(熱)加工合同15篇
隨著人們法律意識的加強,合同出現在我們生活中的次數越來越多,合同協調著人與人,人與事之間的關系。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的加工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
加工合同1
甲方:_______________
乙方:_______________
一、加工件名稱及數量
減速箱箱體,數量累計:
二、甲方職責
1、甲方提供加工設備,包括立式車床、搖臂鉆床、電動葫蘆。
2、甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管理。
4、甲方因生產需要,可隨時使用所提供設備,并即時通知乙方。
三、乙方職責
1、乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規章制度。
2、乙方提供設備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需刀具、量具等。
3、乙方對安全管理、工件質量負全責,出現安全、質量問題甲方概不負責。
4、乙方負責工作場所的文明生產,每天必須保持工完料盡場地清。
5、乙方加工人員必須精心維護、保養設備,因加工原因引起設備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。
6、乙方如需加班加工工件,必須提前通知甲方,服從甲方安排。
四、結算方式
1、每月進行一次費用結算。
2、加工費用以加工件單價進行結算。
3、若加工件規格發生變化,其加工單價應核實后重新定價。
五、違約責任
1、甲、乙雙方協商解決。
2、如協商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、違約賠償:以違約造成的`實際損失為賠償依據進行賠償。
六、附則
1、本協議未盡事宜雙方協商解決。
2、若協議有修訂,以最新協議為準。
3、本協議經雙方簽章后生效。
4、本協議一式四份,雙方各執正、副本各一份。
甲方:_______________
乙方:_______________
簽訂時間:_______________
加工合同2
承攬方(甲方):xx
定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱:xx
型號:xx
規格:xx
質量要求:xx
計量單位:xx
數量:xx
加工費:xx
單位總價:xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:xx
型號:xx
規格:xx
質量要求:xx
計量單位:xx
數量:xx
單價:xx
總價:xx
圖紙、技:xx
術資料及:xx
交付時間:xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:xx
交付時間:xx
交付地點:xx
交付數量:xx
包裝要求:xx
檢驗方法:xx
運輸方法:xx
運費承擔:
第六條加工費結算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的',應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xx地址:xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xx簽訂地點:xx
加工合同3
委托方:(甲方)________________________
承攬方:(乙方)________________________
1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期:________________________
2、乙方應根據甲方提供的`圖紙和技術要求進行加工,確保加工件符合質量標準。在加工過程中和運輸過程中,允許出現最多千分之幾的損壞,但損壞的零件必須歸還給甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:乙方將負責往返運輸,并承擔所有相關運費。
5、加工完成后,由甲方按照質量標準進行驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工,乙方應按約定時間完成加工任務;如逾期未完成,應承擔由此造成的經濟損失,罰金標準為每天加工產品總值的千分之一。若甲方未按約定時間和數量交付加工物品,導致乙方停工損失,應按實際損失進行賠償。
甲方:________________________
乙方:________________________
法定代表人:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
地址:________________________
銀行帳號:________________________
銀行帳號:________________________
____________年____________月____________日
加工合同4
委托方(甲方):
承攬方(乙方):
委托加工產品C40*96*96*52白坯布。
一、具體數量及交貨日期
甲方每月給乙方C40支棉紗 噸,乙方以每噸紗給甲方C40*96*96*52坯布
二、質量要求及技術標準
乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工(經緯密必須達到 幅寬必須達到,每包重量不能低于141kg)布面無污染,銹斑,拖紗,如染色后發生因坯布織造問題造成的經濟損失,乙方必須承擔責任。
