工程施工簡單合同范本（通用13篇）
現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編精心整理的工程施工簡單合同范本，希望能夠幫助到大家。
工程施工簡單合同 1
甲方：
乙方：
為明確雙方的權利和義務，遵循平等、公平的原則，根據相關法律和法規，甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協議，望雙方共同遵守。
一、工程名稱：
二、承包工程內容：
三、承包及付款方式：包工包料，暫估價為 萬元，每月按實際完成工程量的`%支付進度款。
四、工期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、工程質量
1、乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規范、規程和標準進行施工。
2、隱蔽工程必須接受業主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監督簽證后，方可進行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗，發現不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。
六、工程造價
1、工程承包預算造價執行《____省市政設施養護維修工程定額》；材料價格按施工當期的《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計�。还こ塘堪磳嵱嬋�；人工費按相應規定調整。
2、工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結算工程承包款項。
七、工程款撥付
工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、施工安全工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產有關規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
九、本合同一式四份，
甲、乙雙方各執二份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
工程施工簡單合同 2
發包人（以下簡稱甲方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人（以下簡稱乙方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：______________________________
二、工程地點：______________________________
三、工程內容：______________________________
四、承包形式：______________________________
五、工程立項批準文號：______________________
六、工程承包范圍：__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天；
開工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延：
１、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時以上），影響正常施工；停水停電_______天以上；
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
�。�、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣（大寫：__________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作為質量保證金，待保修期滿后_______個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方依據最新現行定額計價規范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的_______%，留_______%做質保金，待保修期滿后_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的.工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、質量標準：工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為______年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯系電話：_____________；乙方保修聯系人：_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項：
除法律規定或合同另有約定外，未經發包人同意，承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外，未經承包人同意，發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過程中如果產生糾紛，則各方應首先友好協商解決。若無法協商，也可通過和解、調解的方式解決，非訴方式無法解決爭議時，雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條 簽訂地點
本合同在市 區 簽訂。
第十二條 補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
第十三條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
工程施工簡單合同 3
甲方：______________________________________
乙方(施工責任方)：________________________
甲方承建之________________，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：站、區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1.乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3.乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1.甲方責任：
(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
(3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2.乙方責任：
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
(3)工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排；班組長每天必須在作業現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的`延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
(9)乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質保金：質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方
應在收到甲方書面通知________日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份，甲、乙方執一份，具有同等法律效力。
該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：________________乙方(施工責任方)：______
代表：________________ 代表：____________________
