【熱門】分包合同4篇
隨著人們對法律的了解日益加深，合同對我們的幫助越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的分包合同4篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
分包合同 篇1
一、案件要旨
本案要旨為，建設工程施工過程中，建設方工作人員與第三人簽訂分包合同，判斷該分包合同的效力是否及于建設方的主要依據(jù)為，該工作人員是否有權代表建設方并且是否以建設方的名義對外簽訂分包合同。
20xx年9月22日，案外人上海五天實業(yè)有限公司與一冶集團公司簽訂《建設工程施工合同》，一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業(yè)公司發(fā)送《關于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，該函上分別由五天實業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。劉乙在劉甲提供的《工程竣工結算匯總表》中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結算。上海市建筑建材業(yè)受理服務中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負責單位為中國第一冶金建設公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設工程項目不良行為通報”中載明“五天實業(yè)有限公司一期、二期、三期的工程項目經(jīng)理為劉乙”。20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔付款義務。
本案的爭議焦點主要為，一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系。一審法院審理認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項目經(jīng)理，工地企業(yè)負責人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔付款義務，與法無悖，可予支持。 二審法院審理認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系是本案的主要爭議焦點。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭工程在內的五天實業(yè)公司相關工程的項目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關信息的準確性通常應得到認可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實業(yè)公司的工程款支付確認函中記載劉乙的身份為項目部代表，故本院對劉甲關于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的`效力應及于一冶集團公司。一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構，實際負責系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔連帶責任并無不當。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認其收到的工程款數(shù)額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應的利息。原審法院所作判決并無不當，可予維持。
二、案件來源
上海市青浦區(qū)人民法院（20xx）青民三（民）初字第2242號；上海市第二中級人民法院（20xx）滬二中民二（民）終字第1831號
三、基本案情
20xx年9月22日，案外人上海五天實業(yè)有限公司（以下簡稱五天實業(yè)公司）與一冶集團公司簽訂《建設工程施工合同》，約定一冶集團公司承包五天實業(yè)公司徐涇新建廠房車間一的土建及水電，工程款人民幣（以下幣種均為人民幣）17，900，000元。同年9月25日，五天實業(yè)公司與一冶集團公司簽訂《補充協(xié)議書》，約定一冶集團公司承接五天實業(yè)公司徐涇新廠一期、二期、三期、四期建設的建筑安裝工程施工，總計107，900，000元（包括前述合同金額）。一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，約定劉甲承接五天實業(yè)公司新園區(qū)水電工程，承包方式為包工包料，工程造價為5，897，554元，付款方式為保固期滿一個月內，付清全部工程款，保固期為驗收合格后12個月等。