- 相關推薦
照明工程合同 照明工程合同怎么寫
在當今不斷發展的世界,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,合同是對雙方的保障又是一種約束。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編幫大家整理的照明工程合同 照明工程合同怎么寫,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
發包方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就張家堡廣場照明工程,特訂立本合同。
1.合同內容
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程范圍:
2.施工工期
2.1開始工作日期: 年 月 日
2.2結束工作日期: 年 月 日
2.3總日歷工作天數為: 天
3.承包方式
本工程為包工包料(不包含燈具采購)的承包方式。
4.合同價款及付款方式
4.1合同總價款(暫定)人民幣:元,大寫:
4.1.1合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設計費。
4.1.2合同價款中照明工程二次設計費按工程總造價的4%計取。
4.2付款方式
4.2.1施工進場兩天內支付暫定工程款的30%,工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%,竣工驗收后支付至總工程款的95%。質保期滿后一個月內一次性支付5%的質保金。
4.3合同價款計算:依據施工單位二次設計的施工圖、設計變更、簽證,執行《全國統一安裝工程預算定額陜西省價目表20xx》、《陜西省房屋修繕工程安裝工程費用定額20xx》及配套文件工程類別依據三類工程取費,不計取養老保險統籌和安全、文明施工定額補貼費(計取趕工費,費用額甲乙雙方協商)。本合同包括的主材價格按甲方認價計取。
4.2.7合同價款的增減:工程量以竣工圖為基準。
5.雙方責任
5.1甲方責任:
5.1.1甲方在乙方施工前,向乙方提供張家堡廣場原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖(招標文件中提供的圖紙)電子版。
5.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電(費用由乙方承擔)。
5.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。
5.1.4由于工期太緊,甲方必須在收到乙方文件(包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件)2小時內予以確認,否則視為甲方已確認。
5.1.5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。
5.1.6甲方按計劃采購燈具,保證燈具到場時間不影響整個工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。
5.2乙方責任:
5.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。
5.2.2調試驗收合格后,需免費對甲方操作人員進行技術培訓,直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。
5.2.3按施工安全規范做好施工質量、安全管理,如在施工期間發生施工質量、安全事故,應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定,按文明工地標準組織施工,做到“工完、料凈、場地清’。
5.2.4隱蔽工程,隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收,經甲方驗收合格后方可隱蔽,自行隱蔽無效。
5.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度,遵守甲方有關施工現場管理的有關規定,承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。
6.暫停施工
6.1當碰到重大質量事故,安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后12小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,業主代表應當在2小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后2小時內未予答復,分包方可自行復工。因甲方原因造成停工的,由甲方承擔所發生的追加合同價款,賠償乙方由此造成的損失,工期順延。因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發生的費用,工期不予順延。
6.2非甲乙雙方的原因,切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數)可進行暫時停工。
7.工程延誤
對以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認后,工期相應順延;
7.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等,致使施工不能正常進行;
7.2經甲方認可的設計變更和工程量增加;
7.3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;
7.4因甲方采購的燈具不能按時到施工現場,或其它甲方原因造成乙方的人員窩工,乙方有權索賠窩工費,同時工期順延。
8.不可抗力
8.1張家堡照明工程為冬季室外施工,由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期。
8.2非甲乙雙方的原因,而是不可預料的外界因數影響造成的停工,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期。
9.變更
施工中甲方對原設計進行變更,應在變更前3天,向乙方發出書面變更通知,乙方按通知進行變更。因變更導致的費用整甲按合同的結算辦法方法計價,延誤的工期相應順延。
10.驗收
10.1安裝工程開始前,乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單,報給甲方,甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。
10.2隱蔽前通知甲方,經甲方驗收合格后方可隱蔽。
10.3燈具安裝調試完畢后,經甲方驗收合格,作為本工程的最終質量驗收。
11.工程質保期
11.1本工程質保期為工程驗收合格之日期一年。保修期內如工程發生故障,乙方必須在接到通知后的12小時內派人員維修,因產品質量問題引起的工程維修,甲方支付維修所發生的費用,乙方維修。因安裝問題引起的工程維修,乙方負責免費維修。
11.2保修期滿后,乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務,若工程發生故障,乙方應在接到通知后24小時內趕赴現場維修,以最優惠的成本價維修更換。
12.違約責任
12.1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。
12.2除不可抗力外,甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款,否則,違約方須承擔違約責任。
12.3若乙方未能按本合同工期完工,每延誤一天,支付合同總價的萬分之二的違約金,若甲方未能按本合同支付工程款,乙方有權停工,甲方支付誤工費,由此造成工期延誤由甲方負責。
13.爭議的解決
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,合同各方應通過友好協商解決:如果協商不能解決,任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。
14.其它
14.1由于開挖路面原因移動部分苗木時,乙方請甲方代表現場確認,甲方代表同意后,乙方挖處苗木,苗木的種植工作不在乙方合同范圍內,乙方不負責。
14.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。
14.3本合同如有未盡事宜,經雙方友好協商,另簽補充協議。
14.4本合同一式六份,甲乙雙方各三份。
發包方(蓋章): 承包方(蓋章):
年 月 日:
【照明工程合同 照明工程合同怎么寫】相關文章:
照明工程合同01-14
照明工程合同8篇01-14
隧道照明工程施工合同通用12-29
照明工程設計施工合同書通用03-17
照明買賣合同03-12
照明燈具購銷合同11-08
照明燈具供貨合同12-07
照明燈具購銷合同10-14
照明設計工程師崗位職責11-08