議應當協商解決，協商不成的，向供方所在地人民法院起訴。
七、其他約定事項：
1、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決，可簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同可以以傳真方式簽訂，傳真件與合同原件內容一致時生效，具有同等法律效力，貨款兩清后合同自然終止。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
關于買賣合同12
簽約地點：
乙方(華新)：
簽約日期： 年 月 日
為明確甲、乙雙方權利義務，根據雙方實際需要和《中華人民共和國民法典》等有關法律規定，經雙方友好協商簽訂如下合同，以資雙方信守執行。
一、品名、品種及強度等級、數量、價格及供貨計劃如下：
甲方： 檔案號：
合同價格原則不變。如遇市場行情發生較大變化和或原、燃材料價格變動較大時，雙方協商定價，協商不成(甲方不同意價格調整，明確拒絕或在收到書面通知后 日內仍未確認的)，乙方有權解除合同。
二、貨物交付：
1、甲方自行組織 □ 車輛 □ 船舶到 (廠區倉庫碼頭)提貨。貨物裝車(船)由甲方委托乙方與裝運單位簽訂合同，力資費由乙方代收代付，乙方負責從裝運單位取得力資費發票，并在乙方向甲方交付貨物出廠價發票時一并交付甲方。
2、乙方按甲方書面需求計劃供貨。若甲方需調整產品需求計劃，必須提前通知乙方確認：月度計劃火車、船運提前7天，汽車運輸提前3天向乙方書面提報變更需求計劃。若甲方未能嚴格按照合同約定付款和提貨，乙方有權調整合同供貨計劃。
三、計量驗收及合理損耗規定：
1、包裝水泥以乙方按合同約定交貨地點實際交貨包數為準，包裝袋重按國家標準執行。甲方對數量有異議的，應在收貨時提出，乙方應立即復核，若確屬乙方原因應予以更換。
2、散裝水泥以乙方供貨工廠出廠磅單數船運計量單數量為準，合理磅差率 為 3 ，合理磅差率內的負誤差由甲方承擔。甲方對數量有異議的應在收貨時提出，由甲乙雙方會同國家計量檢測部門對乙方計量設施進行檢測，若確屬乙方原因，以檢測結果為依據計算。若甲方未在收貨當時提出異議的，視為甲方對該批次交貨量無異議。
甲方指定收貨人驗收的，收貨人簽字驗收或加蓋指定的收貨印章均視為甲方有效確認(收貨人簽收筆跡或收貨印章式樣另附)，指定收貨人對數量有異議的，亦應在收貨時提出，否則，視為甲方對該批次交貨量無異議。
四、貨款支付：先付款、后發貨。
五、發票的出具：乙方對甲方出具產品出廠價發票。
六、質量要求、驗收方法及解決質量異議的方法：
1、質量要求：乙方所供通用硅酸鹽水泥執行GB175-標準。
2、特殊質量要求： 。
3、驗收方法：以 □乙方 □乙方下屬各分子公司 同編號產品出廠檢驗報告驗收，并委托 □乙方 □乙方下屬各分子公司 抽樣。
4、提出異議期限：如甲方對質量有異議，應在收貨后 日內向乙方提出書面異議，否則視為甲方對乙方所供產品質量無異議。
5、解決質量異議的方法：出現質量異議時將封存樣送雙方共同認可的省級或省級以上國家認可的水泥質量監督檢驗機構進行裁決，由此所發生的一切費用由敗訴方承擔。
七、產品銷售(使用)的區域工程(項目)客戶：
八、違約責任：
1、若乙方所供產品質量按第六條約定方式檢驗未達到質量要求，乙方愿承擔因產品質量給甲方造成的'經濟損失。
2、出現下列情形，甲方向乙方支付違約金 萬元人民幣，乙方有權解除本合同：
① 甲方以本合同項下產品供應乙方在供項目和客戶;
② 在未經乙方許可情況下，甲方以本合同項下產品供應到非本合同約定的銷售區域、項目或客戶。
3、若甲方未能按合同約定時間提報書面產品需求計劃和或變更計劃，給乙方造成的經濟損失由甲方承擔，甲方因此造成損失的自行承擔。
九、解決糾紛的方式：協商解決，協商不成時任何一方可向乙方住所地人民法院提起訴訟。
十、其他約定：
1、本合同自雙方簽字(甲方為自然人時)蓋X(甲方為法人和或經濟組織)之日起生效，有效期至 年 月 日止。
2、本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份。
3、無論本合同終止與否，甲方對所獲知的乙方商業、技術與客戶等資料應負保密義務，不得泄露。乙方保留追究甲方相關法律責任的權利。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
