建筑工程施工合同15篇
隨著時間的推移,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編整理的建筑工程施工合同,希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
甲方:___乙方:____
第1條、承包范圍、方式、工期、質量、價款
1.1、承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.2、承包方式:包工包料
1.3、建設工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.4、工程質量:參照國家房屋質量有關要求
1.5、合同價款(人民幣大寫):叁佰叁拾元每平方米,根據建筑施工完成后實際面積結算。
第2條、甲方工作
2.1、開工前10天,向乙方進行現場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續.
2.2、指派[___]為甲方駐工地代表,負責合同履行.對工程質量,進度進行檢查.
2.3、協調有關部門做好現場保衛,消防,垃圾處理等工作,并承擔相應費用.
第3條、乙方工作
3.1、參加甲方組織的現場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定.
3.2、指派[___]為乙方駐工地代表,負責合同履行.按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜.
3.3、嚴格執行施工規范,安全操作規程,防火安全規定,環境保護規定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算.
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物,設備管線,古樹名木不受損壞.做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系.
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護.
第4條、關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用.
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延.
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延.
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延.
第5條、關于工程質量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》,《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準.
5.2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準.甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用.
5.3、甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續.甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認.若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗.若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延.
5.4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延.
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,并辦理驗收,移交手續.如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期.但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用.
第6條、關于工程價款及結算的約定
6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算.
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內,甲方支付總計工程款的30%,計人民幣[___]元;
第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結算.
6.2、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方.甲方自接到上述資料___10天內審查完畢.
第7條、關于材料供應的約定
7.1、本工程乙方負責采購供應的材料[附件二],應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場.
7.2、凡由乙方采購的材料,設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用.若已使用,對工程造成的損失由乙方負責.
第8條、有關安全生產和防火的約定
8.1、乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范.
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》,《建筑安裝工人安全操作規程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規,規范.
8.3、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失.
第9條、獎勵和違約責任
9.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失.每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元.
9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金.
9.3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償.
第10條、爭議或糾紛處理
10.1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解.
10.2、當事人不愿通過協商,調解解決或者協商,調解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判.
第11條、附則
11.1、本合同正本兩份,雙方各執一份.
11.2、本合同履行完成后自動終止.
甲方:___乙方:
日期:___日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質量要求
1、水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現澆使用___號,墻,地粉砌使用___號;
2、水泥與黃沙的比例在梁柱現澆中不得少于___;在墻,地粉砌中不得少于___;
3、內外墻粉砌厚度不得少于___MM;地坪厚度不得少于___MM;
3、鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4、任何墻壁厚度不得小于240MM;
5、其他約定:
建筑工程施工合同2
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條、工程概況
1。1工程名稱:
1。2工程地點:
1。3承包范圍:
1。4承包方式:
1。5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1。6工程質量:
1。7合同價款(人民幣大寫):
第2條、甲方工作
