工程居間合同【熱】
現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同對我們的約束力越來越不可忽視,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎?以下是小編幫大家整理的工程居間合同,希望能夠幫助到大家。
工程居間合同1
委托方:_______________________________(以下簡稱甲方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯系方式:______________________________
銀行戶頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
居間方:________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯系方式:______________________________
銀行戶頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
甲、乙為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定,經雙方充分協商,本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則,特訂立如下協議,以資共同遵守。
第一條 委托事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。
第二條 居間人的權利和義務
1、乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹公司的相關情況,但甲方書面確認是商業秘密的除外。
2、乙方應該認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條 甲方義務
1、 甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
第四條 居間費用及支付方式
1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為:賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用,稅費甲方自愿承擔。
2、付款時間:甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元,作為居間首期款,其余居間費根據發包方工程進度比例分_____次支付,所收款以收據或轉賬憑證為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第五條 合同的解除
1、委托期限屆滿,約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除。
2、本合同約定目的實現,乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。
3、委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的,或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。
4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。
5、在本合同履行過程中,乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
第六條 違約責任
甲方應按時支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金,乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第七條 聲明及保證
甲方:
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有能力簽署并履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。
乙方:
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第八條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。為經該資料和文件的.原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務或有損客戶利益的活動。
第九條 爭議的處理
如甲乙雙方發生合同爭議,由雙方協商解決,協商不成,雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。
第十條 合同解釋、補充及附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
第十一條 合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份,雙方各執二份,具有同等法律效力。
第十三條 備注
如工程量增加,則居間費用可依照增加工程量的工程款,按百分之四點五支付居間費。
委托方(公章):__________________
居間方(公章):__________________
法定代表人(簽章):____________
法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日
________年______月______日
工程居間合同2
(以下簡稱甲方)_________
。ㄒ韵潞喎Q乙方)_________
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規定,經雙方協商一致,訂立條款,共同遵照執行。
施工承包方:_________
居間人:_________
工程名稱:_________
工程總價:_________
施工地點:_________
一、委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后,按本工程的總造價支付______給居間人作為酬金。
二、居間酬金付款方式分三交性付清,具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費_________%,第二次撥款付中間費_________%,第三次全部付清中間費)。
三、居間人促成委托方與建設方或承包方合同成立的委托,應當按照約定支付酬金。
四、如委托人不按時支付酬金給居間人間,居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令,居間人也有權委托業主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、本合同一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢后自動失效。
注:
1、該委托人委托以上居間人聯系取得本工程項目。
2、居間酬金以現金或轉賬支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同3
甲方:
乙方:
甲方委托乙方為其提供、招攬 工程業務,甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務,經雙方充分協商,訂立合同如下:
一、甲方委托乙方,為其單位提供、招攬工程業務,雙方其他業務,不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯系,以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。
三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程合同簽訂后,甲方承諾將工程單價 元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式:建設方每向甲方支付一筆工程款后三日內,甲方即向乙方支付相應的報酬,以此類推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的`日萬分之五的滯納金。
四、乙方保證:在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前,不得向甲方收取任何費用。
五、目前確定乙方為甲方提供的工程為:
六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同,因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據相關法律、法規合法經營,因甲方違法、違規等原因造成乙方為其提供、招攬的業務喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。
八、乙方保證為甲方提供業務的合法性,對違法業務,甲方有權拒絕,并不對乙方支付任何費用。
九、本合同對甲、乙雙方長期有效。
十、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。解決不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
雙方簽字:
甲方: 乙方:
20xx年xx月xx日
工程居間合同4
(甲方)委托人(施工承包方):_________________________________________
(乙方)居間人(委托受理方):_________________________________________
工程名稱:___________________________________________________________
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章居間第四百二十條,第四百二十六條之規定,經當事人雙方協商一致,訂立如下條款,共同遵照執行
工程條款:
(一)、居間人促成委托人與工程發包方簽訂工程施工合同完善,皆視居間方已完成委托方的要求,委托方承諾應支付居間人有償勞務酬金絕不食言,作為居間人員的'人力、人際關系資源及合同前期費用投資回報。工資、勞務、差旅、通訊、招待、福利等綜合費用。
(二)、居間酬金付款辦法:按工程總造價____%計算共計人民幣___________________萬元,分____次稅后現金支付。具體按:
(三)、如委托人不按時支付酬金給居間人時,居間人有權委托工程發包方支付酬金,甲方不得有異議,居間人可憑此合同向法院起訴,申請仲裁或強制執行。如工程不實在或居間方合同前期工作失誤,訂不到工程合同,甲方不付分文。
(四)、居間受理方不承擔委托方與工程發包方的經濟糾紛,不承擔工程發包方任何風險責任。
(五)、本合同一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢失效。
(六)、簽約地點:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居間合同5
委托人(甲方):_________________居間人(乙方):_________________
依據國家有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在自愿、平等和守信的基礎上,就乙方接受甲方委托,按其要求,為其提供訂約機會及提供訂立合同的媒介等事項達成一致意見,訂立本協議。
一、甲方愿意委托乙方居間□購買□租賃下列條件的房地產。
二、委托交易房地產的基本情況:_________________
2.1物業類別:_________________□住宅□別墅□商鋪□辦公樓□廠房□其他:_________________;
2.2坐落(區域):_________________;
2.3建筑面積:_________________平方米;戶型:_________________室廳衛;
2.4□總房款:人民幣__________元至__________元內;□租金:人民幣__________元/平方米/月至__________元/平方米/月;
2.5裝修標準:_________________附屬配套設施:_________________;
2.6付款方式:_________________
2.6.1購房:_________________□需商業貸款□需公積金貸款□需商業與公積金混合貸款□不需貸款
2.6.2租房:_________________
2.7其他:_________________;
三、傭金支付
3.1傭金:_________________
3.1.1□傭金為所交易的房地產實際成交總價款的1%(最終交易的房地產可不受本合同第二條所限);
3.1.2□傭金為所租賃的房地產一個月的租金(最終交易的房地產可不受本合同第二條所限);
3.2甲方應于乙方完成本協議所約定的委托事項后,即甲方與乙方介紹的出賣方(出租方)簽訂了房地產買賣合同(房地產租賃合同)時,將傭金支付給乙方;
3.3甲方若未能按時將傭金支付給乙方,逾期每日加收滯納金為傭金的萬分之五;
3.4甲方在看過乙方介紹的出賣方(出租方)的房地產后六個月內,與乙方介紹的'出賣方(出租方)完成買賣交易(租賃交易)或者利用了乙方提供的信息、機會等條件但未通過乙方面與出賣方(出租方)完成買賣交易(租賃交易)的,都應按照本協議3.1項的約定向乙方支付租金;
3.5甲方與乙方介紹的出賣方(出租方)簽訂房地產買賣合同(房地產租賃合同)后,非因乙方原因導致該房地產買賣合同(房地產租賃合同)無法完全履行,乙方收取的傭金不予退還。
四、協議的履行
4.1乙方應隨時依甲方之查詢,向甲方報告業務處理情況;
4.2乙方應積極、努力為甲方尋找房地產信息,盡快完成甲方委托事項;
4.3為了盡快完成甲方委托的事務,甲方同意乙方在需要時,由另外一方代替乙方或另外一方與乙方共同完成甲方委托的事務;
4.4本協議履行期間,甲方要求變更本協議條款的,應及時書面通知乙方,征得乙方同意后,在約定的時限內,變更約定條款或簽訂補充協議,并注明變更事項。甲、乙雙方因履行本協議而簽署的補充協議及其他文件,均為本協議的組成部分,與本協議具有同等效力。
五、甲方在本協議中提供的聯系地址、電話,是乙方寄發郵件或聯系的依據,如有變更,應以書面形式及時通知乙方,否則,乙方所發出的任何書面郵件均視為甲方已收悉。
六、爭議的解決:_________________甲、乙雙方在履行本協議過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成可向人民法院提起訴訟。
七、本協議經雙方簽字后即為生效,一式兩份,甲、乙雙方各執壹份。