經辦人：______________施工責任人：______________
_____年____月____日_____年____月____日
工程施工簡單合同 4
發包方（以下簡稱“甲方”）：
聯系方式：
法定代表人：
承包方（以下簡稱“乙方”）：
法定代表人：
聯系電話：
依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：
第一條工程概況
1．1工程地點及面積：
地點：_____________。
面積：______________平方米。
1．2工程造價：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料；
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料。
1．4工程期限________天。
開工日期_____年_____月_____日；
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3．1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份；
3．2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務
4．1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
4．3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4．4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的'審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
4．5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
4．6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
5．1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
5．2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
5．3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5．4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
5．5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
5．6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5．7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
6．1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
6．2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
7．1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
7．2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
7．3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的____%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
�。�3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條質量標準
9．1雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：
�。�1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》；
�。�2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》；
（3）其它驗收標準：_______________________________。
9．2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
（1）可向______市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協會投訴進行調解；
�。�2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
10．1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
�。�1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；
（3）竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
10．2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單。
第十一條工程款支付方式
11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
支付次數支付時間付款比例支付金額：
第一次合同簽訂之日；
第二次隱蔽工程驗收后_____日內；
第三次竣工驗收合格后_____日內。
�。�3）其他支付方式：_________________________。
11．2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11．3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條違約責任
12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
12．2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
12．4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
（1）向_____________________委員會申請_____；
（2）向________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規定
14．1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；
14．2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_____________元，（此費用不在工程款內）；
14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
14．4施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午_________點_________分至_________點_________分；
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
15．1本合同簽訂后工程不得轉包；
15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；
甲方（簽字）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
工程施工簡單合同 5
發包方：_____________
承包方：_____________
簽約時間：_________________
簽約地點：_________________
為了保證_____________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：________________
二、建筑面積(工程形式)：________________
三、施工地點：_____________