三、包裝標準及交貨地址、運輸方式:
1、960碼成包、編織袋包裝,段長100碼以下的.每包不準超過兩段,40碼以下的不準成包。
2、甲方指定地點交貨。
3、運輸費用由乙方承擔,每包10元。
四、付款方式
甲方每月按乙方交貨數量支付乙方加工費,每米1.70元,乙方在加工期內應付甲方棉紗押金及質量保證金元。
五、違約責任
1、乙方必須按照雙方規定的時間內保證產品質量及交貨日期,否則應向甲方支付違約金 萬元。
2、因甲方棉紗供應不及時造成乙方的損失,由甲方承擔,每天賠償乙方 元。
3、乙方隱瞞或使用不符合標準的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔或賠償損失。
4、乙方確保甲方的商業秘密要求,無權銷售本合同中涉及加工產品,如有違反,甲方有權終止合同。
5、如雙方任何乙方終止合同,需提前兩個月以書面申請交予對方。
六、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決,協商不成,當事人雙方交由甲方所在地人民法院起訴。
七、本合同執行期為一年。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:
代表人: 代表人:
年月日
產 品 采 購 合 同
甲方(供方):
乙方(需方):
簽訂地點:
簽訂日期:20xx年月日
加工合同5
甲方:
乙方:
簽定時間:_____年_____月_____日
簽定地點:
甲方委托乙方加工鋼模板,經雙方協商,在平等合作,互惠互利的原則上,達成乙方向甲方供應生產用鋼模板,有關條款如下:
一、加工成品鋼模板:規格:高度34.5、28、24帶坡空心墩內外模三套及空心直墩模板五套,估算重量按理論計算為559噸。
二、加工質量及技術要求:表面平整度小于2。相鄰模板錯臺小于1。相鄰模板接縫寬度小于1。進場前模板工作面清理干凈、并涂油,非工作面涂防銹漆,并編號區分。
三、圖紙提供:由甲方認定加工圖紙,設計結構、用料、重量雙方認定后方可加工,圖紙認定時間不影響模板供應時間。
四、模板單價:按成品鋼模板圖紙理論重量計:_____元/噸。
五、總金額:按實際提供的模板數量進行結算。
六、付款方式:
1、預付款為合同總價的60%,人民幣_____萬元整。
2、付款方式:銀行轉帳,乙方提供正式發票。
3、付款期限:每套鋼模板運至現場時付該套鋼模板貨款總額95%,剩余的5%,在模板使用一次后,未發現質量問題,合同款一個月內一次付清。
七、交貨時間及地點:
1、時間:_____年_____月_____日前交帶坡空心墩模板三套,月日前交直板空心墩模板二套,月日前交剩余三套。
2、交貨地點:甲方太原市陽曲鎮施工現場。
八、甲方責任:
1、甲方負責提供鋼模板加工尺寸及質量標準,確認加工方案。
2、按合同規定如期付清乙方合同價款。
3、甲方負責驗收乙方加工的'模板。
4、為乙方所派往甲方現場工地技術人員提供食宿。
5、乙方送貨車在高速公路陽曲出口以后因進入甲方工地受阻或當天延誤卸車時所發生的一切費用均有甲方承擔。
九、乙方責任:
1、按圖紙要求進行原材料采購。對購材料質量承擔責任。
2、乙方根據雙方共同簽認的圖紙進行加工,對成品加工質量負責。
3、承擔加工費用,材料采購費及運費、裝車費。
4、必須按合同約定的交貨時間交付鋼模板成品,拼裝模板所需的螺栓,墊板等標準件費用另計。模板工地組裝,乙方派技術人員指導安裝,調試好后,由甲方按雙方確認的加工圖紙及模板質量要求驗收合格后方可使用。
十、不合格成品運到甲方工地后,甲方有權拒收,且所造成的一切經濟損失均由乙方承擔違約責任。
十一、合同糾紛處理:雙方如有爭議,可協商解決。協商不成,可在合同簽訂地的人民法院起訴。
十二、本合同一式八份,甲方四份,乙方四份。
甲方:甲方代表簽字:時間:
乙方:乙方代表簽字:開戶行:單位簡稱:時間:
加工合同6
甲方:_____________
法定代表人:_____________
住址:_____________
郵編:_____________
聯系電話:_____________
乙方:_____________
法定代表人:_____________
住址:_____________
郵編:_____________
聯系電話:_____________
甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則,經過友好協商,根據有關規定,就保健食品委托加工事宜,在互惠互利的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條委托加工產品名稱、加工工序范圍和產品規格委托生產產品名稱:
第二條委托生產的工序范圍
乙方嚴格按甲方提供的生產工藝從原料與輔料進行生產制造、內包、外包的整個過程(混合、插囊、壓板/裝瓶、包裝、裝箱、打包)進行組織生產,生產過程中由甲方派技術人員及質量管理員配合乙方指導和監督整個生產過程直至生產處合格產品,由乙方負責提供產品生產記錄和檢驗報告。
工藝要求:
產品生產各工序要求:按甲方提供的產品生產工藝執行。
第三條物料驗收
甲方提供的原料、輔料、包裝材料在乙方倉庫進行核查并對數量進行清點、驗收。
乙方向甲方提供驗收入庫單,乙方每月底向甲方提供原料、輔料、包裝材料余料清單,以便甲方做生產成本核算用。
第四條成品驗收
甲方根據乙方提供的生產記錄及乙方檢驗結果進行收貨驗收,驗收數量由雙方進行確認,合格的產品由甲方負責運輸,并由乙方向甲方提供本批產品合格產品出庫單及生產記錄和檢驗報告單。
鑒于原料、輔料、包裝材料由甲方提供,并負責質量情況,乙方檢驗報告單只負責乙方生產過程中水分、裝量等的控制和成品常規微生物限度的控制,其他項目由甲方負責。
同時聲明:裝車前的產品一切毀損風險由乙方承擔,產品裝車后,產品的'一切毀損風險責任由甲方承擔。