委托人(甲方):_________________居間人(乙方):_________________代表人:_________________代表人:_________________聯系地址:_________________聯系地址:_________________聯系電話/傳真:_________________聯系電話/傳真:_________________簽訂日期:_________________簽訂日期:_________________
工程居間合同6
甲方:(居間人)________________
聯系地址:_______________________
乙方:(委托人)________________
聯系地址:_______________________
甲乙為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
甲方接受乙方委托,向乙方提供關于工程項目的信息并最終促成乙方與建設單位簽訂工程項目的專業承包合同。
二、甲方的義務
1、甲方須向乙方提供有關工程項目的信息,并有義務協助乙方對該工程項目進行實地考察及相關商務事宜。
2、甲方承諾向乙方提供的關于工程項目的有關信息真實可靠。
三、乙方義務
1、乙方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業承包合同。乙方因履行合同而產生的權利和義務,與甲方無關。
3、如果居間成功或提供工程信息有效,則乙方應按本協議約定,向甲方支付居間報酬。
四、居間報酬金額、支付時間和支付方式
1、項目居間費用總額________________
項目信息費__________________________
項目提成____________________________。
A、項目信息費
裝修面積________㎡(含)項目,________元項目;裝修面積________㎡項目,________元項目。
B、項目提成:凈合同額的________%
1)居間人僅提供工程信息,不引薦和建設單位直接洽談,居間成功提成________%。
2)居間人,引薦和建設單位直接洽談并參與到合同談判中,居間成功提成________%。
3)凈合同額指除去建設單位等返點,________%稅金后的.合同額。
4)居間人能協助洽談,獲得較高利潤時,可協商項目提成額度。
2、項目信息費發放:乙方參與建設單位報價,且報價后客戶可跟蹤,報價后兩周內發放。
3、項目提成發放:項目簽訂合同后按照進度款比例逐次發放,每次發放為進度款入賬一周內,或項目驗收完畢后一次性發放,具體采用那種方式甲乙雙方可另行約定。
4、乙方可以轉帳或現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
六、協議終止
1、本協議簽字生效后,有效期________年。
七、其他事項
1、甲方不得將本協議委托事項進行轉委托。
2、本協議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)________________________乙方:(蓋章)________________________
法定代表人或委托代理人:____________________________________________________
聯系方式:____________________________聯系方式:_____________________________
_______________年_________月________日_______________年_________月________日
工程居間合同7
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
聯系電話:聯系電話:
甲、乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依等價有償,互惠互利,平等自愿誠信合作的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就珠海機場土石方工程與業主接洽,并最終促成甲方簽訂該工程的專業承包施工合同。工程量1000萬立方(以實際工程量為準)。每立方保證15.5元,(以扣除居間費用)。
二:乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,并承諾向甲方提供的'關于該工程項目的上述信息真實可靠,如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、資金證明,營業執照等相關資料;負責和承建單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。
四、居間報酬的結算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功后,甲方按本項目合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共 2500萬元人民幣(稅后)。
2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用:
第一次:以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。
第二次在甲方收到第一次工程預付款后兩日內支付乙方萬元人民幣。
余款按每三個月付一次,甲方按所簽定的居間協議比例三次付完付給乙方。
3、甲方以現金或者轉賬的方式支付給乙方,乙方收取甲方的居間服務費不開發票,不承擔任何稅費及其它手續費。
五、居間費用的承擔
1、如乙方提供的工程信息不真實,造成甲方所發生的實際費用由乙方承擔,如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發生的實際費用由甲方承擔。
六、保密事項
1、甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲、乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁,或直接向當地人民法院訴訟解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方需提供有效身份證件的復印件附后。
合同簽訂地:
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年月日 年月日
工程居間合同8
甲方:____
身份證號碼:____(以下簡稱甲方)
乙方:____
身份證號碼:____(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供耒陽市永濟鎮農副產品批發大市場施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發包,施工等真實信息資訊,協助乙方對第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協調工作,及時傳達第三方發包條件及要求,努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日內,乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的日內,乙方需第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求第三方在項目工程款中優先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的.第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方后續與第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至___年___月__日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。
