關于裝飾合同范文集錦9篇
隨著人們法律觀念的日益增強,合同出現在我們生活中的次數越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編收集整理的裝飾合同9篇,希望對大家有所幫助。
裝飾合同 篇1
答辯人:
身份證號碼:
地址:
被答辯人:
身份證號碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定:雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害,雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當、疏于監督管理的過錯,應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過錯,應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定:承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的,應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關系。
被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業資質,沒有提供相應的資質證書,但被告黃余明已經從事室內裝修的承包事務多年,亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗,因此,答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。
根據上述法律規定,答辯人屬于承攬合同關系中的定作人,而且盡到選任的注意義務,不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的,發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的.雇主沒有相應資質或者安全生產條件的,應當與雇主承擔連帶賠償責任!钡谴疝q人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃余明,兩者之間應定性為承攬合同關系,而非建設工程合同關系,我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象,因此本案不適用該條法規的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業,必須經建設行政主管部門資質審查,取得相應的建筑業企業資質證書,并在其資質等級許可的范圍內承攬工程”的規定,但該《辦法》是20xx年5月1日實施的,在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》(國發[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規定,已經分別取消了對建筑裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。
3、現今并沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質,也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質。
4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失,即便過失成立,法院也應當按照選任過失的大小,將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來,而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
裝飾合同 篇2
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下合同。
第一條 工程概況
1 工程地點:
2 工程內容:總建筑面積 平方米。
3 承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4 開工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。
第二條 合同價款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥
3、裝修裝飾工程完成80%,甲方第二次支付費用40%,¥
4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%,¥
5、乘于的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內支付,¥
第三條 甲方責任
1 指派_________為發包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。
4 開工前應確認施工圖紙或作法說明,并向承包人進行現場交底。
5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,
第四條 乙方責任
1 指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2 嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5 保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條 材料供應
1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。
3 凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條 安全責任
1 發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2 承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3 由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的.一切責任。
第七條 質量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
3 工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
第八條 工程變更
1 發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條 工程保修
1 驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條 違約責任
1 由于發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%.
3 承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
4 未經發包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
7 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止合同,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條 爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日 _________年____月____日
按照《*******合同法》和國務院《建設工程勘察設計管理條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方簽訂此施工合同。
1、工程名稱:xxx酒店改造工程
2、工程內容:xxx酒店改造及檢修
3、承包范圍:xxx兩臺電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導靴襯,電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。
4、承包方式:包工包料
5、工 期:年—月—日-----年—月—日
第一條、 工程價款與支付
1、合同價款的確定依據現行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執行。
2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額,超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款,工程完工支付25%,其余的50%為質量保證金,保修期滿無質量問題后支付。
第二條、 工程質量
1、工程質量必須達到現行國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件,經協商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來進行,必須達到效果圖的標準,完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。
3、工程質量達不到上述要求時,乙方負責無償返修,直至達到要求,同時承擔由此造成的各種相關費用損失,并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。
第四條:雙方的責任
1、甲方責任:
1.1、會審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的施工場地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延,由此發生的費用由甲方承擔。
2、乙方責任:
2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續。
2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。
2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質量問題,無論是否超過保修期,乙方均負責賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負責施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負全部責任。
2.5、合同生效一周內乙方必須進入現場施工,如逾期未進入現場施工,甲方有權單方終止合同,乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔。
第五條:竣工驗收與保修
1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。
甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。
2、工程竣工驗收后,按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內,工程保修期為一年。
第六條:爭議的處理
雙方因合同發生爭議,首先請工程所在地建設行政主管部門調
解,經調解后如雙方未達成協議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第七條:未盡事宜及補充條款如下:
1、甲方派出人員及監理人員有權對工程進行總體監督,包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與xxx酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改,乙方必須無條件執行,對于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔。
2、隨著工程進度情況,乙方應及時整理相應的內業資料并及時向甲方及有關部門報驗,待驗收合格后,方可進入下道工序施工。
3、工程竣工驗收時,必須經市技術監督局驗收合格,并由乙方辦理驗收合格手續。
4、未盡事宜由雙方共同協商解決。
第八條:本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。
發包方(章): 承包方(章):
地 址: 地 址:
法定代表人 : 法定代表人 :
委托代理人 : 委托代理人 :
電 話: 電 話:
電 掛: 電 掛:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號: 帳 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
合同訂立時間: 年 月 日
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協議。
第一條;工程概況
1工程地點:xx。
2工程內容:總建筑面積 平方米。
3承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4開工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。
第二條;合同價款
1裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥:。
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:。
3、裝修裝飾工程完成80%,甲方第二次支付費用40%,¥:。
4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%,¥:。
5、乘于的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內支付,¥:。
第三條;甲方責任
1指派_________為發包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。
2裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。
3向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。
4開工前應確認施工圖紙或作法說明,并向承包人進行現場交底。
5負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責任
1指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條;材料供應
1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。
3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條;安全責任
1發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。
第七條;質量驗收
1本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
3工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
第八條;工程變更
1發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
2承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責任
1由于發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。
3承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
4未經發包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責。
5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
7因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條;爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章):_________承包方(蓋章):_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同 篇3
甲方(發包方):
身份證號碼:
乙方(承包方):
身份證號碼:
雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。如下:
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的.所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二○ 年八月二十日至二○ 年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲、乙方各執一份,具有相同效應。
甲方: 乙方:
簽(蓋章): 簽(蓋章):
年 月 日 年 月 日
個人裝修合同樣本(三)
委托方(甲方): 承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:____區____街____單元____室
二、形式結構:____層式 ____室____廳____廚____衛
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金, 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽之日起生效。
甲方: 乙方:
簽(蓋章): 簽(蓋章):
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇4
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人(姓名):_________
民族:_________
住所:_________
身份證號:_________
聯系電話:_________
手機號:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
營業執照號:_________
住所:_________
法定代表人:_________
聯系電話:_________
委托代理人:_________
聯系電話:_________
建筑資質等級證書號:_________
本工程設計人:_________
聯系電話:_________
施工隊負責人:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________
1.2 工程裝飾裝修面積:_________
1.3 工程戶型:_________
1.4 工程內容及做法(見報價單和圖紙);
1.5 工程承包,采取下列第_________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6 工程期限_________日(以實際工作日計算);
開工日期_________年_________月_________日;
竣工日期_________年_________月_________日。
1.7 工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)_________。金額大寫:_________。
(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據,根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3.1 施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
(1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
3.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)的要求。
3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1 開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
4.2 無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3 負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4.4 遵守物業管理部門的各項規章制定。
4.5 負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4.6 不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的'墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
4.7 凡必須涉及4.6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
4.8 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4.9 參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2 嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定:
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪音。
裝飾合同 篇5
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關的國家法律、法規,經過甲、乙雙方充分協商,本著互惠互利、平等、自愿、公平、誠信的原則,甲方現將 外墻保溫工程供貨及施工發包給乙方。為了保證雙方的合法權益, 經甲乙雙方協商達成以下和約簽訂此合同,以便共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程計劃工期:自 20xx 年月 20xx 年
二、工程總面積付款以實際發貨清單數量結算為準,所有批貨單價不變,數量以驗收測量實際面積為準。外墻保溫施工工程量按實際面積實算計量,綜合單價/㎡。(包含墻體找平、人工粘貼費用、吊籃租賃安裝、界面處理、粘接砂漿、耐候膠及打膠費用及其所有輔料)。
注:1、以上金屬板單價為面板四周折邊不超過2cm的為平板價格,含運輸費用、稅費;
2、甲方需要的材料如有變化,應于本合同約定的交付日前 3 天書面通知乙方;如果數量增加導致材料不能按本合同約定的時間進行交付的,甲乙雙方應另行約定交貨時間順序;
3、異形板按面板展開計算。
三、施工范圍及約定:
1、工程承包范圍:?施工藍圖所包括的有外墻外保溫一體板人工及材料;
2、施工工期:?
