綠化施工合同協(xié)議書

綠化施工合同協(xié)議書

　　以下是小編為大家準(zhǔn)備的合同范本，僅供參考!

---

　　發(fā)包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就本建設(shè)工程施事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程基本概括

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程內(nèi)容：

　　4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：

　　5、資金來源：

　　第二條：工程承包范圍

　　1、綠化工程施工圖紙及招投標(biāo)文件項(xiàng)目清單范圍的所有內(nèi)容;

　　2、綠化工程承包范圍內(nèi)種植土的人工整理、苗木栽植;

　　3、苗木的養(yǎng)護(hù)管理，保證養(yǎng)護(hù)期內(nèi)苗木、地被植物正常生長。并保持良好的景觀效果。

　　4、土建工程質(zhì)量保修。

　　第三條：施工工期限共 個(gè)工作日。

　　議定自 年 月 日開工，至 年 月 日全部栽植結(jié)束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工時(shí)工期可以順延)。

　　第四條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　在工程進(jìn)中、承包方應(yīng)按照本工程施工詳圖、施工說明書精心施工，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)行國家施工及驗(yàn)收規(guī)范。何等好隱蔽工程、分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作。如因施工原因造成的質(zhì)量不符要求而發(fā)生的返工費(fèi)用，由承包人負(fù)責(zé)。

　　第五條：材料和設(shè)施供應(yīng)：凡包工包料工程由乙方負(fù)責(zé)采購調(diào)運(yùn)進(jìn)場;并應(yīng)保證其所提供的材料符合本合同約定的質(zhì)量、規(guī)格等要求，否則，承包方應(yīng)無條件及時(shí)更換，若因此影響工程進(jìn)度，工期不予順延，給發(fā)包人造成損失的，承包方應(yīng)足額賠償。

　　第六條：工程價(jià)款及付款方法：本工程款按下列辦法分期付款。

　　1、本工程采用 承包方式;

　　2、工程價(jià)款 元(暫定價(jià)以決算價(jià)為準(zhǔn))。

　　3、付款方式：

　　第七條：組成本合同的文件

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、中標(biāo)通知書

　　3、投標(biāo)及其附件

　　4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　5、圖紙

　　6、工程量清單

　　7、工程報(bào)價(jià)單和預(yù)算書

　　第八條：雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、工程師：在工程施工中，發(fā)包方委托 為施工監(jiān)理;承包方指派 為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，承包方應(yīng)接受發(fā)包方及監(jiān)理單位的現(xiàn)場管理和對(duì)綠化工程養(yǎng)護(hù)的監(jiān)督考核;

　　2、發(fā)包人工作：做好施工場地的“三通一平”，制圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底;協(xié)調(diào)處理地下管線、鄰近建筑物;古樹名木的保護(hù)工作;

　　3、承包人工作：承擔(dān)施工安全保衛(wèi)工作和負(fù)責(zé)保護(hù)地下管線和鄰近建筑物，施工場地的清理工作;提供施工組織設(shè)計(jì)和進(jìn)度計(jì)劃。

　　第九條：種植要求

　　1、種植地平整要符合設(shè)計(jì)意圖和種植標(biāo)準(zhǔn);

　　2、苗木要保證質(zhì)量，由監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行栽植;

　　3、按圖施工，如需變動(dòng)，經(jīng)發(fā)包方、承包方書面確認(rèn)之后，方可改動(dòng)。

　　第十條：初步驗(yàn)收：承包人在按照規(guī)定的施工期限完成栽植工程3個(gè)月，提出初步驗(yàn)收書面申請(qǐng)，發(fā)包人在接到書面申請(qǐng)14日內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行初驗(yàn)，并出具書面意見。

　　第十一條：工程變更：承包人在工程變更14天內(nèi)，提出變更工程價(jià)款的報(bào)告，經(jīng)工程師確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款。變更價(jià)款按下方法進(jìn)行;

　　1、合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款;

　　2、合同中只有類似于變更工程的價(jià)格，可以參照類似價(jià)格變更合同價(jià)款;

