退房協議書
在生活中，很多地方都會使用到協議，簽訂簽訂協議可以使事務的結果更加完美化。我敢肯定，大部分人都對擬定協議很是頭疼的，以下是小編為大家收集的退房協議書，歡迎閱讀與收藏。
退房協議書1
甲 方：xxxx房地產開發有限責任公司
注冊地址：xxx
聯系電話：xxx
乙 方：
身份證號：
地 址：
聯系電話：
乙方于xxx年xx月xx日購買xx市xx區xxx小區xx號樓xx單元xx室，該商品房建筑面積為xx平方。
由于xxxxxx乙方提出退房，經甲乙雙方協商，達成如下協議：
1、自本協議簽訂之日起xx日內，乙方須到當地公積金中心申請辦理還款，在乙方貸款額還清后，甲方退還乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注銷手續辦理結束后退還給乙方。
2、在乙方貸款還清后，甲方向xxx市房地產管理局申請辦理相關注銷手續。在辦理上述手續時，乙方須積極給予配合。若因乙方故意拖延或不及時提供相關材料，造成甲方損失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
以上協議雙方簽字有效。
甲方： 乙方：
x年x月x日x年x月x日
退房協議書2
甲方(房東)：_________________
乙方(退房人)：_________________
經甲乙雙方協商，就"______"商品房(以下簡稱商品房)購買時退房有關事宜協議如下：
1、乙方同意在領取商品房鑰匙之日起6個月內將現居住甲方在區棟________單元________室(套內建筑面積為：________m2 )的住房退還甲方，以后不再向甲方申請住房。甲方同意乙方在申購"______"商品房計算現有面積時以零面積計算參加排隊。
2、乙方同意領取商品房鑰匙之日起(以開發商通知統一領取鑰匙的截止時間開始計算，超過領取鑰匙的時間乙方自行負責)如6個月內未將甲方住房退還甲方，從第7個月開始房租按每月20元/m2向甲方支付，房租直接從乙方工資中扣除，直至退房為止，不再另行通知。
3、如乙方未購得商品房或退房后本協議自動終止。
4、未盡事宜雙方協商解決。
5、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(委托代表簽章)：________乙方(簽章)：________
聯系電話：________聯系電話：________
____年____月____日____年____月____日
退房協議書3
出賣人(甲方)：____有限公司
買受人(乙方)：____，
身份證號碼：
乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》(編號03333)，根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書(20xx)湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：
�。ㄒ唬┘追接诒緟f議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對(20xx)湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：
戶名：柯總
開戶行：
賬號：
�。ǘ┰诩追铰男斜緟f議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：
1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理;
2、____市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。
�。ㄈ┰赺__苑____室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。
�。ㄋ模┩朔可暾埥洰a權登記管理機關受理當日，甲方按(20xx)湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。
（五）乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金;甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。
（六）本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。
甲方(蓋章)：
乙方(簽字)：
20__年____月____日
退房協議書4
甲 方：****房地產開發有限責任公司
注冊地址：***
聯系電話：***
乙 方：
身份證號：
地 址：
聯系電話：
乙方于***年**月**日購買**市**區***小區**號樓**單元**室，該商品房建筑面積為**平方。
由于******乙方提出退房，經甲乙雙方協商，達成如下協議：
1、自本協議簽訂之日起**日內，乙方須到當地公積金中心申請辦理還款，在乙方貸款額還清后，甲方退還乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注銷手續辦理結束后退還給乙方。
2、在乙方貸款還清后，甲方向***市房地產管理局申請辦理相關注銷手續。在辦理上述手續時，乙方須積極給予配合最新退房協議范本最新退房協議范本。若因乙方故意拖延或不及時提供相關材料，造成甲方損失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份
以上協議雙方簽字有效。
甲方： 乙方：
*年*月*日*年*月*日
退房協議書5
甲方：_____
乙方：_____
甲乙雙方經協商，現因_____原因，就解除雙方于___________年___________月_____日簽訂的《商品房買賣合同》(編號：__________，以下簡稱合同)的有關事宜，達成如下協議：