四、工期：_________________(一)開工：_________________年_____月_____日；(二)竣工：_________________年_____月_____日；(三)合同工期總共歷時__________天。
五、承包形式：______________
六、工程質量標準：______________
七、工程價款：共計人民幣_______元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的_____%，計__________元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計__________元；質保金______元，質保期滿后支付。
九、質保期：_________________年。
十、雙方的責任義務
(一)發包方的責任義務
1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；
2、監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；
3、給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；
4、按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；
(二)承包方的責任義務
1、按發包方要求及圖紙要求進行施工；
2、如期完成施工任務；
3、接受發包方的.技術指導和質量標準要求；
4、負責發包方提供料物及設備的保護；
5、教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用；
十一、其他
(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(二)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
發包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
_____年____月____日_____年____月____日
工程施工簡單合同 6
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
第一條合同依據
本合同的法律依據是《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容
一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點：清鎮寒坡嶺110KV變電所內。
三、工程范圍及內容：
1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料______按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20______年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（20______年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（20______年版）；根據貴州省電力公司電技經[20______年。
第四條雙方協作事項
甲方負責：
一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。
二：甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收。
乙方負責：
一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
第五條違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的.原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期
本工程______年______月______日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價款是該工程的：人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十條工程造價
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。
第十一條合同份數
本合同正本2份，雙方各執正1份。
第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章） 乙方：
負責人：（簽章） 負責人：（簽章）
日期： 日期：
工程施工簡單合同 7
發包單位：________(以下簡稱甲方)
承包人：________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按___米計算。
第二條：施工方案
護坡
(1)、基底寬___米，厚___米，自下而上慢慢收至高度為___米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的'漏水管。
第三條：合同工期
1、經雙方協商確定，工程期為___日，暫定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為___元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付___元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分___付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于_年_月_日由雙方在___簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式___份，上方各執一份，上交__份。
發包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章)：
聯系電話：
承包人(簽字或蓋章)：
聯系電話：
_____年____月____日
工程施工簡單合同 8
甲方(發包方)：_______________
乙方(承包方)：_________________
依據中華人民共和國合同法及相關法律，甲乙雙方遵循平等公正、互利互信的原則，就本裝飾裝修工程施工協商一致，簽訂本合同，望共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱: _____________________
2、工程地點： _____________________
3、 施工面積: ___________㎡
4、工程造價：總價款約(人民幣)：______萬元
第二條 工程期限
本工程期限為___天，開工日期______年_____月_____日，竣工日期______年_____月______日。此工期已把可能影響工期的因素考慮在內，因此除不可抗力的原因外，乙方不得延誤工期。否則總工期延誤一天，賠償甲方經濟損失1000元，依此類推。
第三條 施工單位資格
1、承接裝修工程的單位，必須持有建設行政部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《裝飾企業資質證書》。
2、承包方必須是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政管理機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工甲方的要求。
第四條 施工圖紙
1、乙方負責設計，提供工程效果圖、施工圖紙，交圖時間為____年___月___日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。
2、施工圖紙雙方交底簽字后生效。
第五條 雙方派駐本工程項目代表：
甲方派駐本工程項目代表____職務______職稱__________
乙方派本工程項目代表______職務_____ 職稱____________
