工程承攬合同
隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編整理的工程承攬合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
工程承攬合同1
發包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:______________
2、工程地點:______________
3、工程范圍
根據達州市鑫海冶煉有限公司提供的項目施工平面圖,土石方承攬工程的工程量將由雙方共同測量,并在雙方簽字認可后確定。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規,乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方將在合同簽訂后的三天內進場開展施工工作,工期預計從進場開始至_______年_______月_______日結束。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、根據實際完成的土方和頁巖工程量,按立方米計算,土方和頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、根據實際完成工程量支付工程款,如甲方未按時支付,應在工程驗收合格后及時結清尾款。如甲方未按時支付尾款,乙方有權向甲方加收總造價的10%作為違約金。
六、工程成果及質量
1、雙方協商一致后,乙方完成土石方工作成果需經雙方實地測量,確保符合甲方施工圖紙指定的高程要求。場內平整度需經甲方確認,確認后需簽字認可。
2、乙方完成的工程質量應符合國家相關標準和質量要求,并須經甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場后,需在經過甲乙雙方確認的現場指定范圍內對各點高程進行實際測量。測量完成后,甲方將高程數據提供給乙方,并對作業進行詳細交底。乙方在達到甲方規定的高程后進行作業,雙方按照實際計算的工程量進行結算。乙方對場平土石方的處理不論厚度、堅硬程度等情況,按照土石方立方米的均價進行計算。
八、工程驗收
1、甲方將根據相關建筑工程標準和要求,對乙方完成的土石方工程進行組織驗收。
2、乙方承擔的土石方分項工程必須符合國家質量評定標準的要求。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、乙方負責進行施工場地的平整和土石方工程,包括各點設計高程的確定和實施。乙方將組織施工并指派專業人員進行現場技術指導和工程測量。
3、甲方有權查看乙方承攬的施工進度計劃完成情況,并有權審查并批準乙方提交的施工方案。
4、甲方需為施工提供必要的用水和電力接口,并承擔相應的費用。乙方在施工過程中所消耗的水電費用由乙方自行承擔。
5、甲方應按照合同約定的時間向乙方支付工程款項。如因甲方未按時支付工程款項導致工程停工,由甲方承擔由此產生的停工費用。
6、乙方按照合同規定的工程質量標準和工期要求完成工程后,甲方應當及時組織驗收工程,確認工程質量達到約定標準并符合合同要求。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方需在合同簽署后的第二天內提交辦理放炮手續所需的相關資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的.有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監督施工過程中的不規范行為,并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、根據甲方的要求,我們將按照工程范圍和技術質量標準進行施工。我們會組織施工團隊,制定施工方案,并確保按照合同約定的工期和質量要求完成工程。
4、甲方要求我們按照規定進行施工,并接受他們的監督檢查,服從他們的統一協調安排。
5、乙方需自行管理和保管所有施工所需的機械設備和相關材料,如有損失或損壞,應自行承擔責任。
6、乙方需支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用,并應將支付明細交由甲方存檔。
十一、違約責任
雙方未按合同約定條款執行,應當承擔由此造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方如因本合同的履行發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向甲方公司住所地人民法院提起訴訟解決。
十三、雙方未盡事宜,應另行書面補充約定。
十四、本合同經甲方和乙方雙方簽字蓋章后生效,待結清賬款后自動失效,乙方需歸還合同原件給甲方。本合同共四份,甲方保存三份,乙方保存一份。
注明:油價每升0.1元左右,超出部分另行計價。
甲方(公章):_________乙方(公章):______________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同2
甲方:________________
乙方:________________
根據雙方協商一致,并結合相關法律法規及本工程具體情況,特制定以下條款,共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址:________________。
2、承包方式:采取包工包料的方式。
3、工期:_____________天(按日歷天計算)。在雙方確認可以開始工作并且材料準備齊全的第二天開始計算工期,具體開工日期為________年________月________日。
第二條甲方責任,權利和義務
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方應提前完成施工前的水電通道預留等準備工作,以滿足乙方裝飾施工的要求。
3、為確保乙方順利開工,需做好現場準備工作,清理施工區域的障礙物,確保施工順利進行。同時,需為乙方提供所需的水、電等資源,并承擔相關費用。
4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
1、安排項目的主管人員,根據合同和標準要求籌備施工,確保質量和數量,及時完成任務。
2、認真遵守施工規范、安全操作規程、防火安全規定以及環境保護法規;按照甲方提供的圖紙進行施工,并嚴格執行任何圖紙變更通知和操作指引;確保完成各項質量檢查,并記錄檢查結果;積極參與竣工驗收,完成工程結算的相關工作。
第四條工程項目
1、打開振升平窗,安裝了雙層鋼化中空玻璃,每平方米價格為420元,總面積為81平方米,總價為34020元(大寫:叁萬肆仟零貳拾元)。
2、透明玻璃外墻,采用博克蘭玻璃材質,表面單層貼膜處理,搭配45*100鋁材打造骨架,每平方米單價860元,總面積46.5平方米,總費用為39990元。
(大寫:叁萬玖仟玖佰玖拾元)
3、上海銅門工藝廠,每平方米單價12800元,這款銅門尺寸為4.7平方米,總價為60160元(大寫:陸萬零壹佰陸拾元)。樣式可參見圖40-01。
4、隱形防盜網,單價150元/m2*54m2=8100元
5、推拉門:單價560元/m2*35.3m2=19768元
6、陽光房,45*75方管做骨架,8mm厚鋼化玻璃,單價450元/m2*37m2=16650元
7、衛浴門,1080元/條*5條=5400元
8、室內門,2880元/條*9條=25920元
9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價1280元/m*65.8m=84224元
第五條工程質量及驗收
1、乙方若因自身原因導致質量事故,應承擔返工費用,但工期不會因此延長。
2、工程完成后,乙方應立即通知甲方進行驗收。甲方收到驗收通知后應在三日內組織驗收并完成相關手續。若甲方未能在規定時間內組織驗收,則應及時通知乙方并重新約定驗收日期,但竣工日期仍應確認。若甲方未能在約定時間內完成驗收,則視為已認可驗收結果。