工程從日開始至日結束,工程有效工期為______天。
乙方必須按照甲方編制的施工進度計劃進行合理安排施工,雨季和其它客觀因素影響工期的,可由甲乙雙方協商解決。
乙方應按照甲方的工期要求進行施工,如由于乙方原因致使工期拖延的,甲方有權利對乙方采取相應的經濟處罰措施。乙方每拖延一天甲方將給予______元罰款。
四、一體板產品質量和技術標準
材料的質量要求和技術標準,嚴格按建筑行業和企業標準執行。保溫材料厚度符合規定要求偏差0.002m之內,符合GB8624-1997標準;面板厚度符合GB/T1.1-20xx要求偏差0.003m之內。
五、施工質量要求
1、乙方應依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-20xx)、《建筑裝飾裝修質量驗收規范》(GB50210-20xx)及相關的國家規范和外保溫施工工藝施工。
2、乙方必須建立完善的質量管理負責制,施工質量以項目部、監理單位、建設單位和市質量監督站驗收合格為準。如由于乙方原因,達不到質量要求的,由此發生的返工、重新施工等一切費用(包括相應的`材料費用和人工費)有乙方負擔,并承擔一切質量后果和經濟損失。
3、外墻必須平整、堅實、漆面無粉化、起皮、裂縫和空鼓等影響外墻飾面施工的質量缺陷。外墻施工過程中必須做到工完場清。
4、乙方在施工過程中必須聽從項目部的指揮、嚴格按照國家施工規范施工否則項目部將對乙方采取相應的經濟處罰措施。
5、工程結束后,乙方施工隊要避免外墻的二次損傷,損傷修補部分的材料及施工費用由乙方承擔。
六、付款方式及結算
1、甲方應在本合同簽訂之日起 2 內支付總工程款的%作為預付款給乙方,作為生產材料及施工設備進場的定金,合計金額約
2、材料進場開工1周后,按照工程進度每工程全面完成,支付到總工程款的%;
3、剩余工程款到竣工驗收合格后1周內,付足 95 %的工程款,按實際展開面積支付(扣除質保金)。工程完工驗收合格留余5 %的工程款作質保金(質保金兩年內付清);
4、如工程進途中工作量的增加,即工程款同比例支付。
七、產品驗收和質量異議
1、合同生效后,甲方對保溫板確認樣品,封存后生產周期期在施工期內順延。材料送至施工現場后,甲方必須指派收貨人員及時清點驗收所有材料,并在乙方出具的驗收單上簽字確認。
2、如材料與封樣差距較大或不符合合同約定品種、規格、型號、顏色、厚度的,甲方可暫時不予簽收該批材料,但必須妥善保管,同時在3天內向乙方提出書面異議和處理意見;如甲方未按規定期限提出書面異議的,即視為所交付材料符合合同約定。
3、乙方在接到甲方書面異議后,應在3天內負責處理。
4、乙方完成施工任務后,即向甲方遞交竣工報告,甲方收到竣工報告后7日內組織驗收。
5、甲方驗收或認可合格后,乙方即向甲方遞交結算報告,甲方收到結算報告后10日內予以答復,并于30日內按照要求付清余欠工程款。
6、甲方在合同約定時間未對乙方的工程款及時付款而造成的工程進度緩慢或停工,則由甲方承擔。
八、違約責任
(一)甲方責任
1、施工中與有關部門單位的協調由甲方負責,甲方負責協調其它工種之間的施工配合。
2、甲方中途退貨或違約拒收的,應按所退貨款或拒收部分貨款的 80 % 向乙方支付違約金,并承擔退貨的運輸費用及產品損耗。(由乙方產品質量造成的除外)。
3、甲方未按本合同約定的時間付款,視為違約。甲方應按日向乙方支付逾期應付款 1 % 的違約金,在甲方應付款未付清之前,乙方有權暫停下一批次材料的供應。依據本合同向乙方支付工程進度款,因款項不到位影響工程工期的由甲方承擔。
4、甲方在乙方進場前2日,為乙方提供施工用水和用電,滿足乙方用水用電。
(二)乙方責任
1、乙方不能交貨的,應向甲方支付不能交貨部分貨款 20 % 的違約金。
2、乙方交付材料品種、規格、型號、顏色、厚度、質量不符合合同約定的,乙方負責重新更換,所產生的費用乙方自行承擔。
3、乙方應按照項目部和監督單位的要求和相應國家施工規范及外保溫施工工藝施工。乙方依據甲方的施工進度合理安排施工,服從項目管理,不得以任何理由拖延工期。如由于客觀原因需順延工期的,需和項目部和監理單位溝通協調。
4、乙方不得將承包的工程轉包給第三方,否則由此致使工期延誤一天罰款 元,甲方有權終止此合同。
5、乙方進入施工現場的作業人員,必須熟悉外墻外保溫施工工藝并能熟練操作,非專業人員禁止外墻操作。乙方作業人員的吃住由甲乙方共同協商,如遇甲方無法提供的條件,由乙方自行負責。
6、乙方在施工過程中,要建立完整的安全保障體系,安排專人定時定點檢查施工機械和施工操作人員的安全防護用品。依據安全技術規程正確施工,嚴禁違規操作,否則發生的一切安全事故由乙方全部承擔。