第五條加工單價及付款方式
插囊及包裝:
產品驗收合格后,先付款后提貨,乙方收到款后向甲方出具增值稅發票。
第六條雙方應遵守
甲方負責提供加工所需的所有原料、輔料、包裝材料以及相關的工藝技術資料,乙方提供加工所需的場地、設備、人員和能源,保證按甲方的要求和出產品的時間組織生產。
甲方必須向乙方提供《衛生許可證》、《營業執照》代加工產品的生產批準文號的復印件,乙方必須向甲方提供《衛生許可證》、《生產許可證》、《營業執照》的復印件,甲方有權在包裝盒上打印委托生產廠家乙方的廠名全稱、生產許可證號。
為便于甲乙雙方生產的合理安排,甲方進行一批產品加工時,提前5天內以書面或口頭形式向乙方提出加工計劃,乙方須于收到甲方提出計劃之日起3日內給予回復并安排生產計劃。
甲方在乙方回復并安排生產計劃后的5天內將本批生產所需物料送到乙方倉庫進行備料。
物料的質量檢驗和控制:加工所學的原料、輔料由甲方負
物料的運輸和交接:委托加工所需的物料、加工后的產品運輸由甲方負責,盛裝容器由甲方負責提供;特殊情況下,如需使用乙方的容器須保證在5個工作日內歸還乙方,物料交接雙方現場進行交接,對質量和數量有異議者可拒絕交接。
技術資料的提供與保密:甲方須向乙方提供有關加工產品的加工工藝、條件等信息,乙方須對甲方提供的材料予以保密,乙方如私自泄露甲方的工藝、技術等信息,需賠償由此造成的甲方的全部損失。
根據雙方的協商結果,甲方每批加工物料的投料量不得低于(以每次投料的各種原輔料總量計),甲方承諾在乙方進行的代加工,合同期間產品不得在其它廠家加工,如果出現此情況而造成的損失乙方不承擔任何責任。
但乙方必須保證在甲方要求的時間內交付合格產品,否則甲方有權在其它廠家加工。
生產記錄的填寫與保管:生產記錄與檢驗報告由乙方在交產品時一同提供給甲方,乙方應如實填寫批生產記錄,當批生產結束及時交甲方技術人員進行審核與保管,如出現生產記錄或物料由于乙方原因造成不合格的情況,甲方有權拒絕驗收。
第七條雙方責任
如果由乙方的原因(如不服從甲方技術人員的指導、工藝設
如果出現不可抗拒因素,如突然停電、自然災害、戰爭等導
第八條其他約定事項
合同期內甲乙雙方任意乙方提出修改合同條款,可以補充合
本合同的有效期限為:
第九條不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延遲履行本合同,應自不可抗力事件發生之日起三日內,將事件情況以書面形式通知另一方,并至事件發生之日起三十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或延遲履行的證明。
第十條爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同雙方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。
如果協商為達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同一式兩份。
甲乙雙方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同7
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的帶給辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方務必依照合同規定選用原材料,并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格帶給原材料,承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規定及時檢驗,不貼合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現帶給的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期帶給技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約職責
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后,仍不貼合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的'定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不貼合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔職責。
十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的職責。
第十三條定作方的違約職責
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方帶給原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約職責,在定作方遲延理解或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔職責,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
________年____月
加工合同8
合同編號:
甲方:
乙方:
雕塑加工合同單
一、合同標的物的名稱、材質、規格、數量、單位、單價、總價、加工要求
詳見附表《xxx合同清單》 ,以清單標注為準;
二、質量標準:
1、乙方所供貨物的技術等級、光澤度、外觀等質量必須符合現行的國家及行業出臺的標準或要求;產品表面應潔凈、無磨痕,且圖案,色澤均勻、接縫均勻、周邊順直、鑲嵌正確、無后期損壞(如人為裂紋、崩邊掉角);
