工程居間合同匯編15篇
隨著人們對法律的了解日益加深,合同起到的作用越來越大,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹沂占墓こ叹娱g合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
工程居間合同1
甲方:(發包方) 乙方:(承包方) 甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,本著相互信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式: a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包XX。
3、工期________年____月____日至________年____月____日。
4、合同價款:本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫),若要變更施工內容,變更材料,工程造價按實計算。
第二條:關于材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續,如發生質量問題或規格有差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程,非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定,應按材料價款雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品,應按材料價款的雙倍補償給甲方。
第三條:關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》G20和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》G20并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工:乙方應提前通知甲方驗收,并辦理驗收手續。
4、本工程由_______方設計施工方案。
第四條:關于安全生產各防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、保證裝飾裝修現場整齊,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進入現場。
5、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門,一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條:工程付款方式、承包內容、結算的約定
1、布局開槽完工后,支付工程款的50%給乙方,水電完工后支付工程款的30% ,整體竣工驗收合格后支付20%。
2、本工程保修期________年,須工程款全部結清,甲、乙雙方簽定《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
3、雙方款項住來均應出具收據。
4、工程結算方式:水路____米,電路____米
5、乙方承包內容:
1、水電開槽、布線、穿線、埋槽;
2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋;
3、水電施工穿墻、打孔、切割;
4、開關插座面板安裝;
5、小五金的安裝;6后期燈具的安裝(水晶燈另計);
7、其他收費項目另計。
第六條:糾紛處理 因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決,當事人不愿意協商、調解解決,或協商、調解不成時,可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條:全同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應約協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前,一方要終止全同,應以書面形式提出,并按合同總價款____%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同,須向另一主以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第八條:其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合 其他工種的交叉施工,超過3次部分每次甲方需支付乙方30元次的勞務費。
3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場,由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題,甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。
第九條:附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期________年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。 甲方________簽字(蓋章)
乙方________簽字(蓋章) ________年____月____日
________年____月____日
工程居間合同2
甲方(委托人):______________
聯系地址:______________
聯系電話:______________
乙方(居間人):______________
聯系地址:______________
聯系電話:______________
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的______________%(大寫:百分之______________)向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______________%(大寫:百分之______________),共計:______________元整(大寫:______________)。
2、居間成功后,在甲方正常施工的月內,應向乙方支付______________元整(大寫:______________);在正常施工的月內,應支付______________元整(大寫:______________);竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清剩余費用______________元整(大寫:______________)。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付______________元違約金(大寫:______________);如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年________月________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交法院解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同壹式貳份,雙方各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字或蓋章):______________法定代表人或委托代理人:______________
日期:______________
乙方(簽字或蓋章):______________法定代表人或委托代理人:______________
日期:______________
工程居間合同3
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
身份證號:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其(有限公司)進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
逸濤半島三期嘉苑別墅工程的其中217棟別墅及相關配套設施的工程施工總分包權。
二、居間任務:
根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人
應當按按約定支付報酬”的規定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,并順利的按施工總分包合同約定的時間、約定的內容開工后,收到工程進度款時本合同才生效,反之則無效自動終止該合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居間費:
1、當乙方協助甲方取得該工程施工總分包權,甲方愿意支付乙方人民幣捌拾萬元(稅后)居間費;
2、付款方式:
1)、該居間費在甲方第二次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費;
2)、該居間費在甲方第三次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費;
3)、該居間費在甲方第四次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費;
4)、該居間費在甲方第五次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
乙方促成甲方與該幅土地使用權所有者談判后,甲方不得以任何理由單方面終止與
乙方的委托關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對
此補償費放棄所有法律權利及話語權。
如是次乙方為甲方介紹的施工總分包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由
乙方介紹的該工程發包人(廣州南沙建安);如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功論,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:乙方:
法人代表簽章:簽名:
日期:日期:
工程居間合同4
甲方(代表):
乙方(代表):
經甲、乙雙方協商,達成如下居間協議,共同遵照執行。
一、居間事項:乙方協助甲方取得位于山西省交城縣開發區天鑄鑄造有限公司檢測中心工程施工項目總分包權。
二、居間任務:乙方為上述項目提供信息、推介服務,并促成甲方取得工程施工總分包權。根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按按約定支付報酬”的規定,按如下方式支付居間費用:
1、當乙方協助甲方取得該工程施工總分包權,土建部分按工程總造價下浮三個點做為居間費用支付給乙方,鋼結構部分按工程總造價下浮六個點做為居間費用支付給乙方。
2、付款方式:甲方收到預付款時,付給乙方15萬元。
三、本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。甲方不得以任何理由單方面終止與乙方的委托關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費,作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、制約條件:甲方如不履行本居間協議,乙方有權直接通過發包方扣取居間費,居間費用翻倍。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
工程居間合同5
甲方(委托人):______________
乙方(居間人):______________
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_____省__________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約_____百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的_____%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的_____%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付__________元整;在正常施工的兩個月內,應支付_____;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按____%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔______差______等______費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付_____元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,
如果至______年______月______日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式______份,雙方各持______份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(章)____________乙方(章)__________________
身份證號碼:___________身份證號碼:_______________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:______年_____月_____日
工程居間合同6
發包方決定,將程發包給承包方施工,為確保雙方權利和義務,經甲乙雙方共同協商達成以下協議,以便雙方共同遵照執行。
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 工程承包內容:辦公樓內木作天棚、門套、窗簾盒、窗套、踢腳線與鋁質天棚、輕鋼龍骨紙面石膏板、型龍骨礦棉板、標準門制安、執手鎖、門吸及衛生間隔板拆除、安裝,涉及班組的全部清潔按發包方要求進行清除,做到工完場清。
四、 工程承包方式:包所有人工單包方式。
五、工程結算方式:按木作天棚( 元㎡),門套( 元),窗簾盒( 元),窗套( 元),踢腳線( 元),鋁質天棚( 元㎡),輕鋼龍骨紙面石膏板( 元㎡),礦棉板( 元㎡),標準門制安( 元套),執手鎖( 元把),門吸( 元個),衛生間隔板拆除、安裝( 元樓層),付款方式按施工完成工程量的 %支付工程進度款,工程全部竣工經甲方驗收合格后付清工程款。
六、工程開竣工時間:開工時間:________年____月____日,竣工時 間:________年____月____日,施工總日歷天數: 天。
七、工程違約責任:承包方必須在本合同約定工期內保質按期完成本工程全部施工內容,其中在施工中因天氣和施工機具故障及其他任何原因影響工期均由承包方自行調節施工人數,加班加點完成所耽誤的工期。發包方對施工工期概不順延,均應由承包方負責。
八、工程安全施工責任:承包方必須按照建筑工程安全操作規程,組織工人施工,做好工人的39;安全教育工作,杜絕違章作業,在正常施工中所發生的一切傷亡事故,由發包方和承包方協商處理,如因違章作業而造成的傷亡事故則由承包方負責,發包方一概不予承擔任何責任。
九、其它事宜:若承包方中途由于施工人員不到位,經發包方給予限期完成施工任務警告后,承包方的人員仍未到位,拖延工期,發包方有權撤換承包方施工資格,承包方將無條件限期撤出施工現場。承包方所剩的工程款將用來支付發包方的損失。
十、本合同經甲乙雙方簽字后生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份,工程完工后本合同自動失效。
甲方 (簽字): 乙方 (簽字):
________年____月____日
工程居間合同7
甲方(委托人):___________________________
乙方(居間人):___________________________
甲方聯系地址:___________________________
乙方聯系地址:___________________________
甲方聯系電話:___________________________
乙方聯系電話:___________________________
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦_______________工程項目給甲方_______________單位直接洽談,向甲方提供_______________的重要信息,并最終促成甲方與_______________簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_______________公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關_______________公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對_______________公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于_______________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成_______________公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和_______________公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和_______________公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為_________萬元。
2、本協議簽訂后_______個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬_________萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與_______________公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后_______個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,_______個工作日內,乙方沒有促成甲方與_______________公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與_______________公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與_______________公司進行協商并簽訂股份轉讓協議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與_______________公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為_______個工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動_______________公司與甲方進行實質性洽談,并協助甲方和_______________公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與_______________公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______________乙方(蓋章):_______________
甲方法定代表人或委托代理人:_____________________乙方法定代表人或委托代理人:_____________________
工程居間合同8
委托人(甲方):__________________
居間人(乙方):__________________
依據《_____》及相關法規、規章的規定,承租人與房地產經紀機構在平等、自愿的基礎上,就房屋承租居間的有關事宜達成協議如下:
第一條委托事項
甲方委托乙方為其居間尋找符合以下條件的房屋:
______________________________________________________.
第二條委托期限
自______年______月______日至______年______月______日。
第三條現場看房
本合同簽訂后乙方應陪同甲方到房屋現場看房。陪同看房后,乙方(是/否)可向甲方收取合理的看房成本費,每次不得超過______元。乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件的,甲方有權拒絕支付看房成本費。
第四條甲方義務
(一)應出示身份證、營業執照、等真實的身份資格證明;
(二)應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合;
(三)應對乙方提供的房屋資料保密;
。ㄋ模┎坏迷谖衅谙迌燃捌谙迣脻M后日內與乙方介紹的出租人進行私下交易。
第五條乙方義務
。ㄒ唬⿷鍪緺I業執照、房地產經紀機構備案證明等合法的經營資格證明;
。ǘ⿷J真完成甲方的委托事項,按照本合同第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋,將處理情況及時向甲方如實匯報,并為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯絡、協助、撮合等服務;
。ㄈ⿷WC為甲方提供的房屋資料已經事先核實,并且甲方滿足出租人提出的.特別條件要求;
。ㄋ模┎坏锰峁┨摷傩畔、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益;
。ㄎ澹⿷WC為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業執照等身份資格證明;
(六)收取看房成本費、必要費用、傭金的,應向甲方開具合法、規范的_____票據;
(七)本合同簽訂后,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預_____用;。
第六條傭金
委托事項完成后,甲方應按照實際月租金的______%(此比例不得超過100%)向乙方支付傭金。傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后支付。傭金的支付方式:______,委托事項未完成的,乙方不得要求支付傭金。
第七條費用
委托事項完成的,居間活動的費用由乙方承擔,甲方支付的看房成本費抵作傭金。非因乙方過失導致委托事項未完成的,甲方應向乙方支付必要費用如下(必要費用包含已收取的看房成費。
第八條轉委托
甲方(是/否)允許乙方將委托事項轉委托給第三人處理。
第九條本合同解除的條件
______________________________________________________.
第十條違約責任
。ㄒ唬┘追轿慈缂s支付傭金、看房成本費、必要費用的,應按照______的標準支付違約金;
。ǘ┘追脚c乙方介紹的出租人進行私下交易的,應按照______的標準支付違約金,甲方與出租人私下成交的,乙方還有權取得約定的傭金;
(三)甲方違反保密義務的,應按照______的標準支付違約金;
。ㄋ模┮曳教峁┨摷傩畔、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的,除退還已收取的傭金外,還應賠償甲方因此受到的損失;
。ㄎ澹┮曳綖榧追浇榻B的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明的,由此造成的甲方一切損失,均由乙方承擔。
第十一條合同爭議的解決辦法
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
(一)提交___________委員會_____;
(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十二條其他約定事項
本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后,雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
委托人:__________________
居間人:__________________
______年______月______日
工程居間合同9
合同編號:_________
甲方(委托人)(出賣人):_________ 地址: 郵政編碼:_________
【營業執照注冊號】
【法定代表人】: 【身份證號】: 聯系電話:
委托代理人: 聯系電話:
地址: 郵政編碼:
乙方(委托人)(買受人): 地址: 郵政編碼:_________
【法定代表人】: _【身份證號】:
【營業執照注冊號】
聯系電話:_________房屋買賣居間合同范本丙方(居間人): 地址: 郵政編碼:_________ 營業執照注冊號:
法定代表人:_ 【身份證號】:
聯系電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法
律、法規之規定,甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委托人與居間人丙方之間就居間報酬等事
項,在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議:
第一條 合同標的
房地產基本情況如下:
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);
項目名稱_________,
第二條 委托事項
1、甲方對丙方的委托事項:
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人,并將該房屋以及要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委托事項:
乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋_________套,面積為_________平方米。未開發土地(已掛牌成交), 畝,委托丙方搜尋信息,并及時報告乙方,以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
第三條 成交價格
甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________)。[其中:房產買賣價為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________)。土地轉讓價 (人民幣)大寫: 元整。(¥_________)].