3、在尚未完成驗收移交手續前,甲方禁止提前使用成品或半成品。若違反此規定,將視為對相應部分驗收結果的認可。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的,乙方應承擔相應的`責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額:(大寫)________________元
(小寫)________________
1、乙方完成1.2.3項的工程時,由甲方支付80%的工程款。
2、在所有工程完工并通過甲方驗收后,甲方將支付總工程款的95%給乙方。
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條這份合同共有兩份,一份由甲方保管,另一份由乙方保管,自雙方簽署之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
簽訂日期:________年________月________日 簽訂日期:________年________月________日
工程承攬合同3
定作人:_______________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:_______________簽約人:_______________
定作人承辦單位:_______________聯絡人:_______________聯系電話:_______________
定作人機構地址:_______________傳真電話:_______________
承攬方_______________
承攬方法定代表(負責)人:_______________簽約人:_______________
承攬方營業執照:_______________施工資質:_______________
承攬方施工項目經理:_______________手機:_______________
承攬方機構地址:_______________傳真電話:_______________
銀行開戶許可證:_______________開戶行:_______________帳戶:_______________
根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合。
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為:_______________元。
第二條制作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位:_______________平方米/人民幣____元)
GRC裝飾件名稱_______________
規格_______________
數量_______________
單價_______________
合計_______________
注:GRC裝飾件的裝修費用包含:勞務費、材料費和相關稅費,按照每平方米固定結算價計算?偨痤~以工程實際測量面積為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包范圍:GRC裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠商:);
5、本工程總造價按乙方中標后與甲方協商確定的合同總價,竣工按合同總價及實際工程量決算。如有變更,須雙方協商確定后再行調整。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______________天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、若因現場出現停水、停電、運輸進場困難或者其他無法預見、無法避免的不可抗力因素而導致工期延誤,乙方將不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程的全部造價及結算方式將按照以下規定進行:本工程已經完成了招標認價過程,并且原預算單價已經由甲方審核通過。如果甲方需要對工程進行變更增減,則其費用將根據預算明細中列出的單價計算工程量,實際計算出工程總價款并進行匯總。
2、乙方帶料進場開始施工15日內,甲方撥付工程總價50%的`工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起15日內,再撥付工程總價45%;
4、工程項目的質保金為工程總造價的5%,質保期為兩年。如果在第一年之內沒有發現任何工程質量問題,那么質保金將在第二年的月日一次性支付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝需要符合歐式裝修的設計風格,線條要流暢,凹凸對稱,尺寸和位置誤差必須掌握在實際藝術效果范圍內。
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在乙方發出工程竣工通知后的五日內,組織對工程進行驗收。若超過七日未作出答復,則視為乙方工程已經通過驗收,并有權要求甲方支付相應的工程款項。
第九條乙方服務承諾
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除____‰違約金。
2、如果甲方未在約定的時間范圍內向乙方支付貨款,每超期一天,甲方需要向乙方支付違約金,金額為貨款數額以外的額外費用。唯一例外是,如果甲方在之后補交了貨款,則不需要再支付違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除____元違約金。
4、如果甲方未能按照合同規定及時支付工程款,乙方有權暫停施工并將工期順延。同時,在甲方支付工程款時,乙方有權要求加收違約金,具體金額為每日____元。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______________種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
、、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、在合同履行期間,甲方和乙方應遵守合同約定,不得擅自變更或解除合同。如發生未盡事宜,雙方應進行協商,并制定補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
甲方:_______________乙方:_______________
簽約人:_______________簽約人:_______________
簽約地點:_______________簽約日期:_______年_______月_______日
工程承攬合同4
甲方:
乙方:
一、工程范圍及造價
(1)工程范圍
畢節市東瑞園小區所有水電工程及所有消防工程及弱電工程。
(2)按20xx年預算結算材料人工按現行貴州省建筑工程材料價格信息表作決算,總價下浮10%結算。
二、付款方式
1、人工進場主體施工到轉換層甲方按工程量80%支付給乙方,之后每月按月進度80%支付,工程完工后支付到90%,資料決算完后支付到97%,預留3%作為保修金。
2、乙方開始施工時,需向甲方繳納50萬元的工程保證金。當工程施工到轉換層階段時,甲方將會退還50萬元的工程保證金給乙方。
三、工期
乙方應在甲乙雙方合同簽訂后15日內即進場施工,具體施工內容及安排服從甲方工程建設進度的具體要求,乙方承報相應的施工進度計劃。
裝的工期內,完成合同工程內容。
四、工程質量保證
1、乙方必須向甲方提供設備材料的檢驗報告及合格證書。
2、我們的工程質量必須符合《自動噴水系統設計規范》、《自動噴水系統施工驗收規范》、《水電設施及弱電規范》等相關國家規范,并且要經過消防驗收。除此之外,我們還需要滿足其他相關規范的要求。
3、系統安裝并交付使用后,乙方對于本系統提供壹年免費維修服務,維修期由系統安裝驗收合格之日起計算,在免費維修期內,乙方免費提供及時應急維修服務及提供正常損壞的部件,凡不正常使用而造成的部件損壞,乙方所提供的部件費用由甲方負責。
至第七個月起乙方所做工程自動進入質量保修期。
五、安裝與驗收
(一)甲方負責
1、提供系統設備運行所需的動力及照明電源。
2、負責系統安裝期間所需的臨時水電供應及費用。
3、在工地現場提供適當面積的庫房和施工人員住房。
4、負責協調乙方與其它施工單位的關系。