2、加工要求:詳見附表《xxx合同清單》,以清單標注加工要求為標準加工;
3、數量: 詳見附表《xxx合同清單》,最終以雙方驗收的實際數量為準。
三、工期要求:
乙方自合同簽訂之日起()日內將合同規定貨物加工完畢由甲方驗收。
四、付款方式及期限:
經甲乙雙方協商一致,確認付款方式如下:
1、合同簽訂生效后,,甲方三個工作日內向乙方支付合同總價款的20%作為預付款;
2、乙方加工制作完畢,發貨前須經甲方驗收確認,甲方驗收合格,應在三個工作日內向乙方支付到合同總價款的60%;
3、甲方在合同規定的貨物送至工地,安裝竣工并驗收合格后,應在( )個月內向乙方付清剩余款項。
五、驗收及異議處理
1、甲方可參照附表《xxx合同清單》的加工要求對貨物進行驗收;
2、驗收合格后,雙方在驗收單上簽字確認。驗收單雙方各執一份。
3、甲方有權對不符合合同規定的貨物拒絕簽收。
六、違約責任:
1、甲方未按合同約定時間支付貨款導致乙方未按時交付貨物的,后果由甲方自行承擔。
2、無質量問題,甲方拒絕收貨、拒絕支付貨款的,不影響合同繼續履行,由此給乙方造成的經濟損失(包括但不限于:運費、人工費、合同款項、訴訟費等)由甲方承擔。
3、甲方未按合同約定支付貨款的`,每逾期一日,按合同總價的1‰/天計算向乙方支付逾期違約金;逾期超30日,乙方權解除本合同,停止供貨,并要求甲方支付加工進度款及逾期違約金,由此給乙方造成的損失由甲方承擔。
4、甲方如中途變更加工內容,如規格、數量、工藝或包裝等,未提前通知乙方,乙方有權拒絕執行,因此給雙方造成的損失由甲方承擔。
5、甲方變更送貨日期未提前書面通知乙方的,由此造成的送貨責任及產生的費用由甲方承擔。
6、、乙方所供貨物如出現嚴重的質量問題導致無法修補或安裝的,直接或間接經濟損失由乙方自行承擔。
7、、因乙方原因導致貨物未按約定時間交付甲方的,給甲方造成經濟損失,乙方需向甲方賠償違約金,違約金按合同總價的千分之一/天計算。
七、不可抗力
1、、當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同的責任時,履行合同的時間將予以順延,延長期與不可抗力影響期相同但合同價格不因此而改變。
2、本條款所定義的不可抗力是指不能預見,不能避免并不能克服的客觀情況;對市場環境變化,乙方經營狀況嚴重惡化及生產安排不周等情形,無論嚴重程度如何,均不可理解為不可抗力。
八、解決合同糾紛的方式 :
本合同項下如發生糾紛,雙方應本著公平、公正、友好協商的態度解決問題,協商不成的,任何一方可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同一式(2)份,甲乙雙方各執(1)份。經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
。ㄒ韵聼o正文)
甲方: 乙方:
單位名稱:(公章) 單位名稱:(公章)
合同簽訂日期:年月 日
加工合同9
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
項目
產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架支架10支100010000元待定待定淬火綜條支條5000500025000元待定待定合計35000元
2.質量標準:
乙方應當嚴格按照甲方提供的圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工過程中及運輸途中,允許加工件損壞的`比例為千分之______,但損壞的零部件必須歸還給甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委托乙方進行鍍鋅、淬火等加工,要求乙方按時完成加工任務。若乙方未能按時完成加工任務,導致甲方經濟損失,乙方需承擔相應責任。按照約定,每天乙方需支付罰金,罰金金額為加工產品總值的千分之幾。另外,如果因為甲方未能按時交付加工物品而導致乙方停工損失,甲方應當按照實際損失賠償乙方。
甲方:____________
____年____月____日
乙方:________________
____年____月____日
加工合同10
甲方:乙方:
鑒于乙方是甲方的供應商,為了保證乙方所供應商的SMT的品質及交期,明確雙方責任,本著平等合作原則,雙方共同協商,達成以下協議:
1. SMT質量要求:
1.1無虛焊、無浮高/錫高、無斜偏、無立碑、無左右偏移、無上下偏移、無少錫、無余錫/多錫、無錫渣、無錫尖、無錫皺、無氣泡、無分層、無燙傷、無短路、無臟污、雜物、無劃傷、無側位、貼反、元器件無缺少、貼多、無氧化,元器件型號和位置符合器件裝配圖紙,過回流焊不允許基材分層、起泡,等其它不良現象;
2.質量保證
2.1質量要求應滿足甲方采購原材料、外協件檢驗標準及甲、乙雙方確認的圖紙或樣本及
相關的技術資料標準要求; 乙方對出廠產品的以下項目:
(1)外觀
(2)規格
(3)功能特性
(4)包裝,實施嚴格控制和檢驗。
2.2甲方對乙方提供的產品上線合格率按每次進行統計,功能不良率不得超過外觀不
良率不得超過2%,; 不良率超標視為不合格產品將返回重工罰款處理。
2.3甲方可隨時到乙方的`生產現場對生產工藝、外協件進行檢查或對乙方所供產品隨機抽樣,進行常規或專項測試。若發現不合格項或被判為不合格,乙方收到不良改善通知書時,必須制定真實有效的整改措施和不影響甲方生產及進度計劃,并將實施結果向甲方報告。
2.6乙方應保證所供產品在甲方材料倉庫庫存期間,在規定期限(1年)內,其質量仍符合甲方要求,否則甲方有權退貨和拒付貨款.
3.品檢驗與不合格的判定
3.1甲方對乙方提供的產品驗收采用 抽檢檢驗;
3.2每PC單位產品(專指送樣品)若有一個檢查項目不合格,則判為不合格.
