工程合同

【精華】工程合同匯總9篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編整理的工程合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　施工地點：

　　工程項目名稱：

　　經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》與相關(guān)法律法規(guī)的條款，本著平等、自愿、守信的原則，達成協(xié)議如下：

　　一、甲方土橋社區(qū) 建設(shè)工程交由乙方承建，所承建的項目有社區(qū)道路、給排水設(shè)施、社區(qū)綠化、公益設(shè)施、新農(nóng)村住房等新農(nóng)村規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的建設(shè)項目。

　　二、乙方在項目建設(shè)施工過程中要按安全規(guī)范要求進行施工，對所有的安全生產(chǎn)負有全部責任，定期開展安全教育，避免安全事故發(fā)生，嚴把質(zhì)量關(guān)，實行崗位責任制，每一個環(huán)節(jié)都必須落實到人。

　　三、甲方將水、電安置到施工現(xiàn)場，施工用地的一切拆遷工作均由甲方按施工要求負責全部拆除，實施無障礙作業(yè)并做到“三通一平”,否則影響施工進度由甲方承擔責任，甲方應(yīng)向乙方提供甲方已確認過的施工圖紙和相關(guān)的工程確認文書，依保障乙方施工的準確性。甲方要配備專人全力協(xié)助乙方開展施工，協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的'問題及施工隊與村民之間的糾紛。

　　四、本工程采取分項、分期的方式，甲乙雙方要在施工前訂立工程附加協(xié)議，以確定該項目工程量、工程進度、工程款拔付方式及其它要求。

　　五、道路工程給排水工程及其它公益設(shè)施，乙方應(yīng)按甲方指定的工程總量的10%為一個結(jié)算段與甲方進行結(jié)算，待該項工程全部結(jié)束時，甲乙雙方將全部款項全部結(jié)清。

　　六、新農(nóng)村建設(shè)的戶型要求按甲方提供的圖紙由乙方進行施工。

　　七、工程款由甲方按照乙方每期實際施工進度分期付款的方式進行結(jié)算，基礎(chǔ)完工（士0）甲方付乙方總工程款的10%,一層板完工甲方付乙方總工程款的30%,二層主體完工甲方付乙方總工程款的40%,室內(nèi)毛墻、毛地、室外外墻漆完工、入戶門安裝完畢，甲方付乙方總工程款的20%.

　　八、施工圖紙和每平方造價以甲方簽字蓋章后為確認依據(jù)。

　　九、附加協(xié)議

　　1、社區(qū)道路 原有路面的基礎(chǔ)上加寬6米并取直，每平方120元

　　2、按實際工程量結(jié)算，20cm三七灰土墊層18cm,30砼路面。

　　2、社區(qū)排水溝

　　全封閉排水溝，每米造價30元/m2,按實際工程量結(jié)算，24×2m×1m,陰井：按實際工程量結(jié)算，每個造價150元。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方蓋章簽字后生效，未盡事宜另行協(xié)商。

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

　　年 月 日

工程合同 篇2

　　為了強化***工程管理，確保工程質(zhì)量，加快施工進度，法庫縣***(全稱以下簡稱甲方)將****工程，承包給***(全稱，以下簡稱乙方)施工，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。

　　一、 工程名稱：****新建工程

　　二、 工程內(nèi)容及工程量：*******。

　　三、工程總造價：大寫(￥******元)

　　四、工程質(zhì)量標準：乙方應(yīng)按甲方提供的***施工設(shè)計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標準，對該項工程要求達到：合格品。

　　五、約定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日

　　六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進度和工程質(zhì)量標準撥付。(扣10%質(zhì)量保證金，無質(zhì)量問題到期返還)

　　七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。

　　八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設(shè)計圖，乙方應(yīng)在開工前仔細核對甲方提供的'所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題，應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工，環(huán)境保護措施，促進和諧社會發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題，均由乙方負責。

　　九、質(zhì)保期(一年)：此工程質(zhì)保期*年(***年*月**日均由乙方負責。

　　十、本合同經(jīng)雙方驗收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項，隨之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

　　委托方（全稱）：_________

　　治理方（全稱）：_________

　　根據(jù)《民法典》；《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（gb50325—20xx）、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb50327—20xx），委托方與治理方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本《家居污染治理工程效果保證合同》。