20xx年1月9日，劉乙在一冶上海分公司出具的《內部工程結算單》上簽字確認，該表格上載明：“工程名稱為上海五天實業(yè)有限公司新建廠房工程，總包單位為一冶上海分公司，承包單位為劉乙作業(yè)隊，承包范圍為土建及安裝總體，對外結算金額為81，500，000元，提取固定管理費2，100，000元，內部結算金額（含稅）為79，400，000元，財務部意見中寫明扣除稅費2，603，886元”。20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業(yè)公司發(fā)送《關于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，基于以上事實，現(xiàn)對貴公司支付徐涇廠房項目工程款作如下確認：1、貴公司支付至我公司銀行賬戶工程款51，000，000元，2、貴公司代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，以上兩項合計68，500，000元經(jīng)三方確認后即為截止20xx年1月31日貴公司支付給我公司徐涇新廠房項目的工程款，三方財務據(jù)此入賬”。該函上分別由五天實業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。 五天實業(yè)公司發(fā)包給一冶集團公司的上述工程分項最晚竣工驗收時間為20xx年11月28日。 20xx年6月26日，劉乙在劉甲提供的《工程竣工結算匯總表》（水電工程）中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結算，保修期一年從質檢站竣工驗收開始”。該匯總表上由劉甲的代表張仲青簽字。20xx年1月19日，劉甲申請工程款20萬元，由劉繼平作為經(jīng)辦人在用款申請單上簽字。一冶上海分公司于20xx年1月20日電匯昆山興達揚機電工程有限公司20萬元（該公司于20xx年9月16日出具證明，表明其代劉甲收取工程款）。劉甲確認截止至原審起訴前，其共計收到工程款4，770，000元。 劉乙于20xx年11月17日向一冶上海分公司出具《承諾書》，載明：“中國第一冶金建設有限責任公司上海分公司，本人（劉乙施工隊）承諾，本人以中國第一冶金建設有限責任公司名義于20xx年3月25日承接了旭懋電子科技（上海）有限公司新建廠房工程、于20xx年9月23日承接了上海五天實業(yè)有限公司徐涇新廠房工程，并承包該兩個工程，因這兩個工程而產(chǎn)生的材料費、人工費等對外欠款都由本人（劉乙施工隊）承擔還款責任。……5月本人（劉乙施工隊）又承包了中國第一冶金建設有限責任公司在上海世天威K7—1總承包工程中的部分工程，現(xiàn)承諾盡快辦理我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程所做工程的結算，并對因我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程中所欠的材料款和人工費等對外欠款承擔全部還款責任。鑒于
以上債務將給貴司帶來訴訟風險，我愿將我本人全部財產(chǎn)（含股權）抵押給貴司，對以上債務的償還提供還款擔保，并配合貴司辦理相應的抵押登記手續(xù)（包括我方相關人員的簽字手續(xù)），如貴司因以上債務導致?lián)p失，包括但不限于本金、利息、訴訟費、律師費等訴訟相關的各項費用將由我全部承擔”。 上海市建筑建材業(yè)受理服務中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負責單位為中國第一冶金建設公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設工程項目不良行為通報”中載明“五天實業(yè)有限公司一期、二期、三期的工程項目經(jīng)理為劉乙”。 一冶上海分公司于20xx年10月19日工商注冊成立，一冶上海第一分公司于20xx年10月24日工商注冊成立。中國第一冶金建設有限責任公司為一冶集團公司曾用名。
20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，認為其所承建的涉案工程項目結算價經(jīng)雙方確認為6，400，000元。但對方只支付了工程款4，970，000元，余款至今未支付。故劉甲請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失（從20xx年7月1日開始計算到實際支付之日止，按照中國人民銀行同期貸款利率兩倍的標準）承擔連帶責任。原審審理中，劉甲表示堅持要求一冶上海分公司與一冶集團公司承擔付款義務，不要求劉乙承擔付款義務。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔付款義務。一冶上海分公司與一冶集團公司就承擔連帶責任一節(jié)無異議。
四、法院審理