代 表：
代 表：
地址:
地址:
電話:
電話:
關于買賣合同13
合同編號：____________
立房地產買賣合同人
出賣人（甲方）：______________________________
買受人（乙方）：______________________________
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方【未通過經紀機構居間介紹】【通過__________公司居間介紹（房地產執業經紀人：__________，經紀人執業證書號：__________）】，由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權（以下簡稱房地產），房地產具體狀況如下：
（一）甲方依法取得的房地產權證號為：________________________
（二）房地產座落在青島市____________【區】【縣】____________【路】____________【弄】【新村】_______________【支弄】____________號____________ 室。（部位：____________）房屋類型：____________ ；結構：____________ ；
（三）房屋建筑面積____________平方米，該房屋占用范圍內的土地使用權【面積】【分攤面積】____________平方米。
（四）房屋平面圖和房地產四至范圍（附件一）；
（五）該房屋占用范圍內的土地所有權為【國有】【集體所有】；國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【 】方式獲得；
（六）隨房屋同時轉讓的設備（非房屋附屬設備）及裝飾情況（附件二）
（七）甲方轉讓房地產的相關關系（包括抵押、相鄰、租賃等其他關系）見附件五。
甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。
第二條 甲、乙雙方經協商一致，同意上述房地產轉讓價款為____________（____________幣）計________________________元。（大寫）：__________仟__________佰__________拾__________萬__________千__________百 __________拾__________元整。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協議（附件三）中約定明確。乙方交付房價款時，甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條 甲方轉讓房地產時，土地使用權按下列第款辦理。
（一）該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從_________年_______月______日起至________年______月______日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。
（二）按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定，【可以不辦理】【應辦理】土地使用權出讓手續的，應由【甲方】【乙方】按規定【將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金】。
（三）__________________________________________________________________
第四條 甲、乙雙方同意，甲方于年月日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉移占有的標志。
第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施【估值倍】【價值元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認，自本合同簽訂之日起的日內，【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托】向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。
