建筑施工合同【薦】
隨著法律觀念的日漸普及,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編幫大家整理的建筑施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建筑施工合同1
甲方在劍川縣金華鎮鼎興路以北建房屋一棟,總體設計以5層下基礎底柱,均為全框架,現根據乙方情況先建造到3層封頂后預留和處理好往上面一層的鋼筋和樓梯頂面,以及安全防護等;由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本合同,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的'要求承建。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫:肆佰柒拾元(470元)含水電安裝,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
按工程進度支付勞務費,每完成一層支付一次。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。
八、工期要求
從簽訂合同之次日起,乙方須在年內完成主體工程,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
因甲方長期在外工作,特委托董樹棋代理施工,全權處理相關具體事宜,特此說明。
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方:姓名: 身份證號碼:__________
乙方:姓名: 身份證號碼:______
建筑施工合同2
甲方:______________
乙方:______________
根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定,XXX(以下簡稱甲方)將在北五十家子鎮升弘養殖場建筑工程承包給XXX(以下簡稱乙方),經雙方協商,達成如下承包協議:
一、建設物料及施工費用共239萬元,核算標準如下:
1、圈舍主體建筑:圈舍總面積2000平方米,包工包料600元/平方米,合計120萬元。
2、辦公室及防疫室200平方米,工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米,工料及施工費12萬元。
3、青貯池3000立方米,工料費合計45萬元,干草棚300平方米,工料費6萬元,沼氣池200立方米,工料費16萬元。
4、院墻及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設自20xx年4月份開始,20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥款
甲方前期撥付乙方預備資金50萬元,用于園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利
。ㄒ唬┘追剑
1、認真履行協議要求,按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所,保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序,保證乙方正常施工。
。ǘ┮曳剑
1、嚴格按甲方圖紙,在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇,嚴格執行采購制度,保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的'管理,保證施工安全,無責任事故。
4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限,負責賠償甲方相當于正常生產收入數額的違約金。
甲乙雙方各執一份,協議自簽訂之日起執行。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
建筑施工合同3
建筑工程施工合同 (以下簡稱甲方) 甲方: 乙方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經甲乙雙方協商,甲方同意將 工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱: 地點:
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工,工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的.安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協議,向約定的仲裁委員會申請仲裁; 第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
建筑施工合同4
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方友好協商, 雙方本著誠摯合作、強強聯合、優勢互補、互惠互利的原則,就合作開發、承攬 工程(以下簡稱:該工程) 有關事宜,特簽訂本合作協議。
一、合作基礎
甲方是有承建大型市政、工業與民用建筑、高等級公路工程等施工能力的綜合性建筑企業,擁有多個國家一級施工總承包資質和專業承包資質,具有很好的品牌效應和較強的管理水平;乙方有有效的信息、廣泛的社會資源和一定的施工管理能力;甲、乙雙方發揮各自優勢,進行強強聯合、互利雙贏。
二、合作方式
乙方負責以甲方名義對該工程從信息跟蹤、前期運作、招投標到實施等全過程的施工項目的市場開發、承攬,以及辦理工程施工相關手續并承擔相關費用。工程中標后,乙方以甲方名義進行項目經理部的籌建和施工項目管理,并以自身作為其權利義務的載體,對雙方合作工程項目的生產經營和其他一切活動承擔法律責任;甲方僅按本協議的約定對雙方合作工程項目進行監控管理。
甲方委派項目經理、總工程師、財務總監、質量總監和安全總監等共 1-4名,對雙方合作的工程項目的合同、財務、質量、安全、工期、進度、文明施工等進行監控,甲方委派人員的薪酬由乙方承擔,薪酬標準為項目經理11000 元/月/人,總工程師、財務總監、質量總監和安全總監等9000 元/月/人,其他主要管理人員等7500 元/月/人。甲方委派人員的薪酬由甲方按月從乙方工程款中扣取,具體事宜在中標后雙方簽訂的工程項目承包合同中明確。雙方合作工程項目的其余配置(包括人力資源和其他一切資源)由乙方按需要自主配置,但必須滿足工程和業主的需要,所需一切費用由乙方承擔。
三、經營和管理模式
1、雙方合作工程項目受甲方統一管理,可以采取靈活的經營策略和管理模式,但總體管理方式不能與甲方的管理原則相違背,同時必須遵守甲方的各項規章制度。
2、乙方作為獨立核算實體,自主經營,并對合作工程項目的生產經營活動和經營成果承擔責任;甲方僅對合作工程項目的合同、財務、工程質量、工期進度、安全和文明施工等進行監控和管理。乙方在經營中必須遵守甲方的整體經營方針和政策,不得損壞甲方的市場形象。
乙方應向甲方上交本工程結算總造價 %的管理費(不含稅金及工程所在地政府要求交納的各種基金和規費),稅金(包括在本項目發生的企業所得稅,暫按3.3%考慮)按實際發生額由甲方或業主代收代繳,政府要求交納的各種基金和規費及在本項目所發生的企業所得稅均由乙方自行負擔。上述管理費和稅金由甲方從每筆應收工程款中按比例扣取。