3.3不合格批的認定
3.3.1按 (致命缺陷:0;嚴重缺陷;輕微缺陷正常單次抽樣方案表抽檢,按物料 品質(檢驗)標準相關技術要求進行檢驗,不合格數超過允收標準,則可判定該批產品為不合格品。
3.3.2對乙方所供產品在甲方生產使用過程中,在任一單班發現不合格率大于本協議的第
2.2條款的不合格率(1%)時,則判該批產品為不合格。
4.包裝方式:
包裝要求采用甲方委托乙方加工的包裝材料包裝。
5.質量異常的處置
5.1質量異常按批退、篩選、特采三種方式處置。
5.2 檢驗發現不合格,填寫異常聯絡單通知供應商改善,供應商在2小時內給出臨時處理措施24小時內提供改善報告。
5.3異常問題不能重復發生,按每單累計,同樣異常從第二次開始對供應商采取扣款處理。
a.批退,每次按元扣罰處理。
b.篩選,由供應商派人來我司篩選或由我司按人員篩選,按/小時收取選別費用。
c.特采,每特采一批按元扣罰處理。
5.4 異常造成的我司交期的延誤,每款按元扣罰處理。
5.5如果甲方發現客戶退回的PCBA是SMT貼片造成將以每塊完成維修,還給甲方。
5.5因SMT加工問題涉及到產品的報廢或客戶端的賠款,則由供應商承擔所有損失。
5.6結單才付款。
5.7未盡事宜雙方協商解決。
甲方(簽字):(蓋章):
乙方(簽字): (蓋章):
_____年____月____日_____年____月____日
加工合同11
甲方(定作方):_______________
乙方(承攬方):_______________
就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業務事宜,為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。
第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款
注:平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內的全部內容。價格為一次性包死價,含稅。需方繼續訂貨時,提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。
第二條承攬方式、材料的提供
2.1承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方按合同約定提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;
2.2本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內容;
2.3材質標準:型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優質五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。
2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料,必須附有產品出廠合格證,需
檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
3.1乙方承攬加工范圍:項目的'全部塑鋼窗。
3.2工程地點:_______________
第四條合同價款的計算、結算、支付方式
4.1計算方法:洞口面積每側減_______________CM(靠墻邊減),如有變更按照書面變更尺寸結算。
4.2本合同簽訂后,輔材由乙方自行采購,但必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用。
4.3付款方式:按單位工程付款,窗框安裝完畢后經相關部門驗收合格后支付已完工程量的,窗扇安裝完畢經相關部門驗收合格后付至已完工程量的,待工程完工經甲方、監理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關手續后,付至總結算價的,留%作為質保金自驗收合格之日起年后無質量問題付清。
4.4按照每個付款節點,乙方按時將施工任務書經甲方相關人員簽字后報送至公司核算部進行核算,并按此支付工程款。
第五條合同價款與酬金本合同價款共計:以實結算。
第六條加工制作安裝要求
6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關資料和施工50線,具體施工尺寸由乙方現場實測,甲方配合。
6.2乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表,電費由乙方承擔。
6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型,并報送樣品,經甲方審核簽字后方可制作生產。成品進場后經甲方監理現場抽檢合格后方可安裝。
合同的生效和份數本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_______________(章)乙方:_______________(章)
本合同簽訂地點:_______________
簽訂日期:_______________
加工合同12
定作方:_______________(以下簡稱甲方)
承攬方:_______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條、加工成品
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,挪做他用。
第三條、服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行,
產前樣仍需要修改的,以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。樣衣、生產工藝單作為合同的附件。
第三條、技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,
甲方應當在2個工作日內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在2個工作日內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第四條、包裝方式
內用______________,外用________包裝,包裝材料由甲方提供。
第五條、服裝交付
1、交貨地址:__________________________