上述房地產權利轉移日期以____________【市】【區】【縣】房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準，但房地產交易中心依法作出不予過戶決定的除外。
該土地使用權以出讓方式取得的，出售時占用范圍內的國有土地使用權隨之轉移。當事人應選擇合同第三條第（一）項，其中，房地產權證注明土地使用年限的，應如實填寫。
按照法律、法規、規章規定，劃撥土地上房地產買賣，買受人應辦理土地使用權出讓手續，按規定繳納土地使用權出讓金，當事人應選擇第三條第（二）項。
除上述情況外，《中華人民共和國土地管理法》規定了國有土地租賃和土地使用權作價入股等其他土地有償使用形式，屬此范圍的，當事人應在第三條第（三）項內約定。
9．集體所有土地上房屋的買賣對象。集體所有土地上的居住房屋未經依法征用，只能出售給房屋所在地鄉（鎮）范圍內具備居住房屋建設申請條件的個人。非居住房屋只能出售給房屋所在地鄉（鎮）范圍內的集體經濟組織或者個體經營者。
10．住房戶口遷移。已投入使用的住房買賣，除房屋交接和權利轉移外，住房內
的原有戶口是否及時遷出也會影響合同的履行。當事人可在補充條款內約定戶口遷移條款。
11．維修基金交割。根據《青島市居住物業管理條例》規定，房地產買賣合同生效之日起的十日內，當事人應將房地產轉讓情況書面告知業主管理委員會和物業管理單位，并辦理房屋維修基金戶名的變更手續，帳戶內結余維修基金的交割，當事人可在補充條款中約定。
五、為保障買賣雙方自身權益，防范違規的房地產中介對當事人權益的侵害，凡委托具有房地產經紀資格的`專業公司提供代理、居間介紹等服務的，受托居間介紹、代理的房地產經紀公司均應在附件六居間介紹、代理等中介服務情況中簽字蓋章；其中：委托人應將居間介紹的有關房地產經紀公司及執業經紀人情況在第一條內予以明示，以備與經紀公司、經紀人發生糾紛時作為投訴的依據；
六、為方便當事人訂立買賣合同補充條款，擬訂下列范例，當事人可根據需要自由選擇，范例未經當事人選取，不作為合同內容。
房地產權利保證條款范例：甲方保證，上述買賣的房地產不存在產權爭議和其他人主張權利的情況。在本合同簽訂前，該房地產已存在的權利負擔，乙方同意甲方按下述第______項處理：
（一）本合同生效后______日內，甲方與抵押權人或者其他權利人注銷他項權利的登記，逾期未注銷的，乙方有權追索甲方的違約責任。
（二）在抵押權人或者其他權利人書面同意的前提下，乙方承認并繼受該項權利，并同意辦理變更登記。
戶口遷移條款范例：甲方承諾自上述房地產權利轉移之日起的______日內，向房屋所在地的公安派出機構辦理原有戶口遷出手續。如由于甲方未及時遷出戶口造成乙方損失的，甲方承擔賠償責任。
七、《中華人民共和國仲裁法》規定了或裁或審制度，合同當事人一旦選擇了仲裁，就意味著不能再向法院起訴。因此，合同當事人如不愿仲裁的，愿意向法院起訴的，請將合同第十三條劃去。
八、本合同示范文本可向房地產交易中心購取。
關于買賣合同14
訂立合同雙方：________甲方：________乙方：________
經甲乙雙方協商一致，雙方本著平等互利的原則，簽訂本協議，以資雙方信守執行。
第一條本次買賣所涉及的物資名稱、種類、規格、單位、數量甲方在____省____市朋口鎮火燒爐勞動教育基地存放廢舊鋼模板和其它廢舊金屬（不包括機具設備），數量以過磅后的實際重量為準。
第二條物資單價及總價________。甲乙雙方同意按2300元每噸單價交易（此單價為甲方所得凈價），結算總價單價（2300）215；總重________（噸）。
第三條交貨方式
1、交、提貨時間：________年____月____日至________年____月____日，乙方必須在約定期限內將所交易的全部物資提走。
2、交、提貨地點：____省____市朋口鎮火燒爐勞動教育基地
3、運輸及裝卸方式：乙方自定，裝卸及運輸過程中安全事故由乙方負責。
第四條計量方式________。甲乙雙方共同認可的計量地點進行過磅計量（____市________板廠）。
第五條預付貨款________。根據雙方協商一致，協議鑒定當日，乙方需一次性支付甲方100000元（大寫壹拾萬元整），甲方在乙方支付全部貨款后將預付款全額返還乙方。
