2016室內裝修施工合同范本
依據《物業管理條例》的規定，物業管理，是指業主通過選聘物業管理企業，由業主和物業管理企業按照物業服務合同約定，對房屋及配套的設施設備和相關場地進行維修、養護、管理，維護相關區域內的環境衛生和秩序的活動。下面yjbys小編就為大家帶來2016室內裝修施工合同范本，供大家參考借鑒。
2016室內裝修施工合同范本
發包方(甲方)
承包方(乙方)
合同編號：
委托方(甲方)： 證件號碼： 聯系方式：
地址：
承接方(乙方)： 證件號碼： 聯系方式：
地址：
依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合室內裝修工程施工的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方室內裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
第一條：工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地址：
1.3施工內容：裝修預算書中的全部工程項目和內容;
1.4委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;
1.5開工日期： 年 月 日
1.6竣工日期： 年 月 日
第二條：工程合同價款
2.1工程合同預算價格為。
2.2工程合同結算價款，由工程預算書中工程項目單價及裝修工程實際工程量合計，和裝修工程增減工程項目及價格組成。工程竣工后進行結算。
第三條：施工圖紙
3.1甲方按照裝修設計合同中提交的設計圖紙，提交施工圖紙給乙方。
第四條：甲方責任及義務
4.1提供確認圖紙和原始水電線路圖紙;
4.2騰空或部分騰空需裝修的房屋，清除影響施工障礙物; 4.3辦理物業管理相關手續，通水通電;
4.4協調有關部門做好通道、電梯、消防設備等公共設施的使用和保護; 4.5垃圾處理并承擔相關費用。 4.6提供裝修地點鑰匙;
4.7知會鄰里在施工期間產生的灰塵，可能對其生活和工作環境造成影響，協調關系獲得理解并承擔可能發生的相關費用;
4.8指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，參與工程質量、進度監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其它事宜。
第五條：乙方責任及義務
5.1按照施工圖紙或作法說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。 5.2提供所需材料清單(含規格、數量)和材料進場時間表; 5.3提供施工人員名單及上崗證復印件;
5.4指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。
5.5嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定;嚴格按照圖紙及施工方案進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算。 5.6遵守政府和有關部門對施工現場監督管理的規定。
5.7施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。 5.8工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5.9辦理雙方約定的須乙方承擔的工程開工前審批手續及費用。
5.10配合非乙方承建范圍的項目，如：煤氣改造、有線寬頻網絡、白蟻防治等施工。
第六條：施工約定及變更
6.1甲乙雙方應嚴格執行施工規范、安全操作規范、防火安全規定和環境保護規定。 6.2如因工藝原因需改動設計方案，需經甲方代表簽字同意，方可施工。
6.3如甲方需要更改設計方案，必須向乙方代表提出要求，雙方代表協商工程量簽字確認。 6.4工程中間項目驗收需雙方代表及工程監理聯合驗收，并簽字確認。 6.5驗收的項目需提前一天通知甲方代表。
6.6甲方提供材料時，如材料清單和材料進場時間表有變動，需提前兩天通知甲方代表。 6.7項目結束時乙方需向甲方提交工程決算書。
6.8乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現場的家私、陳設以及工程成品。 6.9工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第七條：工期約定及延誤
7.1公休日工期照舊，重要的節假日經協商放假時，工期順延。
7.2因乙方預算漏報所產生的增加項目，導致工期延誤由乙方負責，工期不變。
7.3因甲方提出未在設計范圍內增加的工程項目，雙方協商推遲竣工日期。
7.4如因甲方提供材料延誤或中間工程驗收不及時產生停工和誤工，竣工時間順延。
7.5如非甲、乙雙方原因的停電、停水及不可抗力因素影響導致停工，按累計時間核算，八小時為一個工作日，竣工時間依累計工作日向后順延。
7.6由于工程質量原因返工，甲方責任期順延，乙方責任工期不變。 7.7其它原因延誤工期按違約處理。
第八條：工程支付款
8.1經雙方協商，以如下第 8.2支付方式：
8.2.1甲方按預算金額分三期支付工程款
第一期 60% 合同簽字時支付乙方備料 第二期 35% 在做油漆工程之前支付 第三期 5% 竣工驗收后三日內支付
8.2.2甲方按預算金額，按照工程驗收單項(按照第9.1條約定的驗收條款)，分階段支付工程款：( ) ; ( ) ; ( ) ; 8.3設計范圍內漏項增加價款在尾款中支付。
8.4設計范圍以外增加項目價款在簽字確認后當日一次性支付。
8.5工程施工中甲方不得隨意減少合同預算內施工項目，確實需減少時要征得乙方同意，并支付違約金。
8.6工程預算含裝修稅金，乙方負責繳納。
第九條：保修條款
9.1保修前提條件為竣工驗收合格和甲方付清尾款。 9.2保修范圍為乙方施工的工程項目。
9.3施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。
9.4由于甲方提供的材料質量問題，人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不予保修。
9.5在保修期內，乙方工程質量原因造成的其它財產損失，由乙方按當時市場價格全額賠償。
9.6隱蔽工程保修期限為2年，其他項目保修期為1年，保修期內免收材料與人工費。
9.7保修期過后提供終生維護服務(具體細則見保修單準則)。
第十條：違約責任
10.1因乙方原因延遲工期，每日按工程預算價款0.5%或付對方;
10.2因甲方原因延遲工期，每日按工程預算價款0.5%或付對方;
10.3因工期延誤造成的監理費和其他費用的增加由誤期責任方支付;
10.4因工程質量原因返工屬違約，根據違約責任按返工材料和人工費用金額的10%支付對方違約金;
10.5雙方由于設計問題意見不同造成停工誤工，延誤工期不以違約論處;
10.6合同履行期間，任何一方提出解除合同，應向對方按合同預算總價款的10%支付違約金。
10.7其他形式的違約按工程總價款的10%作為違約金支付給對方。
第十一條：合同爭議及解決
11.1本合同在履行中發生爭議，由當事人雙方爭議協商解決;協商不成，按照下列第方式解決：
(一)提交 (二)依法向人民法院起訴。
第十二條：合同變更、終止與失效
12.1任何一方需變更合同的內容，應以書面方式提出，經雙方協商一致后簽訂補充協議。
12.2任何一方提出終止合同，應以書面方式提出，在雙方協商同意后進行工程清算，訂立終止合同協議書后，可視為本合同解除，提出合同終止一方應以違約責任進行賠償。
13.3如遇不可抗力因素，合同自動失效。
13.4保修期過后，合同自動失效。
第十三條：合同生效
13.1本合同經雙方簽字或蓋章之日起生效，履行完成后自動終止。
13.2補充協議與本合同具有同等的法律效力。
13.3本合同與附件《工程預算》和三《設計圖紙及說明》同時使用。
13.4本合同一式份，甲乙雙方各執份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
單位地址： 單位地址：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
【室內裝修施工合同】相關文章：
室內裝修施工合同01-02
室內裝修施工合同03-28
室內裝修施工合同12-14
工裝室內裝修施工合同10-14
室內裝修施工合同模板04-06
室內裝修施工合同【精】04-05
室內裝修施工合同【熱門】04-12
室內裝修施工合同【薦】04-10
【熱門】室內裝修施工合同04-12
室內裝修施工合同【推薦】04-12