5、甲方工程技術人員應積極監督,配合乙方施工工作。
6、工程完工時,甲方應當及時提供其它與消防有關的設備,材料資料文件以便乙方及時進行消防竣工申報。
7、甲方負責提供所用施工圖及所需資料。
(二)乙方責任
1、負責消防系統水電系統及弱電系統的安裝、調試、開通。
2、負責消防系統水電系統及弱電系統設備的提供及質量保證。
3、在甲乙雙方確定的期限內完成設備的安裝和調試工作。
4、接受甲方和當地檢查部門對消防系統進行的驗收,并保證驗收合格。
5、我們將為甲方工作人員提供免費的專業技術培訓,以便使他們能夠掌握消防系統的基本操作技能。
6、負責壹年質保期結束后的終身有償期維修及備件供應。
7、負責教育、督促乙方工作人員遵守遵守相關的勞動,安全及操作規章制度,文明施工,負責乙方工作人員的人生安全責任。
六、技術資料
乙方向甲方提供完整的系統操作說明書和安裝說明書壹套。
七、不可抗力
由于不可抗力而使乙方工期延遲或不能完工時,責任不在乙方,但乙方應立即將情況通知甲方,并在不可抗力發生后十五日內出具權威部門證明,送至甲方取認可。在確認有必要時,雙方協商撤銷本合同。不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震及雙方同意的其他不可抗力。
八、合同生效、變更、終止及其它
1、本合同由甲乙雙方授權代表在中國畢節市簽署,并于雙方簽字蓋章后立即生效。甲乙雙方要嚴格履行本合同中所規定的責任。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
3、所有甲乙雙方簽字的合同之附件均為本合同的有效組成部分,與本合同具有同等效力。
4、未經對方同意,甲乙任何一方不得將與本合同相關的.資料、文件、信函及合同文本以任何形式轉讓給與執行本合同無關的第三方。
5、經過甲乙雙方協商,如實際需要對本合同做出修改,則可簽署補充協議。所有修改必須得到甲乙雙方的協調和同意。
九、違約責任、爭議的解決
1、乙方分包的工程項目,不得再行分包。在施工過程
2、雙方簽訂合同后,未經協商同意,任何一方均無權隨意更改或解除合同。如乙方單方面解除合同,應當賠償甲方因此所遭受的施工計劃安排方面的經濟損失。如果甲方中途解除合同,則應向乙方支付由此引起的經濟損失賠償。
如在合同履行過程中發生任何爭議,雙方應當通過協商的方式進行解決。如果協商無法達成一致意見,則任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟,以解決爭議。
十、附件
消防工程圖和工程量清單,水電布置施工圖及弱電施工圖。
甲 方: 乙 方:
法人代表: 法人代表:
授權委托人: 授權委托人:
聯 系 人: 聯 系 人:
聯系電話: 聯系電話:
日 期: 日 期:
工程承攬合同5
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:_____________________________________________。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)_______________________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將___________項目委托給乙方施工。工程總造價計___________圓整,大寫金額:___________圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限___________日,時間自___________起至___________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前__________________天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的'設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后___________開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式___________份
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方):___________承攬單位(乙方):___________
代表人:___________代表人:___________
日期:___________日期:___________
地址:___________地址:___________
電話:___________電_話:__________
傳真:___________傳真: ___________
工程承攬合同6
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規,乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業,乙方作業至甲方規定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的'資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監督施工過程中的不規范行為,并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議,如協商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份。
注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同7
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方計劃在某縣城某村莊建造一棟三層半房屋,建筑落地面積約為200平方米,現委托乙方承包施工。經過雙方協商,達成如下合同:
一、承包方式
甲乙雙方采用包工不包料的方式進行房屋建造合同。甲方負責提供所需的建材,包括紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,同時將水電接至施工現場(配電箱后的線路由乙方負責);乙方提供承包施工過程中的.全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。修改內容結束。
二、承包范圍
本合同中,乙方將按照甲方提供的施工圖及要求承建項目。具體包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層等建筑工程;同時還包括室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦等裝飾工程。在承建過程中,乙方將認真做好防滲處理、與水電工程的配合施工、門窗施工后的修補工作,并配合甲方做好入庫材料的保管工作。
三、承包價格
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為__________元,含安全文明施工措施費及購買農村建房_____費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)
四、付款方式
甲方同意支付乙方工程款,具體付款方式如下:乙方進場開工后,經過________天的工作量,甲方需支付________元作為首筆付款。當第一層磚砌并搗制好樓面時,甲方需支付________元;完成第二層時,需支付________元;完成第三層時,需支付________元;當屋面完工時,需支付________元。最終工程全部完成且經驗收合格后,甲方需支付至少________元,余款為保修金,待檢查屋面無滲漏、墻面無開裂等質量缺陷后,待_____個月后,甲方需支付剩余款項,即________元。
五、雙方責任
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量,安全文明施工及購買農村建房_____,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節約材料,并做好材料保管,不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