3、合作工程項目的資金必須從財務走賬。所有工程資金必須先入甲方賬戶,甲方在收取本協議約定的管理費、委派人員的工資、風險抵押金和甲方就合作工程與業主簽訂的施工合同所交納的一切費用(包括對業主的履約保證金)及本項目相關分包合同的價款后撥付至由甲方內部銀行為乙方專設的項目賬戶。工程款的支付一律采用支票結算的方式,乙方必須提供有效合法的正式發票。合作工程資金必須先保證項目施工的需要,即必須在支付完項目材料費、勞務費、專業分包工程款等工程費用及所有債務全部支付完畢后方可另外分配使用,否則甲方在撥款之前有權決定分配以滿足工程需要。乙方應嚴格遵守國家及工程所在地政府關于對農民工工資結算與支付的規定,不得拖欠民工工資。乙方的一切費用支出應按甲方財務管理的規定進行歸集核算、收集并保管合法的原始憑證,乙方的財務工作必須符合甲方財務管理制度,甲方定期對其進行財務檢查和過程審計。如業主指定分包或政府要求或雙方一致認為必須以甲方名義對外簽訂分包合同的情況,甲方可代簽分包合同并代付其分包工程款,對此乙方不得有異議并事先向甲方作出承諾。如乙方未經甲方賬戶擅自以外部賬戶收款,則由乙方賠償由此給甲方造成的經濟損失并向甲方支付擅自收取款額30%的違約金。
4、項目中標后,乙方為方便其業務開展,可刻制一枚項目專用章,但需經甲方總經理書面同意。該項目專用章由甲方派專人管理,僅限于合作工程項目與本合作工程的業主及監理之間的文件往來使用。乙方可以以自身的名義自行對外簽訂勞務分包、工程分包、材料購租、機械設備租賃合同,并獨立承擔經濟、法律責任,同時報甲方合作工程管理部備案;也可以以甲方的名義對外簽訂上述合同。但乙方不得擅自以 的名義簽訂與本項目無關的其
他協議或進行其他商務活動,如發現未經甲方授權同意對外簽訂其任何協議、合同,此協議或合同自簽訂之日起為無效,甲方同時對乙方每起類似情形罰款100000元,乙方承擔由此引起的一切損失。業主招標文件規定或政府要求的必須以甲方名義簽訂對外分包(含勞務分包)的合同除外。
乙方同第三方在勞務費、分包工程款、材料費、機械設備租賃費等其它各方面的法律糾紛由乙方自行解決,對合作工程因經濟和其他糾紛(包括債權債務訴訟糾紛)產生的法律后果乙方負全部責任,同甲方無任何關聯。乙方也不能由此要求甲方提供任何證據,如發生訴訟、仲裁案件,甲方將對乙方按每起處50000元懲罰。如未經甲方審批同意私自刻制冠以甲方名稱的任何印章,甲方將對乙方處以100000元懲罰,如給甲方造成經濟損失時,由乙方承擔一切責任和不利后果。
5、為保證本協議的履行,乙方應按每個單項工程中標造價的1%向甲方交納風險抵押金,且每個單項工程應交納的風險抵押金不得少于20萬元。此風險抵押金在工程竣工并通過驗收達到合同約定質量標準、竣工資料移交完畢、竣工結算或結算審計業主已簽認、投標項目經理解除備案后,甲方一次性退還乙方。
投標保證金、銀行信貸證明及履約擔保(包括銀行履約保函和開工預付款保函)由乙方承擔,當業主要求采用銀行保函形式時,乙方須向公司繳納保函金額一定比例的現金保證金。履約保證金的退還按業主招標文件規定辦理,乙方在甲方收到業主或銀行退還的保證金后一個月內到甲方內部銀行辦理退還手續。
本工程的質量保修期以甲方與業主簽訂的主合同的約定為準,工程保修款為工程結算總價的5%。一般情況下,在工程保修期滿、業主退款和甲方收到其工程結算總價5%的保修款后,甲方退還給乙方工程結算總價的4%保修款,留工程結算總價1%的保修款作為乙方向甲方交納的工程內部質量維修基金,此內部維修基金保留一年,如果沒有發生維修事宜,則該維修基金一年期滿14天內全額退還給乙方。
6、乙方的項目施工組織不能滿足業主、監理和甲方的要求時,甲方有權采取任何措施包括另行組織其它隊伍進場施工或解除雙方已簽訂的分包合同等措施來保證工程項目的順利實施,由此所造成的一切損失由乙方自行承擔。由于為達到合同履約而增加的投入由乙方自行承擔。
四、雙方的權利和義務:
甲方:
1、根據承接合作工程項目的需要,在投標報價、施工組織設計、工程預結算、技術方案、施工合同、資料管理、竣工交驗等方面給予乙方相應的協助和指導。
2、確定管理原則,制定規章制度和規范,對乙方的合同、財務、市場營銷、工程進度、技術、質量、安全和文明施工等方面進行監督、指導和管理。
3、監督乙方對甲方企業相關資質證明文件的使用,若發現乙方違法違規使用上述證件,或損害甲方利益時,甲方有權隨時收回證件并有權解除本協議。
4、負責與業主簽訂施工合同、業主指定分包項目的分包合同、指定供料的材料買賣合同及其他相關合同的審核和用印工作,并監督乙方按合同約定的條款進行履行。
5、乙方在施工中不能履行甲方與業主所簽合同或發生投訴、媒體曝光等損害甲方聲譽的情形時,甲方有權解除本協議并將合作工程收回或委托其他隊伍施工, 乙方承擔由此發生的所有費用并賠償甲方損失。
6、甲方對乙方所承接工程進行項目評估后,如發現該工程報價低于成本價,可要求乙方采取措施挽回損失或終止該工程,由此造成的經濟損失由乙方承擔。
乙方:
1、負責組織對合作工程全過程的實質性投標,協調與業主以及政府相關管理部門的關系,為甲方提供有效的`投標業務數據并負責投標報價。
2、承擔投標全過程的各種費用(包括從前期聯系項目開銷、資質審查、考察現場、投標報價、工程中標、投標答疑、澄清與解釋、中介費、咨詢費、投標手續費、投標保證金、合同注冊備案相關稅費、各種履約擔保等現金或保函費用、以及有關手續費、注冊登記費、辦證費用、資料費等)、保證工程實施的全部費用(包括實施工程項目全部人工費、材料費、機械設備費、間接費、各種管理費、稅金、保險費、對外協調費、甲方對業主承諾形成的各種費用、招標文件及合同要求乙方應承擔的各種費用和國家及地方政府規定應繳納的各種稅費等)和實施工程保修的各項費用。如工程不中標,乙方為此工程所有花費由乙方全部自行承擔,不得向甲方提出任何費用補償或索賠要求。任何原因引起的乙方各種保證金、擔保(現金或保函)等費用損失均由乙方自行承擔。
3、自覺履行本工程項目所簽訂的一切合同或協議,包括甲方與業主簽訂的施工合同及其與本項目有關的材料買賣合同、勞務合同、機械租賃合同、專業分包合同等全部工程合同。
4、乙方對合作工程項目的生產經營活動負完全責任,并保證在合作工程中全面履行甲方對業主的一切承諾,服從甲方的指導和監督。如乙方不能履行甲方與業主所簽的建設工程施工合同,乙方應承擔由此給甲方造成的一切損失。
5、項目現場管理必須符合當地政府及甲方現場管理規定,按甲方各項要求組織施工, 確保所承建的工程項目在質量、安全、環境等方面均達到業主和合同及相關法律、法規要求。乙方遵守國家及合作工程所在地要求預防的各類傳染病的規定,按規定實施、承擔一切由此而造成的費用。乙方對因合作工程發生的質量、安全、環保等事故負全部責任;如需對第三方進行賠償,則負全部賠償責任。
6、嚴禁轉包和整體分包或肢解分包,嚴禁非法用工。施工前必須有詳細施工組織設計、安全預案,并報甲方技術管理部、安全管理部審批。京內工程施工勞務隊伍必須在城建合格勞務隊名錄范圍內選用,京外工程施工勞務隊伍必須符合當地政府的相關要求,對勞務隊伍的資質、備案等情況進行登記管理,并及時上報甲方外管部。合作工程項目部及勞務隊伍的具體管理事宜,必須按"城建外管發(20xx)65號"文的相關規定要求執行。
7、負責組織工程竣工驗收、編制竣工資料及竣工圖,并承擔費用,甲方給予必要協助。負責組織及編制、洽談工程結算并承擔費用,工程結算簽字后及時將原件遞送甲方經營部備案。任何業主不予結算的費用不得向甲方提出索賠,由乙方自行負擔。負責協助甲方對工程尾款的清欠收款工作。