乙方必須執本人有效證件進駐施工現場,中途無極特殊情況或未經甲方同意不準更換,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理，甲方關于工程的`相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程的統一指揮和管理。
第六條 甲方權利義務
1、為乙方提供入場施工必備條件。騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設，由乙方進行現場認真清點及保護，并且據“物品清單”采取保護措施。
2 、提供施工期間的水源、電源，并說明注意事項
3、未經批準，乙方禁止拆動室內承重結構、非承重結構及設備管線;不得隨意在承重墻上穿洞，拆除墻體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載，安裝大型燈具吊扇;不得任意刨鑿頂板，不經穿管直接埋設電線或者改線;不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施。
第七條 乙方權利義務
1、施工中嚴格執行國家裝修工程施工規范，保證工程質量，按期完成工程。
2、乙方應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全。
3、保護好室內的家具和陳設，保證上、下管道的暢通。
4、裝修所形成的各種廢棄物，應當按照城管部門規定的位置、方式和時間及時清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄。
第八條 質量標準
1、本工程質量標準：合格。達到國家或專業的質量檢驗評定標準。
2、本工程執行GB50210—20______《建筑裝飾裝修工程驗收規范》和赤峰市建筑行政主管部門制定的其他建筑裝飾裝修質量評定驗收標準。乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料，粗制濫造。
3、本工程按設計裝修圖紙材料標準選材、按設計施工圖內容施工。
4、工程具備隱蔽條件或中間驗收部分，乙方自檢合格后，必須在隱蔽和中間驗收前通知甲方驗收，驗收合格甲乙雙方在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工，不合格限期修改重新驗收，未履行驗收手續的不參與決算項目的結算。
5、乙方工程施工質量達不到約定條件標準，甲方要求乙方停工或返工，乙方應按甲方要求返工，直至達到約定條件標準。因乙方原因達不到約定條件，發生的返工費
第九條 施工組織及進度計劃
1、乙方在合同簽訂生效二日內，將施工組織、施工方案和進度計劃提交甲方。乙方必須按經甲方批準的施工組織、施工方案、進度計劃組織施工，并接受甲方的檢查監督。
2、甲方因未按合同約定提供所需施工條件、支付工程款或其他非乙方原因造成的工期延誤，按影響天數預以順延工期。
第十條 材料使用及驗收
1、按設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求，由乙方提出主要材料計劃及建議價格,經甲方認可后由甲乙雙方共同采購、監督質量、簽定價格(做為決算價格依據)。
2、乙方負責采購全過程的管理(運輸、保管、使用)
3、乙方進場所有材料,必須填寫《材料驗收報告單》，標明品種、規格、名稱、產地、價格等詳細信息，經甲方審核認可后可使用。
4、凡經審核合格的材料，甲方以撥付工程款的形式直接支付材料價款。
5、所使用的主要材料應符合國家環�？偩职l布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并由乙方提供材料檢驗報告、產品合格證書,、環保證明書，不合格的材料(特別是不符合環保要求的)，不允許進入施工場地。乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成污染超標的，依法承擔賠償責任。乙方不得以次充好，弄虛作假。
6、進出施工現場的材料必須按甲方規定履行簽批手續。
第十一條 工程驗收及工程竣工驗收
1、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程檢查及驗收手續，未經甲方驗收，乙方擅自進行下道工序施工，甲方有權令乙方拆除，費用由乙方自理。未辦理工程驗收手續的項目，不得進入項目決算。在施工中甲方提出對設計修改意見、增減項目時，雙方協商簽字后施工，作為結算依據。
2、工程變更：變更內容、增減價款，附現場簽證，最終走決算。
3、乙方提交工程竣工資料和驗收報告、結算報告時間為工程竣工驗收10日內。 14工程驗時間為_____年_____月____日。
第十二條 工程保修
1、保修期限：自工程竣工驗收合格之日起計算，裝飾裝潢保修期為2年;木門保修5年(開裂、變形、漆膜脫落等現象,乙方無償更換)。
2、由乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在保修期無償修復，保修期間乙方在接到甲方通知后3日內派人修理，否則甲方可委托其他單位修理，其費用在保修費用內扣除，不足部分，由乙方支付。
第十三條 結算方式及付款辦法：
1、付款方式：乙方正式進入施工現場，甲方預付工程款____萬元，隨工程進度甲方以支付主要材料價款形式，憑《材料驗收報告單》支付工程款，工程竣工驗收合格后預留工程總造價5%保證金，余款付清。
2、結算方式：工程(預)決算加簽證，三級取費標準。
3、材料價差：按預算價格和實際價格進行調差，乙方必須提前5日內向甲方報材料采購計劃(內容:材料名稱、規格、質量標準、 數量、價格信息)。
4、保修金返還：工程竣工滿一年返還2%，工程竣工滿兩年返剩余部分(木門部分除外)。
5、工程竣工驗收：乙方據驗收總造價出具正式發票，稅金由乙方自行上交(或由甲方代扣代繳)。
第十四條 安全管理及文明施：
1、乙方在施工中,對現場施工人員進行崗前安全培訓教育,必須采取必要的安全防護措施,配備必要的安全防護用品,保障工作人員安全,一旦發生事故,由乙方完全承擔，甲方不承擔任何責任。
2、乙方施工人員必須服從甲方管理人員的合理管理，否則甲方有權予以制裁。
3、為確保施工場地清潔，要求乙方達到完工場清的標準。
4、乙方應做好施工場地及已完成的成品保護工作，如有損壞按價賠償。
5、乙方必須做好現場的防火相關工作。
第十五條 違約
1、合同簽定后，乙方毀約或無正當理由中途退約，乙方承擔給甲方造成的一切經濟損失。
2、如因甲方原因致使合同無法履行，甲方承擔由此給乙方造成的損失。
第十六條 其他附件
1、本合同自甲乙雙方法人代表簽字并加蓋法人印章后生效，至保修期滿終止。
2、本合同未盡事宜由雙方協商確定。
3、本合同發生爭議由雙方協商解決，解決不了的依法向合同簽訂地人民法院提起公訴。
4、本合同正本一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
甲方：_______________ 乙方：_______________
地址; _______________地址:_______________
法人代表:_______________ 法人代表:_______________
身份證號碼：_______________
電話:_______________
傳真：_______________
身份證號碼：_______________ 電話: _______________傳真：_______________
_____年____月____日
工程施工簡單合同 9
甲方：____________(姓名，身份證號碼)
乙方：____________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在____________區____________鎮____________村____________組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前通知甲方購買所需材料。
2、乙方應具有從事農村房屋建設的成熟經驗和相關證件，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從____________年____________月____________日開始建設，工期為____________天。如發生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的'安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。施工過程中出現安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
