裝修承攬合同
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同出現在我們生活中的次數越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家整理的裝修承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
裝修承攬合同1
甲方：公司
乙方：
甲、乙方和甲方自愿、平等、協商一致，根據《民法典》關于承攬合同的規定，達成以下協議：。
一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。
二、施工地點：
三、住房結構、戶型及面積：
四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
五、保證金：雙方簽署合同后，乙方需向甲方支付保證金3000元。在加工承攬完成且質量符合要求后，甲方將退還保證金給乙方。如發現未達到質量要求的情況，保證金將作為修繕費用使用。雙方停止合作時，甲方會全額返還保證金給乙方。
六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限：自合同簽訂之日起至 年 月 日止。
八、甲方的權利義務
甲方的權利
1、如果裝修承包商在工程中偷工減料，或者不認真負責，導致裝修質量受到影響，業主有權解除合同并要求追究其違約責任。
2、房屋裝修竣工后，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
甲方的.義務
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務
乙方的權利
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務
1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由于乙方的行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、在乙方保管房屋鑰匙期間，乙方有責任隨時鎖好房門，并對房屋內的裝修裝飾材料進行妥善保管。若因乙方原因導致任何丟失或損毀，乙方應該如實承擔賠償責任。
8、房屋驗收后，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議為本合同組成部分。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
裝修承攬合同2
甲方：__________（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
�。�1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。
（2）乳膠漆：____元每平方米（含基層膩子及人工）。
（3）墻紙粘貼：____元每平方米。
�。�4）清水漆：____元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
（5）以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的______%，剩余______%為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量。
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物。
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠。
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰。
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任。
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料。
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
五、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任。
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任。
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
六、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作。
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的.其他一切費用。
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__。
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限。如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據。因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
八、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除。
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同。
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
九、其他事項
1、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
3、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________乙方（手�。篲_________
地址：________________地址：________________
法定代表人：_________身份證號：_________
裝修承攬合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，甲方決定委托乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協議：_________________
一、工程地點及概況：大竹縣竹陽鎮東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。
二、工程項目：_________________
1、三個房間(三間臥室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。
2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。
三、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：20__年___月___日到20__年___月___日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。
五、工程造價：所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。
六、付款方式：房屋裝修費總價為___元，大寫___元，甲方先預付裝修費用___元，大寫___元，剩余部分由甲方竣工后，經檢驗符合上面要求后一次付清。
七、安全責任
乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的`工人發生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。
八、其他問題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。
十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
裝修承攬合同4
甲方：_________________（以下簡稱甲方）
乙方：_________________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《_________________》及有關法律、法規之規定。
一、工程概況
1、乙方將承接甲方的房屋裝修工作，包括涂料和油漆等環節，以乙方獨有的專業技術完成本合同所規定的項目。
2、分項工程單價：_______________
3、仿瓷：________元每平方米（含材料及人工）。
4、乳膠漆：________元每平方米（含基層膩子及人工）。
5、墻紙粘貼：________元每平方米。
6、清水漆：________元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算。
8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為________天。
二、付款方式
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的________%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的________%，剩余________%________為工程質保金，質保期為________個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量；
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路。
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠；
5、對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰；
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的.國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務。
2、乙方應當憑借自己的設備、技術和勞動力，獨立完成本工程的全部任務，不得將工作外包。如有需要，乙方可以雇傭其他人員協助完成工作，但這些人員與乙方之間屬于雇傭關系。在工作過程中，乙方及其雇傭人員發生的任何財產或人身損害均由乙方承擔全部責任。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
五、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具必須噴清水漆。
6、若乙方所提交的工作成果不符合國家質量標準，甲方有權要求乙方進行無條件整改，并由乙方承擔因此造成的經濟損失的賠償責任。
7、驗收時，按照國家現行的標準進行。如果工程驗收不合格，乙方要負責返工，并承擔與合同約定相應的違約責任。
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
六、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工。
2、乙方必須遵守甲方的安全制度和施工流程，并采取必要的安全防護措施，消除任何事故隱患。如果在施工期間，乙方因疏忽大意導致施工人員或其他人員發生安全事故，乙方將承擔全部責任，并負擔由此產生的所有費用。
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工。
七、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__；
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金。
八、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除；
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同。
九、其他約定
1、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的。
2、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________________乙方（手�。篲_________________
地址：________________________地址：________________________
法定代表人：_________________身份證號：_________________
________年________月________日________年________月________日
裝修承攬合同5
甲方：__________（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。
4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。
5、墻紙粘貼：元每平方米。
6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任：
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量；
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物；
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠；
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰；
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任：
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的.監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任；
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求：
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任；
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查：
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作；
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用；
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任：
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__；
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除：
1、合同履行完畢后，本合同自動解除；