原審法院認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項目經(jīng)理，工地企業(yè)負責人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔付款義務，與法無悖，可予支持。
關于工程款的結算，劉乙為項目經(jīng)理，又向一冶上海分公司出具承諾書，且一冶上海分公司、一冶集團公司表示第三人可確定工程款，因此劉乙可代表上述兩公司確認工程款金額。劉乙與一冶上海分公司、一冶集團公司間就工程款進行了結算，一冶上海分公司、一冶集團公司總共支付的工程款不會超過該金額，實際施工人領取的款項也計算入劉乙應得的款項，因此劉乙多結算給劉甲工程款有違常理。因此，劉甲應得工程款為640萬元。至于一冶上海分公司、一冶集團公司與劉乙間的款項可另行處理。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司支付143萬元工程余款的訴訟請求，于法有據(jù)，予以支持。付款義務人逾期付款，理應承擔利息損失。劉甲認為其承包的工程是在20xx年6月30日完工的，因此要求一冶上海分公司、一冶集團公司從次日起承擔未付款之義務。因劉甲和劉乙就雙方結算的工程款支付時間在分包合同中明確予以約定，因此劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司從20xx年7月1日承擔利息損失的主張，不予支持。系爭工程最后竣工驗收時間為20xx年11月28日，結合分包合同約定的付款時間，一冶上海分公司、一冶集團公司應自20xx年12月29日開始承擔利息損失。原審法院據(jù)此判決：一冶上海分公司、一冶集團公司應于判決生效之日起十日內支付劉甲工程款1，430，000元及利息損失（以本金1，430，000元為基數(shù)，按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算，從20xx年12月29日開始計算到實際支付之日止）。
二審法院認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系是本案的主要爭議焦點。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭工程在內的五天實業(yè)公司相關工程的項目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關信息的準確性通常應得到認可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實業(yè)公司的工程款支付確認函中記載劉乙的身份為項目部代表，故本院對劉甲關于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應及于一冶集團公司。（）一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構，實際負責系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔連帶責任并無不當。就劉乙向一冶上海分公司出具的《承諾書》，因相關承諾只在劉乙與一冶上海分公司之間發(fā)生效力，并不能對外約束劉甲，故一冶上海分公司以此拒絕承擔工程余款的支付義務沒有依據(jù)。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認其收到的工程款數(shù)額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應的利息。原審法院所作判決并無不當，可予維持。對上訴人的上訴請求，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引
《中華人民共和國民法通則》
第六十三條 公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為。
代理人在代理權限內，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任。
依照法律規(guī)定或者按照雙方當事人約定，應當由本人實施的民事法律行為，不得代理。
分包合同 篇2
合同簽訂地點： 合同簽訂時間： 年 月 日
依據(jù)《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其他
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程立項批準文號：
5、資金來源：
6、工程總體設計規(guī)格及要求：
(1)甲方提供圖紙的，按圖紙要求。
(2)甲方委托乙方設計圖紙的，具體規(guī)格及要求見附表 I。
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期總： 工作日，其中安裝工期 個工作日。