2。1開工前天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2。2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2。3委托監理公司進行工程監理,監理公司任命為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方份。
2。4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2。5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2。6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條、乙方工作
3。1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3。2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3。3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3。4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3。5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意折改原建筑物結構及各種設備管線。
3。6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條、關于工期的約定
4。1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4。2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4。3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4。4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條、關于工程質量及驗收的約定
5。1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5。2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5。3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5。4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5。5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5。6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條、關于工程價款及結算的約定
6。1雙方商定本合同價款采用第種:
。1)固定價格。
。2)固定價格加%包干風險系數計算。包干風險包括內容。
。3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6。2本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分 次進行 |撥款 % |金 額
6。3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內,結清尾款。
第7條、關于材料供應的約定
7。1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7。2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條、有關安全生產和防火的約定
8。1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8。2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8。3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8。4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條、獎勵和違約責任
9。1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
9。2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9。3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5。2款增加優質價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9。4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9。5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9。6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9。7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9。8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條、爭議或糾紛處理
10。1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10。2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第11條、其它約定
第12條、附則
12。1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12。2本合同正本兩份,雙方各執一份。副本份,甲方執份,乙方執份。
12。3本合同履行完成后自動終止。
12。4附件
。1)施工圖紙或作法說明
。2)工程項目一覽表
。3)工程預算書
(4)甲方提供貨物清單
(5)會議紀要
。6)設計變更
(7)其他
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代理人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵碼:郵碼:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
年月日年月日
建筑工程施工合同3
發包單位: (以下簡稱甲方)
承包單位: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同書,以約束雙方共同遵守。
一、工程概況: 工程
建筑面積: 平方米 建筑高度: 米
建筑層數: 層 結構類型:框架(磚混)
二、承包范圍與內容:
室內的地磚、廚房、衛生間鑲貼墻磚及材料運輸。
三、承包方式:包人工費 。
四、承包價格:按實貼面積計算墻面元/M2;地面 元/M2。
五、工程期限:從 年 月 日
到 年 月 日結束(遇不可抗力順延工期,若無故拖延一天,罰款1000元)。
六、付款方式:工程結束付工程造價的80%,交工后一個月內付15%,余下5%維修期滿付清(建立身份證復印件式臺賬,人及證件必須相符,本人簽字并按手。
七、質量要求:
1、乙方承包的分項工程按國家質量標準驗收,必須達到合格或優良工程驗收標準。
2、乙方必須嚴格按圖施工,按規范施工,按現場技術人員制訂的方案施工,聽從現場技術人員的指揮,積極主動配合其它工種人員的工作。
3、根據甲方提供的材料尺寸,按規范要求排磚、拼縫、鑲貼,表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。
4、因乙方原因導致工程達不到規范、標準要求,造成返工所發生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔,甲方不予計算工作量。工期不予順延,情節嚴重的,甲方有權終止合同。
八、機具的控制:甲方提供垂直運輸機械,其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求:工人必須持證上崗,進工地前必須經過安全教育培訓操作,必須按照國家安全施工規范標準要求施工,禁止違章作業,否則出現工傷事故,全部由乙方負責。