8、乙方必須嚴格遵守各級政府、部門于建設工程勞務費、農民工工資支付的政策、法規,嚴格執行甲方及業主和當地政府部門關于勞務管理的相關規定,積極、妥善地處理相關勞務糾紛,嚴格杜絕此類勞務糾紛事件的發生。
9、乙方所承包項目如有此類勞務糾紛事件發生,無論何種原因,所產生的一切后果和經濟損失,均由乙方承擔。為平息此類事件,甲方有權直接從乙方承包項目的賬戶上劃款給事件中的勞務隊伍,且不需任何結算依據,乙方必須無條件承擔全部費用。
10、如因乙方承包項目發生的此類勞務糾紛事件造成甲方任何經濟、社會信譽等損失,甲方擁有向乙方或乙方負責人無限追索經濟賠償或追究法律責任的權力。
11、乙方應向甲方提供工商營業執照、企業資質等書面證明文件。
12、未經甲方書面授權,乙方不得以甲方的名義從事任何商務活動。
五、附則
1、 當乙方和甲方就合作工程發生同時投標的矛盾時,應由協作各方共同協商解
2、雙方發生爭議時,可以協商解決。協商不成,選擇由 人民法院 管轄。
(1)本協議;(2)甲方與業主簽訂的施工合同。
4、本協議自雙方簽字蓋章后生效, 一式四份,具有同等法律效力,由甲、乙雙方分別保存。
5、本合作工程在中標后,甲、乙雙方須簽訂項目承包施工協議書,對具體事項予以明確,并作為本合作協議書的有效組成部分。
6、本合作協議書自簽訂之日起生效,在工程已完成、并通過驗收達到合同約定質量標準、竣工資料移交完畢、竣工結算及審計業主已簽認、工程結算價款收付已完畢、債權債務清楚并全部清償完畢后自行失效。
本協議期滿失效后,雙方如需繼續合作,應另行續簽協議。
合同訂立日期: 年 月 日
甲方 (章)
乙方 (章)
地址:
地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
賬號:
賬號:
郵政編碼:
郵政編碼:
建筑施工合同5
甲方:
乙方:
經甲乙雙方共同協商,甲方將位于磚混構造民房交由乙方承建,為了使工程能按質、按量、按時完成,根據《中華人民共和國合同法》,簽訂以下協議:
一、工程名稱:
磚混構造柱一樓一底共二層民房(總面積約平方米),其中:第一層層高4米,第二層高為3、8米。地腳圈梁高度為40厘米,除天井為混凝土地坪外,其它均要貼地板磚,要求平墻,內墻刮鋼化粉二道,外墻體臨路一面帖瓷磚、背面用水泥沙漿抿滑。
二、承包性質:
包工不包料,按主體建設實際投影面積計算,每平方米工價元整(¥:元/平方米)。
三、承包范圍:
工程從地腳圈梁、化糞池、室內裝潢(鋪瓷磚、衛生間、樓梯、鋼化粉等屬包工范圍的)、圍墻等所有主體和附屬工程由乙方負責承建施工,達到平整光滑、美觀。
四、雙方的權利和義務:
工程均由甲乙雙方協商的建設方案進行施工,在施工過程中不要給甲方造成材料浪費,合理使用,如有需要更改的地方經甲方同意后方可更改。
1、甲方在施工前必須為乙方保證水、電、路暢通,提供必要的建筑材料;
2、施工所需的攪拌機、震動器、模板、頂襯及施工工具由乙方提供;
3、每層的澆灌、澆柱必須使用攪拌機并且有振動器振動,澆柱必須使用插入式振動器振動;
4、整幢房子的施工的線條要平直,墻面要平整、光滑,瓷磚的角線及平整度必須符合建筑質量要求;
5、乙方要嚴格遵照甲方的要求,按國家頒布的現行有關設計施工規范行政標準施工,為確保工程質量,如發現質量達不到甲方要求,甲方有權責令乙方停工或返工,若不改正,甲方有權單方終止合同并拒付工程款。
6、乙方及臨時工的'食宿由乙方自行解決,甲方不再提供任何費用。
7、在施工過程中,安全第一,閑雜人員不得進入施工現場,乙方必須按國家的安全生產規定施工,在施工過程中造成各種意外事故,一切責任由乙方負責。
10、乙方所需的建材,必須事先通知甲方,乙方不能以任何借口私自停工。
11、甲方負責把材料運到工地,其它由乙方自行解決。
12、雙方均有權提供建議和要求,并有義務接受對方的合理化建議,要求難以達成一致的,按甲方意見處理。
13、因不可抗力因素所造成的損失,由雙方共同承擔。
五、施工及工程質量要求:
按國家民用建筑標準和圖紙要求進行施工,未明確的由雙方共同協商,必須符合質檢要求。
1、室內鋪地板磚,衛生間帖衛生磚,其它墻面用鋼化粉刮白抹平,達到平整光滑、美觀為宜。若鋪地板磚、刷鋼化粉的施工人員不是一伙的,單項施工完畢,施工人員必須將室內的殘渣清干凈。
2、樓梯踩步貼地板磚,豎面貼地板磚,面積按投影面積計算,不按斜度計算。墻體右山墻和內墻為18厘米厚,衛生間及廚房門墻為12厘米,干后刮兩道鋼化粉。
3、乙方在施工期間不得隨意浪費材料,原則上當天的漿料必須當天用完,漿號必須符合建筑標準所需的漿號。
4、施工人員進入施工現場后必須嚴格施工管理,確保施工安全,對施工過程中造成的人員傷亡(包括第三者的人員傷亡),由乙方承擔,甲方概不負責。
5、整幢房屋的主體和附屬工程建設的質量,甲方聘請建設質量監督管理部門會同乙方共同進行質量驗收,若達不到驗收標準需返工的部分,工料全部由乙方承擔。
六、工期要求:
乙方必須按甲方測定好的時間進行澆制,施工日期從20x年月日起至20x年月日,全部工程必須在年月日前竣工驗收,交付使用。
七、乙方每建好一層結束后支付工價4000元,以后按工程進度付款。
工程完工,經驗收合格后,付清所余工價。
八、違約責任:
1、新建房保修期為二年,若出現下列情況,甲方不得以任何借口不維修,保修和維修的工料由乙方自負。
、侔迕妗w等出現裂縫(板面細小線縫在2mm以內除外);②房屋出現坍塌跳殼、頂板脫落;
、燮渌蚪ㄖ|量不合格而引起的損失。
2、雙方必須嚴格認真履行合同協議,否則甲、乙雙方有權單方解除合同,違約造成的所有損失均由違約方承擔。
九、如有未盡事宜,甲、乙雙方協商解決,此合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方不得在合同中做任何改動(除允許對方同意外),此合同從簽字之日生效,在工程全部完工驗收合格、結賬完畢自行終止。
甲方(簽字蓋手。篲_________
乙方(簽字蓋手印):__________
_____年_____月_____日
建筑施工合同6
合同編號:XXXXXXX
發包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間:XXXXXXX
簽約地點:XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式):XXXXXXXXXXXX
3、施工地點:XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期:
(1)開工:XXXX年XX月XX日;
(2)竣工:XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式:XXXXXXXX
6、工程質量標準:XXXXXXXX
7、工程價款:共計人民幣XXXX元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的XX%,計XXXX元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的XX%,計XXXX元;質保金XXX元,質保期滿后支付。
9、質保期:XXXX年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
