廣州建設工程裝修施工合同

廣州建設工程裝修施工合同范本

　　建設工程承包合同，亦稱基本建設承攬合同，指一方(承包人，即勘察、設計或施工單位)按期完成并交付他方(發包人，即建設單位)所委托的基本建設工作，而發包人按期進行驗收和支付工程價款或報酬的合同。

　　發包人(甲方):____________　　承包人(乙方):____________

　　按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規和政府規章,遵循平等、互利、自愿和誠信原則雙方就___工程的有關事項協商一致,訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱:____________

　　1.2工程地點:____________

　　1.3承包范圍:____________(群體工程應附《工程項目一覽表》見附件))

　　1.4承包方式:____________

　　1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。

　　1.6工程質量:______________

　　1.7合同價款(人民幣大寫):_____________。

　　本價款為包干價,除本合同明文規定以外,不因任何原因做任何調整。

　　第二條 甲方工作

　　2.1開工前 天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份,并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等條件,辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2.2指派 　　為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3委托 　　監理公司進行工程監理,監理公司任命 　　總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方 　　份。

　　2.4協助乙方保障周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。

　　2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　2.7____________________________________________________________。

　　第三條 乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,需要乙方二次設計的工程,由乙方提供經甲方確認的施工圖紙和作法說明 份,并擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定,二次設計費已包含在合同價款中。

　　3.2指派　　 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定,辦理相關手續。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　3.7_________________________________________________。

　　第四條 關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,如果乙方能夠做到的,不應拒絕。

　　4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

　　4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

　　4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工24小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。

　　第五條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的與本工程項目有關的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2本工程質量應達到本合同約定的質量標準,達不到約定標準的,乙方應承擔違約責任。

　　5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期不予順延。

　　5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

　　5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

　　5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知 日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條 工程價款支付

　　6.1本合同生效后,甲方分 次,按下表約定支付工程款。

　　序號 付款次序 付款金額 占合同價款 百分比 付款時間或付款條件

　　說明:若第一次付款為定金或預付款,應在"付款時間或付款條件"欄中注明

　　6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

　　第七條 關于材料供應的約定

　　7.1 本工程甲方負責采購供應或由甲方指定的材料、設備(見附表件二《甲供材料設備一覽表》和附件三《甲控材料設備一覽表》),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,保管費已包含在合同價款中。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

　　7.2 凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條 有關安全生產和防火的約定

　　8.1甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范,否則,由此導致的有關部門不批準、不驗收或造成安全事故,由責任方承擔。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

　　8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失和法律后果。

　　第九條 獎勵和違約責任

　　9.1甲方不按本合同約定的時間支付工程款,每逾期一天,按應付工程款總額的千分之三向乙方支付違約金。

　　9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同價款千分之三的違約金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。

　　9.3工程質量達不到本合同約定的質量標準,乙方應無償返工或修復,因此而延誤的工期不予順延,乙方承擔9.1條逾期交工的責任。

　　9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場周圍建筑物、設備管線、古樹文物不變損害,否則應照價賠償。

　　9.5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。

　　9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

　　9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。

　　9.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十條 爭議的處理

　　10.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向人民法院起訴。

　　第十一條 其他約定

　　___________________________________________________。

　　第十二條 附則

　　12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。

　　12.2本合同正本兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執 份,乙方執 份。

　　12.3本合同履行完成后自動終止。

　　12.4附件

　　(1)工程項目一覽表

　　(2)甲供材料設備一覽表

　　(3)甲控材料設備一覽表

　　(4)施工圖紙或作法說明

　　(5)會議紀要

　　(6)設計變更

　　(7)工程預算書

　　(8)其他

　　甲方(蓋章):　　　　　　　 乙方(蓋章):

　　法定代表人: 　　　　　　　法定代表人:

　　代理人: 　　　　　　　　　代理人:

　　單位地址: 　　　　　　　　單位地址:

　　電話: 　　　　　　　　　　電話:

　　傳真: 　　　　　　　　　　傳真:

　　郵編: 　　　　　　　　　　郵編:

　　開戶銀行: 　　　　　　　　開戶銀行:

　　戶名: 　　　　　　　　　　戶名:

　　帳號: 　　　　　　　　　　帳號:

　　年 月 日

【廣州建設工程裝修施工合同】相關文章：

廣州市建設工程施工合同10-19

廣州市建設工程施工合同模板08-30

工程裝修施工合同04-21

裝修工程施工合同12-01

裝修工程施工的合同02-22

裝修工程施工合同12-01

工程建設施工合同04-02

建設工程施工合同05-31

建設工程施工合同11-01

建設工程施工合同03-23