第四條 丙方完成委托任務的報酬
丙方業已完成本合同項下委托人雙方委托之事項,雙方自愿按合同標的_________%的比例由甲方支付(具體數額為小寫_________、大寫_________),向丙方支付報酬:支付時間為乙方向甲方付款同臺交割。
第五條 丙方沒有完成委托任務的費用收取
丙方沒有完成委托人指示的委托任務的,不得收取報酬。
第六條 結算方式
1、甲乙雙方協商同意,房屋售價為人民幣(大寫)_________元(¥_________)。未開發地,人民幣(大寫) (¥ )。
2、甲乙雙方協商同意,房屋產權過戶所需的稅、費承擔,選擇下列第_________項:
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》,如需要公證,費用由_________方承擔。
4、甲乙雙方協商同意,在本合同簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大
寫)_________(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協商同意,在本合同簽訂之日起_________日內,_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________),_________方將借貸所需費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準,(多退少補)。
6、甲乙雙方協商同意乙方采取以下第_________項付款方式
(1)現金一次性付款,在本合同簽訂之日起_________日內,乙方須將購房款扣除已交定金后的購房余款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款,在本合同簽訂之日起_________日內,乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(¥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內,乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房余款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
7、如乙方擬定上述某項借貸遇到困難,甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式:
(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
第八條 甲方權利和義務
1、甲方承諾:
(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及借貸所需的相關文件資料真實、合法、有效;
(3)甲方于房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、采暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費,甲方愿意在取得全額房款時,將與欠費相等的保證金存放于丙方處,待甲方將欠費繳清后憑繳費發票取回保證金,若無法繳清欠費,甲方將以保證金沖抵欠費并授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的,由甲方按實補足金額)。
2、在簽訂本合同________日內將辦理該房屋過戶及借貸所需的相關文件資料準備齊全。
3、甲方取得全部房款當日,甲方向乙方交付房屋并辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方后,甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
4、甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。
5、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第九條 乙方權利和義務
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶所需的相關文件資料真實、合法、有效;并于簽訂本合同_________日內將所需文件資料送交丙方。
2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求,乙方可接受其房屋并按_________及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費后
(2)產權證辦理完畢后
4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第十條 丙方權利和義務
1、丙方接受甲乙雙方的委托,提示甲乙雙方提供相關的文件資料。
2、甲方委托丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款,丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金托管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個工作日內,安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的通知,由_________方陪同有關人員到現場驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進行交接,提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十一條 丙方違約責任
1、丙方有下列行為之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通,損害委托人雙方的利益的;
(3)干預委托人買賣房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權益的。
(4)_________。
2、丙方違約的,應當承擔本合同丙方預期獲得傭金總價款的_________%。丙方因違約行為,給委托人任何一方造成經濟損失,且違約金不足以彌補的,丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十二條 委托人違約責任
1、委托人雙方有下列情形之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通,損害丙方利益的;
(3)未能按照委托書或本合同的委托事項向丙方提供相關房產證件、文件、合同、身份證件等,致使丙方無法完成居間任務,且給丙方造成實際損失的;
(4)_________。
2、委托人違約的,在以下款項中選擇:
(1)已經向丙方交付定金的,不得索回定金;
(2)按照丙方在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;
(3)按照本合同標的物總價款的 %賠償于丙方。
(4)_________。
第十三條 合同的解除
1、當事人就解除合同協商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在_________個工作日內仍未履行的;
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。
第十四條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方:
1、丙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十五條 保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,其他方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及三方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙、丙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知其他方,征得他方同意后,三方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經三方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十八條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經三方協商同意外,本合同所規定三方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由三方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲
稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,三方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則三方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱
第二十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同三方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十二條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同的效力
1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,三方各執_________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):____________ 委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):___________ 開戶銀行: 開戶銀行:____________________
賬號:
簽訂地點:
_________年____月____日
丙方(簽章):
開戶銀行:
賬號:
簽訂地點:
_________年____月____日
賬號: 簽訂地點: _________年____月____日
工程居間合同10
甲方:
乙方:
甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及有關法律在平等自愿、等價有償基礎上,雙方經過充分協商,就乙方促成甲方與項目方拉土方工程達成以下協議:
一、本協議所指項目方是指名下澠池縣煤礦。
二、乙方促成甲方與項目方所拉的土方工程項目位于三門峽澠池縣張村鎮露天煤礦(下文均稱澠池縣煤礦)。
三、乙方促成甲方與項目方的土方價位為:甲方每拉一車土方,項目方應向甲方支付105元人民幣;有關其他拉土方的細節問題由甲方與項目方溝通,乙方應協助甲方與項目方的溝通。
四、本協議所述項目的工期為甲方與項目方
簽訂的拉土方施工合同的期限為準,如甲方與項目方簽訂的合同到期工程沒有完成,甲方與項目方續簽合同期限的,本合同有效期限同步延續到甲方與項目方徹底不再有業務關系時該協議終止。
五、甲方在該項目提供約輛車進行拉土方施工,最終以甲方實際在該項目上提供的車輛為主。
六、甲方承諾每輛車每拉一車土方向乙方支付元(大寫:)作為居間費,每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟的居間費/天×每車總趟數/天×車輛總數
七、甲方應將乙方的居間費匯至乙方指定的賬戶內:
開戶行:
戶名:
賬號:
八、居間費的支付時間為:甲方應每天向乙方支付一次。
九、違約責任
甲方應依據協議約定足額及時向乙方支付居間費,如甲方未按照協議約定向乙方足額及時支付居間費,應向乙方支付所有可算工程價值總費用的30%作為違約金(所有可算工程總價值是指項目方每天向甲方支付的總工程費乘以甲方所有車輛所拉土方的天數)。
十、爭議解決
甲乙雙方在履行協議中若有爭議,協商解決,協商不成,向乙方所在地法院所在地起訴解決
十一、本協議生效時間為甲方與項目方簽訂時生效。
十二、本協議一式一份,由乙方保管。
甲方:乙方:
住址:住址:
年月日年月日
工程居間合同11
甲方:______________________________
乙方:______________________________
甲乙雙方依據《_____》及有關法律在平等自愿、等價有償基礎上,雙方經過充分協商,就乙方促成甲方與項目方拉土方工程達成以下協議:
一、本協議所指項目方是指名下_______________。
二、乙方促成甲方與項目方所拉的土方工程項目位于_______________。
三、乙方促成甲方與項目方的土方價位為
甲方每拉一車土方,項目方應向甲方支付__________元人民幣;有關其他拉土方的細節問題由甲方與項目方溝通,乙方應協助甲方與項目方的溝通。
四、本協議所述項目的工期為甲方與項目方簽訂的拉土方施工合同的期限為準,如甲方與項目方簽訂的合同到期工程沒有完成,甲方與項目方續簽合同期限的,本合同有效期限同步延續到甲方與項目方徹底不再有業務關系時該協議終止。
五、甲方在該項目提供約輛車進行拉土方施工,最終以甲方實際在該項目上提供的_____為主。
六、甲方承諾每輛車每拉一車土方向乙方支付__________(大寫:__________)作為居間費,每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟的居間費_____/天;車總趟數__________/天______________總數
七、甲方應將乙方的'居間費匯至乙方指定的賬戶內
開戶行:______________________________
戶名:________________________________
賬號:________________________________
八、居間費的支付時間為甲方應每天向乙方支付一次。
九、違約責任
甲方應依據協議約定足額及時向乙方支付居間費,如甲方未按照協議約定向乙方足額及時支付居間費,應向乙方支付所有可算工程價值總費用的30%作為違約金(所有可算工程總價值是指項目方每天向甲方支付的總工程費乘以甲方所有_____所拉土方的天數)。
十、爭議解決
甲乙雙方在履行協議中若有爭議,協商解決,協商不成,向乙方所在地法院所在地起訴解決
十一、本協議生效時間為甲方與項目方簽訂時生效。
十二、本協議一式一份,由乙方保管。
甲方:_______________乙方:_______________
住址:_______________住址:_______________
______年_____月_____日_____年_____月_____日
工程居間合同12
甲方:
乙方:
茲因甲方 項目建設需要購買乙方免漆套裝門,雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,達成以下合同條款,供雙 方共同遵守。
一、 訂購產品內容及價格(型號以乙方出廠型號為準) 注:
1、以上產品數量,結算時以實際安裝數量計算,單價不含稅金、運輸費及安裝費等全部費用。
2、產品的質量要求:符合國家及行業標準
二、送貨時間 甲方必須提前30天告知乙方,所需免漆套裝門的型號、數量和貨物到達工地時間,以利于乙方安排生產。乙方應在通知所要求的時間內送達。
三、送貨地點:
四、運輸方式: 由乙方負責運輸至工地
五、安裝與驗收方式
(1)乙方產品運到甲方工地后,甲方先對乙方產品的數量、質量、外觀等進行驗收,并出具數量驗收單給乙方。
。2)由乙方負責產品安裝,甲方及監理方在乙方產品安裝完成后組織竣工驗收(若分批安裝,則分批驗收)。
。3)乙方產品進場施工,甲方負責提供用電、灌漿等基本的安裝條件來保證乙方的安裝進度(若有貨梯,則提供給乙方搬運之用)。