十、違約責任:
1、由于乙方原因,造成停工或窩工延誤的,每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應妥善保護施工現場的建筑物及設施,如造成損失照價賠償。
3、因一方原因,合同無法繼續履行時, 應通知對方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
十一、 其他約定:
1、乙方應自覺愛護甲方施工現場內的機械、工器具等其他財產且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任,如有破壞將追究其相關責任,工作完成后需及時清理場地;做到在保證質量的前提下節約材料,合理利用材料,杜絕浪費,如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結算中扣除。
2、其它未盡事宜,甲、乙方隨時協商,簽訂補充協議,作為本合同附件。
3、本合同一式 份,甲乙雙方各執 份,本合同自簽訂之日起至結束內有效,待工程結束后自動作廢。
甲方: 乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同4
甲方(委托人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝修,為保證工程順利進行,簽定以下合同雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址:宿舍三單元101室。
2、居室規格:三室兩廳
3、主要裝修范圍為室內所有工程,包括地磚、墻磚、衛生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質地板、電視背景、刮瓷、門套、防盜窗、窗套、床、衛浴、推拉門、櫥房餐柜。
4、委托方式:以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限:2個月,開工日期為________年____月____日,竣工日期為________年____月____日。
二、質量要求
1、工程使用材料的品種、規格、質量經雙方認定。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加費用,應另簽訂補充合同。
三、委托人義務
1、開工前幾天,應為承接人入場施工創造條件,把影響施工的物品清理。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負責做好保衛、消防等項工作。
4、參與工程質量和施工進度的監督。
四、承包人義務
1、按期保質完成工程。
2、竣工后負責清掃施工現場。
五、合同價款:本合同工程總合計造價174880.00元(大寫人民幣壹拾柒萬肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人費用,一次性到位。
1、合同生效后,委托人將施工前____日首付給承包人24880.00元(大寫人民幣貳萬肆仟捌佰捌拾元整),其余150000.00元(大寫人民幣壹拾伍萬元整)于裝修工程完工,雙方驗收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到____月底付清尾款,如違約,將賠付承包商一定的違約金。
2、包修期限為________年____月____日至________年____月____日止。
六、本合同一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。合同履行完畢后終止。附:裝飾工程預算表
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):________年____月____日
建筑工程施工合同5
甲方:________
乙方:________
甲方雇傭乙方裝修甲方位于____裝修合同報價清單_市_____路_____號_____小區內_____號房屋,甲乙雙方應共同遵守以下條款:
一、裝修項目及價格裝修合同范本簡單
(一)水電安裝
水路:包括裝修合同兩個衛生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的裝修合同注意事項別忽視敷設安裝。
電路:由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。
價格:水電安裝費用總價裝修合同注意事項別忽視為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐裝修合同廳、兩個衛生間、廚房、陽臺以及過道等,單價為________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
2裝修合同范本簡單、墻面:兩個衛生間裝修合同模板、廚房、三個房間飄窗以及廚衛門窗包封等,單價為____裝修合同注意事項別忽視____元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
3、碰角:所貼墻面直角對接處,單價為裝修合同電子版_____元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
4、踢腳線:餐廳、客廳以及過道處等裝修合同怎么寫,單價為_____元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含裝修合同電子版主材磚)。
5、裝修合同模板其他:貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時,不發生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為元/米,含人工、裝修合同注意事項別忽視水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
(三)砌灶臺灶臺總長度約米(以實際尺寸為準),灶臺面寬_____米,混磚結構。單價為_____裝修合同簡單版元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材,不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗陽臺封窗采用鋁合金窗,厚度_____mm的南南鋁材,厚度______mm的玻璃,南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費、材料費)。
(五)地面找平三個房間用水泥砂漿找平,與客廳貼磚后高度相對找平裝修合同簽訂需要注意的細節。單價為元/平方米(含人工、水裝修合同注意事項別忽視泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中,要遵守小區物業管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤,造成人身和財產的損失,由乙方自己承擔。
(二裝修合同)裝修裝修合同注意事項別忽視前,乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前,確認材料無質量問題,否裝修合同書則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題,裝修合同范本簡單由乙方承擔全部責任并負責賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行,不得偷裝修合同范本簡單工減料,不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環境的任何設施,如果造成不可復原的損壞,乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
甲方名稱(蓋章):_________電話:___________________乙方名稱(裝修合同電子版蓋章):_________電話:___________________
簽訂日期:_______年_____月_____日_______年_____月__裝修合同注意事項別忽視___日
建筑工程施工合同6
發包人(全稱):國家鹽化工產品質量監督檢驗中心