7、乙方應嚴格依據國家安全操作規程及文明施工標準進行施工,否則甲方有權依據項目管理處罰管理辦法對乙方采取處罰措施。乙方在工程完成后,及時清理施工現場的建筑垃圾,保持施工現場的清潔,做到工完場清。
九、爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決或請有關部門調解;協商、調解不成的,可依法向乙方所在地人民法院起訴。
十、合同的解除
(一)雙方協商一致,可以解除合同。
(二)有下列情形之一的,雙方可以解除合同
1、因不可抗力致使合同無法履行的;
2、因一方違約(包括因工程停建或緩建、混凝土生產運送設備出現嚴重故障)致使合同無法履行的;
3、法律規定的其他情形。
(三)合同解除后,有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失,雙方均有過錯的按各自過錯承擔相應責任。
十一、合同效力及變更
1、本合同一式四份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
2、本合同如有未盡事宜,雙方可另行簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、本合同自雙方簽字或蓋章后之日生效,材料款結清之日失效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):新疆新雅泰建材有限公司
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
簽訂日期: 簽訂日期: 電話:
電話: 開戶行: 戶名:
賬號:
裝飾合同 篇6
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議。
第1條:工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:包清工
注:承包方式含以上工程不含水電,另作工程另行計算;不含租架費和上料費用。
1.5工程期限:本工程年月日開工,于年月日竣工。
1.6合同定價:
第2條:甲方工作
2.1開工前三天,向乙方現場交底(裝修方案由雙方協商決定)。全部騰空或
部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3如確實需要拆改醫院建筑物結構和設備管線,負責人道有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5提供必需的安全防護措施,而且到位。
第3條:乙方工作
3.1參加甲方組織的作法說明現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4施工人數必須符合施工進度要求,嚴格執行國家施工規劃、安全操作規范、防火安全規定、環境保護規定、嚴格按照作法說明進行施工,定期配合甲方做好各項質量檢查驗收記錄、施工用料、材料堆放、垃圾清運必須服從公司項目總監的安排。乙方嚴格按照國家制定的安全措施、規范進行施工。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.6工程施工過程中,施工用的機械由乙方進行解決和保管。施工現場臨時的材料和搭建的設備,由乙方向甲方辦理借用手續,進行保管和維護。
第4條:關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,不能按工期開工或中途無故停工,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
4.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內驗收,并辦理驗收,移交手續,如甲方在規定的時間內未能驗收,需及時同時乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。
第5條:關于工程價款及結算的約定
5.1雙方商定本合同價款采用可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
5.2付款方式:本合同生效后首付總工程款的40%;工程進度到一半時再付總工程款的'50%;工程結束驗收合格后付總工程款的10%,全部付清。