四、質量標準
本工程質量標準： GB50017-20xx
五、合同價格
金額(人民幣，以下同) ：(大寫) 五十五萬元整
六、付款約定
1、本合同簽訂后,乙方材料到達甲方的施工現(xiàn)場，甲方向乙方支付合同總價的約 40 %，計 220xx0 元，材料款。
2、工程進度款的支付： 工程進度每星期報一次進度，按進度的80% 預付給乙方
3、其他約定： 工程完工后一次性付清工程款
4、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度，造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失，應由甲方承擔。
七、雙方工地代表責任和權利
(一)甲方工地代表
1、甲方派駐施工現(xiàn)場的代表稱為工程師或甲方代表，為甲方履行本合同的代表人。甲方代表應由具有相應專業(yè)知識的人員擔任。
2、雙方往來的工程聯(lián)系單、通知書、驗收單、結算單、確認書等函件及會議紀要等，一經(jīng)甲方代表簽字即對甲方具有法律約束力。
3、甲方代表簽發(fā)的前述函件及指令，一經(jīng)書面遞交乙方工地代表(項目經(jīng)理或施工員)后即對甲方發(fā)生法律約束力。乙方代表對甲方代表發(fā)來的函件內容無異議并在函件回執(zhí)上簽署姓名和時間后即對雙方發(fā)生法律約束力。
4、乙方對甲方代表(或監(jiān)理)發(fā)出的指令、通知等有異議時，應在 48 小時內向甲方(或監(jiān)理)書面提出�？刹捎迷诨貓�(zhí)上簽署異議意見的方式，也可另行提出書面異議。甲方(或監(jiān)理)應在接到異議后 48小時內作出答復，逾期則視為同意乙方的異議。
5、特殊情況時，甲方代表(或監(jiān)理)可向乙方發(fā)出口頭指令，并應在 48小時內再予書面確認。乙方認為指令不合理的，可于24 小時內提出異議，甲方代表(或監(jiān)理)應在收到書面異議后 24 小時內作出是否修改或取消指令的決定，并書面通知乙方。
6、甲方更換駐工地代表，應提前 7 天書面通知乙方。
7、甲方代表(工程師)的權力自合同生效時產(chǎn)生，至合同終止時終止。
8、甲方派駐工地的甲方代表(工程師)為 1 名，姓名為： 。以上人員具有相同地位和權力。
(二)乙方工地代表
1、乙方派駐工地代表稱為項目經(jīng)理(或施工員) 。項目經(jīng)理是乙方組織現(xiàn)場安裝施工的.代表。項目經(jīng)理應具有相關專業(yè)知識，其權力限于現(xiàn)場安裝施工的指揮和協(xié)調，無締約權。
2、項目經(jīng)理依據(jù)合同簽發(fā)的工程聯(lián)系單、通知單、申請單、開工報告、驗收報告等函件一經(jīng)書面送達甲方代表即發(fā)生法律約束力，但與本合同相悖的簽單無效，除非經(jīng)乙方追認。
3、項目經(jīng)理代表乙方發(fā)往甲方的各種書面函件，經(jīng)甲方代表在回執(zhí)上簽名后即對雙方發(fā)生法律效力。
4、乙方更換項目經(jīng)理，須提前 7 天書面通知甲方。
5、項目經(jīng)理的權力在本合同生效時產(chǎn)生，合同全部履行完畢時終止。
6、乙方派駐工地的項目經(jīng)理姓名： 。
(三)工程監(jiān)理
1、監(jiān)理工程師代表甲方對乙方施工質量、建設工期、現(xiàn)場施工和安全生產(chǎn)等進行檢查、監(jiān)督。
2、監(jiān)理工程師的權力與甲方代表相同，其簽發(fā)的指令、確認書等各種函件，其效力與甲方代表相同，除非甲方有特別限制，同時應書面通知乙方。
八、設計與施工
(一)設計
1、正式、完整的設計施工圖紙、說明和有關技術資料，是工程的有效依據(jù)。
2、甲方委托乙方對本工程進行圖紙設計。甲方應在本合同簽訂 2 日向乙方提供與本工程相關的設計依據(jù)、地質資料、水準坐標控制點、工程范圍內空中高低壓力網(wǎng)線和地下管線等資料，并保證資料數(shù)據(jù)真實準確。具體規(guī)格及要求見附表
3、甲方接到圖紙后 7 天內，應組織設計交底和圖紙會審并作出會議紀要，作為施工的補充依據(jù);甲乙雙方均不得擅自修改圖紙等技術文件。若甲方在接到圖紙 7天后，既沒有組織圖紙會審，也沒有提出任何疑議，視同甲方認可;乙方可按圖紙組織制造、施工。
(二)施工
1、施工準備
(1) 甲方應在本合同簽訂后 日內辦妥本工程開工所需的合法手續(xù)，如建筑施工許可證等。如因無建筑施工許可證等手續(xù)而引發(fā)的相關責任由甲方承擔，包括行政處罰及勒令停工損失等。
(2)甲方負責組織督促土建方在乙方進場前，做好符合本工程鋼結構安裝要求的混凝土基礎、混凝土地坪并埋設好預埋螺栓;如無法先做混凝土地坪的必須做好石渣地坪，至少要保證乙方的安裝機械能正常施工。
(3)甲方負責確保本工程施工區(qū)域“三通一平” (水通、電通、路通、場地平整) ，道路必須滿足可承載汽吊車輛的通行，地坪平整壓實，有足夠的鋼結構堆放場地，施工區(qū)域地面和空中無障礙物。