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:國家鹽化工產品質量監督檢驗中心場坪綠化工程工程地點:自貢市板倉工業集中區
工程內容:場坪綠化工程(具體內容詳見工程量清單)工程立項批準文號:自發【200 】項批新號資金來源:財政投入
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖及工程量清單所含范圍內的全部施工內容
三、合同工期
開工日期:20__年10月__日竣工日期:20__年11月__日計劃工期:日歷天
四、質量標準
工程質量標準:符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準
五、合同價款
金額(大寫):壹佰陸拾陸萬元(人民幣) ¥:1660000元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議中有關詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
_____
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
_____
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應支付的款項。
_____
十、合同生效
合同訂立時間:20__年10月__日
合同訂立地點:______
建筑工程施工合同7
發包方:(以下簡稱甲方)___________
承包方:(下簡稱乙方)___________
甲方將拆遷項目中所涉及的部分建筑物委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務,經共同協商,一致同意簽訂本協議。
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建筑物拆除,渣土清運。
2、工程數量:23、拆除標準:拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平。
4、注意;施工中拆下的各類廢舊材料歸甲方所有,均由甲方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款:
。1)雙方商定:本工程單價為/m2。
。2)項目總金額;
2、結算方式:
。1)自簽訂合同開工日,甲方只付工程款的30%();
。2)乙方完成全部拆除清運工作后2個工作日內,甲方一次性支付工程尾款。
三、施工日期:
1、本合同工程定于20xx年月20xx年日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力:
甲方:
1、乙方進場后,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、負責通知乙方領取拆房單
4、盡量保證向乙方所交房屋的完整性,維護乙方的合法利益。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
5、甲方指定督乙方的施工全過程。
乙方:
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家及濱州市有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:灑水降塵,控制噪聲,避免不安全因素發生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向北京市人民法院起訴。
六、其他:
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經雙方協商同意并簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份,具有同等法律效力。
甲方:___________
乙方:___________
代表人:___________
代表:___________
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同8
合同編號:
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照國家有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1、工程名稱:(以下簡稱本工程)
2、工程地址:
3、現場情況:
。1)、施工現場用水用電已接通;工程進出場道路已暢通,乙方不得 擅自在施工場地以外的路面上堆放土方或者停機械,并注意協調好與相鄰施工單位的關系;供乙方使用的場地僅限于施工作 業區內,乙方需要在作業區搭建臨設時必須經甲方同意;現場施工電源、施工用水、住宿、辦公、施工場地、倉庫、工序協調等工作均由甲方統一協調。
。2)、安全文明施工:施工期間應遵守關于安全文明施工的有關規定,組織安全文明施工,施工垃圾不能到處堆積,更不能污染路面及周圍環境,如有違反由乙方承擔一切責任。
4、承包形式:勞務大清包
5、工程內容:泥工,鋼筋工,木工,架子工四大班組所包含一切工作內容
。1)、甲方材料:鋼筋、水泥、砼、砂、石、加氣塊、機磚等主要材料。
。2)、除第一條外,其他工程施工圖紙中所含有的一切輔助材料、周轉性材料、實用工機具、安全防護、腳手架、臨時防護、低值易耗品、二次結構砌筑、內外粉刷、鋼筋焊接、鐵絲、鐵釘、焊條、等所用一切均包含在工程內容中。
(3)、包括場地硬化以及二級配電箱以下的三級配電箱和電線等所有用電設備。
。4)、門窗工程、電梯、水電工程、防水、外墻保溫、內外墻黏貼及 內外墻涂料以及二次裝修不在本合同范圍之內。
第二條:工程價款
1、本工程承包價格為: 485 元/平方米。(按建筑每層投 影面積計算)
2、乙方應當在本合同簽訂15日內人員機械進場開始施工。
3、付款方式:每月按完成工程量支付,每月30號上報本月工程量,下月20號前支付本月工程量的80%;
4、采用計時單價或計件單價方式支付勞務報酬的,勞務分包人與工程承包人雙方約定支付方法為 在驗收合格后一個月內支付至95%,余款5%在驗收合格后三個月內付清。
第三條:工程工期
1、開工日期: 年 月 日
2、竣工日期: 年 月 日
3、本工程竣工日期以本工程經甲方全部驗收合格之日起為準,每延誤一天,甲方有權對乙方進行一次的經濟處罰。但乙方報驗后甲方不能有意推延驗收,如故意推延,乙方有權要求增加費用。
第四條:工程質量
1、本工程質量標準為:合格。
2、乙方施工必須嚴格按照國家建設部頒發的各種相關規則、規范、標準和要求等進行施工,保證本工程質量達到甲方標準。
3、乙方施工中的所有隱蔽工程在隱蔽前應當經現場監理和甲方質檢人員簽認,否則,甲方有權要求對隱蔽工程進行檢查,由此產生的全部費用由乙方承擔,由此延誤的工期不予延順。
4、凡本工程中出現質量不符合標準需返工的情況,由此產生的所有 費用由乙方承擔,乙方應當賠償由此。如有甲方要求或由于材料 質量引起的返工,乙方概不負責,并由甲方支付返工的相關費用。
5、工程保修期按國家相關規定執行,在此期間出現質量問題均由乙方負責維修,甲方提供主要材料,如由乙方施工過程中引發的質 量問題應由乙方承擔維修費用;如為甲方要求或由于主材質量問 題引起的返工,所有經費應由甲方承擔。
第五條:竣工驗收
1、乙方應當于本合同規定的竣工日期之前提前至少7日安排甲方對 本工程進行竣工驗收。
2、如果甲方在竣工驗收時發現本工程存在不合格之處,乙方應當在接到甲方通知后三個工作日內進行修正,并安排通過甲方的重新驗收;如果乙方未按期進行修正并安排通過甲方的重新驗收,每延期一天,甲方有權對乙方進行一定的經濟處罰。
第六條:甲方的權利與義務
1、甲方負責提供本工程主要材料;
2、甲方有權對施工進行監督,并指派有關人員指導和現場驗收,一旦發現乙方施工質量問題或未按圖紙施工,甲方有權責令乙方停工或返工,所發生的費用全部由乙方承擔。
3、甲方有權對乙方的施工組織設計,工程進度,材料采購等全方位工作進行監督,一經發現有危害甲方權益的目的`或行為,甲方可立即責令乙方停工整頓,由此產生的損失由乙方負責。
4、甲方負責根據本合同的規定組織對本工程進行竣工驗收,不得隨意拖延。
5、本合同規定的其他權利和義務。
第七條:乙方的權利與義務
1、乙方必須經甲方確認其具有承包建設本工程的所有相關資質。
2、乙方應當于本工程開始施工前落實施工準備工作(包括材料、施工用工、機具和人員的配備),向甲方報告準備工作情況并向甲方提交開工報告。