　　一、內(nèi)容和范圍

　　1、治理項目為：_________。

　　2、治理前的超標情況：_________。

　　3、委托方提供室內(nèi)空氣初檢的正式報告，治理方據(jù)此提出治理方案、治理產(chǎn)品并負責施工。

　　4、本工程涉及的治理空間為：_________

　　5、治理前的室內(nèi)裝修、陳設(shè)詳情：_________

　　6、達標要求：保障本治理工程完工后，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量達到國家驗收標準（參見本合同后附的條款說明第2款）。

　　7、委托方保證治理驗收時，本工程涉及的室內(nèi)空間的物件與初檢時的名稱、數(shù)量相同。

　　8、治理效果檢測驗收時間：由雙方協(xié)定為在治理完工之后_________天，以保證治理工程的長期效果。

　　9、檢測機構(gòu)：雙方共同認可具有資質(zhì)（已通過省級以上實驗室計量認證）的機構(gòu)：陜西省室內(nèi)空氣監(jiān)督檢測站進行本次室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測。

　　10、驗收監(jiān)督：雙方檢測監(jiān)督人共同監(jiān)督檢測（驗收）過程，并對檢測結(jié)果簽字確認。

　　11、本次檢測的委托方為_________方。

　　委托方的檢測監(jiān)督人為：_________電話：_________通訊地址：_________

　　治理方的檢測監(jiān)督人為：_________電話：_________通訊地址：_________

　　12、通知到場：本次檢測的委托方應(yīng)提前2天通知雙方的授權(quán)監(jiān)督人攜委托書到場監(jiān)督檢測（驗收）過程。此通知可以普通信函或掛號信函或特快專遞或者傳真，雙方的授權(quán)監(jiān)督人接到通知后應(yīng)當?shù)綀�；甲乙雙方有任何一方不到場的，視為自愿放棄相關(guān)現(xiàn)場監(jiān)督權(quán)利，檢測驗收照常進行，測量結(jié)果視同雙方認可。

　　13、驗收證書：由合同第9款所確定之機構(gòu)出具的檢測報告為檢測（驗收）結(jié)果證明文件，雙方認可其合法性和證據(jù)力，如無充分理由不得提出再次檢測（驗收）的要求。

　　14、責任承擔：依據(jù)本合同指定的檢測（驗收）證書，不達標的`，治理方必須在_________天之內(nèi)重新治理達標，并承擔由此發(fā)生的費用和其他損失，包括：_________；如第二次檢測仍不能達標的，甲方有權(quán)選擇：□不需支付治理費用；□治理直至檢測達標；□解除治理合同；□其它：_________。若治理后造成二次污染的，由治理方承擔賠償責任，具體賠償方式為_________。

　　15、復檢費用：由治理方承擔。

　　16、雙方約定的其他有關(guān)事項：_________

　　二、本合同主要依據(jù)條款說明：

　　1、《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（gb50325—20xx）之3.1.1；3.1.2；3.1.3條款規(guī)定：

　　3.1.1 民用建筑工程所使用的無機非金屬建筑材料，包括砂、石、磚、水泥、商品混凝土、預制構(gòu)件和新型墻體材料等，其放射性指標限量應(yīng)符合表3.1.1的規(guī)定。

　　3.1.2 民用建筑工程所使用的無機非金屬裝修材料，包括石材、建筑衛(wèi)生陶瓷、石膏板、吊頂材料等，進行分類時，其放射性指標限量應(yīng)符合3.1.2的規(guī)定。

　　3.1.3 空心率大于25%的建筑材料，其天然放射性核素鐳ra-226、釷th-232、鉀k-40的放射性比活度應(yīng)同時滿足內(nèi)照射指數(shù)(ira)不大于1.0、外照射指數(shù)(iγ)不大于1.3。

　　2、《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（gb50325—20xx）之表6、0、4民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染和濃度限量：

　　3、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第五章第四百八十七條“裝修人委托企業(yè)對住宅室內(nèi)進行裝飾裝修的，裝飾裝修工程竣工后，空氣質(zhì)量應(yīng)當符合國家有關(guān)標準。裝修人可以委托有資格的檢測單位對空氣質(zhì)量進行檢測。檢測不合格的，裝飾裝修企業(yè)應(yīng)當返工，并由責任人承擔相應(yīng)損失。”

　　委托方（簽字）：_________ 治理方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　合同范本說明：

