內部承包合同【推薦】
隨著法律知識的普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編精心整理的內部承包合同，歡迎大家分享。
內部承包合同1
甲方：(簡稱甲方)
乙方：(簡稱乙方)
為了加強對項目部的統一領導與管理，明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方協商一致，在甲方與建設方合同項下，同意簽訂本合同：
一、承包內容：甲方與建設方所簽合同的全部內容。
二、承包方式：包工包料包利潤上繳。
三、工期：必須確保按期完成甲方與建設方所簽訂的合同工期。
四、工程質量：達到建設方要求。
五、上繳利潤辦法：
1、上繳利潤數額按本項目工程總造價的xx%，即x萬元。
2、上繳辦法：一次性繳清。
六、雙方職責：
(一)甲方職責：
1、根據乙方要求，為乙方聯系業務提供方便。如開具介紹信，提供有關資料等，并協助乙方與建設方簽訂有關施工合同。
2、協助乙方加強工程的技術、質量及安全管理。
3、協助乙方做好工程預決算，指導資料歸檔。
4、協助乙方辦理工程預結算，工程款到帳后，及時通知乙方，并辦理資金劃撥手續。
(二)乙方職責：
1、乙方必須嚴格按照國家質量技術規程和甲方與建設方簽訂的施工合同組織施工，規范作業，確保工程質量一次合格，爭取創優。如因質量問題需要返工修理的一切損失由乙方承擔，甲方概不負責。
2、乙方必須認真落實安全生產責任制和操作規程，認真組織實施安全技術措施，杜絕重大安全事故的發生。如工程主體安全未能達標，甲方有權終止與乙方合同，重新確定項目承包人，由此所造成的一切損失，全部由乙方承擔。有關具體安全責、權、利，雙方另簽《安全生產責任書》。
3、乙方必須認真負責工程技術安全資料、預決算資料的收集整理。
4、乙方應按有關規定及時支付工人工資及材料等款項，如因拖欠工人工資、材料等及其他欠款事項，而引起糾紛或訴訟，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。施工過程中，有關執法部門檢查對乙方的處罰由乙方全部承擔。本人鄭重承諾不拖欠民工工資(見附件二)。
5、乙方承包工程項目所需的'一切費用(包括報建手續、意外傷害保險等費用)，全部由乙方承擔。
6、建設方撥付的工程款，必須全部轉入甲方公司帳戶。甲方負責將有關撥款手續通知建設方，乙方不得以任何理由私自開立帳戶。
乙方如私開帳戶或采取其他手段逃避甲方帳戶，騙取建設方撥款資金，自愿接受甲方按工程決算總造價1%的處罰，從建設方撥付的工程款中直接扣除。對情節嚴重，拒不改正的，甲方有權終止與乙方合同，重新確定項目承包人(見附件三)。
7、及時向甲方報告工程進度、質量、安全等情況。如遇特殊情況須立即報告甲方。
七、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。自雙方簽字之日起生效，工程竣工，保修期滿，利潤繳清后失效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
年月日 年月日
內部承包合同2
甲方：____市建筑工程總公司
乙方：____市建筑工程總公司____省�？抵烈瞬遆XBF—2標段項目部
工程名稱： ____省�？抵烈瞬遆XBF—2標段
工程結構：框架結構 ；
建筑面積：
工程地址：
為了完善經濟承包責任制，加強安全工作力度，使項目部各層次負責人心目中時刻記住抓生產必須抓安全，把生產、安全兩者擺在同等的位子上，切實地負責各自安全工作的職責，真正使安全管理成為經濟效益生產重要組成部分，公司本著對國家、集體、個人高度負責，特與項目部簽訂如下安全管理與獎罰責任狀。
一、公司下達的安全達標工程必須無條件的`執行，本工程爭創省文明施工現場，保證達標。
二、本項目確保無人身死亡事故；無重大設備安全事故；無重大火災爆炸事故；重傷事故發生率控制在0.08%以內；輕傷事故不大于1.5%。如發生重大事故，一切費用由工程項目部全部承擔。并給予經濟處罰和下降年終獎金等級系數。
三、安全防護用品材料
1、安全帽、安全帶、安全網、漏電保護器、安全管理圖牌，各種機械安全保護由項目部承擔一切費用，工程處保證資金。
2、各種機械、腳手材料由公司統一調配，由各項目部租用，各種租用材料、機械如被盜或損壞應照價賠償或修理。
四、經濟獎罰辦法及依據 公司按棟號建筑每平方面積提取壹元保證金，作為公司安全獎勵資金。