3、本工程開始實施前甲方提供資料查明施工現場的地下管線情況,乙方在施工期間負責保護施工現場現有地下管線(包括通信、信號、電力電纜、上、下水管及煤氣管線),并負責與相關單位簽訂安全協議及排除施工中出現的干擾等,否則,給甲方或第三方造成的損失由乙方承擔,如甲方未提供或不明確相應的資料而造成的損失,乙方應不予承擔責任。
4、乙方應當負責設計本工程圖紙,并取得甲方對圖紙的批準;乙方應當于工程保修期屆滿后將本工程全部圖紙退還給甲方。
5、未經甲方書面同意,乙方不得將本工程分包或委托給第三方。
6、乙方應當負責在工程施工及工程保修期間的整個過程中施工現場施工人員與財產的安全,乙方應承擔20%事故導致的賠償責任和相關費用。(在2000元以上的事故。)
7、乙方應當文明施工,保持施工場地整潔,在移交前施工現場應達到文明工地的相關要求。
8、自甲方將本工程材料運送至施工現場或其他指定地點開始,乙方應當妥善保管本工程材料,并承擔所有毀損、損耗等風險;在本工程竣工驗收合格后,乙方應當將剩余材料退還給甲方。甲方材料按實際工料的數量,超出部分材料由乙方承擔全部費用。
9、乙方應當根據甲方的要求為相關人員或設備辦理保險,支持保險費用。
10、乙方在甲方工程款不到位的情況下保證連續施工7—10日。
11、乙方按合同內容全部完成后,應按實際租賃價格為外墻保溫、外墻面層等工序提供外墻腳手架。
12、雙方約定保證金為 300 萬元整,簽訂合同時付五拾萬元整(¥:.00元),進場一周內再支付 250 萬元。
。1)簽訂合同后支付五拾萬元整保證金,如2016年7月30日前不能正常進場施工,五拾萬元保證金立即返還,另支付10%的違約金。(2)最后保證金叁佰萬元整至到賬日期起計算,在接下來的四個月內無息返還。
13、生活區及施工過程中所產生的水、電費應由甲方承擔。
14、……(本合同規定的其他權利與義務)。
第八條:違約責任
1、任何一方違約,違約方應當賠償由此給對方造成的全部的損失。
第九條:不可抗力
1、不可抗力事件指甲、乙雙方不能預料、不可避免及不可克服的事業,包括但不局限于戰爭、**、罷工以及臺風、暴雨、冰雹、洪水、地震等自然災害。
2、不可抗力事件發生后,乙方應當立即通知甲方,必須迅速采取有效措施減少損失;乙方應當在不可抗力事件結束后3日內全面恢復 施工,并根據甲方要求向其提交有關該不可抗力事件及其造成影 響的詳細報告。
3、因不抗力造成延誤的工期應當順延;因不可抗力造成的損失由甲、乙雙方各自承擔。
第十條:爭議的解決
1、本合同的訂立、效力、解釋、履行、爭議的解決等均受中華人 名共和國法律管轄。
2、因本合同簽訂及履行而發生的爭議,雙方可協商解決;協商不成的,任何一方可向(甲方所在地)法院提起訴訟。
第十一條:生效
1、本合同自雙方簽字蓋章之日生效。
2、本合同正本一式6份,甲方雙方各執3份,各份具有同等法律效力。(以下為簽字頁,無正文。)
第十二條:合同解除
1、如果工程承包人不按照本合同的約定支付勞務報酬,勞務分包人可以停止工作。停止工作超過28天,工程承包人仍不支付勞務報酬,勞務分包人可以發出通知解除合同。
2、如在勞務分包人沒有完全履行本合同義務之前,總包合同或專業分包合同終止,工程承包人應通知勞務分包人終止本合同。勞務分包人接到通知后盡快撤離現場,工程承包人應支付勞務分包人已完工程的勞務報酬,并賠償因此而遭受的損失。
3、如因不可抗力致使本合同無法履行,或因一方違約或因發包人原因造成工程停建或緩建,致使合同無法履行的,工程承包人和勞務分包人可以解除合同。
4、合同解除后,勞務分包人應妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作,按工程承包人要求撤出施工場地。工程承包人應為勞務分包人撤出提供必要條件,支付以上所發生的費用,并按合同約定支付已完工作勞務報酬。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
第十三合同終止
1、雙方履行完合同全部義務,勞務報酬價款支付完畢,勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果,并經工程承包人驗收合格后,本合同即告終止。
發包人:(公章): 承包人:(公章)
法定代表人:
年 月 日 年 月 日
法定代表人:
建筑工程施工合同9
第一部分 協 議 書
發包人:(全稱)*******[以下簡稱甲方]
承包人:(全稱)******** [以下簡稱乙方]
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程施工有關事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:************
工程地點:************
工程規模:************
工程立項批準或核準、備案文號:
資金來源:政府投資
二、工程承包范圍 *******************************************************
三、合同工期
開工日期:****年**月 * 日
竣工日期:****年**月 ** 日
合同工期總日歷天數: ** 天。
四、工程質量
工程質量標準:*********************************************
五、合同價款
合同價款:
(大寫):(人民幣) ************ 元;
(小寫):**************** 元。
其中:安全防護、文明施工措施費:
(大寫):*************** 元;
(小寫): **************元。
其它約定:*********************
六、組成合同的文件
組成本合同的文件與本合同第二部分通用條款和第三部分專用條款的第2.1款賦予的規定一致。
七、發包人承諾
發包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照本合同約定施工、竣工,在質量保修期內承擔工程質量保修責任,履行本合同所約定的全部義務。
九、合同生效
本合同訂立時間: **** 年** 月 *** 日
本合同訂立地點:******
雙方約定本合同 *********** 生效。
十、合同備案
本合同生效后必須送 ***************備案。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
建筑工程施工合同10
發包方(甲方):________
承包方(以下稱乙方):________
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
1、工程名稱:________
2、工程地點:________
3、工程內容:________
4、承包形式:________
第二條工程期限
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第方式支付本合同價款,甲方付款前,乙方應提供正式發票。
第一種方式:本合同實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為________元人民幣(大寫:________)。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后________日內,甲方支付________元工程款;
2、工程竣工經甲方驗收合格后,甲方支付________元工程款;
3、余款元作為質量保證金,待保修期滿后十五個工作日內無息支付。
第二種方式:本合同實行按實結算,雙方使用晨曦軟件,依據最新現行定額計價規范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算后的總價下浮________%作為本合同的結算價款。
1、甲方于支付元;
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書,經甲方審核確認后,付至結算價款的95%,留5%做質保金,待保修期滿后15個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
1、工程材料、設備由乙方采購。
2、乙方采購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用于工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現場簽證。