、诒O督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的`責任義務
、侔窗l包方要求及圖紙要求進行施工;
、谌缙谕瓿墒┕と蝿;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX
委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
建筑施工合同7
發包方(簡稱甲方)
承包方(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》,《建筑安裝工程承包合同條例》,以及其他有關法律規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
第一條 概況
1、甲方工程項目系合法審批。
2、工程施工地點:
3、工程承包方式:
4、總價款: 元,大寫(人民幣): 經雙方認可,變更施工內容,變更部分工程款按成本價向甲方計收。
5、工期: 天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工;
第二條 工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工期的相應費用。
二、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
三、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上,工期相應順延。
五、因乙方原因,工期每延誤____日,乙方應按工程總造價的3向甲方支付違約金,甲方有權直接在工程款中扣除。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。如甲方提出復驗時,乙方按要求辦理復驗,如復驗合格,甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間,乙方應提前24小時通知甲方。
二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方,以便對不合格項目提前維修完善。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
一、由于乙方原因造成質量事故或返工,其返工費由乙方承擔,工期不順延。
二、工程竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的人工費,看管費每天100元人民幣。
三、材料在使用前,乙方應提供給甲方樣品,并經甲方確認后,方可使用。乙方在施工過程中,應自覺接受用戶監督,嚴格按照裝修設計方案施工,裝飾材料應嚴格按照預算表中規定的材質及價格采購,保質保量,裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價規定價格購進并使用。如發現裝修期間與合同規定的材料和工藝不相符,甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。
四、乙方出具的施工圖須經甲方簽字認可后方可施工,如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見,已施工所耗材料和人工由甲方自付,甲方必須在合同規定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。
五、根據合同要求,乙方應按時、按質、按量完成裝修任務,如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見,須及時向乙方提出修改方案,甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。
六、乙方施工過程中的所有施工圖,需經甲方簽字認可后,方可施工。
七、乙方在施工過程中,由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。
第五條 付款方式
1、簽訂合同七天內,支付工程款總額 %,計為 元整;
2、工程進展到 ,支付工程款總額 %, 計為 元整;
3、工程進展到 ,支付工程款總額 %, 計為 元整;
4、工程驗收合格一周內支付工程總額的 % ,計為 元整;
5、按工程總額的 %為質保金,計為 元整;
第六條 其它
一、乙方施工完畢后,做到人走場清,讓客戶滿意。
二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。
三、甲方如不按合同的`約定付款,乙方有權按工程總價的5每日收取滯納金。
第七條 保修的約定
一、保修期限為 天,自通過甲方的竣工驗收之日起計算。
二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題(非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題)的維修,如不屬于以上問題造成的維修,除材料由甲方本身購買外,乙方將收取相應的人工費。
三、如乙方怠于履行保修義務,甲方有權另行委托
第三方進行維修,費用由乙方承擔。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
建筑施工合同8
甲方:__________________
乙方:__________________
為了雙方責任明確,經雙方協商同意,特達成如下協議:
一、工程項目:樓房建筑,包工不包料,工程造價每平方米造價以實際面積為準,乙方保證陰歷十一月二十五日必須全部完工,如有工期延誤,一切責任由乙方自負。
二、質量要求:乙方必須按照雙方之前商定的結構進行施工,在施工中發現小問題甲方可以提出維修,但大梁、柱子等不能出現蜂窩或變形。由建筑材料引起的質量問題,由甲方負責,乙方不承擔責任。
三、甲方職責:水、電、路三通及施工中外界干擾,樓房所需一切建筑材料,不能延誤施工。
四、樓房建筑所用的`一切工具、機械全部由乙方負責,甲方不負責提供。但甲方負責保管義務。
五、施工安全:乙方在施工一切工傷、事故及上下工交通安全均有乙方自負,甲方不承擔一切經濟和刑事連貸責任。
六、付款方式:工人進入工地后正常施工,出地基付款層上板完成付款元,第二層上板完成付款元,第三層上板完成付款元,工程全部完工后甲方付清全部工程款。
七、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。如有違約,有違約方賠償對方一切經濟損失。
甲方:__________________
乙方:__________________
__________年____月____日
建筑施工合同9
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程范圍:
三、合同工期:本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災害除外。
四、質量標準:達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。
五、合同價款:本工程采用總價包干形式即包工包料的.固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣 元整(¥: 元)。
六、工程款的結算及支付:
本協議所涉及工程款的支付:采用無預付款方式,承包人按照本協議要求完成施工任務后,向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可,并通過相關程序審批后,由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。
七、各方權利和義務:
(一) 發包人
1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審,并由設計人員交待技術參數及標準。
3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時,有權下達停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
。ǘ 承包人
1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中(含招投標)屬于承包人辦理的各項手續,并承擔其稅費。
2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質量,按合同規定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產、文明施工,如發生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構作出的處罰),發包人概不負責。
5、工程完工后,承包人應及時整理工程結算資料,通過有資質中介機構進行決算,向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應按技術規范要求施工,隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協議時,承包人以現金的方式交納履約保證金 萬元(¥:萬元)到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定,若承包人不全面履行合同出現違約情況,發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質量要求:參照主體工程合同條款執行。
九、違約責任:參照主體工程合同條款執行。
十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中,發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書,與本協議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發包人、承包人各執二份,公證人面軍執一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經合同方共同協商解決。
發包人簽章:(公章) 承包人(公章)
年 月 日
建筑施工合同10
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和國家的有關法律法規,為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務,雙方本著平等互利的原則,經甲乙雙方友好協商,甲方將海口市鳳翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負責,達成如下協議訂立本合同。
一、 工程概況:
1.1承包范圍:裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、涂料粉刷部分)。
1.2承包方式:由于本裝修工程項目是合作關系,(家具、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負責采購安裝完成;工程竣工后便于我司帶領其他小業主品鑒)相應為我司推介2到3位業主供我方裝修進行彌補;材料由甲方采購;我司包清工:負責施工、包工期、包質量、包施工安全和文明施工,包一次性竣工驗收合格;依據《裝飾工程清單計價書及施工圖為準》作為本合同附件。
1.3工程地點:?谑 小區
1.4工程造價:本工程造價為(大寫:肆萬肆仟伍佰肆拾伍元 小寫¥44545.00元)
二、工程施工期限:
2.1本工程合同工期日歷天數為60天,自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
2.2因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
2.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
三、甲乙雙方責任:
3.1 甲方責任開工前2天,甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位,并協助乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。 3.2協助乙方做好現場保衛、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應約定向承包人及時支付合同價款。
3.4乙方責任:開工前2天,乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現場技術交底。
3.5指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、保工期完成施工任務;解決乙方負責的各項事宜。
3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表,遇特殊情況下承包人須推選出符合規定駐工地代表人選,在征得發包人沒有認可的情況下,承包人擅自更換駐工地代表,須向發包人支付合同總價款的¥1‰違約金。
3.7負責施工現場的防火、防施工安全工作并承擔由此可能產生的責任及費用。
3.8工地現場要做到 場容整齊、文明施工、工程完工清場(文明施工現場管理規定)。
3.9嚴格執行施工規范,安全操作規程、環境保護,嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,做好施工現場保護和垃圾等工作;構建物(包含文物保護建筑)。
四、 結算方式及付款方法:
4.1即按(4.5)合同約定預算價并結算。
4.2可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
4.3工程變更簽證經雙方確認才可生效,在竣工驗收結算后并一起支付。 4.51.82 付款流程:
第一期付款:合同簽訂后三天內,甲方支付合同總價款的50%,即人民幣 22272.5 元,作為工程預付款;
第二期付款:水電等隱蔽工程驗收后支付合同總價款的45%,即人民幣 20_5.25 元,作為二期工程款;
第三期付款:工程竣工驗收合格后5日內付5%的尾款 2227.25 元。
五、違約條款:
5.1乙方在工程完工后,不能按照合同及國家規范驗收達標的,所造成的損失由乙方承擔,給予乙方承包合同價的1‰的罰款。 5.2在施工過程中,乙方不能達到甲方施工工期的要求,甲方有權處予乙方承包價1‰的罰款,并終止合同的執行,撤換施工隊,由此造成的損失由乙方承擔。
