- 相關推薦
光伏安裝項目合同范本
隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同協調著人與人，人與事之間的關系。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的光伏安裝項目合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
光伏安裝項目合同范本1
發包方（甲方）：______
承包方（乙方）：______
按照《_______合同法》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：
1、工程概況
工程名稱：____
工程地點：____
承包內容：支架安裝（包含（前后）立柱的焊接、支架安裝、組件安裝）、材料裝卸等，不含太陽能發電板調試工作。
承包方式：______
包工不包料（含裝卸費）
工期：______
開工日期：____年____月____日
實際施工天數：____天
工程質量：______
合同價款（人民幣大寫）：____
安裝費按太陽能光伏發電板____元/W計算，材料裝卸費按____元計算。
2、雙方工作
甲方工作
甲方派技術人員現場指導安裝，并向乙方進行現場交底。
辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
指派為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
乙方工作
嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。
指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛和垃圾清運等工作。
施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線，由此發生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
3、工程價款及結算
根據甲方提供的施工圖紙功率為____萬瓦，安裝費用為____元（不含裝卸及搬運費）。
安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。
本工程無保修金，不含稅。
4、違約責任
甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的`各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。
乙方應妥善保護甲方提供的設備，如造成損失，應照價賠償。
本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。
5、附則
本合同一式兩份，雙方各執一份，均具同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏安裝項目合同范本2
甲方（委托人）：_________________乙方（居間人）：_________________
聯系地址：_________________聯系地址：_________________
法定代表人身份證：_________________身份證：_________________
甲乙雙方根據《_合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的.慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的____%（即人民幣____萬元，大寫：_________________萬元）。
2、居間報酬結算方式：_________________
居間報酬總金額為人民幣____萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款（即工程總造價的____%）到賬后，次日將報酬總額中的萬（大寫：_________________元整）以現金形式支付予居間人；其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至____年____月____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：_________________
乙方指定賬戶戶名：_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________
甲方：_________________（蓋章）：_________________乙方（蓋章）：_________________
光伏安裝項目合同范本3
發包方（以下稱甲方）：__________________________
承包方（以下稱乙方）：__________________________
根據《_建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：_______________________________________
二、工程地點：_______________________________________
三、承包方式：_______________________________________
第二條工程期限
合同工期總日歷天數_______天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______________元/組（一組24塊電池板）。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_________安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的'，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方（簽章）：______________乙方（簽章）：______________
_________年________月______日_________年________月______日
【光伏安裝項目合同】相關文章：
光伏發電安裝合同12-27
光伏安裝項目合同02-25
光伏項目委托施工合同范本02-07
光伏項目施工合同（通用11篇）08-17
光伏全款安裝合同范本（通用11篇）07-07
光伏項目合同范本（通用12篇）06-17
光伏發電合同12-01
光伏居間的合同01-08
光伏項目技術管理規章制度06-01