　　1、本合同系陜西省室內(nèi)環(huán)境檢測聯(lián)盟之成員單位：陜西省室內(nèi)空氣監(jiān)督檢測站主擬。

　　2、有關(guān)檢測專家和法律專家根據(jù)有關(guān)國家法規(guī)和以往糾紛處理的經(jīng)驗擬定本合同。

　　3、本合同作為裝修合同的附件使用。

　　4、本合同文本為推薦性文本，不具強制性，具體事項和條款簽約雙方應(yīng)認真協(xié)商確定。

　　5、本合同將根據(jù)消費者和服務(wù)方、商家的反饋意見和有關(guān)新法規(guī)的出臺不斷更新。

　　驗收檢測須知

　　1、應(yīng)選擇有資質(zhì)的檢測機構(gòu)（獲得省級實驗室計量認證）進行檢測。

　　2、應(yīng)當提前與檢測機構(gòu)預約檢測時間。

　　3、應(yīng)當向檢測機構(gòu)提供檢測地的平面圖。

　　4、復檢時的室內(nèi)空間物件的名稱、數(shù)量應(yīng)與初檢時的相同。

　　5、檢測采樣須在封閉門窗一小時后進行。（復檢的封閉時間應(yīng)與初檢一致）

　　6、驗收費用參考價格：1200元（五項全套檢測，兩房兩廳，4個采樣點，每點基本最少測四項，西安市區(qū)內(nèi)，以驗收機構(gòu)報價為準。）

工程合同 篇4

　　建設(shè)單位：_________，以下簡稱甲方；

　　咨詢單位：_________，以下簡稱乙方。

　　為使_________建筑安裝工程的構(gòu)想科學，設(shè)計和施工經(jīng)濟、合理，建設(shè)速度快，誤差小，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，供雙方遵守執(zhí)行。

　　第一條甲方應(yīng)于_________年_________月_________日以前將規(guī)劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。

　　第二條乙方根據(jù)甲方要求，對_________建筑安裝工程的地形、地質(zhì)條件、建筑安裝構(gòu)想等進行可行性研究，最后編制出設(shè)計任務(wù)書及匡算表，于_________年_________月_________日以前交付甲方。

　　第三條甲方根據(jù)國家計委頒發(fā)試行的《工程設(shè)計收費標準》，承付乙方咨詢費_________元。自本合同簽訂之日起_________日內(nèi)，甲方先付給乙方_________元，待乙方將設(shè)計任務(wù)書及匡算交付甲方后_________日內(nèi)，再付給乙方_________元。

　　第四條為本咨詢工程需要到外地進行調(diào)研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔。

　　第五條甲方的違約責任

　　1。甲方如不按本合同規(guī)定的'時間向乙方送交有關(guān)文件、圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設(shè)計任務(wù)書及匡算表的時間。

　　2。甲方如不按本合同規(guī)定的時間向乙方交付咨詢費，遲延一天，按遲延交付款額數(shù)罰款_________‰。

　　3。甲方如果中途中斷咨詢請求，乙方咨詢工作已經(jīng)過半的，應(yīng)付給乙方全部咨詢費；咨詢工作尚未過半，按總咨詢費的_________％收費。

　　第六條乙方的違約責任

　　1。乙方如不按本合同規(guī)定的時間交付設(shè)計任務(wù)書及匡算表，遲延一天，按總咨詢費金額數(shù)罰款_________‰。

　　2。乙方如中途中斷咨詢，應(yīng)按總咨詢費向乙方交付罰款。

　　3。乙方所提供的技術(shù)咨詢服務(wù)，因質(zhì)量缺陷或過錯給甲方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)負責賠償。如果由此引起重大事故，造成嚴重后果的，還應(yīng)追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。

　　第七條其他約定條款

　　_________。

　　第八條本合同自簽訂之日起，甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜，需經(jīng)雙方協(xié)商解決。本合同正本一式兩_________，甲乙雙方各執(zhí)_________份。合同副本一式_________份，分別交_________各一份。

　　建設(shè)單位（甲方）（蓋章）：_________咨詢單位（乙方）（蓋章）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　電話：_________電話：_________

　　聯(lián)系人：_________聯(lián)系人：_________

　　銀行帳戶：_________銀行帳戶：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

工程合同 篇5

　　甲方：_________身份證： (以下簡稱甲方)

　　乙方：_________身份證： (車隊以下簡稱乙方)

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的.暢通。

　　二、乙方負責運輸：運輸?shù)兀篲 要求乙方車輛：______臺;運距：______公里 運費：_________元車，每車裝載：_______方，結(jié)算方式：按車次結(jié)算，每____月結(jié)算一次，(第____月結(jié)算總工程量的80%，以后每月結(jié)清)以現(xiàn)金方式結(jié)算。