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________ 乙方（手�。篲_________
地址：________________ 地址：________________
法定代表人：_________ 身份證號：_________
裝修承攬合同6
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的'工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由
乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
地址： 地 址：
電話： 電 話：
傳真： 傳 真：
裝修承攬合同7
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方委托乙方完成德惠超市馬邊店的涂料、油漆房屋裝修工作。乙方將根據自身專業技術，按照本合同約定的內容進行施工。
2、1、仿瓷：每平方米5.00元，包括材料和人工費用。2、乳膠漆：每平方米9.00元，包括基層膩子和人工費用。3、墻紙粘貼：每平方米6.00元。4、清水漆：每平方米15.00元，采用噴漆方式，門和其他裝飾線條費用已包含在內。5、以上價格均根據實際涂漆面積計算，對于造型頂部，按照水平投影面積進行計算，不采用展開面積計算方法，也不按照板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、工程工期：合同簽訂后的第一天開始計算，總工期為18天。
二、付款方式：
1、甲方同意在乙方進場后的第7天支付工程前期借支款，金額為所完工程量工程款的60%。
2、工程建設完工驗收合格后，甲方應當支付乙方合同總價款的95%，剩余的5%作為工程質量保證金，質保期為6個月。
三、甲方責任
1、完成工程開工前的手續辦理，包括提供工程地質資料和工程施工圖。
2、甲方承諾提供工程所需的所有原材料，并保證其質量。
3、甲方需提供工程所需資源，包括施工用水、電力和庫房等必備條件，確保施工場地內運輸道路暢通，清除現場內的障礙物。
4、在乙方保證按合同約定完成質量和工期任務的前提下，甲方應按時付款給乙方，不得無故拖欠。
5、甲方有權對乙方的施工現場進行監督，一旦發現乙方違反安全、質量、文明施工等規定的行為，可以對乙方進行警告、罰款等處罰。
6、甲方項目部根據工程總進度的需要，制定施工計劃并安排工作任務，乙方應當按照計劃要求進行施工，并接受甲方的管理。
三、乙方責任
1、根據甲方提供的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督和技術指導。嚴格遵守國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得私自更改圖紙。保證工程質量，按時保質保量完成任務。如發生工程質量問題，乙方將承擔相應責任。
2、乙方應當自行準備必要的設備和工具，并依靠自己的技術和勞動力完成本工程的所有任務，不得將工程轉包給他人。乙方可以根據工程需要聘請其他人提供幫助，但這些人員應與乙方建立雇傭關系。乙方及其聘請的工人在工作過程中造成的任何財產損失或人身傷害，均由乙方獨立承擔責任。
3、乙方必須確保材料的有效利用，嚴禁浪費和破壞，不得擅自更換甲方提供的原材料。
4、乙方必須遵守甲方制定的施工安全規定，確保施工過程中文明有序、安全可靠。
四、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要進行乳膠漆涂抹的表面必須平整，涂漆均勻，觸感舒適。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、甲方有權要求乙方對交付的.工作成果進行無條件整改，確保符合國家的質量要求。若乙方交付的工作成果不符合質量要求給甲方造成經濟損失的，乙方應當承擔相應的賠償責任。
7、工程驗收標準按照國家現行標準執行，若工程驗收不合格，乙方需承擔返工責任，并按合同約定承擔相應的違約責任。
8、甲方在使用過程中，如發現工程質量問題，應當及時通知乙方。乙方收到通知后應在3個工作日內組織人員進行維修。若超過3個工作日仍未進行維修的，甲方有權委托他人進行維修，維修費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方需負責對其施工人員進行安全教育，確保他們遵守工程建筑施工的相關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工。同時，乙方應隨時配合上級、甲方和監理等相關安全檢查人員進行依法監督檢查工作。
2、乙方在施工過程中必須嚴格遵守甲方的安全制度和施工流程，采取必要的安全防護措施，及時消除安全隱患。如因乙方施工而導致乙方施工人員或其他人員發生安全事故，乙方將承擔全部責任，并承擔由此產生的所有費用。
3、甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，在施工過程中，如發現違反安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方立即整改并限期完成。乙方應接受相應處罰，并承擔與其他施工人員同等的責任。
六、違約責任
1、根據本合同的規定，任何一方違反合同約定給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，并支付違約金20%作為補償。
2、乙方應按照約定的工期完成工作成果。除非遇到天氣影響、停水停電或不可抗力等因素，否則不得延長工程期限。如果工期延誤是由于甲方原因造成的，工期將相應順延，甲方需承擔因此而產生的誤工費用，具體以簽證單為準。而如果工期延誤是由于乙方原因造成的，導致甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。此外，每延誤一天，乙方需按照合同總價款的5%向甲方支付違約金。若工期延誤超過2天，甲方有權解除合同，并不再支付尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、雙方經協商一致，可以在合同履行過程中提前解除本合同。
3、在合同履行過程中，如果因不可抗力因素導致本合同無法繼續履行，任何一方均有權要求解除合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商的方式解決糾紛；若協商不成，雙方可選擇通過調解、仲裁等方式解決爭議。若調解、仲裁無法達成一致意見，雙方可以向甲方所在地人民法院提起訴訟解決爭議。
九、合同履行過程中，如有任何未盡事宜，雙方應協商一致并簽訂補充協議，該補充協議應與本合同具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同附件為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(復印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話
裝修承攬合同8
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行窗戶更換，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：
二、形式結構： 普通裝修
三、工程項目：
1、見預算書。
2、未盡細節的.之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：以雙方確定的預算書價格為準，驗收后，雙方可以在預算書的價格基礎上協商最終工程款，協商不成以預算書為準。
七、付款方式：工程驗收合格后支付 元。為確保工程質量，暫扣 元押金， 年 月 日至 年 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。 注：以上工程金額稅收由甲方負責，乙方協助辦理。