3、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第八條質量保修
第九條違約責任
第十條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
甲方:______乙方:______
代表:______代表:______
________年________月________日________年________月________日
建筑工程施工合同11
合同編號:___________
簽訂地點:______________________________________
發包方:________________________________
承包方:________________________________
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條 例》的規定以及甲方招標文件和乙方投標文件,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:______________________________________
1.2工程地點:______________________________________
1.3承包范圍:按甲方招標文件、設計圖紙、說明資料等。
1.4承包方式:______________________________________
1.5工期:本工程自________年______月_____日開工,于________年______月______日竣工。
1.6工程質量:按國家和廣東省建筑安裝工程及甲方招標文件規定的質量標準驗收。
1.7合同價款:人民幣¥____________________元
第二條 甲方工作
2.1開工前_____天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明1份,并向乙方進行施工現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派________為甲方代表,負責合同履行并對工程質量、進度進行監督檢查,聯系協同辦理驗收、變更、登記及其他有關事項的手續。
2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1指派_____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.2嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位的關系。
3.4施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1甲方若要求乙方工期提前竣工時,應征得乙方同意,并向乙方支付因提前完工采取措施的費用。
4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,則工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期的,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上,工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以《建筑裝飾裝修工程質量及驗收規范》等國家制訂的施以及驗收規范和甲方招標文件與設計要求為質量評定驗收標準,甲乙雙方如遇對質量要求和技術指標標準有相互抵觸或異議的事項,由甲方在招標與投標文件中有關質量要求和技術指標比較優勝的原則選擇確定該項的約定標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前3天書面通知甲方驗收,如甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工的,則工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期也予順延。如乙方未通知甲方即自行驗收,甲方不予承認,此事項如甲方要求復驗時,乙方應承擔因此引起的所有損失費用和貽誤工期的責任。
5.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用下列第_____種方式:固定價格。
固定價格加____%包干風險系數計算。包干風險包括____________內容。
可調價格:詳見本合同第十一條 。
6.2本合同生效后,甲方分3次,按下表支付總額為¥_______________元的工程價款。
6.3工程竣工驗收合格一年后,乙方提出工程結算并將驗收結算有關資料送交甲方;甲方自接到上述資料的______天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意;并在______天內,結清尾款并退還履約保證金。
第七條 關于材料供應的約定
7.1凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
7.2由乙方負責采購工程所需材料并供應至施工場地。
7.3材料設備應附有出廠合格證,如一方對材料設備有異議應進行檢驗。如檢驗合格,檢驗費用由持有異議一方承擔,否則由采購方承擔。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條 例》和其他相關的法規、規范。
8.2由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條 例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失及其后果責任。
第九條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方____________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_________%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方____________元違約金;逾期三十天后,甲方有權終止本合同,乙方應按合同價款的30%向甲方支付違約金外,并全額退還甲方已經預付的款項及其利息。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.4甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故,由甲方負責并承擔損失。
9.5未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責并承擔損失。
9.6未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.7因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的,可按下列方式依序解決:
1.提交廣州仲裁委員會仲裁;
2.依法向廣州市番禺區人民法院起訴。
第十一條 其他約定
11.1甲方指派的代表,其個人現場簽發的變更或增加工程項目的簽證,不能作為本合同甲乙雙方結算的憑據;因特殊需要變更或增加工程項目的,須由甲方出具正式書面文件后乙方才能施工,并依據該文件向甲方結算。乙方必須按照設計施工圖紙及經甲方審定的施工圖預算中的內容施工,施工過程中施工的用水用電等一切費用乙方負責。
11.2本工程竣工驗收合格后,若項目沒有調整或增減,則按投標價結算;若工程量減少則扣除相應減少金額后結算;若變更或增加工程量,變更或增加部分投標書中有單價的按投標單價和實際工程量結算,若變更或增加部分投標書中沒有單價的工程按實際工程量并按_____年《廣東省安裝工程綜合定額》下浮______%結算。本合同未涉及的事項由雙方協商一致后簽訂協議解決。
11.3本工程竣工驗收合格后保修期為二年,保修費用由乙方負責。
11.4本工程約定的工程質量保修金為工程總結算價款的5%。保修金在工程竣工驗收合格壹年后三十天內付清。發包人將保修金全數返還承包人后,承包人仍須按建安工程規定以及廣州市政府有關部門規定承擔保修責任。
第十二條 附則
12.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜,雙方應另訂協議。