　　三、此協(xié)議雙方認同，在約定時間內(nèi)于________年____月____日乙方將施工車輛安排到現(xiàn)場，甲方負責聯(lián)系住宿地方。

　　四、工程違約責任：乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應(yīng)付給乙方違約金每車500元天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應(yīng)付給甲方違約金500元天。

　　五、工程結(jié)算：乙方到達工地開始施工后，甲方每月按時按照乙方各車的工程量結(jié)算工程款，如無特殊因素不得拖欠。如有違約加收5%每天的違約金。

　　六、此協(xié)議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。 甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同 篇6

　　甲 方：

　　乙 方：

　　質(zhì)量是生命，安全出效益。為確保該工程按時按質(zhì)竣工驗收，現(xiàn)將該工程所有水電安裝作業(yè)承包給乙方，特定如下工程臨時水電合同：

　　一 承包方法：

　　1 承包形式：單包，即包工不包料。

　　2 工作量：工程上的水電安裝;臨時設(shè)施上包括：辦公室、門衛(wèi)、倉庫、宿舍等的照明、插座等用電的接線、敷設(shè)。文明設(shè)施配套上：材料歸堆、材料進退場裝卸、現(xiàn)場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。

　　3 承包價格，按國家招標建筑平方每平方米 元。按圖紙設(shè)計和甲方要求，不論中途是否變更，一次性包定。

　　二 工程進度：按甲方及業(yè)主要求，總工期 天，基礎(chǔ)、主體階段跟著土建進度走，敷線盒、燈座、穿線、安裝開關(guān)等必須按甲方制定的生產(chǎn)小段進度計劃如數(shù)完成，乙方如完不成生產(chǎn)任務(wù)，甲方有權(quán)采取小段罰款進行制約。

　　三 質(zhì)量上：項目部對該工程質(zhì)量管理目標——一次性驗收合格，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術(shù)力量過硬、素質(zhì)高的施工隊伍，保證正常的使用功能，使業(yè)主、甲方滿意，確�？⒐を炇枕樌麍A滿。

　　四 安全上：必須保證施工安全，杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員，安全帽由各工種自備，但乙方需購置符合國家安監(jiān)合格產(chǎn)品，對職工要簽定好安全工程臨時水電合同，分項工程要有安全技術(shù)交底，服從現(xiàn)場安全管理，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報，所有施工中的安全由乙方(承包人)負責，甲方不承擔任何責任。

　　五 甲方負責一定的照明用電費用，其他超出的用電費用由乙方自理。

　　六 文明衛(wèi)生

　　1 現(xiàn)場每天保持整潔，講文明、講衛(wèi)生，工種間互相協(xié)調(diào)、配合、不爭不吵，給業(yè)主和監(jiān)理留下好印象。材料進場堆放整齊、垃圾歸堆，材料每天做到工完場清、不浪費，發(fā)現(xiàn)浪費加倍罰款。

　　2 職工宿舍生活區(qū)：宿舍內(nèi)被褥、衣物疊放整齊，并經(jīng)常拿到太陽底下晾曬起到殺菌、消毒作用;廁所、水溝等要經(jīng)常用水沖洗;地面要每天打掃、清理，班組內(nèi)宿舍班組人員輪流值日，宿舍外的班組之間輪流值日，垃圾應(yīng)運至指定堆放地點;剩余飯菜禁止亂倒，應(yīng)倒入指定的'桶內(nèi);不隨地大小便、不說臟話、不交頭接耳、不酗酒、不成幫結(jié)派、打架斗毆、不賭博、不看色情錄像和書籍;服從門衛(wèi)管理，遵守進出時間;語言文明，不酒后鬧事，班組和職工之間一定要簽定好職工治安責任制工程臨時水電合同。

　　七 罰款制度

　　施工不帶安全帽罰款50元/人次;帽帶不扣罰款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罰款50元/人次;懸空拋物罰款100元/人次;井字架吊籃乘人罰款100元/人次;宿舍內(nèi)私拉電線罰款50元/次;燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款50元，并沒收;點白日燈罰款20元，酗酒鬧事、打架斗毆出現(xiàn)一次處以200-500元的罰款，除追究其責任外，情節(jié)嚴重的交當?shù)貓?zhí)法部門處理;亂倒剩余飯菜罰款20元;在新建樓內(nèi)大便罰款100元;不服從現(xiàn)場管理、指出問題而不及時整改者罰款100元。