(4)甲方在乙方進場時，負責簽發(fā)“工地晴雨表”給乙方，由乙方負責對工地氣候變化情況進行記載。
(5)乙方按圖紙組織原、輔材料進行加工制作。
(6)乙方在進場前負責對安裝場地進行勘察;對不具備條件的向甲方提出整改意見，對具備條件的則予以確認。
(7)乙方負責編制施工組織設計和工程進度計劃，并在進場時報給甲方駐工地工程師及監(jiān)理工程師。
(8)乙方負責組織項目管理人員、施工工作人員并落實好相關機械及運輸設備。
2、開工及延期開工
(1)乙方應按合同約定的工期開工。乙方不能按時開工，應不遲于合同約定的開工日期前七天，以書面形式向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方應在接到延期開工申請后的 48 小時內以書面形式答復乙方;若在 48 小時內不答復，視為同意乙方要求，工期相應順延。甲方不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內提出延期開工要求，工期不予順
(2)因甲方原因造成不能按合同約定的工期開工，甲方應在合同約定的開工日期前七天，以書面形式通知乙方，推遲開工日期;并相應順延工期。如甲方?jīng)]有提前通知乙方，給乙方造成的開工損失由甲方承擔。
3、進度計劃
(1)乙方在進場前，應將施工組織設計和工程進度計劃提交甲方駐工地工程師(甲方代表)和監(jiān)理工程師，甲方代表應在三天內予確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。
(2)乙方必須按甲方代表確認的進度計劃組織施工，接受監(jiān)理工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措
4、暫停施工
甲方代表或監(jiān)理工程師若發(fā)現(xiàn)乙方的施工行為違反技術要求和國家有關建筑規(guī)范，認為確有必要暫停施工時，應以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后 24 小時內提出書面處理意見。乙方應按甲方代表要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，甲方代表應在 24 小時內給予答復。甲方代表未在規(guī)定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后24 小時內未予答復，乙方可自行復工。甲方原因造成停工的，甲方應承擔由此給乙方造成的損失，并相應順延工期;乙方原因造成停工的，由乙方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
5、工期延誤
(1)因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方代表或監(jiān)理工程師確認，工期相應順延;
a、甲方未按約定的條款提供開工條件;如未按期提供圖紙、組織圖紙會審、辦理施工手續(xù)、場地不具備鋼結構安裝條件等。
b、甲方未按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行。
c、甲方代表或監(jiān)理工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行。
d、設計變更和工程量增加。
e、一周內非乙方原因停水或停電造成停工累計超過 8小時，按第8小時順延一天計。
f、遇不可抗因素(如地震、雨、雪、臺風等)和國家強制性規(guī)范要求停止作業(yè)的，工期順延。
g、合同中約定或甲方代表和監(jiān)理工程師同意工期順延的其他情況。
(2)乙方在上述情況發(fā)生后 7 天內，就延誤的工期及原因以書面形式向甲方代表和監(jiān)理工程師提出報告。甲方代表和監(jiān)理工程師在收到報告后 7天內應予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
分包合同 篇3
發(fā)包方：高雷勞務公司 （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方）
第1條 項目及其概況：
1.1工程名稱：黃江碧桂園14#樓
1.2 工程地點：莞深高速黃江高速路口
1.3工程概況及做法：
第2條 工作內容：
2.1 甲方工作內容:
2.1.1 聯(lián)系業(yè)主、監(jiān)理，建立業(yè)務關系；協(xié)調分包方關系；
2.1.2對乙方進行技術、安全交底；對工程質量、工期、安全、文明施工進行指導、監(jiān)督、檢查；
2.1.3資料的編寫、分項工程的報驗等技術工作；
2.1.4 向乙方提供相關施工圖紙、會審紀要、設計變更、技術核定單等施工依據(jù)資料；
2.1.5 提供水源、電源、外架；
2.2 乙方工作內容：