七、施工安全
文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
八、工期要求
工程總工期為___12___個月,從___20xx___年___3___月___1___號乙方進場施工開始算起,乙方必須在___20xx___年___2___月底前完成承包范圍內的全部工程,最遲不能拖延到___20xx___年___3___月___15___日,如超過,則甲方有權對乙方進行經濟處罰。乙方所需材料,應提前_____30_____天向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協商解決
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):__________
乙方簽字(章):__________
________年_____月_____日
工程承攬合同8
合同編號:___________________
訂立合同雙方:
定作人:___________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:___________簽約人:___________________
定作人承辦單位:___________________聯絡人:_________聯系電話:______________
定作人機構地址:___________________傳真電話:____________
承攬方:___________________(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:___________簽約人:___________________
承攬方營業執照:___________________施工資質:___________________
承攬方施工項目經理:_________________________手機:___________________
承攬方機構地址:___________________傳真電話:___________________
銀行開戶許可證:___________________開戶行:_____________帳戶:___________________
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合。
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為:___________元。
第二條制作grc裝飾件規格、單價(單價款單位:___________平方米/人民幣___________元)
序號grc裝飾件名稱規格數___________量___________單___________價合計
1_____________________
2_____________________
3_____________________
注:我們的裝修服務包括grc裝飾件,每平方米的固定結算價已經包含了所有費用,包括工程、材料和稅費。合同總金額將以最終交付時實際測量的平方米數為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包范圍:grc裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:___________);
5、本工程總造價將根據乙方于某年某月某日參加的.招標會中所中標單價及實際工程量進行決算?⒐r,按照中標單價與實際工程量計算總造價。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、若因現場停水、停電、運輸進場障礙或不可抗拒的因素導致工程施工延誤,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、我們負責中所有安裝工程的材料供應。施工過程中,所有主要材料必須附有合格證明資料,例如:材質單、合格證等。
2、認真組織施工,嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內,甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽之日起15日內,再撥付工程總價45%;
4、工程保證金為工程總價的5%,保修期為兩年。如果在一年后沒有發現工程質量問題,則于______年______月______日付清質保金。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經甲、乙雙方現場代表簽作為合同附件進入決算。
3、甲方應該在收到乙方通知竣工后的五天內進行驗收。如果超過七天沒有回復,那么乙方有權利認為驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方鄭重承諾,為甲方生產的GRC裝飾件提供兩年保修服務,使用壽命不低于50年。若出現任何質量問題,乙方將在一年內免費更換裝飾件,并在兩年內提供免費維修服務。超過兩年后,僅收取材料費用并保證24小時內到達維修現場。
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、如果乙方在施工過程中沒有按照甲方提出的質量要求進行工作,并且還隱瞞了原材料存在的缺陷,使用了不符合合同規定的原材料,或者偷工減料,以次充好等行為,那么甲方有權根據實際情況扣減合同價款,并且可以從乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、如果甲方未能按照合同規定的條件及時支付工程款,乙方有權暫停施工,同時工期也會相應順延。為了彌補因此造成的損失,乙方可以在甲方支付工程款時加收違約金,具體金額為每日元。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款。
甲方:______________乙方:______________
簽約人:______________簽約人:______________
簽約地點:______________
簽約日期:______________
工程承攬合同9
甲方:____
乙方:____
身份證號:____
地址:____
聯系方式:____
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:________。
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算按照乙方施工進度計算,第一階段建設完成后支付__%的款項,第二階段建設完成后支付__%的款項,工程竣工后支付剩余款項的__%,同時支付__%的質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況;
2、不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:在施工過程中,乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙和相關規范進行施工,確保工程質量符合甲方的要求。如因乙方違反規范、規程而導致工程出現質量隱患,甲方有權利制止繼續施工,并責令乙方返工直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的.維修保養工作。
在質量缺陷責任期內,如乙方未及時修復缺陷,甲方有權從質量保證金中扣除相應的金額。在經過兩年缺陷期的監測后,若無質量問題,則將退還乙方一定比例的保證金。
5、建筑安全是工程建設過程中最重要的問題之一。根據相關法律規定,農村居民自建二層以下房屋不需要施工資質。然而,即使如此,乙方仍應高度關注安全問題,確保建筑過程中不存在任何隱患。
乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、保障安全:為維護工地安全,乙方施工人員須遵守治安管理規定,不得進行打斗等違法行為。如發生糾紛和矛盾,應主動與甲方聯系,采取合法方式解決問題。