　　3、合同中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格，由承包人提供適當(dāng)變更價(jià)格，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。

　　第十二條;檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限;

　　1、工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：《城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》cjj/t82-99;

　　2、養(yǎng)護(hù)管理：發(fā)包人對(duì)承包人的栽植養(yǎng)護(hù)管理(即質(zhì)量保修)工作進(jìn)行定期考核 。

　　第十三條：竣工決算：

　　1、工程養(yǎng)護(hù)期(即保修期)結(jié)束時(shí)為竣工時(shí)間，在工程竣工后28日內(nèi)，承包方提出竣工驗(yàn)收書面申請(qǐng)和完整的結(jié)算資料，雙方應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并按照合同約定價(jià)款和調(diào)整變更的內(nèi)容，進(jìn)行工程竣工決算。

　　2、發(fā)包人收到承包人遞交的竣工決算報(bào)告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進(jìn)行核實(shí)，給予確認(rèn)或者提出修改意見。發(fā)包人確認(rèn)竣工結(jié)算報(bào)告后，支付工程竣工結(jié)算價(jià)款。

　　3、發(fā)包人收到竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資歷料后28天內(nèi)無正當(dāng)理由不支付工資結(jié)算價(jià)款，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十四條：質(zhì)量保修：養(yǎng)護(hù)期為 個(gè)月，從施工結(jié)束之日起計(jì)算。雙方應(yīng)在簽定合同時(shí)簽定質(zhì)量保修書，約定質(zhì)量保修項(xiàng)目內(nèi)容及范圍、保修責(zé)任。質(zhì)量保修書為合同的附件，須由雙方法定代表人簽字、加蓋公章。

　　第十五條 履約保證金

　　承包人在簽定合同時(shí)，向發(fā)包人交納 元的履約保證金，待工程驗(yàn)收后一次性返還，無息。

　　第十六條 合同解除

　　1、發(fā)包方、承包方雙方協(xié)商一致，可以解除合同;

　　2、發(fā)包方未按合同約定支付工程款導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，經(jīng)承包方催要，發(fā)包方仍不支付工程款，承包方有權(quán)解除合同;

　　3、承包方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者支解以后以分包名義轉(zhuǎn)包給人，發(fā)包方有權(quán)解除合同。

　　4、因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，發(fā)包方、承包方可以解除合同;

　　5、因一方違約致使合同無法履行，另一方違約致使合同無法履行，另一方可以解除合同;

　　6、一方依據(jù)本條2、3、4、5款的約定要求解除合同的，應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方，并在發(fā)出通知前7天造知對(duì)方，通知到達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除;

　　7、合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。

　　第十七條 合同的終止

　　發(fā)包方、承包方雙方履行合同全部義務(wù)，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢，承包方向發(fā)包方交付竣工工程后，本合同即告終止。

　　第十八條 安全施工

　　承包應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。

　　第十九條 違約責(zé)任

　　發(fā)包方、承包方雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定全面履行自已的義務(wù)，若一方違反合同約定，需支付另一方合同總價(jià)款5%的違約金，并足額賠償給另一方造成的實(shí)際損失。

　　第二十條 爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，按下列第 (一) 種方式解決;

　　(一)、提交仲裁委員會(huì)仲裁。

　　(二)、依法向人民法院起訴。

　　第二十一條 合同的生效和份數(shù)

　　合同的訂立時(shí)間： 年 月 日

　　合同訂立地點(diǎn)：

　　合同約定：

　　本合同一式肆份，發(fā)包方保存貳份，承包方保存貳份。

　　發(fā)包方： 承包方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

【綠化施工合同協(xié)議書】相關(guān)文章：

綠化施工合同協(xié)議書范文08-27

綠化施工合同10-14

綠化施工合同12-23

廠區(qū)綠化施工合同01-12

工程綠化施工合同06-05

綠化施工合同(15篇)03-08

綠化施工合同15篇03-07

綠化施工合同范本12-20

園林綠化施工合同06-05

道路綠化施工合同通用12-30