2、產品的交(提)貨期限:
第六條、服裝驗收:
甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝,生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題,乙方必須及時改正。定單完成后,甲方對貨物進行全面驗收:
1、驗收時間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
5、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第七條、報酬結算
1、付款期限:甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項;
第八條、違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙方同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
。2)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(3)無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
。4)無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
。5)甲方變更交付訂作物地點或接收單位(人),甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的`質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修正和調換并承擔逾期未交付的責任;經過修正活調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
。2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
。3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
。4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。
未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
。6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交后果
甲方:____________(蓋章)乙方:____________(蓋章)
簽約代表:____________簽約代表:____________
________年____月____日________年____月____日
加工合同13
合同編號:
合同履行地點:
簽訂時間:
甲 方(委托方):
乙 方(加工方):
1、經雙方同意,甲方委托乙方在乙方工廠加工鋼材 ,簽訂條款如下:
備注:實際委托加工的數量以甲方最終交付的數量為準。
2、原材料的交付
原材料交付地點:____________ 原材料提供方:____________ 原材料運輸:____________ 甲方交付乙方原料時,雙方應在交接時制作并簽字確認原材料交接清單。如果本合同原材料的情況與甲方實際交付有出入,以原材料交接清單記錄為準。
原材料的重量計算方法:以_____實際過磅為準。
原材料的質量:應符合國家標準( )或供貨鋼廠標準( )【選擇其一】。乙方限于在確認原材料交接清單后____日內,向甲方提出原材料質量異議。
3、成品的交付
成品交付地點:____________ 成品運輸:____________
成品交付時間:自乙方收到原材料后___天后,且在___天之內交付。
成品的重量計算方法:以_____實際過磅為準。
成品的質量要求:___________________________________,乙方交付成品時應一并提交必要的技術資料和有關質量證明。成品的質量保證期:交付成品后___個月。
4、成品的驗收
甲方負責驗收,符合本合同要求的,出具成品收貨證明,不符合本合同要求的,甲方可拒絕出具成品收貨證明,甲方有權在出具成品收貨證明后____日內,或在質量保證期內,向乙方提出成品質量異議。如有爭議,以甲乙雙方委托的.檢驗機構出具的檢驗報告為準。
5、加工費(含稅)及支付
加工費:______元噸,以原材料重量( )或成品重量( )為計算標準【選擇其一】。
總價款: 元(大寫:____________人民幣)
加工費的支付時間:________________________。乙方應在收到加工費后___天內向甲方交付發票。 加工費的支付方式:以現金( ) 或銀行承兌匯票( )支付,貼現費用由__方承擔【選擇其一】。 乙方交付加工成品不以甲方支付加工費為條件。
6、乙方交付加工成品的擔保(具體考慮乙方的資信情況協商確定)
7、違約責任
(1)甲方交付原材料后,如變更加工要求,應賠償乙方因此導致的費用和損失。
(2)乙方逾期交付成品的,應向甲方支付違約金___。逾期交付超過___天,甲方有權解除本合同,并要求乙方返還原材料或退還原材料價款。
(3)乙方加工的成品不符合約定,應向甲方支付違約金____,甲方有權要求修理、重作、減少加工費、賠償損失等,如果經__次返工仍不符合約定,甲方有權拒收并要求乙方賠償損失。
(4)未經甲方同意,乙方提前交付成品,甲方有權拒收。
8、糾紛的解決 因本合同發生糾紛,雙方協商解決,協商不成提交合同履行地有管轄權的法院訴訟解決。
9、本合同一式二份,自甲乙雙方授權代表簽字并蓋章后生效,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
授權代表(簽字): 授權代表(簽字)
日期:
加工合同14
甲方:
法定代表人:
地址:
郵編:
電話:
傳真:
乙方:
法定代表人:
地址:
郵編:
電話:
傳真:
鑒于:
1、甲方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事xx行業的中國企業;
2、乙方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事xx行業的中國企業法人;
3、甲方已就產品提出了專利申請,申請號為:xx,乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件,甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產品。