　　八 工程臨時水電合同期內(nèi)乙方必須信守工程臨時水電合同。如乙方在施工中質(zhì)量和進度等達不到業(yè)主和甲方的要求，甲方有權(quán)中途更換承包人和采取其他制約措施;如乙方無理終止工程臨時水電合同、工程臨時水電合同期內(nèi)自己退場或未解除工程臨時水電合同前退場，承包金額將永久拒絕支付。

　　九 由甲方負責一定的用電費用( 30 度/月)，超過規(guī)定用電量，由乙方自己負責。

　　十 付款方式

　　平時按工程進度預付生活費，每人、每月不超過400元，其余到竣工驗收后按總承包金付足70%，余30%在竣工驗收后一年內(nèi)付清。

　　十一 此工程臨時水電合同一式三份，雙方簽字后生效，各執(zhí)一份為憑，存檔一份，并作為甲乙雙方當事人法律依據(jù)。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期： 年 月 日

　　周記

工程合同 篇7

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設(shè)計院及成都分院的代理人�，F(xiàn)發(fā)表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實”，認定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系

　　1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計院承擔責任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計院承擔責任。

　　4.岳陽設(shè)計院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責任不應(yīng)當由岳陽設(shè)計院承擔。

　　5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的'現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設(shè)計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進出場單。

　　另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設(shè)備維修費等諸多憑證。岳陽設(shè)計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關(guān)系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應(yīng)當承擔不利的后果。

　　四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計院的分支機構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務(wù)所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

工程合同 篇8

　　甲方 ：深圳市萬眾城集團有限公司

　　乙方 ：鐘火玉 （聯(lián)系方式：13600408988）

　　為了加強建筑安全生產(chǎn)、文明施工管理，進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針，嚴格執(zhí)行勞動保護和安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)，強化安全生產(chǎn)管理，落實安全生產(chǎn)責任制，依法從嚴治理施工現(xiàn)場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行，特簽定本合約。

　　在工程施工合同的執(zhí)行上，本合約具有優(yōu)先權(quán)。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：萬眾城A1區(qū)裝LED招牌字工程

　　2、施工地點：深圳市龍華新區(qū)民治街道萬眾城

　　二、管理目標：

　　1、現(xiàn)場杜絕重傷、死亡事故的發(fā)生；

　　2、負傷頻率控制在0.1 %以內(nèi)；

　　3、大機具設(shè)備及人身安全事故率為零；

　　4、 輕傷事故不超 0.1 %；

　　5、現(xiàn)場內(nèi)的安全隱患整改率必須保證在時限內(nèi)達到100 %，杜絕現(xiàn)場重大隱患的出現(xiàn)；

　　6、現(xiàn)場內(nèi)不發(fā)生火災(zāi)事故，火險隱患整改率必須保證在時限內(nèi) 達到100 %；

　　7、必須達到區(qū)級文明工地的安全要求。

　　三、安全生產(chǎn)要求：

　　1、乙方應(yīng)熟悉并能自覺遵守、執(zhí)行建設(shè)部《建筑施工安全檢查標準》以及相關(guān)的各項規(guī)范；自覺遵守、執(zhí)行國家有關(guān)文明安全施工的各項規(guī)定，并且積極參加各種有關(guān)促進安全生產(chǎn)的各項活動，切實保障施工作業(yè)人員的安全與健康；

　　2、乙方的所有工人必須遵守國家關(guān)于企業(yè)施工管理的相關(guān)法律、法規(guī)及條例。任何因為乙方違反上述條例造成的案件、事故、事件等，其經(jīng)濟責任及法律責任均由乙方承擔，因此造成甲方的經(jīng)濟損失由乙方承擔；

　　3、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度：

　　3．1、安全技術(shù)方案報批制度：乙方必須編制總體工程施工組織設(shè)計和安全技術(shù)方案及單項作業(yè)安全防護措施，報甲方審批后方可執(zhí)行，若改變原方案必須重新報批。

　　3．2、乙方必須執(zhí)行安全技術(shù)交底制度、周一安全例會制度與班前安全講話制度：并做好跟蹤檢查管理工作。

　　3．3、乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓以及持證上崗制度：

　　3．3．1、乙方工人入場一律接受三級安全教育，考試合格后方準進入現(xiàn)場施工，如果乙方的人員需要變動，必須提出計劃報告甲方，按規(guī)定進行教育、考核合格后方可上崗；