①自本協議簽訂之日起，就乙方購買甲方開發的_____小區_____號樓房屋所簽訂的合同終止。
�、谝曳骄驮诒緟f議簽訂當日辦理如下事項：_____
a、向甲方遞交退房申請書(如有共同所有人，還需遞交共同所有人同意退房的書面同意書)。
b、將其持有的合同正本份，副本全部返還甲方。
c、簽署“辦理注銷合同登記申請”。
�、蹖τ谝曳剿徺I房屋已經發生的合同的印花稅、交易費等一切費用由乙方承擔。
�、芗滓译p方同意，乙方已支付的房款全部退還，雙方協商互不追究違約責任，不收違約金。
⑤本協議經甲乙雙方協商一致，自愿簽訂。
�、薇緟f議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：___________________乙方(公章)：______________
法定代表人(簽字)：______________法定代表人(簽字)：______________
日期：__________年__________月____日
退房協議書6
甲方：
乙方：
20xx年 月 日甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》（編號：）約定：甲方購買乙方位于路 號小區號住宅樓第幢單元層號房，總價款 元，甲方支付購房款元，現因乙方要求退房并解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》，甲方同意，甲乙雙方現就退房及解除合同的相關事宜，達成如下協議：
一、自本協議簽訂之日起，乙方與甲方簽訂的編號為： 的《商品房買賣合同》雙方自愿解除，本合同不再履行。
二、甲方于本協議簽訂之日將《商品房買賣合同》及購房稅務收據等原件交給乙方，甲方所購房屋（未裝修、未使用），任由乙方另行出賣，甲方不得以任何方式或理由向乙方主張
任何權益。
三、甲方向貸款銀行辦理提前還款手續，銀行同意后甲方尚未歸還的按揭貸款本金共計元，由乙方在日內與銀行一次性結清。甲方5日內到房產交易部門辦理完所購房產的抵押登記和預告登記解除手續。
四、甲方提供退房申請、購房人、共有人身份證復印證等材料，并積極配合乙方到有關部門簽署辦理《商品房買賣合同》撤銷合同審批備案手續、作廢合同備案手續、撤銷預告登記審批備案等各種手續和退款證明材料。
五、乙方在辦理完房產抵押登記解除手續、《商品房買賣合同》撤銷合同所需的全部審批備案手續、證明材料次日，乙方將扣除本協議第三項已代甲方歸還的貸款本金后剩余的甲方已付購房款元及經濟補償金元一次性支付給甲方。
六、本次協商處理為一次性處理，本協議簽訂后，甲乙雙方再無任何糾葛。
七、本協議經甲、乙雙方簽字、蓋章生效。
甲方（簽字）： 乙方（蓋章）：
簽約日期： 年月日
退房協議書7
本人與_______年_____月_____日與貴公司簽訂了一份商品房買賣合同，合同號/所購房號為_________________。該合同第八條明確規定：交房期限為_______年____月_____日前，交房條件符合國家和政府的有關規定，且合同中也注明應具備“該商品房經綜合驗收合格”這一條件，但貴司未能按期交房。
_______年______月下旬貴司在明知該商品房未經綜合驗收的情況下，向業主發出了收房通知。依據合同第九條規定，貴司的行為已構成違約，須承擔違約責任。到目前為止，距該商品房的合同約定交房期限已超過90天，依照合同規定，本人要求解除此商品房買賣合同，請貴司依照合同盡快辦理相關事宜。
本申明一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后具同等法律效力。
業主簽名： ___________
公司簽收：
日 期：
日 期：
退房協議書8
甲方(出租方)：_________________
乙方(承租方)：_________________
甲、乙雙方就年月日共同簽訂的《房屋租賃合同》(下稱合同)的解除相關事宜，約定如下，以資遵守。
一、甲、乙雙方友好協商，一致同意解除合同。
二、甲、乙雙方共同確認以下事實：_________________
1、甲方已收取乙方自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期間的租金共計人民幣_____元(大寫：______________);收取乙方履約保證金人民幣_____元(大寫：______________);
2、乙方經甲方允許，已實際對承租房屋進行了裝飾、裝修和改造，并支出費用人民幣_____元(大寫：______________);
3、乙方承租后為承租房屋添置了_______________等物品，價值人民幣_____元(大寫：______________);
4、甲方已代收乙方繳納的水電、煤氣等費用人民幣_____元(大寫：______________)。至本協議簽訂之日起，乙方尚欠水、電費用_____元。
三、乙方裝飾、裝修及改造費用與欠付甲方租金、欠繳水、電費相互折抵(或折抵后甲方/乙方須向對方另外給付人民幣_____元)。
四、合同解除后，乙方所有的可移動物品歸屬乙方;租賃房屋內固定物及裝修部分歸屬甲方。
五、乙方應于本協議簽訂之日起_____日內遷出租賃房屋。乙方按約遷出租賃房屋后_____日內，甲方應全額返還乙方履約保證金人民幣_____元(大寫：______________)并以銀行轉帳方式支付給乙方。乙方帳號見合同。
六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，同具法律效力。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
退房協議書9
出賣人：_________________________________
買受人：
_________________________________
根據《中華人民共
和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：因