5.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算的有關資料送交甲方,甲方自接到上述資料后三天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在三天內結清尾款。
第6條:安全生產和防火
6.1甲方提供的做法說明應符合《中華人民共和國消防條例》和防火設計規范。
6.2因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,乙方承擔由此產生的一切經濟損失。
6.3由于甲方確認的做法說明,違反有關安全操作規程,消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
6.4施工人員每次施工后要及時對現場的垃圾雜物進行清理,清理道指定的地點。
第7條:維修約定
7.1本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內承擔免費保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為
7.2因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題,乙方實行有嘗維修。
第8條:爭議解決
8.1本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決;蛘堄嘘P部門進行調節。
第9條:附件
9.1本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
9.2合同附件與本合同具有同等的法律效力。
9.3合同附件即工程量表(經甲乙方共同簽字確認)共頁。
9.4本合同一式份,甲乙雙方各執壹份。
9.5本合同履行自工程款全部結算后自動終止。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇7
合同編號:
電梯轎廂裝飾合同
甲方: 乙方: 簽訂地點:
電梯轎廂裝飾合同
合同編號:
甲方: 乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事宜協商一致,訂立本合同。 第一條 工程概況
工程名稱: 電梯轎廂裝飾工程
工程地點:
第二條 承包范圍
承包范圍: 電梯原轎廂裝飾的拆除、運輸、新裝飾的安裝、調試等。
第三條 合同價款組成:
上述合同價款已包括了電梯轎廂裝飾改造所需的全部拆除、恢復、安裝、調試、人工及稅金等費用,此價格不隨原材料價格、人工機械成本、政策性等因素的變化而調整。
第四條 技術規范:
電梯裝飾安裝的技術規范應以國家有關部門最新頒布的相應標準及規范為準。
第五條 安裝工期:
合同簽訂后乙方應在雙方商定的日期內施工完畢并經甲方驗收合格。
第六條 驗收標準、合格條件、方法:
1、 驗收標準:按本合同第四條及相關約定之標準進行驗收。
2、 驗收方法:
(1) 電梯裝飾改造完畢,經甲、乙雙方驗收合格后,交付甲方使用。
(2) 如果電梯裝飾的安裝與合同要求不符,或在第七條規定的質量保證期內證實電梯安裝是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料,甲方將有權向乙方提出索賠。
第七條 質量保證:
1、 在質量保證期內,如果證實電梯裝飾是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方應盡快以書面形式通知乙方,乙方在收到通知后14天內應免費維修、重新安裝調試或更換有缺陷的材料。
2、 如果乙方在收到通知后14天內沒有彌補缺陷,甲方可采取必要的補救措施,但風險和費用將由乙方承擔。
3、本合同項下電梯安裝的質量保證期為自甲乙雙方驗收合格之日起12個月。
第八條 付款方式:
1、合同簽訂后七日內,甲方向乙方支付合同價款的﹪(¥元)作為工程預付款。
2、電梯裝飾安裝調試驗收合格后七日內,甲方向乙方支付合同價款的﹪(¥元)作為工程進度款。
3、剩余合同價款¥元作為質量保證金,質量保證期滿后七日內付清。
第九條 雙方權利與義務:
(一)甲方權利與義務
1、提供施工臨時用電接點。
2、甲方應按本合同之約定接受驗收合格的電梯,并支付合同價款。
3、檢查、監督乙方的工程質量、安全、工期等。
4、按本合同之約定享有其它權利、履行其它義務。
。ǘ┮曳綑嗬c義務
1、做好現場的成品保護工作。
2、遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定,按規定辦理有關手續,相關費用由乙方承擔。
3、乙方按本合同約定的內容時間以及甲方書面要求的時間完成安裝、調試、驗收工作。