甲方(章印):_______________
乙方(章印):_______________
聯系電話:_______________
聯系電話:_______________
身份證號碼:_______________
身份證號碼:_______________
甲方鑒證人:_______________
乙方鑒證人:_______________
聯系電話:_______________
聯系電話:_______________
身份證號碼:_______________
身份證號碼:_______________
____年____月____日____
年____月____日
工程居間合同9
居間協議
甲方:
身份證:
乙方:
身份證:
鑒于:甲方為隧道項目需要乙方引進業主方;
乙方接受甲方委托,為甲方項目引進操作過程中提供財務居間服務,并依約定收取居間服務費用,甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則,依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定簽訂本協議,并共同遵守執行:
一、合作內容
乙方擔任甲方的財務顧問,為甲方介紹項目,并針對甲方項目與業主進行前期的溝通與交流;促成業主與甲方的項目順利簽約,甲方向乙方支付相應的居間服務費用。
二、甲方項目
項目名稱:
三、乙方責任
1、為甲方介紹隧道項目業主,并針對甲方項目與業主方進行前期的溝通與交流;促成業主方與甲方順利簽約。
2、在引進業主方過程中提供顧問建議;
3、保證對所有知曉的涉及甲方項目自身商業機密的文件、資料、數據、計劃、商業意向等不得向項目意向業主方以外的無關第三方公開。
四、甲方責任
1、甲方承諾其所提供的所有數據和信息均客觀、真實、有效;
2、在乙方對甲方的項目進行前期運作的過程中,應給予乙方積極的配合;
3、甲方應按照本協議的約定向甲方支付財務顧問費和相關費用并積極履行本協議中的相關條款;
4、甲方及其工作人員對乙方提供的專業意見、建議方案、各項分析資料以及在咨詢過程中了解的乙方資料和信息等商業秘密負有保密義務,未經乙方書面許可,甲方不得向第三方披露;
5、未經乙方書面同意,甲方不得在乙方不在場的情況下擅自與乙方介紹的`業主方進行會晤。
五、居間服務費用
1、雙方確認 項目,總造價 元。甲方總數下浮 個點給乙方。(最終以甲方跟業主方結算的總價為準)。甲方不得以任何理由克扣、逾期付款。
2、居間服務費用支付時間為甲方跟業主方簽好合同,甲方順利拿到預付款三個工作日內付總造價的50%。正式開工三個工作日內付清余款50%服務費。(逾期付款按1‰每日支付違約金),以此類推。
3、甲方的財務章先由乙方暫時保管。等乙方結清顧問費后財務章無條件交回給甲方。
六、協議的解除與終止
1、甲乙雙方經協商一致同意可以解除本協議。
2、本協議履行完畢后終止。
3、乙方促成了業主方與甲方的投資談判,如果甲方擅自私下與業主方簽署投資合作合同,將視乙方顧問責任完成,甲方就必須支付雙倍的財務顧問費給乙方。
七、不可抗力
1、在協議履行期間,一方或雙方由于不可抗力原因導致不能履行或不能完全履行本合同的,不承擔責任,但遇到不可抗力的一方或雙方應于不可抗力發生后十五個工作日內,以書面的形式或法律規定的方式將情況告知對方,并提供有關證明。
2、不可抗力原因消失后,一方或雙方應當繼續履行本協議。
八、爭議解決與適用法律
1、凡因履行本合同所發生的一切爭議,雙方應協商解決,協商不成的,應提交乙方所在地基層人民法院審理。
2、本協議的訂立、執行和解釋及爭議的解決均應適用中國法律。
九、其他
1、本協議的補充協議、附件、說明、解釋與本協議具有同等的法律效力。協議本身及其附件的修改、補充等未盡事宜,必須經甲乙雙方協商一致,并簽署書面協議。
2、本協議一式兩份,雙方各執一份。
乙方(蓋章):_________甲方(蓋章):_________
代表(簽字):_________代表(簽字):_________
_________年____月___日_________年____月____日
簽約地點:
工程居間合同10
居間服務合同
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲、乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上,就乙方為甲方提供居間服務事宜,達成如下協議:
一、居間服務事項:
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與 (總建設單位)簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與 (總建設單位)就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。如果甲方跳過乙方,同乙方介紹的公司簽署了另外標段的項目,也視同為乙方完成的居間服務,甲方應按本合同規定向乙方支付居間服務費。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和 (總建設單位)所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 ‰向乙方承擔違約金。
三、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目全面了解。
2、乙方承諾向甲方提供的`關于該工程項目的上述信息真實可靠。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為甲方工程承包施工合同金額的 %。
2、在甲方與乙方引薦的 (總建設單位)簽訂工程項目承包施工合同當日,甲方支付按合同總價的1%共計人民幣 元給乙方。甲方進場后,在 (總建設單位)第一筆預付款5%到賬之日起3日內支付居間費的50%,即人民幣 元;第二筆預付款30%到賬之日起3日內支付居間費的30%,即人民幣 元;甲方在收到 (總建設單位)第三筆付款之日起3日內付清乙方剩余的20%居間費,即人民幣 元。
3、甲方支付的所有款項中不包含應繳納的稅費。
4、甲方支付居間服務費以 (轉賬或現金)方式支付。
五、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
六、爭議解決方式
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意由乙方所在地人民法院管轄。
七、其他
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字或蓋章后生效。
。ㄌ貏e說明:請慎重考慮紅色字體部分,根據具體情況以作修正。以上文本敬請參考,如有不全面之處,請結合實際情況再作增刪。)
甲方(簽章): 乙方(簽字):
簽訂日期: 年月日 簽訂日期: 年月日
簽訂地點:
工程居間合同11