甲方：
乙方：
簽字(蓋章)：
簽字(蓋章)：
聯系電話：
聯系電話：
年 月 日
年 月 日
裝修承攬合同9
發 包 方（簽章） （以下稱甲方）
地址：
聯系電話：
承 包 方（簽章） （以下稱乙方）
地址：
聯系電話：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：
第一條：工程概況
工程地點：
工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。
3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的.附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
委托代理人 ： 委托代理人 ：
裝修承攬合同10
發包方：____________(以下簡稱甲方)
承包方：____________(以下簡稱乙方)
根據雙方共同的意愿，甲方將其位于新城區人民醫院右側的羽毛球館附二樓裝修工程委托給乙方，由乙方以包工包料的方式進行承包。根據《_____》等相關規定以及平等、互利的原則，現訂立本合同并共同遵守以下條款：
一、工程概況
1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：本合同為包工包料裝修合同，甲方將按照工程預算總造價的30%加3000元的價格，委托乙方進行施工。
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、施工地點位于新城區人民醫院右側的羽毛球館附近的二樓。
5、合同方式：甲方選定主要材料后，乙方負責購買并包工包料。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準。
三、工程價款
合同總造價：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價款已經涵蓋了全部材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等所有與甲方驗收有關的.支出。地磚和地板材料的費用已經在總價中計算，但由于需要保證質量，其采購將由甲方選定乙方進行。如果施工中發生項目變更或增加使得費用增加，雙方應協商并達成一致后執行。
四、工期要求
自本合同生效之日起，乙方須在約定工期內完成工程。若發生延誤，每日將按合同總價款的2%計算違約金，并進行累加。如因不可抗力原因造成不能按期施工，可協商順延工期（需得到甲方簽字確認）。
五、付款方式
1. 裝修主材到貨后，甲方需支付乙方總工程款的40%。
2. 裝修工程完工后，甲方進行竣工驗收，驗收合格后將支付裝修工程總價款的95%。
3. 剩余5%為質保金，用于質量保證。質保期為一年，一年后無質量問題甲方將付清該金額。
4. 以上為雙方協商達成的裝修合同約定。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務：
1、乙方需按照甲方的施工要求進行工程施工，并提供專業建議，確保工程達到甲方驗收標準。同時，在施工過程中積極協助甲方解決與工程相關的問題，確保工程順利完成。
2、如乙方的工程未能達到業主所要求的合格標準，則乙方應對其進行返工，并承擔因此造成的所有經濟損失。
3、應對施工現場安全負責，加強火災防范意識，文明施工，并避免因施工而引發的管道堵塞、滲漏水、停電以及物品損壞等事故影響他人。若發生此類情況，乙方需及時修復或賠償。如乙方未能及時履行修復或賠償義務，則甲方有權從未支付工程款中直接扣除。若扣除工程款不足以支付修復或賠償費用，乙方應于3日內向甲方補足差額。
4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、倘若乙方不能如期完工，甲方有權委托其他施工單位接手工程進展，且相應費用將從乙方全額合同款項中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時。
七、其它約定事項
1、若因不可抗力因素導致本工程無法正常進行，乙方應立即向甲方提出書面報告，并經甲方認可后順延工期。
2、甲方要求乙方施工期間及時通知工程質量交接，并指派項目監工徐龍和張濤到現場監督。乙方需尊重地與兩位監工溝通，確保按計劃高質量完成施工任務，達成最佳效果。
八、違約責任
九、解決合同糾紛的方式
1. 雙方應進行友好協商，優先解決分歧；
2. 如協商未果，可尋求第三方調解或仲裁機構予以解決；
3. 如以上方式不能解決，甲方可向所在地人民法院提起訴訟并維護自身合法權益。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
委托代理人（簽字）：_____________ 委托代理人（簽字）：_____________。
地址：____________地址：____________
聯系電話：____________聯系電話：____________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
裝修承攬合同11
甲方：
乙方：
經過雙方友好協商，甲乙雙方就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，特此簽訂本合同。
一、乙方將負責承包該房屋裝修工程，即實行“包工不包料”方式，由甲方提供裝修所需材料，乙方負責施工。
二、包干承包費用為人民幣整數金額。除此之外，甲方無需支付任何額外費用給乙方。
三、支付方式：
1、乙方開始施工的當天，甲方需提前支付給乙方人民幣整數圓。
2、乙方完成所有裝修施工后，支付人民幣圓整的進度款。
3、施工全部完工后的第二天，甲方需支付尚余款項人民幣整數。
四、工期：本合同約定的房屋裝修施工工期為30天，乙方應按照約定的工期完成全部施工任務。
五、其他約定：
1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責采購裝修材料;
2、甲方應在約定的時間內按時支付款項，如逾期未付款，每日需支付200元的違約金。
3、乙方應自行準備必要的施工工具和聘請合格的施工人員，全權負責施工過程中的安全工作。乙方必須嚴格遵循甲方提供的'施工圖紙和要求，確保工程質量。如在施工過程中發現質量不合格的情況，導致需要返工，乙方應承擔由此產生的裝修材料損失和人工損失。
4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失;
5、乙方應按照合同約定的工期完成全部施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，每延期一天需支付200元的違約金。但若工期延誤是由于甲方未能按時付款、裝修材料延遲供應或提出額外的施工要求等原因引起的，則乙方不承擔責任。
6、該房屋裝修保修期為兩年，保修期內乙方有責任及時為甲方進行維修。
六、本合同一式兩份，甲方和乙方各持一份，經雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時間：
時間：
裝修承攬合同12
甲方：
乙方：
鑒于甲方需要對其房屋進行裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，達成如下協議：甲方委托乙方作為承包方對該房屋進行裝修。具體裝修細節及費用事宜將在后續協商中確定并簽訂書面合同。
一、工程地點及概況：
_________號，房屋面積為_________平方米。
1、對于三個房間的.裝修，我們計劃打地角線并包括暖氣和管線�？蛷d要對稱，吊頂需要安裝。其他房間的頂部需要打石膏線。此外，我們還會在客廳安裝防護欄，廚房則會安裝雨棚和防護欄。在裝修過程中，我們將在客廳貼上磁磚，臥室則會鋪強化木地板。同時，原有涂料需要清除，客廳和臥室需要打膩子，并且所有房間需要刷墻面漆兩次。