__________________________原因要求退房，該房屋座落于__________________________，
建筑面積_______________平方米，商品房預售許可證為 （ ）市房預準字第（ ）號，
于____年____月____日簽訂的商品房買賣合同（合同編號_______________），并于______年
_____月_______日經宜興市房屋產權監理中心登記備案，備案號________________________。
出賣人（公章）： 買受人：
法定代表人：（簽字、私章）委托代理人：
簽訂日期：_______年______月_______日
退房協議書10
甲方(開發公司)：_____________________________________________
乙方(買 受 人)：_____________________________________________
一、乙方于__________年_____月_____日購買甲方開發的預售商品房：_______________小區_____幢(棟)_____單元 _____層_____號房(下稱該房)，建筑面積__________平方米，單價：__________，總價：__________，并網上簽訂了購房合同，合同備案編號：_________________________。
二、乙方采用的付款方式為(_____)：
1) 一次性付款;
2) 按揭付款，首付款數額為：____________________。
三、該房屋目前的狀況為(_____)：
1)正在施工中;
2)已經竣工但未交付;
3)已交付但未入住使用;
4)現房，尚未辦理產權登記;
5)其它：________________________________________。
四、因為如下原因，經過協商雙方同意解除購房合同，由甲方協助辦理相關撤銷合同備案手續：
1)買受人無法辦理銀行按揭付款手續;
2)其它：
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
五、甲方返還乙方購房款或首付款采用如下方式(_____)：
1)現金并簽署收條;
2)現金支票;
3)銀行轉賬。
六、甲、乙雙方保證上述內容屬實，已無違約糾紛及其它債權、債務關系，如有任何法律責任均由雙方承擔，與第三方無關。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：
__________年_____月_____日
__________年_____月_____日
退房協議書11
甲方：_______________(公司名)
委托代理人：_______________身份證號：_______________
乙方：_______________身份證號：_______________
乙方于_______________年_______________月_______________日向甲方繳納拾_______________萬元整(￥：_______________元)購房定金購買小區______________________________房，面積_______________。由于甲方原因造成房屋未能如期交房，且配套設施與前期許諾不符。乙方要求退房，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議：
1、在此協議簽字生效后7日內甲方退給乙方房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)。甲方逾期不付，按退款金額的_______________%每天付給乙方違約金。
2、乙方收到甲方全額退款時立即向交付甲方開出的有關收據，甲乙雙方所簽訂的“定房協議”當場銷毀作廢。
3、退房所產生相關費用一律由甲方承擔，乙方一律不予承擔。甲方不得收取乙方任何違約金及其他費用，乙方除要求甲方退回房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)，不得提出退回任何其他費用。
4、在簽訂本協議之日起5日內，乙方保留該房屋的所有權，甲方不得出售他人或轉賣，如有違約，甲方須賠償乙方違約金人民幣：_______________元整(￥：_______________元)
5、在協議約定時間內乙方收到甲方全額退款后，甲方收回該房屋所有權，乙方不得干涉甲方對對該房采取的一切正規經營活動。
甲方：_________________
___________年___________月_________日
乙方：_________________
___________年___________月_________日
退房協議書12
出賣人：
買受人：
根據《中華人民共和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：
因 原因要求退房，該房屋坐落于 ，建筑面積 ，商品房預售許可證為溫房售許字 ，于 年 月 日簽訂的商品房買賣合同（合同編號：
�。�，并于 年 月 日經溫州市房屋交易產權登記管理中心登記備案，備案號 。現雙方一致達成協議，同意解除該商品房買賣合同。
該協議書簽訂后出賣人將原購房款 元退還給買受人，并開據紅字沖銷收據。
協議雙方以上所簽真實準確，如有不實，愿承擔法律和經濟責任。 本協議書自雙方簽訂之日起生效。
該協議書生效后，由出賣人及時向溫州市房屋交易產權登記管理中心申請辦理退房注銷備案手續。
出賣人（簽章）：
買受人（簽章）：
法定代表人：
委托代理人：
簽訂時間：
退房協議書13
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，現因 原因，就解除雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》(編號： ，以下簡稱合同)的有關事宜，達成如下協議：