5.3乙方完工后應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設成品,如造成損失,應加倍賠償。
5.4 乙方在施工過程中不得因自身原因擅自停工、退場,如擅自停工,甲方有權向乙方索賠
5.5甲方若不按合同約定付款,每延期一天,罰款1‰。否則由此引起的.責任費用概由甲方承擔。
六、 工程驗收:
6.1工程質量達到協議書約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據,因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
6.2工程質量達不到約定標準的部分,工程師一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按照工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的人工費用,材料損失。全部由承包方承擔。工期不予順延。
6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前 24 小時以書面形式通知發包人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,發包人在驗收記錄上簽字后,承包人可進行下道工序施工。驗收不合格,承包人在發包人限定的時間內修改后重新驗收,承包人承擔相應的工期延誤違約責任及經濟損失。
6.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
6.5工程竣工后,乙方并通知甲方驗收并簽字,在乙方發出通知后,5個工作日內,甲方若無簽字驗收或甲方自行使用該裝修視為自動驗收通過。
七、服務條款:
裝飾工程結束后乙方將對(本裝飾項目工程4棟2單元1801)按國家現行標準執行保修;裝飾項目工程1年、安裝項目工程2年、防水項目工程5年;保修期內全部免費,但人為部分不在保修內,所發生的材料費用概由甲方負責承擔。
八、附則條款:
本合同若有未盡事宜,經雙方協商補充并簽訂補充協議,補充協議與本合同都具備同等法律效力。
本合同經甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。 本合同一式六份,雙方各執三份。
甲方: 乙方:
甲方代表人(簽)章 乙方代表人(簽)章
聯系電話:
開戶行: 開戶行:
聯系電話:
賬號: 賬號:
簽約地:
年 月 日
建筑施工合同11
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律法規精神,雙方在平等、友好、互惠互利的原則下,為確保工程順利進行,保障雙方責任、權利和義務,經雙方協商簽訂本合同以此共同遵照執行。
一、承包形式:包工不包料
二、結構形式:地下室現澆屋頂,一層底商,二層以上磚混。
三、建筑面積:按建筑物外圍計算。
四、承包范圍:按圖紙上的要求及甲方技術交底。
五、工程工資:地下室及一樓底商元/平方米,二層以上元/平方米。
六、付款方式:每上一層板付總價%,每粉刷一層付元,工程施工結束后,雙方進行實際測量,然后按實際所作的面積乘以造價為工程總造價,按工程總價2%留保質金,一年后若無質量問題,保質金一次性付給乙方。
七、質量要求:乙方嚴格按照施工規范進行施工,符合建筑標準,節約原材料,如乙方工程質量不合格或因乙方原因給甲方造成原材料、破壞及浪費,應承擔責任。
八、工期要求:自開工之日起完工
九、甲、乙雙方責任和義務。
1、甲方提供圖紙一份及技術交底,及時保證水電路三通,保證建筑材料按時到位為乙方做好準備(建筑材料不能噪施工現場50米以外),甲方負責工人住宿、就餐、場地的`安排。
2、乙方負責施工中機械設備、腳手架等設備工具,包括鐵釘、鐵絲。
3、確保施工人員安全、設備小問題均由乙方全部負責,甲方不負任何責任。
十、其它事項:
1、因外界到工地鬧事或其它糾紛累計超過8小時,由甲方按每人每天100元計算工資。
2、合同未盡事宜,補充規定應于本合同具有同等法律效力。
3、本工程不含內外墻涂料、一樓立面外墻瓷磚,保證粉刷質量。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同12
發包人(甲方):________________________
承包人(乙方):________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱:____________________________。
工程地點:____________________________。
工程內容:____________________________。
2、工程承包范圍
承包范圍:_____________________面積為準。
3、合同工期
開工日期:______年______月______號。
坯房竣工日期:______年______月______號。(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期:______年______月______號。
合同工期總日歷天數:______天。
4、工期延誤:因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延。
(1)設計變更和工程量增加。
(2)一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時。
(3)不可抗力自然條件。
5、工程竣工:乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔違約責任。
6、工程質量標準:__________縣質量檢測局為準。(不包括材料質量)
7、合同價款
金額:建筑面積每平方米¥______元________建筑面積的'總平方米。
工程預支款:¥______萬元。
竣工日付款:余下總金額的______%。
工程款結算:檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。
8、組成合同的文件
(1)本合同協議書。
(2)標準、規范及有關技術文件。
(3)圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請,甲方則需及時提供全部建筑不得誤工,保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
11、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人承包人分別保存一份。
13、合同生效。
合同訂立時間:____________年_______月______日。
合同訂立地點:_______________________________。
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發包人:(簽名)____________
電話:______________
住所:____________________
承包人:(簽名)____________
電話:______________
住所:____________________
建筑施工合同13
甲方(發包方):
乙方(承包方):