8、為保證房屋修建進度,乙方需按時支付工人工資,以免引發糾紛。同時,乙方需承擔與其相關的債務和債權。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方:________
乙方:________
簽署時間:____年____月____日
工程承攬合同10
發包單位:______
承包單位:______
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經友好協商,甲方將其金宇時代奧城地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產管理條例》及其相關法律法規,并結合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準,并持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內,上述資質證明文件如有變更,乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的,應按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:“金宇·時代奧城”地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點:南部縣南隆鎮蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示范圍內放線,標高控制,勞動力及技術裝備的組織,土石方的開挖、運輸及所需機械設施設備,地表清障,場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施,工程資料的編制,現場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建,沖洗設備、設施,臨時用水用電,為保證工程質量、進度而作的協調,開挖土石方及臨時道路開口須辦理的'手續等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:_______年____月____日;竣工日期:_______年____月____日。合同工期總日歷天數70天,每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費、管理費、行管罰款、保險費、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協調費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:23.5元/;無淤泥其單價為:23.00元/。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后,依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算,結算完畢,移交結算資料后,一次性付至結算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票,否則甲方有權拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10,垂直面邊坡需用挖機夯實。如驗收不合格,所產生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費交繳憑據及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業中,乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金_________萬,合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉包/分包,若甲方核實乙方有轉包或分包行為,甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同11
甲方(定做方):____________________________
乙方(承攬方):____________________________
一、亮化工程內容及要求:
二、承攬方式:乙方包工、包料、設計、制作、安裝、調試及維修不留缺口。
三、總造價(總費用)為拾萬仟佰拾元整。
四、結算方法:
五、交付時間:乙方應于________年____月____日前完工,交甲方驗收。
六、保修辦法:保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障,不在保修范圍。
七、施工保障:甲方負責施工所需水、電源。協調施工同相關單位和個人的關系,辦理工商、城建、業主等相關手續,交納相關費用,保證施工順利進行。否則,由此造成的一切后果概由甲方承擔。
八:安全責任:乙方應安全施工、科學施工、文明施工,保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的.傷害,由乙方承擔全部責任。
九、違約責任:
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因,造成工期拖延,乙方不負責任。
2、乙方不按合同要求施工,甲方有權不付款或緩付款。
3、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內組織驗收,并在驗收合格后簽字確認。甲方未經驗收而使用,乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案,乙方應征得甲方同意,否則視為違約。
十、本合同在履行中如發生糾紛,雙方應友好協商解決。協商不成?烧埱笾俨媒鉀Q。
十一、本合同經雙方簽字蓋章后生效,履行完畢失效。合同一式二份,附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜,可再行商議。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同12
甲方:
乙方:
身份證號:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容 房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,
2、不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規范進行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。
如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。
乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的.進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方:
乙方:
簽署時間: 年 月 日
工程承攬合同13
第一部分 協議書
發包人(全稱):貴州佛龍開發有限公司
承包人(全稱):四川三和恒生建筑工程有限責任公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:貴州凱里小區建設項目
工程地點:貴州凱里市
工程內容:由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍:設計圖所列的施工范圍
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
。病⒅袠送ㄖ獣
。、投標書及其附件
。、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
。、圖紙
。、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:
_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發包人:(公章)_______________________承包人:(公章)