2、付款時間：
本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份，本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽字：____________
乙方簽字：____________
____________年____________月____________日
工程施工簡單合同 10
甲方(委托方)_______________
乙方(施工方)_______________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益法》以及其他相關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就本裝飾工程的有關事項達成一致意見，訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地點：_______________
2、房屋結構：室_______________廳_______________廚衛，總計：施工面積_______________
3、施工內容及做法：詳見本合同附件《預算書》。
4、工程承包方式：包工包料承包方式。
第二條：工程工期
1、工程開工進場日期：_______________年_______________月_______________日
2、工程竣工日期： _______________年 _______________月_______________ 日
3、工程工期總日歷天數： _______________天(不含國家規定的節假日)
第三條：工程價款
1、工程概算總造價(大寫)人民幣￥_______________元;
2、此工程總造價為概算造價，工地進場時，由雙方簽字認可施工圖及預算書，施工內容按預算書所列項目和施工圖施工;最終造價以甲、乙雙方簽字認可的工程預算書中的單價為依據，以實際測量的工程量為準進行結算。
第四條：工程質量
1、雙方約定，本工程質量以施工圖紙、設計變更補充協議為依據，以國家行業標準《家庭裝飾工程質量規范》為質量檢查驗收標準。
2、工程使用主要材料的品種、名稱、規格、型號、級別、顏色，須經雙方認可，詳細錄入合同預算書內，詳見施工圖中材料說明表。
3、施工中，甲方如有特殊工藝要求或特殊質量要求，須與乙方商議并另行簽訂補充協議，增加的費用按實計入結算。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方負責;
5、甲方如自聘工程監理，必須在工程開工前以書面形式通知乙方，以便于工作銜接。
6、施工中若甲方需要更改施工內容或更改已選定的材料，須與乙方商議確認并另行簽訂補充協議，同時調整有關工程費用及工期。若未經乙方同意，甲方強行要求作業人員更改施工內容所引起的質量問題、延誤工期以及造成的損失或多支出的費用，概由甲方負責。
第五條：材料供應
1、乙方按材料說明表所列材料進行材料供應;合同經雙方簽定后生效，若甲方對預算中所列項目的個別項目提出需要更換的，必須在乙方相關材料未到達施工現場，主材未訂貨之前簽定補充協議;特價材料不能刪除和更換。若甲方自行更換的，造成的一切損失由甲方承擔;
2、乙方提供的材料如不符合質量要求或規格有差異的，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，必須是甲、乙雙方確認的合格產品，并應按乙方要求按時供應到現場。如延期供貨，則工期順延。甲方提供的主要材料，由乙方負責保管，甲方按供應材料總價的10%向乙方支付管理費，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。甲方自行鋪設強化地板或實木地板的，必須待乙方收方交房后方可進場施工。
第六條：付款方式
1、簽定本合同當日，甲方必須付給乙方概算總造價的_______________%，即￥元_______________，大寫：_______________ 。
2、施工過程中，木作工程完工后三天之內(不含木質地面及樓梯踏步和扶手)，付至預算總造價的95%(含簽證)，即￥ _______________元，大寫：_______________ 。
3、竣工驗收，工程結算書完成，辦理交接手續時，一次性付清尾款。即￥大寫：_______________ 。
4、甲方付清工程造價，詳見《室內裝飾工程結算書》，向甲方辦理移交及發放裝飾工程保修卡。
5、甲方不按合同約定的'價款和時間支付工程款，視為甲方違約，乙方有權停止施工，工期順延，所造成的一切損失由甲方承擔。竣工驗收合格后，甲方不付清工程尾款，乙方有權不交付甲方使用。
6、工程施工中，如有項目增減需要變更或補充原合同，雙方應簽訂補充協議。增減項目的價款，按付款方式結算。
7、如甲方裝修款是向銀行申辦的按揭貸款，甲方應將相關憑證及文件交給乙方，結算總價的差額應以現金多退少補。
8、甲方的工程款應支付乙方指定的財務人員，并取得相應的財務憑證，如付予其他人而造成的經濟損失乙方不予承擔。
第七條：工期延誤
1、對以下原因造成的工期延誤，工期應順延。
(1)工程量增加或設計變更，工期順延。
(2)不可抗力，工期順延。
(3)停水、停電、節假日，以及物業管理部門原因規定暫時停工，工期順延。
(4)甲方沒有按期繳納進度款，作停工處理，工期順延。
(5)甲方同意工期順延的其他情況;
(6)因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;若因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由甲方承擔，工期順延。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
3、施工中如果甲方要求變更工程或因甲方更改施工內容而延誤工期的，甲方必須書面通知乙方，并承擔全部施工費用，工期順延;如因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
第八條：工程驗收
1、開工進場時，甲、乙雙方共同對原土建、水、電等工程進行質量確認，如有問題，由甲方負責解決后，乙方開始施工，并從此時開始計算工期。
2、雙方約定在施工過程中分以下幾個階段對工程質量進行驗收。
(1)水電隱蔽工程驗收;
(2)泥作工程驗收;
(3)木作工程驗收;
(4)油漆工程驗收;
(5)竣工驗收。
3、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工結算，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格。如未經竣工驗收，甲方自行搬入家具、其他物品或更換門鎖，均視為驗收合格。
4、竣工驗收合格后，甲方拒付工程尾款，自行搬入家具、其他物品、更換門鎖或入住其中，視為違約行為。乙方將對甲方違約行為進行司法起訴。
第九條：雙方工作
1、甲方工作
(1)開工前，為乙方入場施工創造條件，提供施工期間的水源、電源。負責到物業管理部門或有關部門按規定辦理相關裝修手續，并承擔小區物管裝修押金，物業管理費及高層建筑電梯使用費;
(2)需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
(3)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，以不影響施工為原則。
(4)施工中如需臨時使用共用部位，甲方應負責和其他共有人協商，確保乙方順利施工;
(5)甲方參與工程質量和施工進度的監督，負責工程驗收;
(6)甲方按合同規定時間、額度支付工程款，否則乙方有權停工。
(7)若對工程質量有疑議的，請在結算量房后3日內向乙方提出，乙方對此問題做出解決;若對工程質量沒有疑議，應在結算書送達甲方后7日內結清工程尾款。
2、乙方工作
(1)指派(姓名)_______________ 為乙方工作代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量的按期完成施工任務;
(2)負責辦理小區出入證，并承擔其費用;