4、乙方在收取甲方支付的合同價款的同時應開具與甲方實際支付金額相等的有效發票給甲方。
5、設備的`保管責任由乙方負責,直到驗收交付使用止,在此期間發生設備的丟失或損壞,由乙方負全責。
6、自備施工用安全電壓照明,電梯裝飾安裝所需腳手架的搭、拆。
7、所有線槽或線管都必須采用符合國標要求的優質材料。線管及線槽應作必要的處理和配置必要的保護材料,防止劃傷電線或電纜。
8、負責安裝工程的保險費:安裝人員的保險費。
9、乙方應在本工程完成時進行全面的清理工作后才交付給甲方。
10、現場施工人員必須遵守國家、甲方、物業管理方現場有關質量、安全、文明施工、衛生、環保、消防、保衛的各種規章制度,設置專職的質量檢查員、安全員,負責質量、安全。承擔因違反上述規定而造成的一切責任及損失。
11、乙方自備各種特殊工種施工人員,特殊工種需持證上崗。
12、負責本工程自身施工中所產生的所有垃圾運的外運。
13、保證工程不進行再次轉包或分包。
14、乙方未能履行合同要求的責任和義務,造成甲方損失的,乙方賠償有關損失。
第十條 違約責任:
1、 除不可抗力或本合同另有約定外,任何一方不得擅自終止或解除本合同。任何一方擅自終止或解除本合同的,應向守約方支付合同價款30%的違約金。因合同解除給守約方造成經濟損失的,違約方應另行賠償。
2、 乙方逾期交付使用的,每逾期一日,乙方應按合同價款的5‰向甲方支付違約金。
3、 因電梯裝飾安裝質量不符本合同之約定,致使工程返工的,乙方應承擔修理、拆除及重新施工的費用。給甲方造成其它損失的,乙方應予以賠償。
第十一條
合同生效、變更與解除
1、 本合同自雙方法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋公司印章之日起生效。
2、 當事人一方要求變更或解除合同時,應當至少提前10日通知對方;因變更或解除合同使一方遭受損失的,由責任方負責賠償。
3、 變更或解除合同的通知或協議應當采取書面形式。
第十二條
爭議解決:
雙方在合同履行過程中如發生爭議,應及時協商解決;協商不成的,雙方同意按下列第(二)種方式解決:
。ㄒ唬┨峤槐本┲俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蚝贤炗喌厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十三條
其他:
1、 任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得相關主管機關證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
2、 乙方委派一名代表,全權負責履行本合同,并對合同履行過程中雙方的往來文件進行簽字確認,該委派代表簽字確認的文件視為已被乙方確認。乙方如需更換委派代理,應至少提前7日以書面形式通知甲方。
3、 本合同壹式肆份,雙方各執貳份。
4、 本合同未盡事宜,經雙方協商一致,可另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
5、附件一:電梯裝飾效果圖及材質說明
6、附件二:電梯裝飾施工圖及材質說明
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
簽字日期:20
年月簽字日期:20 年月日日
裝飾合同 篇8
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:住房裝修
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規格:計***平方米。
3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料
5、工程開工日期:
6、工程竣工日期:
工程總天數:
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫):__________________。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付%工程材料款和施工工費的_____%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的'____%。剩余____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:本合同未盡事宜雙方協商解決。