______________________________
住所:_______________________________住所:
______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:
________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:
________________________________
電話:_______________________________電話:
______________________________________
傳真:_______________________________傳真:
______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:
__________________________________
賬號:_______________________________賬號:
______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:
_________________________________。
第二部分 通用條款
一、詞語定義及合同文件
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義:
1.1通用條款:是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立,通用于建設工程施工的條款。
1.2專用條款:是發包人與承包人根據法律、行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發包人:指在協議書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人:指在協議書中約定,被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5項目經理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位:指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.7監理單位:指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.8工程師:指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門:指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。
1.10工程:指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。
1.11合同價款:指發包人承包人在協議書中約定,發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。
1.12追加合同價款:指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況,經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用:指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。
1.14工期:指發包人承包人在協議書中約定,按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。
1.15開工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期:指發包人承包人在協議書約定,承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙:指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
1.18施工場地:指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式:指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.20違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.21索賠:指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。
1.22不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時或天:本合同中規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的`,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的,以節假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
2、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優先解釋順序如下:
。1)本合同協議書
。2)中標通知書
(3)投標書及其附件 (4)本合同專用條款 (5)本合同通用條款 (6)標準、規范及有關技術文件
。7)圖紙
。8)工程量清單
。9)工程報價單或預算書
合同履行中,發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時,按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標準及規范3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
在少數民族地區,雙方可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。
3.2適用法律和法規
本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規,由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標準、規范
雙方在專用條款內約定適用國家標準、規范的名稱;沒有國家標準、規范但有行業標準、規范的,約定適用行業標準、規范的名稱;沒有國家和行業標準、規范的,約定適用工程所在地地方標準、規范的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范的,由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的,應負責提供中文譯本。
本條所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用,由發包人承擔。
4、圖紙
4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數,向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的,發包人應代為復制,復制費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的,應在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發包人承擔,承包人在約定保密期限內履行保密義務。
4.2承包人未經發包人同意,不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發包人。
4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權利和義務
5、工程師
5.1實行工程監理的,發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。
5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權,發包人在專用條款內要求工程師在