2.2.1完成施工圖、圖紙會審紀要、設計變更及技術核定單中有關外墻工程做法的全部工作；
2.2.2所有裝飾材料樣品必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理認可后方大規(guī)模施工。
2.2.3自備施工所需的.設備、材料、自備食宿。
第3條 質量要求
3.1執(zhí)行《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》、外墻相關現(xiàn)行規(guī)范及碧桂園要求，驗收合格。
3.2 按施工圖紙、會審紀要、設計變更、技術核定單、施工組織設計（含方案、技術交底）施工。
3.3常規(guī)要求：乙方負責自己的成品保護，施工期間成品遭到破壞時由乙方負責維修。
第4條 安全要求
4.1現(xiàn)場施工安全： 施工人員必須按要求在施工現(xiàn)場正確佩戴安全帽，高處作業(yè)正確佩戴安全帶，操作電動機械佩戴絕緣手套；臨邊洞口施工時，必須做好臨邊防護等各項工作；嚴禁酒后上崗施工，高血壓、心臟病等患者嚴禁上崗。（乙方自備所需勞保用品，如：安全帽、安全帶、口罩、雨具、膠皮手套、膠鞋）。
第5條 工期要求：
5.1乙方按照甲方內部施工進度計劃安排勞動力，保證計劃的完成。節(jié)假日、農(nóng)忙季節(jié)按
正常工期施工。
第6條 承包方式 、價格構成、結算方式及付款方式：
6.1 承包方式：
包工不包料
6.2 綜合單價：
含成本、利潤、其它費用及本合同全部工作內容。
6.2.1打點拉毛4元/m2
6.2.2防水砂漿5元/m
6.2.3掛網(wǎng)找平15元/m
6.2．4粘貼外墻磚18元/m
6.2．5施工洞、工字鋼洞、洗墻等收尾工作11元/m
6.3 結算及付款方式： 2222
每月按進度80%付款，拆除外架支付工程款95%，預留5%質保金最終驗收合格一次付清。
第7條 本合同生效、解除、終止條件：
7．1本合同雙方簽印后即日生效。
7．2解除合同
因乙方嚴重違反規(guī)定（質量、安全、環(huán)保等）；乙方嚴重違背甲方的工期和勞動紀律要
求。則甲方解除合同。
甲方嚴重違反規(guī)定（安全、勞動、衛(wèi)生健康）；無力或拒絕按合同支付工程款，則乙方解
除合同。
7．3費用結算、支付完畢，合同自動終止。
第11條 本合同一式三份，甲方執(zhí)兩份乙方執(zhí)一份。
發(fā)包方：（簽�。� 乙方：（簽印）
甲方代表：乙方代表：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
訂立時間： 訂立時間：
分包合同 篇4
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方在“平等、自愿、公平和誠守信用”的原則基礎上，且乙方已充分了解施工現(xiàn)場環(huán)境條件及工程情況后，為了確保安全、優(yōu)質、順利地完成工程項目施工，雙方按照互惠互利、優(yōu)勢互補的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就承建滕州市篤山口周圍石灰?guī)r礦區(qū)治理工程中爆破施工，達成一致意見，訂立本施工合同。
第一條、施工范圍及內容
1、工程名稱：滕州市篤山口周圍石灰?guī)r礦區(qū)治理 工程。
2、工程地點：棗莊市滕州市。
3、工程范圍：巖石爆破、倒運、機械回填整平。
4、工程承包內容：
? （1）爆破相關審批手續(xù)辦理（包括爆破單位管理費及其它相關費用）；
? （2）爆破點上層覆蓋土開挖、運輸至指定區(qū)域；
? （3）爆破器材、物資購買和保管，爆破布孔、打眼、準備炸藥及裝藥，準備及添充填塞物，安爆破線，封鎖爆破區(qū)，爆破前后的檢查、爆破、清理危險巖石、撬開及破碎不規(guī)則的大石塊，修理工具，爆破作業(yè)面清理等相關石料開采的所有作業(yè)工序；
? （4）爆破石方裝運、推平，整理修坡；
? （5）場內臨時道路施工期維護。
? （6）石料開采、運輸、回填施工所需的一切機械設備和人員。
第二條、承包方式
1、本合同工程項目實行單價承包。
2、由乙方包人工、包施工機械設備、包安全生產(chǎn)、包工程質量。
第三條、合同單價
1、爆破石方（含稅）綜合單價為 元/m3（不含稅）。
2、非爆破區(qū)挖運土石方至指定地點堆填，整理修坡（運距2km以內）綜合單價為 元/m3（含稅）。
3、乙方負責辦理分包工程所有稅務事宜，開據(jù)發(fā)票。
第四條、工程數(shù)量
按甲、乙雙方現(xiàn)場確認驗收合格的工程數(shù)量為準。
第五條、合同工期及調整
1、合同工期
乙方分包工程工期為 4個月。乙方應保證其施工能力能夠滿足甲方施工進度計劃要求，并按甲方的施工組織設計和工程進度計劃組織施工。
2、工期延誤
承包人應在甲方通知后，立即進場組織施工。因乙方原因造成的甲方的節(jié)點工期或總工期的延誤所導致的建設單位、監(jiān)理對甲方的罰款、索賠、賠償?shù)龋梢曳截撠煵①r償由此給甲方造成的一切損失。