甲方(委托人):__________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯系地址:______________________________________
聯系電話:______________________________________
乙方(居間人):___________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯系地址:______________________________________
聯系電話:______________________________________
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《_____》經雙方充分協商。依平等自愿,等價有償的原則,達成如下協議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦,運輸單位和甲方洽談,向運輸單位提供該工程項目的信息,并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項,運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運輸單位提供信息,或為甲方提供聯絡協助,撮合等服務,均視為委托事項完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向運輸單位提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
三、運輸方的義務
1、運輸單位負責提供營業執照等相關材料,負責和進行合同談判。
2、如果居間成功,則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的.專業施工合同,運輸單位所履行施工合同而產生的權力和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬,如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間、和支付方式
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付________元,作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費x天______每車總趟數x天___________總數。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉賬或現金支付。
五、運輸單位在該項目提供的_____最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的_____為主
六、本協議所述項目的工期為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準
如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續簽合同期限的,本合同有效期限同步延續到運輸單位與甲方徹底不再有業務關系時,該協議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密作出不利于對方的行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式
如果發生協議爭議,雙方協商解決。協商不成,雙方同意提交協議簽訂地_____委員會_____。
九、其他事項
1、乙方不得將本協議委托事項進行轉委托。
2、本協議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_______________________法定代表人:________________________
乙方:_______________________法定代表人:________________________
___________________________年________________月______________日
協議簽訂地:____________________________________________________
工程居間合同12
甲方(委托人):
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、 委托事項
1、 乙方接受甲方委托,負責()。 )工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要資料與信息,并最終促成甲方與()簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、 “居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成)。
二、 乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程項目的進行實地考察。
2、 乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、 甲方義務
1、 甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關
3、
4、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。 甲方如不履行本合同的承諾,乙方可憑承諾向本合同簽訂地的人民法院起訴執行。乙方向甲方追索欠款期間所發生的一切費用,經法院確認均由甲方承擔相關的法律違約責任。
四、 居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功后,甲方同意按總工程量百分之(稅后),進場施工預付人民幣元給乙方,其余按甲方收到工程進度款時按工程量的'百分之支付給乙方,直到工程完工為止。
3、 甲方可以轉賬或現金的方式支付。
五、 居間費用的承擔
居間費用是指乙方完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔部分費用)。
六、 保密事項
1、 甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、 合同相關義務
1、經甲乙雙方協商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方代表 無關。
2、 如果居間成功,本次工程交易過程所涉及的相關原件一樣具有同等的法
律效力。
3、 本合同完全履行完畢后終止。
八、 爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、 其它事項
1、
2、
甲方:(蓋章)乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日: 甲乙雙方不得將本合同委托事項進行轉委托。 本合同一式叁份,雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。
工程居間合同13