經甲乙雙方商定,甲方將從化市灌村中學西教學樓重建工程的施工任務交給乙方承擔。為了明確雙方責任,確保工程的進度與質量要求,在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協商議妥本協議以下各條款,共同監督,嚴格遵守。
第一條:承包方式:
乙方包工不包料,乙方負責自帶一切工程所需機械設備、架材、模板等。以規定的建筑投影面積計算規則計算投影面積,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價¥350元/㎡人工機械架材費用。
第二條:承包范圍:
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
1、乙方負責施工中用的模板,支架,排山,鐵釘,扎線和建筑中的人工,以及升降吊機等一切工程所需機械設備和工具。
2、乙方負責主體的裝模,扎鐵、倒水泥、砌體、批蕩、貼瓷片、鋪地磚、貼外墻鋪水泥沙及一切的.磚瓦工序和工地周邊外圍圍閉。
3、乙方負責本工程圖紙內的磚瓦工程,如有更改,增加項目,雙方協商解決。
第三條:質量要求:
合格工程
第四條:開竣工日期:
本工程定于 年 月 日開工,定 于 年 月 日竣工。日歷工期 天。
第五條:人機費支付辦法:
按照形象進度撥付。乙方進場后,基礎施工至正負零時,甲方預付人機費13萬元(拾叁萬元)給乙方;主體部分按210元/㎡,裝修部分為140元/㎡的人機費計算標準,甲方按照完成每層樓工程量人機費的80%的進度款支付給乙方。工程完工并交工驗收合格之日甲方按總人機費的95%結算給乙方,其余款項交工驗收合格后一個月內一次性撥付至總人機費的100%。每次付款,一切稅收與乙方無關,由乙方寫出書面報告和支付收據,經甲方技術人員按照合同要求核對工程量及質量情況后簽署意見,審批后撥付。
第六條:雙方責任
一、甲方責任
1、按照資金撥付辦法及時撥付人機費。
2、協調好開工前及施工中的水電供應,協調好施工道路 的暢通,達到三通一平,并承擔水電及道路三通一平所需的費用。
3、保證施工中所需材料和構件的及時供應,做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
4、負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。
5、負責協調社會、主管部門及四鄰關系。
二、乙方責任
1、必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質量驗收規范進行施工。
2、必須聽從甲方和上級主管部門、監督、監理的指揮,配合檢查,執行處理意見。
3、認真組織施工,編制施工進度計劃,質量保證措施、施工安全措施、技術節約措施、主要技術要求的技術經濟指標等,嚴格執行措施條款,確保工程質量。
4、提供材料使用計劃,在各種材料使用前7天內向甲方提出書面材料用量計劃。
5、編制現場文明施工措施,加強文明施工管理,保證道路暢通,并懸掛文明施工和安全施工圖片。負責每天將施工現場清理干凈,材料、架材堆放整齊,現場無長流水、無長明燈,場地無積水和生活垃圾,達到文明施工的要求。
6、嚴格安全施工管理,明確事故責任,確保安全施工,杜絕事故的發生。如發生安全事故,一切責任均由乙方負責承擔。
7、提供所有所需的施工人員、機械架材及生產工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等),腳手架桿、板、扣件等,測量設備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等,并承擔其全部費用。
8、已竣工工程未交工前,負責已完工程的成品保護。
9、乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后,經甲方監理、質檢站驗收合格后,方可進入下道工序。
10、如因乙方未按圖紙施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等后果,乙方負責承擔由此引發的一切損失和費用。
11、人為造成材料半成品損壞的,按照實際價格從撥付人機費內扣除。
12、乙方不得將工程轉包,如轉包,甲方有權中止合同,下余人機費甲方拒付。
13、施工現場的臨時用電應嚴格按照操作規程進行,嚴格執行三相五線制,臨時用電所用的電料必須合格,接電后把閘刀蓋蓋好,確保用電安全。
第七條 工程變更
本項目承包范圍內無任何計時工,停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工,工人的生活費、人工費及機械架材的停滯費等,均由乙方承擔,甲方不承擔任何費用。如遇第三方要求或不可抗力造成停工的,甲方應按照乙方完成工程量的人機費結算,并在10天內一次性付清人機費給乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的補助計算標準支付給乙方。補助期限最長不得超過20天。
本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,本協議自簽訂之日起生效,至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方負責人: 乙方負責人:
身份證號碼: 身份證號碼:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同14
甲方(建筑施工企業):_______________
名稱:_______________法定代表人:_______________
地址:_______________電話:_______________
乙方(農民工):_______________
姓名:_______________性別:_______________年齡:_______________文化程度:_______________
住址:_______________身份證號:_______________
甲乙雙方根據《勞動法》及《國務院辦公廳轉發建設部等部門關于進一步解決建設領域拖欠工程款問題意見的通知》規定,平等自愿、協商一致,簽訂本合同。
一、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止或者____工作(工程)結束止。
二、工作內容甲方分配乙方在崗位擔任____職務(工種)。在正常情況下乙方應當完成生產(工作)任務,具體生產(工作)任務和質量標準為:
三、工作時間
1、甲方實行每日不超過8小時、每周不超過40小時工作制;如實行綜合計算工時或不定時工作制,由甲方報勞動保障行政部門批準后實行。
2、因生產工作需要,經協商安排乙方加班加點,甲方按規定支付工資。日加班不超過3小時,月加班不超過36小時。
四、勞動報酬甲方按月足額以貨幣形式支付乙方工資,每月日為發薪日。工資制度和分配形式按下列第項執行:
1、實行計時工資制,乙方完成生產工作任務,每日工資元,每月工資元;
2、實行計件工資制,具體標準為:
五、勞動保護
1、甲方按照自治區人民政府的規定參加工傷保險,乙方因工負傷、致殘、死亡依法享受因工傷亡待遇。
2、甲方為乙方提供符合國家、自治區有關勞動安全、職業衛生規定的作業場所和防護設施;
3、乙方遵守甲方的安全規定和操作規程,不得違章操作。
六、其他約定的.事項
七、違約責任本合同具有效力,雙方應嚴格履行。一方違反本合同,應承擔違約責任;給對方造成經濟損失的,依法賠償相關損失。