　　3．3．2、乙方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要，特種作業(yè)必須執(zhí)行《國家特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》，經(jīng)省、市、區(qū)的特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核后持證上崗，起重吊裝作業(yè)必須遵守“十不吊”規(guī)定，嚴禁違章、無證操作，嚴禁不懂電氣、機械設(shè)備的人，擅自操作使用電氣、機械設(shè)備；

　　3．3．3、乙方工人變換施工現(xiàn)場或工種時，要進行轉(zhuǎn)場和轉(zhuǎn)換工種教育；

　　3．3．4、乙方必須執(zhí)行周一安全活動一小時制度。

　　3．4、乙方必須執(zhí)行甲方的安全檢查制度：

　　3．4．1、乙方必須虛心接受甲方以及其上級主管部門和各級政府、各行業(yè)主管部門的安全生產(chǎn)檢查，否則造成的罰款等損失均由乙方承擔；

　　3．4．2、乙方必須按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查制度，并且嚴格貫徹實施；

　　3．4．3、乙方必須設(shè)立專職安全人員實施日常安全生產(chǎn)檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。

　　3．5、乙方必須執(zhí)行安全防護措施、設(shè)備驗收制度和施工作業(yè)轉(zhuǎn)換后的交接檢驗制度：

　　3．5．1、乙方自帶的各類施工機械設(shè)備，必須是國家正規(guī)廠家的產(chǎn)品，且機械性能良好、各種安全防護裝置齊全、靈敏、可靠；

　　3．5．2、乙方的中小型機械設(shè)備和一般防護設(shè)施執(zhí)行自檢后報甲方有關(guān)部門驗收，合格后方可使用；

　　3．5．3、乙方的大型防護設(shè)施和大型機械設(shè)備，在自檢的基礎(chǔ)上申報甲方，接受專職部門的專業(yè)驗收；乙方必須按規(guī)定提供設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)，防護裝置技術(shù)性能，設(shè)備履歷檔案以及防護設(shè)施支搭（安裝）方案，其方案必須滿足甲方所在地方政府有關(guān)規(guī)定。

　　3．6、乙方必須預防和治理職業(yè)傷害與中毒事故；

　　3．7、乙方必須嚴格執(zhí)行職工因工傷亡報告制度：

　　3．7．1、乙方職工在施工現(xiàn)場從事施工過程中所發(fā)生的傷害事故為工傷事故；

　　3．7．2、如果發(fā)生因工傷亡事故，乙方應(yīng)在1小時內(nèi)，以最快捷的方式通知項目主管領(lǐng)導，向其報告事故的詳情。并通過正常渠道及時逐級上報上級有關(guān)部門，同時積極組織搶救工作采取相應(yīng)的措施，保護好現(xiàn)場，如因搶救傷員必須移動現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施者要做好記錄或拍照。

　　3．7．3、乙方要積極配合上級部門、政府部門對事故的調(diào)查和現(xiàn)場勘查。凡因乙方隱瞞不報、做偽證或擅自拆毀事故現(xiàn)場，所造成的一切后果均由乙方承擔；

　　3．7．4、如果發(fā)生因工傷亡事故，乙方應(yīng)積極做好事故的善后處理工作，負責傷亡者及其家屬的接待工作，因此發(fā)生的資金費用由乙方先行支付，因不能積極配合對事故進行善后處理而產(chǎn)生的一切后果由乙方自負；

　　3．8、乙方必須執(zhí)行安全防范制度：

　　3．8．1、乙方要對分包工程范圍內(nèi)工作人員的安全負責；

　　3．8．2、乙方必須采取一切嚴密的、符合安全標準的預防措施，確保所有工作場所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危險情況，并保證建筑工地所有人員或附近人員免遭工地可能發(fā)生的一切危險；

　　3．8．3、甲方有權(quán)要求立刻撤走現(xiàn)場內(nèi)的任何分包隊伍中沒有適當理由而又不遵守、執(zhí)行地方政府相關(guān)部門及行業(yè)主管部門發(fā)布的安全條例和指令的人員，無論在任何情況下，此人不得再雇傭于現(xiàn)場，除非事先有總包方的.書面同意；

　　3．8．4、施工現(xiàn)場和工人操作面，必須嚴格按國家、政府規(guī)定的安全生產(chǎn)、文明施工標準搞好防護工作，保證工人有安全可靠、衛(wèi)生的工作環(huán)境，嚴禁違章作業(yè)、違章指揮；