甲方(委托人): 身份證號碼: 乙方(居間人): 身份證號碼: 甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和施工方直接洽談,并最終促成甲方與施工方簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方有義務協助施工方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向施工方提供的關于該工程項目的`上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與施工方進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在施工方施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與施工方的關系。
三、甲方義務
1、如果居間成功,則由甲方全面履行和施工方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
2、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同總金額的1%,共計 元整。
2、甲方與施工方施工合同簽訂完畢,即刻支付乙方 元整,在施工方正常施工的一個月內,應向乙方支付 元整;剩余居間費從正常施工的第二個月開始,半年內付清,共計 元整。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔相關費用)。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日:
甲方:(簽章): 乙方(簽章):
工程居間合同14
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就()工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作,保障合同的順利實施。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,限度的維護甲方的利益。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內),乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結算問題上,乙方全面負責協調,乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。
2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的`權利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結算(完稅后)。
2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。
3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據,甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償。
4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為條款向乙方提出協商。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
六、合同終止
本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結束。
七、爭議解決方式如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地址:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
甲方(委托人):
營業執照注冊號碼:
乙方(居間人):
居間人姓名1、xxx
身份證號碼:
居間人姓名2、xxx
身份證號碼:
居間人姓名3、xxx
身份證號碼:
居間人姓名4、xxx
身份證號碼:
工程居間合同15
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其 進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
承包建筑工程:乙方協助甲方取得位于項目的工程施工權。
二、居間任務:
乙方為上述項目,向甲方提供信息、推介服務,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的開發單位直接洽談,并利用自身的社會資源關系開展協調工作,以最終促成甲方與 開發商《 》簽訂該工程 項目的專業承包施工合同、促成甲方取得工程施工權視為居間成功。 根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按約定支付報酬”的規定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,甲方同意按如下方式支付居間費:
1、當乙方協助甲方,促成甲方與程項目的專業承包施工合同,甲方愿意支付乙方人民幣 萬元(稅后)居間費;
2、付款時間:在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功,甲方同時支付居間費 萬元人民幣,剩余的居間費用 。
3、付款方式:甲方須以轉賬的方式支付乙方費用,甲方通過銀行轉入乙方指定的賬戶上(乙方指定帳戶為: 行 戶名:),其他方式支付或沒有轉入乙方指定的帳戶無效。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現。與 甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會 成員—致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始 終有效。乙方促成甲方和 何理由單方面終止與乙方的居間(委托)關系,不得私自或另行委托 其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣 萬元整(稅后),作為對乙方的'補償;并同 意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。如此次乙方為甲方介紹的施工總承包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發包商任何人接觸;如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功,甲方同意無條件支付 乙方中介費人民幣 萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意 對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同—式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司 等。
甲方: 乙方:
法人代表簽章: 簽名:
日期: 日期:
【工程居間合同】相關文章:
工程居間合同04-25
工程居間合同11-01
居間工程合同12-17
【精】工程居間合同02-09
工程居間合同【精】02-09
【推薦】工程居間合同02-09
工程居間費的合同01-06
工程居間合同模板11-08
建設工程居間合同12-19
工程居間服務合同12-01