(3)施工中嚴格執行安全、施工操作規范，防火規定及質量標準，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生影響他人。
(4)履行合同，確保按質、按量、按期完成所有施工任務;
(5)在裝飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自該工程經甲方驗收之日起(量房當日起)，為24個月，玻璃易碎品、人為損壞和不可抗拒力因素造成的損壞不在保修范圍內。
(6)保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
(7)施工過程中的一切意外安全事故由乙方全權負責。
第十條：違約責任
1、合同生效后，任何一方違約，應按合同總金額的10%向對方支付違約金。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、如因乙方原因而延遲完工，每日按造價的1‰作為違約金支付給甲方直到造價扣完為止。
3、如果甲方在合同規定期限內未付清尾款，每延遲一日，以裝飾工程總造價的1‰作為違約金支付給乙方。
4、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
第十一條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應友好協商解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，可以依法通過訴訟解決。
第十二條：合同生效。
1、合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。至工程款結清、保修期滿后自然失效。
2、補充協議與本合同具有同等的法律效力;未盡事宜由雙方共同協商解決。
3、本合同(包括合同附件、補充協議)一式二份，甲方、乙方雙方各執一份。
第十三條：未做環保處理的，公司不承諾達到環保要求。
第十四條：本合同所列條款甲方已認真閱讀并理解全部內容。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工簡單合同 11
業主(以下簡稱甲方)：
聯系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：
聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：
一、工程概況
工程地址：承包方式：包清工。
二、費用
清包單價：表格附后
付款方式：
1、施工隊進場，三天內預付30%，即：￥30000元
2、施工進度超過80 %，再次支付30%，即：￥30000元
3、工程全部驗收合格后付清余款，按實際工程量結算。
三、工期
從______年__月__日起至______年__月__日止，工期為天。
因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費￥500元/天。
四、材料
1、由乙方向甲方提供需購材料清單，甲方及時采購材料供施工方使用。
2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同負責核對數量和配件的準確性。
4、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入施工現場。
五、關于工程管理、項目變更的約定
1、乙方在開工前檢查水、電、地面、墻頂面空鼓，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。
2、乙方在施工中應采取必要的`安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
3、保持現場衛生，施工現場每天完工后，乙方負責清運施工中產生的垃圾，并按照物業管理企業指定的地點堆放。此項費用已包括在總價款中。
六、工程驗收
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，乙方應提前48小時通知甲方驗收，雙方協商驗收日期。
七、爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
簽章： 簽章：
簽約日期： 簽約日期：
工程施工簡單合同 12
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行門面房裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：______
2、建筑面積____平方米。
3、施工內容：
（1）、對中間隔墻進行拆除，不得影響原有消防及主體結構的.承重柱和梁。
�。�2）、對整個大廳進行吊頂、墻裙、地磚、木地板及裝飾線條裝修，不得損壞原有吊頂。
�。�3）、對大廳內增設個包間及裝修。
�。�4）、乙方根據甲方要求對廚房合理規劃裝修。
（5）、對門面廣告牌及吧臺需根據甲意愿進行裝修。
�。�6）、在廚房后修建洗菜池、魚池、遮陽棚等。
�。�7）、完善好店內所有水電設施。
4、工程開工日期：______年____月____日
5、工程竣工日期：______年____月____日工程總天數：______天
第二條：工程價款工程價款（金額大寫）_______。
第三條：質量要求乙方施工，必須嚴格按甲方要求實施。
第四條：付款方式工程完工待甲方驗收合格后，全額付款。
第五條：違約責任
1、乙方在工程期限內必須完工，否則甲方有權拒付工程款且追究乙方責任。
2、乙方施工若未達到質量要求，甲方有權責令乙方負全責。
第六條：合同的變更合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。
第七條：合同生效
1、本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方（業主）：乙方：
電話： 電話：
_____年____月____日_____年____月____日
工程施工簡單合同 13
甲方：
乙方：
為明確雙方的權利和義務，遵循平等、公平的原則，根據相關法律和法規，甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協議，望雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 承包工程內容：
三、 承包及付款方式：
包工包料，暫估價為_______萬元，每月按實際完成工程量的_____%支付進度款。
四、 工期：
________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、 工程質量
1、 乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規范、規程和標準進行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監督簽證后，方可進行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗，發現不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。
六、 工程造價
1、 工程承包預算造價執行(20)《____省市政設施養護維修工程定額》;材料價格按施工當期的.《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規定調整。
2、 工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產有關規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
九、 本合同一式四份，
甲、乙雙方各執二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
【工程施工簡單合同】相關文章：
簡單工程施工合同范本11-08
建筑裝飾工程施工簡單的合同通用10-11
工程施工簡單合同（通用5篇）10-18
建筑工程施工簡單合同（精選14篇）10-19
建設工程施工陰陽簡單合同（通用6篇）10-19
建筑工程施工包工簡單合同（精選6篇）10-19
關于工程施工簡單合同范本（通用7篇）11-15
建設工程施工簡單合同書（通用12篇）10-19
建筑裝飾工程施工簡單合同范本（精選6篇）10-18