�、僮员緟f議簽訂之日起，就乙方購買甲方開發的 小區 號樓房屋所簽訂的合同終止。
�、谝曳骄驮诒緟f議簽訂當日辦理如下事項：
a、向甲方遞交退房申請書(如有共同所有人，還需遞交共同所有人同意退房的書面同意書)。
b、將其持有的合同正本份，副本全部返還甲方。
c、簽署"辦理注銷合同登記申請"。
�、蹖τ谝曳剿徺I房屋已經發生的.合同的印花稅、交易費等一切費用由乙方承擔。
�、芗滓译p方同意，乙方已支付的房款全部退還，雙方協商互不追究違約責任，不收違約金。
�、荼緟f議經甲乙雙方協商一致，自愿簽訂。
�、薇緟f議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房協議書14
甲方：
乙方：
因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特申請將購買的 房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：
1、 甲方收回乙方現有住宅（ ），經協商總價為 元，
其中包含：
房款 元;（附繳費依據）
裝修款： 元（含房屋內所有硬裝、燈具、窗簾等） 無法搬運的家具： 元（附清單）; 維修基金： 元;（附繳費依據） 抵押： 元;（附繳費依據） 擔保費： 元;（附繳費依據）利息款： 元;（附繳費依據）
2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款（￥ 萬元），（乙方同時將房款、維修基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方）乙方在收到首筆款項后，配合甲方開始辦理相關銀行、房管局解除抵押手續;此后，甲乙雙方及時到房管部門辦理備案解除及維修基金的退回事宜。乙方向甲方提供相關病例報告等，以方便甲方辦理相關解除備案事宜。雙方在辦理過程中必須提供真實有效的材料，乙方要及時配合甲方辦理退房手續。
3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在 3 月內搬離現有房屋;乙方按照甲方要求開具裝修及家具家電費發票 元，乙方搬離房屋三日內甲方將剩余款項一次性付給乙方共 萬元;付款的同時，甲方將按房屋內原裝修情況及無法搬運的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋所有權歸甲方所有。
4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任（不可抗力與政策調整情況除外）。
5、為保護利益雙方，簽訂協議后由濰坊市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題，如有乙方保證在退房前解決完成，本協議簽訂前乙方遺留的所有欠款及債務問題由乙方自行承擔，與甲方無關。
6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的住宿費用報銷事宜。
7、雙方均不再提出本協議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律責任。
備注：后附無法搬運的家具清 夫妻結婚證、身份證 病例證明等復印件
甲方： 地產開發有限公司 乙方： 業主
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
日期： 日期：
退房協議書15
甲方(出租方)：_______________
乙方(承租方)：_______________
甲、乙雙方就年月日共同簽訂的《房屋租賃合同》(下稱合同)的解除相關事宜，約定如下，以資遵守。
一、甲、乙雙方友好協商，一致同意解除合同。
二、甲、乙雙方共同確認以下事實：
1、甲方已收取乙方自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期間的租金共計人民幣_____元(大寫：____________);收取乙方履約保證金人民幣_____元(大寫：____________);
2、乙方經甲方允許，已實際對承租房屋進行了裝飾、裝修和改造，并支出費用人民幣_____元(大寫：____________);
3、乙方承租后為承租房屋添置了_______________等物品，價值人民幣_____元(大寫：____________);
4、甲方已代收乙方繳納的水電、煤氣等費用人民幣_____元(大寫：____________)。至本協議簽訂之日起，乙方尚欠水、電費用_____元。
三、乙方裝飾、裝修及改造費用與欠付甲方租金、欠繳水、電費相互折抵(或折抵后甲方/乙方須向對方另外給付人民幣_____元)。
四、合同解除后，乙方所有的可移動物品歸屬乙方;租賃房屋內固定物及裝修部分歸屬甲方。
五、乙方應于本退房協議簽訂之日起_____日內遷出租賃房屋。乙方按約遷出租賃房屋后_____日內，甲方應全額返還乙方履約保證金人民幣_____元(大寫：____________)并以銀行轉帳方式支付給乙方。乙方帳號見合同。
六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，同具法律效力。
總之，房屋租賃合同的當事人必須記住，想要解除房屋租賃合同，必須出現當事人約定或者法律規定的情形，否則一方當事人不能擅自解除合同。如果一方當事人擅自解除合同，需要承擔違約責任，賠償對方的損失。
甲方：_____________
乙方：_____________
___ 年 ___ 月 ___ 日
【退房協議書】相關文章：
退房協議書范本11-18
退房協議書格式01-15
租房退房協議書范本10-26
退房協議書格式范本11-20
退房協議書（精選13篇）07-06
簡單租房退房協議書04-20
退房協議書范本7篇08-06
退房協議書范本精選9篇02-19
退房協議書范本9篇02-18
退房協議書范本(9篇)02-18