　　3．8．5、對不符合安全規(guī)定的，甲方管理人員有權(quán)要求停工和強行整改使之達到安全標準，所須費用從工程款中加倍扣除；

　　3．8．6、乙方應(yīng)在合同簽約后15天內(nèi)，呈送安全管理防范方案，詳述將要采取的安全措施和對緊急事件處理的方案以及自身的安全管理條例，以報甲方批準，但此批準并不減輕乙方的安全責任；

　　3．8．7、乙方應(yīng)指定至少一名合格的且有經(jīng)驗的專職安全員負責安全方案和措施得到實施。

　　3．9、乙方施工人員對施工現(xiàn)場的腳手架、各類安全防護措施、安全標志和警告牌等，不得擅自拆除、更動。如確實需要拆除更動的，必須經(jīng)甲方工地負責人和安全管理人員同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除更動。乙方人員擅自拆除更動所造成的后果，均由乙方自行承擔。

　　3．10、乙方必須嚴格執(zhí)行各類防火、防爆制度，易燃易爆場所嚴禁吸煙及動用明火，消防器材不得挪作他用。電焊、氣焊割作業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理動火審批手續(xù)，嚴格遵守“十不燒”規(guī)定，嚴禁使用電爐。擅自亂拉電器線路造成后果均有肇事方負責。

　　3．11、施工現(xiàn)場所有材料進場必須按規(guī)定碼放整齊、達到文明工地要求。

　　3．12、乙方在施工中，應(yīng)注意地下管線及高低壓架空線路保護，如遇有情況，應(yīng)及時和甲方聯(lián)系，采取保護措施。

　　3．13、乙方必須確保所有進場的人員，年滿18歲且身體健康。老、弱、病、殘、家屬、小孩及童工不得進入現(xiàn)場，否則，產(chǎn)生的一切后果均由乙方承擔。

　　4、消防保衛(wèi)：

　　4．1、施工現(xiàn)場嚴禁吸煙，不得隨便動用明火，施工用火必須辦理動火令。

　　4．2、電氣焊割作業(yè)必須符合國家禁火區(qū)域劃分和分級動火審查手續(xù)動火。

　　4．3、易燃易爆及危險品進入現(xiàn)場必須登記，并有專人看管。

　　4．4、教育施工人員必須具備滅火常識，會使用滅火器材。

　　四、文明安全施工管理細則：

　　1、安全帶。對于高空作業(yè)必須戴安全帶操作，否則甲方有權(quán)停止其工作，并嚴肅批評教育甚至罰款處理。

　　2、安全帽。對于進入現(xiàn)場必須戴安全帽，如不戴安全帽進入現(xiàn)場，甲方處罰乙方每人每次20元，并趕出工地。

　　3、日常安全教育。由乙方班組長進行班前安全教育，并做好記錄及反饋項目部；每周一組織安全教育大會，若不參加每人每次處以20元罰款；乙方進場人員沒有進行安全教育，每發(fā)現(xiàn)一人處罰100元。

　　4、違章處理。對乙方有下列違章行為之一的人員每次處罰500元。

　�、俑咛幾鳂I(yè)未穿防滑鞋，未按規(guī)定鋪板和設(shè)置防護欄桿。

　�、�2米以上（含2米）高處作業(yè)未系好安全帶。

　�、蹧]有防護設(shè)施或防護設(shè)施不全的高處作業(yè)。

　�、芊翘胤N作業(yè)人員從事特種作業(yè)，特種作業(yè)人員不持證上崗。

　�、莘潜竟しN人員亂摸亂動機電設(shè)備。

　�、尬磮�(zhí)行本工種安全技術(shù)交底，違章作業(yè)、冒險蠻干。

　　⑦不走正式安全通道，翻爬欄桿、腳手架等違章行為。

　�、喔咛幾鳂I(yè)向下拋投物體。

　�、釞C電設(shè)備缺防護裝置，未按操作規(guī)程操作。

　　⑩破壞現(xiàn)場各種防護裝置、防護設(shè)施和安全標志，未經(jīng)工程管理部門批準，隨意挪動或拆除。

　　5、嚴禁、集眾鬧事、酗酒等不文明行為出現(xiàn)，對違反者視情節(jié)輕重除對當事人處以200-500元罰款，并對所屬班組處以500-1000元罰款。情節(jié)嚴重的交公安部門處理。