(4)乙方安裝施工期間應遵守現場管理秩序,做到安全文明施工。如發生安全責任事故,概由乙方自行承擔。因乙方施工違反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受經濟損失的,由乙方承擔。 六:產品保修 產品保修期為________年,自甲方驗收合格之日起計算。保修期內乙方維修,如超期未上門的甲方可另行委托第三方維修。期滿后乙方提供完善的售后服務。
七、付款方式
。1)合同簽訂,____日內支付合同總價款的 %;
。2)安裝完成,驗收合格后____日內支付合同總價款的 %;
八、違約責任
。1)乙方所提供的門的種類、規格、型號、顏色及數量等不符合規定的,應在甲方提出書面異議之日起____日內負責調換,并承擔因此而產生的一切費用。
。2)若乙方在產品運輸及裝卸過程中有損壞或遺漏的,或在安裝過程中造成產品損壞或遺漏的,責任由乙方自行承擔。
。3)在產品安裝完畢至業主入住前,若因甲方原因造成產品零配件丟失或損壞的,由乙方收取配件成本費并提供服務。若因乙方原因造成零配件損壞或丟失的,則由乙方負責補上并承擔因此產生的費用。
。4)若乙方產品安裝后出現色差,則由乙方負責調換。
九、經雙方協商一致的補充條款同本合同具有同等效力。
十、若甲、乙雙方在執行合同過程中發生爭議,雙方可協商解決,協商不成可向合同簽訂地所在法院提起訴訟。
十一、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,該合同自雙方簽印之日起生效,到工程款結清時失效。
甲方(印章):
乙方(印章):
簽訂日期:________年_______月____日
工程居間合同13
甲方: 乙方:上海XX公司 依照《民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就該路弄號室裝修施工合同解除事項協商一致后,訂立本協議:
一、工程概況:
1、工程地點:
2、工程內容:室內設計和裝修施工
3、工程造價:元(大寫)
二、協議內容:
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號室裝修施工合同》及其它相關協議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款20元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計:
4、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后____日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在____月____日前處理完畢,否則甲方自請他人處理,并拒付垃圾清運費。 本協議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協議書一式貳份,由甲乙雙方各收執壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
甲方:乙方:
全權授權代表: 全權授權代表:
________年____月____日______年____月____日
工程居間合同14
居間合同
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 等項目,引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂正式的建設施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條第1項的委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的建設施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目相關信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協助甲方中標并簽訂書面施工合同。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料,負責標書的編制。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如甲方未及時支付,則應按未支付金額的日千分之一向乙方支付違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬由以下兩項構成:
(1)工程施工合同總金額的3‰,該部分的居間報酬在甲方與建設單位簽訂書面的建設施工合同后7日內,由甲方先支付80%給乙方,剩余20%在甲方(或甲方的分包施工單位)第一次工程進場后7日內付清。
。2)鑒于該項目采用的是政府與社會資本合作PPP模式,建設單位會以每期應支付工程回購款為基數按同期人民銀行貸款年基準利率上浮 15 %支付給甲方利息,甲方同意在建設單位回購期間,該貸款基準利率的50%以及上浮的15 %部分均作為乙方的居間報酬。該部分的居間報酬按工程進度,在甲方每次收到建設單位支付的利息后7
日內支付給乙方,直至建設單位回購完成。[每期利息的計算方式為:應付工程回購款×同期人民銀行貸款年基準利率×期限×(50%+15%)]
3、上述的施工合同總金額、回購款及利息、工程進度以甲方與建設單位簽訂的合同為準。
4、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交乙方所在地法院解決
九、其他事項
1、本合同未盡事項,由雙方另行簽訂補充合同。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:福建程華建設發展有限公司 法定代表人: 法定代表人:
合同簽訂日期:
工程居間合同15
甲方(委托人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
乙方(居間人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就___省___市___區裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金人民幣___元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的___%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的___%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金___%時,甲方將支付乙方全部裝修工程___%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔___費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付人民幣___元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至___年___月___日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:
(1)提交位于___(地點)的___仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
。2)依法向___所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3、本協議經各方簽署后生效。
甲方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
乙方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
【工程居間合同】相關文章:
工程居間合同04-25
居間工程合同12-17
工程居間合同11-01
工程介紹居間合同10-27
工程居間合同模板11-08
工程居間服務合同12-01
工程中介居間合同12-12
工程居間服務合同12-01
正規工程居間合同12-01
工程中介居間合同12-12