12.2本合同一式六份,甲方執四份,乙方執二份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4本合同附件:
12.4.1施工圖紙或作法說明
12.4.2工程項目一覽表
12.4.3工程預算書
12.4.4會議紀要
12.4.5設計變更
甲方:____________
法定代表人:______________
乙方:____________
建筑工程施工合同12
發包人: 承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法規、文件及原《施工合同》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程《施工合同》外相關補充施工內容有關事項協商一致,訂立本補充協議。
一、工程概況
工程名稱:
工程內容:
二、工期及質量
增加工作內容在施工計劃進度關鍵線路上的監理簽證相應順延總工期,不影響工期的不順延工期。工程質量必須達到合格標準。
三、工程價款
補充施工內容工程價款為 萬元整(其中:泵房:萬元、危險品庫房:萬元、高低壓變配電房(開閉所): 萬元、擋土墻: 萬元)。以財政審核造價為結算價。
補充施工內容工程價款的確定。補充工程內容結算價一律套用當地現行相關定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定,主材價格按施工期間當地發布的信息價,結合監理、發包方簽證進行調整。
四、其它補充
工程施工過程中涉及的相關問題一律按原《施工合同》約定執行。本補充協議一式肆份,甲、乙雙方各執貳份,經雙方簽字蓋章后生效。
補充協議訂立時間:年 月 日
發包方(章):承包方(章):
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日年月 日
建筑工程施工合同13
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經甲乙雙方協商,甲方同意將______倒班樓、辦公樓、生產車間、冷庫的基建及附屬工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地點:
二、承包方式:包工包料
三、工程承包內容:_________________________________ _______________________________________________
四、合同價款:_____________________________________
五、付款方式:_____________________________________ ________________________________________________
六、總工期要求
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔
已完工程損失和乙方所有經損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照甲方要求精心施工,工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質量(按國家建筑標準)負責保修三年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
______年______月_______日
建筑工程施工合同14
甲方(發包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律,行政法規,遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經雙方協商,就 工程施工事宜達成協議并形成如下條款,協議雙方共同遵守。
一。工程概況
1。工程名稱:
2。工程地址:公園道西側
3。結構類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計約20萬㎡。
4。合同價款:合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。
5。施工場地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應施工用水機具;施工場地道路由乙方負責,公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔,甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費,具備施工條件)。
6。工期:合同工期為兩年,開工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7。工程質量:合格, 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1。工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目:電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限:
a;A土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。
b。電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。
2。甲方要求: 本工程合同(協議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程,一經發現,立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關部門依據相關規定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內撥付已完成工程量價款的80%,以后每月撥付一次,每月的26日乙方上報已完成的工程量,甲方在十個工作日內審核并支付已完工程量價款的80%,如果甲方沒有審核完畢,按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%,結算完成后30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。
3、剩余工程結算款的5%作為工程質量保修金,自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%,滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%,滿三年后28日內一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算,待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢,結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。
四。結算方法:
1。工程造價:土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮,作為甲乙雙方工程結算造價。
2。執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額,相關費用標準編制施工圖結算,認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主,造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經甲方確認的市場價格調整(輔材及周轉、攤銷材料不做調整):機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。
3。甲方直接分包的分項工程,乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費,該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作,服從甲方總的計劃安排,為專業承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應的合同總價的2%配合費,分包工程稅收由分包方承擔。