八、因履行本合同發生勞動爭議,甲乙雙方均可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(章):________法定代表人(簽章):________
乙方(簽章):________
____年____月____日
鑒證機關(章):________鑒證人(簽章):________
____年____月____日
建筑施工合同15
發包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
茲有乙方現承包甲方發包的工程,根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成如下條款,并共同遵守執行。
一、工程概況:
1、工程名稱:_________________
2、工程地點:_________________
3、承包內容:_________________
4、承包范圍:_________________
5、承包方式:_________________
6、質量要求:_________________
7、工期要求:_________________
二、甲方工作:
1、甲方指派為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作:
1、乙方為駐工地代表,常駐現場,負責履行合同范圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
四、關于質量的約定:
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工合同要求,相關質量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
五、關于工期的約定:
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六、關于價款和結算的約定:
1、雙方商定本工程合同承包價格每平米__________元(人民幣)。
2、本承包價格包含人工費。
3、付款方式:_________________現金
a、開工后1日內,甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。
b、施工每100米后,甲方結款一次
e、余款5%元待壹年后結清。
七、關于材料的約定:
1、甲方負責聯系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在承包價格中相應扣減。
3、所有進場甲方的供材,乙方不得擅自挪用。
八、關于安全生產的.約定:
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度,以及對文明現場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款,嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。
九、關于違約責任的約定:
1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失,由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失,由乙方負責經濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲方(簽章):_________________
乙方(簽字):_________________
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________。
工程地點:______________________。
資金來源:______________________。
工程內容及性質:______________________。
工程立項批準文號:______________________。
二、工程承包范圍及方式
承包范圍:______________________。
承包方式:______________________。
三、合同工期
開工日期:_________竣工日期:_________。
合同工期總日歷天數:_________天。
四、質量標準與驗收
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
2、甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,手續以簽單為準。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收,乙方可以自行驗收,甲方應予承認。甲方要求復驗時,乙方按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成的窩工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期也予順延。
五、工程款支付方式
1、工程價款及結算合同一經簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認的預算價款作為依據,按以下約定支付工程款:乙方進場前_____日內,甲方應付總工程款的_____%,計(大寫)_______元整;
2、當工期進度過半甲方第二次付總工程款的_____%,計(大寫)_____________元整;
3、剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算,計(大寫)_____________元整;工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料交送甲方,甲方結清尾款。
六、合同文件的組成
本合同組成文件包括:
本合同協議書、中標通知書、投標書及其附件、本合同合同條款、標準、規范及有關技術文件、圖紙及作法說明、工程量清單、工程報價單或預算書。
雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、維修約定
1、本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為______個工作日。
2、因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題,乙方實行有償維修。
3、甲方在使用過程中要求更改或增加項目時,乙方實行有償服務。
十、合同生效
1、合同訂立時間_________年_________月_________日;
合同訂立地點:____________________;
雙方約定本合同自_________生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式_____份,甲乙雙方各執_____份。
發包人:
______年____月_____日
承包人:
______年____月_____日
【建筑施工合同】相關文章:
建筑施工合同10-31
建筑施工合同11-16
建筑施工的合同02-14
建筑施工合同09-16
部門建筑施工合同10-20
建筑施工設計合同11-02
單位建筑施工合同11-24
建筑施工安全合同10-19
熱建筑施工合同10-27
私房建筑施工合同07-09