第六條貨款支付方式________。根據雙方協商一致，采取現貨現款的結算方式，每次計重后乙方及時向甲方支付現金貨款后方可將物資運走。
第七條運輸及拆、裝、卸等費用承擔________。運輸及拆、裝、卸等費用全部由乙方承擔。
第八條違約責任
1、乙方延付貨款或不執行協議約定內容，對甲方造成損失，乙方應償付甲方單車貨款15%的`違約金
2、甲方如不執行協議約定內容，甲方應據實償付乙方車輛租賃費及人工費。
第九條當事人一方因不可抗力不能履行協議時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具________的證明，可以全部或部分免除該方當事人責任。
第十條本協議在執行中發生糾紛，簽訂協議雙方不能協商解決時，可以向人民法院提出訴訟。（或申請當地仲裁機構仲裁解決）
第十一條協議執行期間，如因故不能履行或需要修改協議，必須經甲乙雙方同意，并互相換文或另訂協議，方為有效。
第十二條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方指定代理人簽章后生效，兩份協議具有同等的法定效應。
第十三條本協議自簽訂之日起生效，本次交易完成后自行廢止。
甲方：________（蓋章）
乙方：________（蓋章）
甲方委托代理人：________（蓋章）
乙方委托代表人：________（蓋章）
甲方開戶銀行及賬號：________開戶銀行及賬號：________
________年____月____日
關于買賣合同15
上訴人(原審被告)謝某1，男， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)謝某2，女， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)陶某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
被上訴人(原審原告)朱某，男，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
被上訴人(原審原告)徐某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案不服上海市徐匯區人民法院(xxx0)徐民三(民)初字第XX號民事判決，特依法上訴貴院。
上訴請求
1、撤銷上海市徐匯區人民法院(xxx0)徐民三(民)初字第XX號民事判決，將本案發回原審法院重新審理或者由貴院查清事實徑行改判。
2、本案一審、二審訴訟費、保全費由被上訴人負擔。
本案一審判決，定性不當，適用法律確有錯誤。事實與理由如下
一、該房屋買賣合同須由上訴人四人共同行為，且以被告黃某為主導。
無論是合同的發起還是合同的履行(錢款往來)其中真正的主導應是上訴人黃某，而非上訴人謝某1。一審法院認為，謝某1始終代表四名上訴人，顯然定性不當。
首先，涉案房屋是以黃某母親陶某所得動遷款項為大部分錢款所購置，且至今謝某1仍與妻子、岳父、母共同居住。從整個房屋買賣過程來看，是由黃某提出售房，并讓謝某1陪同前往中介公司辦理掛牌，之后與被上訴人的多次交涉，都由黃某出面，甚至被上訴人的兩次付款均是由黃某收款(謝并不在場)，且匯入賬戶也是黃某私人賬戶。而且，從被上訴人提供的一審證據(8月19日的電話錄音)顯示，謝某1在與被上訴人協商該房屋買賣合同的過程中，明確表示關于房屋買賣的問題“我回去也要商量”，足見謝某1不可能代表所有上訴人，他也自知無法代表所有上訴人。
其次，從雙方簽訂過的協議的簽字人員來看，3月11日簽訂的房屋買賣合同為上訴人四人與被上訴人兩人簽字，3月11日簽訂的“協議”由除謝某1之外的三名上訴人與被上訴人兩人簽字，到了7月25日簽訂的“協議”則僅有謝某1一人與被上訴人兩人簽字，而恰恰是7月25日的“協議”遭到了其他三名被上訴人的一致反對。這就更有力地說明，謝某1從未代表過其他上訴人履行過任何法律行為
再者，雖然在房屋買賣合同中，四名上訴人的聯系電話都為謝某1一人手機號碼，但并不能表明謝某1就取得了其余三人的全權委托。僅填寫謝某1一人手機號碼，一則是為了便于進行及時聯系，二則也只能說明，由謝某1作為聯系人而已。一審法院認為，“被告謝某1始終代表四被告與中介和原告進行房屋交易事宜的協商，……”，故而推定謝某1就取得了代理權的原因之一，這顯然是擴大了僅作為聯系人的權利范圍，并且也忽視了其余上訴人應享有的對房屋的處分權。