甲乙雙方為實現產業優勢互補,共同做大做強,經過平等、友好協商,確立戰略合作伙伴關系,就甲方委托乙方加工生產系列產品事宜達成如下協議,以茲共同信守:
一、加工產品范疇:
1、產品品名:與之配套的壓具(包括:xx)應由甲方自行生產。
2、產品規格及技術參數:產品規格和技術參數等發生變化,雙方應另行簽訂補充協議。
二、委托加工訂單:
1、甲方根據市場銷售情況,于每月xx日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單產品的名稱、規格型號、數量和供貨時間等,乙方如有異議,應在接訂單后2日個工作日內提出,甲乙雙方應就異議事宜友好協商解決辦法。
2、乙方應按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前xx天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計劃的xx%,若超過xx%,雙方另行協商。
3、乙方在接到訂單后應優先安排、積極組織生產,盡力滿足甲方訂單的要求。
三、加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術參數進行生產,產品質量符合國家標準或行業標準。
2、質保期:xx年,從產品送達交付地點之日起計算。
3、產品質保期內出現質量問題,經由雙方確認或國家檢驗機構鑒定屬乙方制造引起的,由乙方承擔該批有質量問題產品的責任。
4、乙方交付的產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑒定或經國家檢驗機構鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(1)加工產品的投訴賠償問題,甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付第三人,第三人簽收確認,由乙方負擔賠償;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協助甲方處理,甲方未經乙方同意對任何第三人所作的賠償(人民法院判決的除外)不能作為甲方的損失計算依據;
。2)因產品設計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導致的問題,乙方不予承擔責任。
四、產品交付與驗收
1、交付地點及運輸:xx,物流運輸由乙方負責,運輸費用由乙方承擔,卸貨費用由甲方承擔。
2、交付時間:以甲乙雙方確定的訂單為準。
3、檢驗期限:甲方應在產品送達交付地點后xx日內驗收完畢。
4、產品質量異議提出及處理:若甲方發現產品不符合本協議的約定或者訂單要求,應在驗收期限內及時書面通知乙方,甲方在驗收期限內未提出異議的,視為產品符合要求。乙方發現產品有質量問題,在未經甲方書面確認,甲方應妥善封存該產品,不得擅自處理該產品,否則視為產品合格。乙方在接到甲方的異議通知后xx個工作日內應立即與甲方協商處理,協商不成的,由甲方將該產品提交國家有檢驗資質的機構進行產品質量鑒定,鑒定費用由甲方墊付,鑒定結果若產品合格,則鑒定費由甲方承擔,若產品不合格,則鑒定費由乙方承擔。
5、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準或行業標準。
五、原材料
1、產品所需原材料均由乙方采購,乙方應確保確保所采購的原材料符合產品質量標準要求。
2、目前原材料(主要材料)的市場價格為:xx元/噸。
六、加工費用及支付
1、乙方為甲方加工本協議第一條第一款所指定的產品,每臺的加工費為人民幣xx元,主要原材料價格(按照下訂單時國家權威網站公布的市場價格為準)漲跌幅度超過本協議第五條第二款所確定的價格的xx%的,每臺的加工費相應漲跌xx%。
2、加工產品的技術要求及材耗發生變化,雙方應本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。
3、甲方應于下訂單之日起三日內先向乙方支付該訂單所需加工產品的加工費的30%,貨到交付地點后xx日內,甲方再先乙方支付加工費的65%,余款5%應于下訂單之日起一年內支付完畢。
4、鑒于甲方向乙方的付款為持續狀態,甲方應在付款單上注明每筆付款所對應的訂單號,甲方未注明的,乙方有權決定甲方付款所指的'訂單號。
七、特別約定
1、基于乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件,并且將繼續為甲方研發、完善該產品提供技術支持和條件,甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產品。
2、基于甲方系該產品的專利申請人(專利經核準后為專利權人),乙方承諾未經甲方同意,不得以任何形式給第三方提供或加工該產品。
八、違約責任
1、甲方逾期支付加工費的,每逾期一天,應按應付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金,甲方累計拖欠乙方應付款達xx元的,乙方有權解除本協議。
2、乙方逾期向甲方交付產品的,每逾期一天,應按該產品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金,逾期超過xx日的,甲方有權解除本協議。
3、乙方所交付的產品經雙方共同確認或者國家檢驗機構鑒定有質量問題的,乙方應按照質量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經濟損失的責任。
4、甲乙任何一方違反本協議第七條的約定,應向對方支付違約金xx萬元。
5、本協議期限內,除本協議另有約定或者雙方協商一致外,任何一方提前終止或解除本協議,應向對方支付違約金xx萬元。
九、合同的終止
1、本協議到期后自然終止。
2、本協議因合法解除而終止。
3、本協議因甲乙任何一方破產、注銷或被吊銷營業執照而終止。
4、本協議因不可抗力導致合同不能繼續履行而終止。
5、本協議因其他法律法規所規定的原因而終止。
十、不可抗力
