鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本
隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，合同的地位越來(lái)越不容忽視，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本1
甲方：_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方：_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)
1、項(xiàng)目名稱：_____型廣告塔_____座
2、工程地點(diǎn)：__________________________。
二、工程內(nèi)容
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的《________》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三、承包方式和造價(jià)
《_____》型廣告塔_____座，單價(jià)每座_____元(大寫：__________________)。合計(jì)人民幣_(tái)___________元，大寫：____________元整;
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的_____%,計(jì)人民幣_(tái)______元(大寫:______________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的_____%，計(jì)人民幣_(tái)____元(大寫：____________元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)_______元(大寫：____________元整)的_____%;合計(jì)人民幣_(tái)____元(大寫：_______元整)N座廣告塔共計(jì)_____元(大寫：_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)____元(大寫：_______元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運(yùn)輸_____天,安裝_____天。
六、雙方責(zé)任
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
(一)甲方責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的`前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每天每人_______元計(jì)，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)_____米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣，同時(shí)此合同終止。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為_____KN/m2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為_____級(jí))。鋼結(jié)構(gòu)廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_____年，保修期為_____年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過(guò)程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價(jià)的_____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗(yàn)收：以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方在收到驗(yàn)收通知_______日內(nèi)未驗(yàn)收工程，故視為驗(yàn)收通過(guò)。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書定期檢修和維護(hù)。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。
甲方代表人簽字(蓋章)：____________乙方代表人簽字(蓋章)：____________
簽訂日期：______________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本2
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結(jié)構(gòu)車間。
二、加工形式：包工包料。
三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))
四、工程總造價(jià)______________整 (小寫______________元)開票方式含稅。詳細(xì)數(shù)據(jù)見報(bào)價(jià)單。
五、工程質(zhì)量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計(jì)方案，乙方制圖，甲方審定簽字認(rèn)可，本工程按照工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗(yàn)收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。
六、雙方責(zé)任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運(yùn)輸及其它有關(guān)事項(xiàng)，如甲方提出特殊要求，乙方按實(shí)際造價(jià)收費(fèi)。
七、加工期限：
八、結(jié)算方式：工程預(yù)付款為______________元整(小寫_______元)，作為定金用于開工費(fèi)用，余款______________元整(小寫______________元)，由本工程全部完成驗(yàn)收合格提貨時(shí)一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。
十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由_______省_______市仲裁委員會(huì)協(xié)商解決。
甲方(公章)______________ 乙方(公章)______________
甲方簽字：_____________乙方簽字：______________
簽訂日期：______________
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本3
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì)：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)?變更價(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn);
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗(yàn)收。
第十條 合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
【鋼結(jié)構(gòu)加工合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同09-24
鋼結(jié)構(gòu)加工合同書04-09
鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)協(xié)議10-09
鋼結(jié)構(gòu)加工的簡(jiǎn)單合同（通用8篇）08-18