二、7月25日簽訂的補充協議系效力待定協議。
7月25日所簽訂的補充協議，系中介制作，乃甲方謝某1與乙方朱某私下擬訂。在甲方一欄僅有上訴人謝某1一人簽字，其他上訴人當時并不知情，后來知曉該事后，明確表示反對，至今其他上訴人對該協議堅決不予追認。根據《城市房地產管理法》第三十八條第一款第四項規定，共有房地產，未經其他共有人書面同意的，不得轉讓。上訴人認為，第一，上訴人謝某1根本不構成表見代理，不能代理其他被告作出該意思表示;第二，該協議違背了除謝某1之外三人的真實意思表達，且不予追認;第三，該協議并未生效，處于效力待定狀態。故該協議不應作為本案證據予以采信。一審法院在該合同不具備形式要件的前提下，被上訴人也沒有足夠證據表明其余三名上訴人授權于謝的情況下，僅以內心確認的方式，推定謝具備締約的代理權，從而認定7月25日協議有效的理由之一是與事實不符，也于法無據的。
至于上訴人黃某及其母陶某其女謝某2于8月8日前往交易中心并非其真實意思表示。三名上訴人始終不予承認7月25日簽訂的“協議”的有效性，但迫于房屋產權證原件仍握在房產中介手中(現在房產證仍舊在房產中介處)，三人是出于索要房產證原件的目的而前去，并非是辦理過戶登記手續的意思表示。退一步講，若四人真是前往辦理過戶登記，當場得知僅僅修改合同中的過戶登記時間，即能辦理過戶登記，當天馬上即可進行修改，無須拖延。而事實并非如此。故一審法院認定四被告前往交易中心就是辦理過戶手續，并進一步推定三名上訴人用行為對7月25日之協議的效力進行了認可及追認，顯然不符合邏輯。
三、約定違約金數額畸高，違約條款應為無效。
上訴人謝某1與被上訴人于7月25日簽訂的.協議中約定，若一方構成違約，則按照房價款的日百分之一計算違約金，該違約金條款無效。
首先，7月25日所簽訂“協議”是由中介公司提供，合同解釋應作對被上訴人不利解釋。一審中，上訴人曾就提出被上訴人與中介公司存在利益關系，因被上訴人承諾若該房屋買賣成交，則由其單獨向房屋中介公司支付全部傭金。顯然，該合同中的違約金條款其真正目的是針對上訴人而設定，不具誠實性。
其次，3月11日簽訂的房屋買賣合同沒有及時得以履行，其責任因由被上訴人承擔，因被上訴人錢款無法及時到位所導致。至7月25日，被上訴人錢款已到位，故向上訴人提出簽訂一份補充協議(即7月25日之“協議”)，并在協議中約定數額畸高違約金，顯然是出于保護被上訴人目的，不具公平性。
最后，根據《最高人民法院印發〈關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見〉的通知》第7條，最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二) 第29條，一再強調違約金應“根據公平原則和誠實信用原則予以衡量”。本案中的違約金明顯違反公平原則和誠實信用原則，當屬無效，不應予以支持。
綜觀本案，原系被上訴人由于無法按時籌措錢款履行合同，導致合同沒有按時過戶，系違約在先。上訴人之一謝某1在無授權情況下，僅一人與被上訴人達成延期過戶協議，該延期過戶協議應屬效力待定，不應成為本案判決之依據。此外，本案涉案金額高達209萬元，屬爭議額較大的案件，且一方人數眾多并存在責任不一，涉及的法律關系又較為復雜，一審期間上訴人曾提出希望該案件轉為普通程序，以便于法院更好的查明事實，作出公正判決。然而一審法院并沒有采納上訴人的建議，反而在還沒有查明事實，又缺乏有力證據的前提下，并加以判決，導致上訴人一審敗訴，并將面臨將市值高達250萬元的房屋近似無償地轉讓于被上訴人。上訴人家中耄耋老人無不老淚縱橫，茶飯不思，每每想至即將無處安老，悲痛欲絕。一審法院對于多處法律行為認定不當，故懇請二審法院，維護上訴人合法利益，依法予以發回重審或徑行改判。
上訴人：
年 月 日
【買賣合同】相關文章：
買賣合同買賣合同01-29
買賣合同-買賣合同02-10
買賣合同簽訂買賣合同08-24
買賣合同買賣合同全文05-15
買賣合同買賣合同6篇04-24
家禽買賣合同 苗禽買賣合同08-01
實用買賣合同模板 正規的買賣合同模板04-11
買賣合同模板通用(買賣合同擬定模板)01-18
牲畜買賣合同羊買賣合同范本01-02
房屋買賣合同(個人房屋買賣合同)07-19