1、如果本協議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協議下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后7日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本協議。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本協議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本協議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本協議簽訂日之后出現的,使該方對本協議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或新頒布法律規定等。
十一、協議期限
本協議有效期為十年,自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
十二、爭議的解決
本協議履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決。
甲方:
乙方:
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
加工合同15
甲方(委托方):_______
乙方(加工方):_______
經甲、乙雙友好協商,就服裝加工事宜達成以下協議:
一.甲、乙雙方簽署的本合同書,為下列產品的生產合同:
備注:以上款的價格包含加工價、樸、線、紙箱、膠袋、運費、印花費、17%稅率。其他款的價格包含加工價、樸、線、紙箱、膠袋、運費、洗水費、印繡花費、17%稅率。本合同對委托加工中的技術要求和質量標準、交貨地點、運輸方式和費用承擔、包裝標準、結算方式、物料的損耗及甲乙雙方的有關責任和違約責任一并作出明確規定!吧a制造單”,“報價明細”,“批板意見”,“質量檢驗報告”均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
二.甲方以加工的形式委托乙方生產加工成衣,甲乙雙方對物料質量、貨期負責。
三.技術要求和質量標準:乙方嚴格按甲方提供的標準樣版及生產制造單加工生產,質量嚴格按甲方提供的有關質量標準執行,如乙方制作產品在甲方提供質量標準上沒有體現的,按國家有關標準執行。
四.交貨地點:服飾有限公司配貨中心(填寫地址明細),聯系電話:,傳真:
五.運輸方式和費用承擔:成品運輸費用由乙方負責送到甲方倉庫。
六.包裝標準:乙方根椐甲方提供的包裝要求進行包裝,成品碼數與包裝袋上的碼數相符,箱內物品必須與箱面標識、裝箱單一致。
七.驗收標準及生產程序:
1.生產程序:由甲方提供生產樣版,乙方復生產板由甲方確認,成批生產前復齊色產前板由甲方確認,開裁前的嘜架必須由甲方檢驗合格后才能開裁,大貨完成后由甲方到乙方驗貨,開具驗貨報告,合格后方可走貨,乙方送貨前將合格的驗貨報告交甲方倉庫才能入庫。
2.檢驗方式:經甲乙雙方同意,按甲方確認的生產版、生產制造單、要求標準及國家標準進行檢驗,抽驗方式采用AQL隨機抽樣標準,抽樣數量采用普通檢驗Ⅱ級,抽樣標準采用AQL2.5進行最終驗貨確定,整批出貨時,乙方必須完成該款總加工數量90%包裝入箱后才能通知甲方驗收,確定合格后方可走貨;若分批出貨則按批次的`總量抽驗,確定合格后方可走貨。
3.若乙方因質量問題經兩次翻執后仍不符合甲方收貨標準的,對于甲方的檢驗結果,乙方必須在甲方檢驗完成二天內提出異議,否則將被視作默認和同意甲方的檢驗結果。
4.甲乙雙方同意,甲方按抽檢方式檢驗加工貨品,乙方同意甲方保留對未被檢驗,但其后發現不合格產品有拒絕接收,及保留向乙方追討損失的權利,按貨品的成本價(包括面料,輔料,加工費)1.5倍的給予不合格數量產品的金額賠償,并有責任對已到甲方的不合格品進行2年以內的維修。
八.結算方式:進倉后45天內付清。
九.付款方式:采用銀行電匯/匯票或支票。
十.物料損耗:根據甲方規定的物料損耗計算,損耗率:掛牌類1%,超出部分由乙方承擔,其余部分損耗共同協商解決。多出物料必須退回。
十一.甲方責任:
及時提供樣版,標準生產版、生產制作單等生產資料和所需面,輔料。對委托乙方加工產品的技術質量及生產進度進行跟蹤監督和質量反饋。及時按合同規定的時間支付貨款。
十二.乙方責任:
2.乙方負責保管好甲方提供的產品設計稿、生產制造單等生產技術資料,不得擅自仿版或向第三方泄露如違反將追究給甲方造成的損失。產品標準樣辦及生產技術資料在產品生產完成后應及時歸返甲方。
3.乙方在開裁前負責對甲方提供色差級別和緯斜、面料疵點等外在質量的問題提供資料,輔料有質量問題不能生產應及時通知甲方協商處理。
4.甲方加工產品需繡花、印花等附加工藝的,若由甲方指定的加工工藝廠,質量貨期進度由乙方負責跟進,對不配合廠方的工藝廠應及時反饋給甲方,由雙方協商解決。
十三.違約責任
1.乙方在不可預估的情況下不能按雙方已認定的交貨日期交貨,順延的交貨日期不可超過三天。乙方若未能如期交貨,則每逾期一天扣除不能按時交貨部分貨款的5%賠償違約金。
2.乙方交貨成品不符合甲方質量標準,由乙方負責返工,返工所消耗的物料及返工費用由乙方承擔。乙方應按合同的要求保質保量,按期完成產品。
3.乙方交貨成品由于甲方提供的物料等原因造成不能走貨,乙方不承擔責任,甲方按合同支付生產費用;由于乙方原因造成不能走貨,按貨品的成本價(包括面料,所有輔料,加工費)1.5倍給予訂單相同數量產品的金額賠償。
4.未經甲方同意,乙方不得自行轉發外加工代為生產甲方委托生產的產品,如有違反,按成本價(包括面料,所有輔料)的1.5倍賠償甲方。
5.成品的次品率超過1%以上的部分,由乙方按成本價賠償甲方費用,不支付加工費用,1%以內的次品同時交貨到倉庫分批入庫,支付生產費用。
6.甲方產品的剩余物料,乙方應全數退回甲方,若可轉接后單,手續則必須清楚。
十四.解決爭議的方式:雙方因本合同產生爭議,應本著精誠合作的態度友好協商解決,協商不成,雙方可通過法律途徑解決。
本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具同等法律效力。本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。
甲方:_______乙方:_______
地址:_______地址:_______
委托代理人:_______委托代理人:_______
日期:__年_______月_______日日期:_______年_______月_______日
電話:_______電話:_______
開戶銀行:_______帳號:_______
【加工合同】相關文章:
加工的合同02-06
加工合同09-10
加工合同06-03
加工的合同11-11
加工合同06-03
加工的合同06-04
委托加工的合同正規委托加工合同09-30
原料加工和來件裝配加工合同10-27
承攬加工合同11-27
代加工合同11-16