第六條、設備、人員及費用的承擔
1、乙方按合同要求進場的施工設備，其性能應滿足施工達到的相應要求。并由乙方提供為達到設備使用性能和保障能力而必備的修理保養(yǎng)人員。
2、設備使用的一切費用已包含在工程施工合同單價之內。
3、乙方確保進場設備具備國家相關法律法規(guī)規(guī)定的安全性能和裝置及相關的安全防護措施，并提供相應的施工安全應急預案。
4、甲方對乙方設備的性能鑒定不能免除乙方設備安全使用及安全性能的相關責任，由于乙方機械安全事故引起的一切后果由乙方負責。
5、乙方應按山東省有關部門規(guī)定為其屬下的全體人員及機械設備購買相關保險、費用由乙方負責。
6、乙方為完成工程施工所發(fā)生的人員和機械設備等一切費用已包括在合同單價中（甲方提供的設備除外）。
7、由于乙方不按施工規(guī)范操作、野蠻施工、爆破所用相關材料現(xiàn)場儲存管理混亂等原因，造成安全事故引起的一切后果由乙方負責。
8、乙方應承擔的各項費用或罰款，由乙方直接支付或在乙方的工程結算款中扣除。
第七條、施工管理
1、甲方施工管理
1.1 工程開工前甲方負責向乙方提供設計圖、技術資料和施工技術交底，并給乙方下達工程施工形象要求與月施工進度計劃。
1.2? 協(xié)助乙方進行施工現(xiàn)場總體布置規(guī)劃。
1.3 甲方有行使對乙方的施工指揮調度權、施工管理權、質量環(huán)保安全管理監(jiān)督權；當施工進度滯后，甲方有權要求乙方增加人員、設備和提出措施保證施工進度要求，乙方不得拒絕。
1.4 乙方違章作業(yè)、不服從指揮，甲方有權制止施工、停工整頓,乙方對此造成的一切后果承擔所有責任（包含法律責任）。
1.5 當乙方無視施工技術規(guī)程、規(guī)范和質量標準，野蠻施工、工藝粗糙,爆破造成新的危巖體，從而使治理區(qū)域超出設計治理范圍，回填量增加，甲方有權要求乙方停工整頓和更換作業(yè)人員，乙方還應承擔相應的一切責任和損失。
1.6 乙方不得分包或轉包。如甲方發(fā)現(xiàn)乙方有分包或轉包情況，有權要求乙方限期清退分包或轉包隊伍，并自行清結相關債務，解除合同，同時追究乙方的違約責任。
1.7 甲方負責向乙方施工人員提供臨時辦公及住宿。提供水、電的生活設施。
2、乙方施工管理
2.1 乙方必須按甲方月進度計劃的要求、施工強度組織施工，提供滿足施工需求能力的人力、設備資源確保工程總工期目標。開工前，必須書面向甲方提交勞動力清單及工期保證措施。
2.2 乙方必須按甲方提供的設計圖紙、文件和適用的施工技術規(guī)范、規(guī)程和質量標準等組織施工管理，嚴格施工程序和施工工藝，在工程中發(fā)生質量事故、質量缺陷必須返工返修達到設計的質量標準，所發(fā)生的費用和工期延誤損失由乙方承擔；由此延誤了總工期，應承擔相應的經(jīng)濟處罰。
2.3 乙方的負責人應確保常駐工地指揮生產(chǎn)的時間每月不得少于25天，離開工地須甲方項目經(jīng)理批準。
2.4 乙方的施工管理、技術負責人及關鍵崗位、特種作業(yè)人員調離或調整，應及時通知甲方。
2.5 乙方有權拒絕甲方施工管理人員的違章指揮。
第八條、安全生產(chǎn)
1、乙方須嚴格按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《民用爆炸物品安全管理條例》、爆破安全規(guī)程（GB6722-20xx）等相關法律法規(guī)施工。
2、根據(jù)本工程特點，乙方嚴格爆破參數(shù)控制選擇，采用設計要求的爆破方式，嚴禁隨意更改設計，嚴禁使用自制炸藥，爆破施工采用的所有材料的申報、領取、存儲、使用、銷毀等都必須符合第1條相關法律法規(guī)的規(guī)定，否則造成的一切后果由乙方承擔。
3、乙方在爆破前應全面了解存在的風險，做好現(xiàn)場安全巡查警戒，按要求設置警戒線；安排專職警戒人員，防止外來人員進入爆破安全距離以內。采取有效的安全防護措施，控制爆破震動、飛石、沖擊波等方面的危害影響。甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應的責任及發(fā)生的費用。
4、乙方必須保證進入作業(yè)面的工作人員的崗前安全培訓。開工前和每項工程前必須對全體員工分工種進行安全知識教育培訓，安全技術交底。
? 5、 必須保證進入作業(yè)面的工作人員安全著裝及安全防護（費用已含在項目單價中），采取相應的安全措施，設專人監(jiān)護。
? 6、特種作業(yè)（操作）人員，必須經(jīng)過法定部門安全技術培訓，經(jīng)考試合格持證后上崗。
? 7、乙方應認真落實職業(yè)健康安全方針，加強職業(yè)防護，在有危險性的施工生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)，有可能造成機械傷害、倒塌、爆炸、觸電、中毒、窒息、設備毀壞等各類生產(chǎn)事故時，乙方應主動制訂安全防范措施和應急安全預案。