第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第八條:本合同自簽訂之日起生效。
甲方:___________乙方:___________
法人代表:____________
簽約日期:_____年_____月____日
委托方(甲方): 承接方(乙方):
一、工程地點:____________________
二、形式結構:_________室_________廳_________衛,為平層
三、工程項目:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。。
四、承包方式:乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可,以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-20xx)為質量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為室內環境達標標準。
六、合同付款:(大寫)_________元?⒐ず髶䦟崗秃私Y算□;合同款包干□。
七、付款方式:合同協議后,甲方預付35%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;泥工,木工中間工程驗收后支付20%工程款_________元,工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款_________元。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
裝飾合同 篇9
甲方:______________
乙方:___________________
乙方房屋的基本情況:______________房屋位置:________________ 建筑面積:_________________㎡
為規范上述房屋的裝飾裝修行為,保證房屋的整體質量和使用安全,保障全體物業產權人、使用人的合法權益,根據國家有關法律法規及xxxx《前期物業管理服務協議》約定,經協商,甲乙雙方簽訂以下合同:
第一條 乙方承諾裝修房屋時,遵守國家《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及本小區xxxx《業主手冊》中裝修有關管理規定。
第二條 乙方裝修房屋前,須填寫《業戶裝修動工申報審批表》報甲方審核,辦理動工許可證、裝修人員動工卡后,方可動工。動工人員進入動工現場后,應當首先安裝大便器,嚴禁隨地大小便。
第三條 凡涉及拆改主體結構、非承重墻體和明顯加大荷載的(如改裝地熱供暖),乙方須自行到吉林市房屋安全行政主管部門審批后,方可動工,改裝地熱必須除去地面抹灰層,以減輕樓體負荷。
第四條 乙方裝飾裝修房屋時,禁止下列行為:
1、超過設計標準或規范增加樓面荷載。
2、將無防水要求的房間改成有防水要求的房間。
3、拆改或損壞原有節能設施,降低節能效果。
4、搭建建筑物或構筑物,改變住宅立面(如封閉陽臺等)。
5、侵占公共空間,損害公共部位,擅自拆改供水、供暖、供電、供氣、有線、通訊、煙道、通風口、下水管等公共設施,取消進戶總閥門。
6、安裝太陽能熱水器、燃氣熱水器和未按規定位置安裝空調。
7、擅自刨鑿樓板,切斷樓板中受力鋼筋、變動建筑主體和承重結構。
8、擅自在墻上開門窗等洞口或擴大墻上原有的門窗等洞口尺寸。
9、封閉主下水管線檢查口及衛生間棚面下水檢查口。
10、拆除自來水表防盜環。
11、未經甲方許可私自攀登屋面,破壞屋面防水和安裝設施、設備。
12、其他影響建筑結構安全、使用安全、周圍房屋使用和損害公共利益的行為。 如確需拆改自用供暖、供用燃氣設施,乙方應自行到相關部門或單位辦理審批手續,供用燃氣設施改造必須由燃氣管理單位指定的專業動工隊伍動工,并將審批手續復印件交甲方存檔。
第五條 乙方應當保證其所聘請的承擔裝修義務的公司及相關人員遵守國家建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及本小區相關規定和本合同的相關條款,否則因違章裝修造成甲方損失,甲方有權依據損壞程度直接追究乙方賠償責任并有權向吉林市房屋安全行政主管部門申請追究賠償金。
第六條 乙方辦理入伙手續時,同意委托甲方有償清運裝修垃圾,并向甲方繳納裝修垃圾清運費每戶2元/平方米(按建筑面積),如果改做地熱供暖,另繳納2元/平方米(按建筑面積)。裝飾裝修房屋所產生的裝飾裝修垃圾由乙方負責裝袋后,自行清運到甲方指定地點,由甲方統一進行有償清運。