2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。
三、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
____年____月____日到____年____月____日，如不能按期完成，乙方將每天承擔_________違約金。
五、工程造價：
所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。
六、付款方式：
房屋裝修總費用為_______元，大寫_________元整。甲方需先預付裝修款項_______元，大寫_________元整。剩余款項將在竣工后，并經過驗收合格后一次性付清。
七、安全責任
乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。
八、其他問題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。
十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：___________
乙方：___________
____年____月____日
裝修承攬合同13
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。
二、包干承包費用： 人民幣 整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方開始施工前，甲方需預付人民幣整數金額給乙方。
2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣圓整;
3、裝修工程完工后，甲方需在7日內支付余款全額人民幣。
四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定：
1、甲方需根據乙方所提供的清單及時自行采購裝修材料并承擔相關責任。
2、在甲方逾期未按合同約定支付款項的情況下，應向乙方支付每日200元的違約金。
3、甲乙雙方確認施工計劃后，乙方將自備所需工具和聘請技術人員進行施工。乙方必須按照甲方提供的圖紙嚴格執行施工要求，保證工程質量。如在施工過程中發現裝飾質量不合格，造成返工，乙方需承擔損失包括裝修材料和人工費用等所有成本風險。乙方必須保證施工安全并有責任對此負全責。
4、若乙方擅自浪費、挪用甲方的.裝修材料，應承擔500元/次的處罰，并賠償甲方因此產生的全部損失。
5、乙方需按照合同規定的工期完成所有施工任務。如果延期，每天將被罰款200元。如果由于甲方原因導致付款不及時、裝修材料未到貨或新增施工任務，導致工期超時，乙方不承擔違約責任。
6、本房屋裝修的質保期為兩年，在此期限內，乙方應及時承擔為甲方進行維修的責任。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時間：
時間：
裝修承攬合同14
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
經雙方協商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《 》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點：新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。(以效果圖為準)
三、工程價款
合同總造價： (大寫 )(￥：元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
自 年 月 日至 年 月 日止。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延(以甲方簽字為準)。
五、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務：
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的`，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
委托代理人(簽字)：
委托代理人(簽字)：
地址：
地址：
聯系電話：
聯系電話：
年 月 日
年 月 日
裝修承攬合同15
甲方：______
乙方：______
住址：______
住址：______
身份證號碼：______
身份證號碼：______
甲方擬裝修房屋一座，位置在_______，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。
由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。
根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、本裝修工程由乙方承包，包括整棟房屋內外粉刷墻面，貼鋪瓷磚，包括過道、衛生間、地板、樓梯以及屋頂小瓦等，同時搭建所需腳手架也由乙方負責。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。
當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的.工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從______年______月______日開始建設，到______年______月______日止，工期為______天。
在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、當甲方發現乙方在施工過程中存在偷工減料、不負責任的行為，導致影響房屋質量等問題時，甲方有權要求乙方立即停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣______元。
2、支付方式：工程進展到一半時，支付第一筆款項，金額為總費用的一半。房屋竣工并經甲方驗收后15天內，支付第二筆款項。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。
竣工一年后支付給乙方。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；
造成損失的，由乙方賠償。
因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金______元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金______元。
3、如果甲方未能按照合同規定支付工程款項，且乙方沒有違反合同條款，那么甲方應當承擔違約金的責任，違約金的金額為元。
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。
如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：______
乙方簽字：______
______年______月______日
______年______月______日
【裝修承攬合同】相關文章：
裝修承攬合同10-18
房屋裝修承攬合同03-07
裝修承攬合同范本精選04-03
裝修承攬合同范本 安裝工承攬合同范本04-12
房屋裝修承攬合同范本11-27
裝修承攬合同（通用11篇）05-12
房屋裝修承攬合同范本07-12
房屋裝修承攬合同范本11-10
房屋裝修承攬合同范本01-24
裝修承攬協議書05-14