　　6、凡施工項目沒有專職有證的安全管理人員，罰500-1000元罰金。

　　7、施工現(xiàn)場設(shè)有的安全標志牌，警示牌，各不少于五組，安全證件、制度必須上墻張貼公布。凡不按規(guī)定執(zhí)行，除200元罰款外，還需補辦合格。

　　8、施工現(xiàn)場內(nèi)（包括生活區(qū)）嚴禁亂倒垃圾，嚴禁隨地大小便，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，亂倒垃圾每人每次50元，隨地大小便每人每次100-500元整。

　　9、嚴禁偷盜和損壞公物。違反者對當事人處以被盜材料原價5-10倍罰款。

　　五、其它：

　　1、以上工作，甲方管理人員在日常進行巡查發(fā)現(xiàn)，對屢教不改的安全現(xiàn)象進行處罰，所有罰單在工程款中扣除。

　　2、在工地現(xiàn)場所發(fā)下的整改通知、處理措施、工作聯(lián)系單等與《招標文件》、《施工方案》、《技術(shù)交底》等與本合同具有同等法律效力。

　　六、合同生效與終止

　　1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本合同作為工程施工合同附件，與工程施工合同一樣具有同等效力。工程項目交工驗收保修期滿后，自然失效。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方分別保存。

　　甲方簽字（蓋章）：

　　乙方簽字（蓋章）：

　　年 月 日

　　年 月 日

工程合同 篇9

　　甲方： （以下簡稱甲方)

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方本著平等互惠互利、協(xié)調(diào)與合作、誠信友好的原則，就（ ）項目，經(jīng)雙方商討達成以下條件及承諾并簽訂本協(xié)議：

　　一、甲方義務(wù)與責任

　　1、本著（ ）項目指紋鎖物質(zhì)供貨的人脈及項目充分了解，為乙方提供真實的信息，協(xié)助乙方對（ ）項目指紋鎖供貨的合同簽訂給予配合把關(guān)。

　　2、確保項目的真實性，并協(xié)調(diào)業(yè)主與乙方簽訂（ ）項目指紋鎖智能鎖的供貨合同。

　　二、乙方義務(wù)與責任

　　1、乙方積極配合甲方跟蹤業(yè)主對此項目的進度動向。

　　2、本著甲方對（ ）項目電子智能鎖發(fā)包了解及拿到電子指紋鎖供貨合同的信任及信心，為甲方負責提供真實有效的資料及相關(guān)指紋鎖供貨的資質(zhì)及授權(quán)，勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協(xié)調(diào)負責人，不能指定第三方（指另外的接洽人）為協(xié)調(diào)負責人。

　　三、報酬支付

　　1、在甲方幫助乙方取得這一項（ ）項目供貨合同并實施后，乙方向甲方支付勞動報酬總供貨金額的 %。

　　2、本項目施工合同簽訂后 天內(nèi)，甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。

　　四、違約責任

　�。ㄒ唬┘追竭`約責任

　　1、本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項目再接受任何的第三方同類公司的中介委托。

　　2、本協(xié)議簽訂后，若甲方就此項目給予另外的同類公司參與項目競爭，視甲方違約賠償乙方違約金 萬元。

　　3、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權(quán)另行尋求其他合作者。

　　（二）乙方違約責任

　　1、在本合同簽訂后，乙方越過甲方與中介方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的.第三條的第1款所約定的勞務(wù)報酬，甲方對該勞務(wù)報酬有無限期追償權(quán)和向法院提起訴訟的權(quán)力。

　　2、本協(xié)議簽訂后，若乙方就此項目與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金 萬元。

　　五、保密

　　在本次服務(wù)項目中，甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業(yè)秘密及個人隱私負有永久保密義務(wù)，未經(jīng)許可不得擅自披露或使用。

　　本合同一式三份，甲、乙雙方、見證人各執(zhí)一份。

　　如甲方提出的協(xié)議合同乙方?jīng)]有意見，雙方簽字當日生效。

　　甲方：乙方：

　　見證人：

　　20xx年 月 日

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同11-07

工程工程合同12-13

工程的合同簽訂工程合同10-19

關(guān)于工程工程合同11-15

標準工程工程合同02-05

正規(guī)工程工程合同12-13

【熱門】工程工程合同02-27

工程工程合同【推薦】03-01

工程工程合同【精】03-01

工程工程合同【薦】03-02