4。采購價格的認定:采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據,采用市場價格的,雙方認定的價格為調差依據,進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法:工程逾期,但材料價格下降時,以逾期的材料價格為調價依據;工程逾期,但材料價格上漲時,以批準的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。
五。工程設計變更
1。 工程施工過程中,甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍,以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內容,必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效,乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據,由此發生的工程費用結算方法執行第四條。
2。設計變更、工程洽商發生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整(如果屬于減項則調減工程價款)。
六。 材料進場要求及計價
1。 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方采購,范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團
2。指定品牌的材料設備甲方認質認價,由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關,材料設備進場前必須做好檢驗,做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格后,方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3。進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品,甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場,重新采購符合要求的產品,并由乙方承擔由此產生的費用,工期不予順延。
七。工程管理
1。 甲方委派工程師現場代表,負責協調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理,履行合同約定的內容。
2。 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作,協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存,履行本合同約定內容。
3。 乙方現場臨時設施,各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。
4。 工程竣工后(以質監站驗收日期為準)90日內,乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料,同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。
5。 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理,甲方有權直令施工單位出場并終止合同,按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執行河北省20xx定額基價進行結算(材料價格調整執行第四條款第二條),由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質量隱患或即成事實的,乙方必須改正;對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的,每發生一次,甲方視具體事項給予經濟處罰,由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6。 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報甲方,經甲方簽認后才能進場,并執行合同約定的相關內容,并由乙方承擔由于工程分包而引發的相關責任。
7。 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價,乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。
八。違約責任
1。 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可后工期可以順延。
2。 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。
3。 乙方不按約定工期竣工,不按時交付工程,每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期,甲方有權責令乙方撤場,解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。
4。 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的,由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故,甲方有權責令乙方撤場并解除本合同,由此引起的后果由乙方負責。
5。 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金,可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務,被起訴并導致甲方作為共同被告,或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務,并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務,或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內,乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金貳佰萬元人民幣,待乙方進場后15日內甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書簽訂后3日內保證金未打入指定賬戶內,此意向書作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工,如果不開工甲方無條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬元整),如果保證金未能在進場15日內(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計息給乙方,計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結算的依據,具有法律效力,《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同,以正式建設工程施工合同為準。
十二。 未經事宜雙方友好協商,另行簽訂補充協議,如發生爭議可協商解決,協商不成可直接向當地人民法院起訴。
十三。 本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同15
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑裝飾工程施工合同10-27
建筑工程施工合同11-16
建筑裝飾工程施工合同11-15
建筑工程施工合同10-19
建筑工程施工合同10-21
建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑裝飾工程施工合同12-09
建筑工程施工勞務合同11-30
建筑工程施工標準合同10-18
建筑工程施工合同的范文04-02