行使某些職權前需要征得發包人批準的,工程師應征得發包人批準。
5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明,但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時,由發包人予以明確,并以書面形式通知承包人。
5.4合同履行中,發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時,負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時,按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。
5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外,負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。
5.6不實行工程監理的,本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表,其具體職權由發包人在專用條款內寫明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權,并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人,負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件,與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時,工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外,發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項目經理,項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,工程師可發出口頭指令,并在48小時內給予書面確認,承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續執行的指令,承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔,延誤的工期相應順延。
本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。
6.3工程師應按合同約定,及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤,發包人應承擔延誤造成的追加合同價款,并賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師,發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人,后任繼續行使合同文件約定的前任的職權,履行前任的義務。
7、項目經理
7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。
7.2承包人依據合同發出的通知,以書面形式由項目經理簽字后送交工程師,工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。
7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時,項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人,由發包人承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人,由承包人承擔費用,不順延工期。
工程承攬合同14
甲方:________________乙方:________________
身份證號:________________身份證號:________________
經甲乙雙方平等自愿協商,甲方同意將其房屋一幢承包給乙方進行裝修。雙方達成以下協議:。
一、裝修施工地點:江川縣前衛鎮中街村1號
二、工程內容:
1、內粉:地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。
2、外粉:前方墻貼磚,院壩貼瓷磚,其余三方跨水泥漿。
二、承包方式:包工不包料,水電由甲方提供。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價為:每1個大平方82元(捌拾貳元整)。
四、乙方承擔為甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務的'工作。在合同簽訂后,乙方應與甲方保持聯系,確保工程質量和工期的順利進行。同時,乙方也要對工程的相關事宜進行跟蹤和處理,以保證工程能夠順利完成。
五、乙方在施工過程中應當自備所需設備和工具,并聘請技術工人,對安全事故承擔全部責任。如遇發生事故或人員傷亡,甲方概不負責,也不做任何費用墊付。為保障施工安全,乙方需采取必要的安全措施。一旦發生事故,造成的經濟損失和人身傷害均由乙方承擔。
六、本合同簽訂后,乙方不得將工程轉包。如因乙方違規轉包給甲方或第三方造成經濟損失或人身損害,乙方需承擔所有責任并進行賠償。
七、本合同一式二份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方:________________
乙方:________________
日期:________________
工程承攬合同15
甲方:
乙方:
基于平等、自愿、公正和誠實信用原則,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規,雙方充分協商一致,制定本建設施工合同協議。
一、工程概況
工程名稱:華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點:華同公司
工程內容:彩板房主體,外墻,內部截斷,室內外門窗
二、工程承包范圍。
承包范圍:
清包,甲方提供所有施工所需的人工,乙方需自帶相應的施工工具。甲方將提供所有材料,已有的.材料由乙方出車出人運至施工現場。
三、承包工程價格及面積
1、該工程的占地面積大約為400平方米,最終結算將按照實際使用面積進行計算,實際使用面積以東、南、西、北四面墻體邊緣計算。
2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。
四、協議工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。
五、工程質量標準:符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協議所設計施工,保證工程質量,按期完工。
八、乙方在進行施工時必須遵守國家安全生產操作規范,確保施工過程中的安全。如發生工傷事故,乙方需承擔全部責任。
九、結算方式:工程驗收合格后,工程量按實際完工的面積結算,一次付清。
十、付款方式
1.簽訂合同后,甲方先期支付乙方元工程款。
2.余款完工驗收后付清,不得拖欠。
十一、保修期限及范圍:本合同簽署后,甲方享有一年的保修期。在此期限內,乙方負責修理因施工質量問題引起的損壞或故障。但是,由于人為損壞或自然災害造成的損壞不在保修范圍之內。
十二、本協議甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按30000元處罰;
十三、本協議一式兩份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
電話: 電話:
簽定日期: 簽定日期:
【工程承攬合同】相關文章:
工程承攬合同10-22
工程承攬合同12-28
工程承攬的合同12-19
工程承攬合同06-04
工程承攬的合同12-01
工程承攬合同【熱】03-31
【熱】工程承攬合同04-17
承攬建設工程合同10-20
【精】工程承攬合同04-08
工程承攬合同【薦】04-10