第七條 裝修人員動工卡,由乙方或裝修公司負責人持裝修動工人員的'照片2張、身份證(外地人員持公安機關頒發的暫住證)及復印件1張到甲方服務中心登記辦理,并交納動工卡工本費(每卡3元),裝修結束后必須交還甲方;如遺失所帶來的后果由乙方負責。裝修動工人員進入動工現場必須佩帶動工卡,否則甲方有權拒絕其進入本小區。乙方必須向裝修動工人員詳細介紹本小區的有關管理規定。如裝修動工人員違章作業造成損失,由乙方和裝修公司承擔連帶責任。裝修全過程應無條件接受當地公安機關和甲方工作人員的監督、檢查,無身份證、無暫住證、無固定住址等三無人員不得在本小區內進行裝修動工。
第八條 乙方裝修時不得使用超過環保所規定的高噪音設備,裝修動工時間為每天上午8:00時至11:30時、下午13:00時至18:00時,拆打時間為每天上午_________時至____________時、下午____________時至_______________時(周六、周日和重大節假日動工禁止擾民),其他時間不得動工。
第九條 乙方裝修期間,動工現場必須配備滅火器并采取必要的安全防火措施。
第十條 乙方在裝修期間,進入小區的散裝材料(如水泥、沙子、鵝卵石、紅磚等容易污染環境的物料)須由運入人員到服務中心交納保證金______________元,并簽定《協議書》后放行;在本小區公共區域裝卸此類物料,需鋪墊布和遮蓋布,搬運后需立即清掃干凈。材料按《協議書》規定運入裝修單元后,由房管員根據《協議書》規定檢查合格后,返還保證金本金;如有違約情況,按《協議書》規定辦理;其它裝修材料和工具進入,保安員將根據《業戶裝修動工申報審批表》內容給予放行;物品外搬必須有甲方開具的《放行條》。
第十一條 乙方裝修時,必須保證房屋及其附屬設施的安全和毗鄰住戶的正常使用,房屋共用設施設備(如上下水主管線、天然氣、供熱管線、排煙道、排風道、智能化系統等)及與此相關的設施設備(如上水閥門、下水檢查口等),不得進行封閉式裝修,否則當進行設施維修時,如需拆除裝修,其損失由乙方自行承擔。
第十二條 因乙方裝修造成下水道堵塞、滲漏、停電、停水、火災及損壞他人物品等,由乙方負責修復和賠償所造成的一切損失。
第十三條 因乙方在裝修過程中對房屋共用部位和設施設備造成損壞的,乙方應按要求予以恢復或賠償損失。逾期未完成,甲方有權要求其停止動工;如由甲方恢復,所需一切費用由乙方賠償給甲方。
第十四條 乙方裝修過程中,如在包窗口時除去窗口保溫沙漿,造成窗口透風、透寒、返潮、霉變等后果,由乙方自行負責。
第十五條 乙方在安裝窗臺板時,不能去除窗臺保溫沙漿,否則發生窗臺漏水、返水、玻璃結露等現象,由乙方自行負責。
第十六條 乙方在本小區的公共部位一律不準從事裝修、堆放等活動,如不遵守此規定,甲方有權要求其停工,并由乙方賠償所造成的一切損失。
第十七條 乙方違章裝修的必須予以恢復,并承擔違約責任,同時甲方可根據情節做如下處理:
1、要求停工;
2、要求恢復原狀;
3、報請吉林市房屋安全行政主管部門處理;
4、向乙方追索賠償金;
5、向人民法院提起訴訟,由此造成的一切后果由乙方承擔。
第十八條 乙方裝修完畢后,應向甲方申請核驗,甲方將在接到報驗后的3日內進行初驗,發現問題告知業主整改;3個月后,乙方提出終驗要求,甲方會同吉林市房屋安全行政主管部門對裝修工程進行終驗。
1、終驗后確定無違反國家關于裝修的有關規定和本合同條款的裝修工程,視為驗收合格。
2、有違反國家關于裝修的有關規定和本合同條款的裝修工程,乙方應承擔賠償責任,甲方有權向乙方追索賠償金。
3、甲方應將賠償金作為本物業的房屋維修費用,?顚S。
第十九條 本合同未盡事宜均遵照xxxx《前期物業管理服務協議》國家有關法律、法規和規章執行。
第二十條 本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽章:____________________ 乙方簽章:_______________________
代表人:__________________ 代理人:_____________________________
______年_____ 月_____ 日 _________年 ______月________ 日
【裝飾合同】相關文章:
裝飾的合同02-10
裝飾合同模板04-28
裝飾設計合同11-08
裝飾承攬合同10-23
裝飾工程合同12-15
2022裝飾合同12-03
裝飾購銷合同03-13
關于裝飾合同03-05
裝飾裝修合同11-21
住宅裝飾合同03-06