8、乙方負責購買建筑施工人員團體意外傷害保險及附加建筑施工人員團體意外傷害醫(yī)療保險，保險費已包含在承包單價中。
9、乙方必須服從甲方的安全管理和監(jiān)督并承諾遵守甲方的各項安全管理規(guī)定和獎懲制度，如違反甲方規(guī)定和制度，根據(jù)甲方的獎懲規(guī)定接受甲方的相應處罰。
10、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按隸屬關系立即上報所屬上級并通知甲方，按隸屬關系組織事故處理和進行善后工作，事故所發(fā)生的一切費用由造成事故的責任方承擔。甲乙雙方對事故責任有爭議時，應由雙方協(xié)商解決。
11、乙方施工人員嚴禁在施工現(xiàn)場打架、斗毆，對于現(xiàn)場打架、斗毆人員，每人每次罰款500元從乙方工程款中扣除。并承擔相應經(jīng)濟、法律責任。
12、乙方負責所有與分包工程有關的技術、安全資料的編制整理，上報甲方。
第十條、工程計量、結算與支付
1、在施工前，甲、乙雙方應對具體工程范圍區(qū)域進行地形斷面、剖面或地形原狀進行測量，爆破區(qū)上方覆蓋土和強風化巖石清理后，經(jīng)雙方負責人簽字、蓋章確認，并作為結算時的計量依據(jù)。
2、在工程竣工后，有設計圖的部分按設計圖，其他的`按甲、乙雙方現(xiàn)場負責人對具體工程施工內容進行地形斷面、剖面或地形原狀進行測量，并經(jīng)雙方負責人簽字、蓋章確認，作為最終結算時的計量依據(jù)。
3、結算時通過兩次地形斷面、剖面或地形原狀測量的結果、并依據(jù)設計圖紙進行計算土石方實際完成的工程量，因乙方施工不當造成的超出設計范圍的工程量不予計量。
4、每個月（即每月的28日）按實際工程量（經(jīng)甲乙雙方現(xiàn)場測量簽認的工程量）結算月進度款，并于甲方收到建設單位支付工程進度款后的七個工作日內支付乙方 %的工程進度款。
5、乙方按甲方所發(fā)聯(lián)系函內容及設計圖紙完工后，建設單位、監(jiān)理和甲、乙雙方按規(guī)范標準共同驗收，驗收合格后一個月內付清結余款項。
6、甲方如在乙方正在施工且未驗收的工程內施工其他配套工程時，甲、乙雙方必須現(xiàn)場對已具備驗收的工程進行驗收簽字認可合格后方可施工，如因工程需要，確實需進行配套工程施工，乙方必須配合，對于非乙方原因造成的質量問題，乙方不負責任，但乙方必須負責返工修復，費用由甲方或責任方承擔。
第十一條、合同解除與終止
1、若發(fā)生下列情況之一，甲方有權單方?jīng)Q定解除合同，所造成的一切后果和責任均由乙方承擔。
1.1 乙方原因工期嚴重滯后，在甲方規(guī)定的趕工期限內仍達不到要求；
1.2 乙方原因發(fā)生質量或者安全事故，拒絕返工、整改或者返工、整改驗收不合格；
1.3 出現(xiàn)本合同其它約定解除情形的。
2、若發(fā)生下列情況之一，合同自然終止，雙方互不追究違約責任：
2.1 因不可抗力，導致合同無法履行；
2.2 甲方與建設單位合同終止或項目取消；
2.3 因工程設計變更導致合同內容不存在。
第十二條、附 則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法人代表或法人代表委托代理人簽字并加蓋單位公章后生效。且雙方均未遺留按合同規(guī)定應履行的義務時，合同自然終止。
2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本合同的任何權利和義務轉讓他人。
3、甲方有權監(jiān)督乙方員工工資發(fā)放情況。乙方應及時發(fā)放所雇員工工資，并按期向甲方提供其員工工資發(fā)放清單。如果乙方無故拖欠員工工資，甲方有權利用乙方工程結算款予以代發(fā)，乙方無異議并應積極配合。甲方因乙方拖欠員工工資受到當?shù)貏趧硬块T處罰，由乙方承擔由此造成的一切損失。若損害甲方形象的，將按1萬元/次給予乙方經(jīng)濟處罰。
4、本合同未盡事宜，應經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成共識后補充修訂，發(fā)生合同糾紛時，應盡可能協(xié)商解決；雙方協(xié)商不能解決的向項目所在地申請仲裁或起訴。
5、合同雙方應對合同內容保密，未經(jīng)對方許可，不得泄露給第三方，違者應對泄密造成的一切后果承擔責任。
6、本合同一式四份。甲、乙雙方各持二份。
甲方： 乙方：
法定代表人：? 法定代表人：
代理人： 代理人：
電 話： 開戶行：
傳 真:?? 帳? 號：
? 電? 話：
傳? 真:
? 年 月 日 年 月 日
?
【分包合同】相關文章：
分包的合同11-29
樁基分包的合同01-15
勞務分包的合同06-14
分包勞務合同03-03
分包建設合同02-08
分包施工合同04-10
樁基分包的合同01-15
個人分包的合同11-27
分包合同【精選】08-24
分包合同08-18