五、認真執行安全技術操作規程及公司所制定各項安全生產規章制度，服從管理對違返制度者一切按工程處制度《安全管理細則》執行。
本合同一式叁份，甲、乙雙方負責人財務各壹份。
甲方： 乙方：
負責人： 負責人：
________年____月____日
內部承包合同3
發包方:以下簡稱甲方
承包方乙方:_____________
性別:_____
身份證號:___________________
從業資格證號:__________________
駕駛證號:______________________
初次領證日期:____________
聯系電話:
1、___________
2、____________
家庭住址：________________________________
XX編碼_____________
根據《中華人民共和國合同法》及國家、省、州、縣有關客運出租汽車管理規定和政策，經甲乙雙方協商一致，就承包客運出租汽車營運事宜達成如下協議：
第一條承包經營方式甲方提供一輛具備經營資格、營運證照齊全、設備完好的客運出租車給乙方承包見附件
一。乙方承包甲方車輛從事客運出租汽車營運活動，接受甲方管理，安全行駛，文明服務。
第二條承包經營車輛車型__________車號_____________顏色_____車架號____________發動機號________車輛行駛證號車輛登記日期________年____月____日。
第三條合同期限本合同有效期為________年____月;自________年____月____日起至________年____月____日止。
第四條收費項目和標準
一甲方向乙方一次性收取安全服務保證金人民幣40000.00元,大寫人民幣肆萬元整。合同終止,乙方未違反合同約定,甲方將本金和合同終止時銀行活期存款利息一次性退還給乙方。
二甲方向乙方按月收取承包費，承包費項目包括:稅費、經營權有償出讓金、車輛折舊、車輛保險費、社會保險其中：基本養老保險20%、醫療保險6.5%、失業保險0.5%、工傷保險1%、養路費、車費發票、甲方管理和投資收益等。________年度月承包費標準暫定為3500元，以后年度月承包費標準按實際營運收入狀況經與員工代表協商后予以調整。
三乙方應在每月1至____日內向甲方一次性交清月承包費。
四本合同期內,如遇稅費、車輛保險費、社會保險費調整，承包費按上述費用調整的幅度相應調整，具體標準在補充協議中明確。
第五條車輛的油料和維修本合同有效期內，車輛燃油、潤滑油和車輛維修保養費由乙方承擔。車輛維修、保養按下列第________種方式處理;
1、甲方修理廠維修和保養;
2、取得合法資格的社會修理廠維修和保養。
第六條車輛保險甲方根據《中華人民共和國保險法》及《中華人民共和國道路交通安全法》等相關法律法規和行業管理部門的要求，辦理車輛的投保手續，包括車輛損失險、
第三者責任險、車上責任險。
第七條甲方的權利和義務
一擁有客運出租汽車經營權和車輛產權。
二按照有關法律法規、國家、省、州、縣有關政策和行業管理規定，制定人員、車輛、服務質量等管理制度，組織并督促乙方認真執行。
三及時辦理相關營運手續、車輛和營運證的年審，提供營運所需的車費發票。
四組織乙方積極參加精神文明創建活動，對乙方有見義X為、拾金不昧、助人為樂等突出事跡的，按照事跡大小予以表彰或獎勵。
五負責行車、消防、治安等應急事件的處理，在乙方發生交通事故后及時辦理出險、索賠及善后處理事宜。
六乙方發生交通事故，造成人身和財產損害，保險賠付不足的部分，甲方墊付有關費用的，有權向乙方追償;乙方造成甲方車輛和其它財產損失的，甲方有權要求乙方賠償。
七督促乙方愛護車輛，并根據車輛使用狀況督促乙方進行維修保養。
八遇搶險救災、突發事件等情況時，有權調度乙方承包的車輛，并按國家規定給予相應的補償。
九受理乘客的投訴，對有責任的乙方給予相應的處理。
第八條乙方的權利和義務
一有權根據本合同約定從事客運出租車營運，并享有交納承包費后的收益權。
二遵守行業管理規定和甲方的管理制度，做到車容整潔，證照齊全，標識清晰，規范文明服務，設備完好，行車安全，按時交費。
三拒付甲方收取本合同約定以外或甲方未能出具財務簽章收據的費用，并有權向有關管理部門投訴。
四要求甲方提供營運所需的車費發票。
五發生交通事故后，及時通知、協助甲方做好出險、索賠及善后處理事宜，并承擔相應責任。
六愛護、妥善保管甲方的營運車輛，不得將營運車輛交給他人或無從業資格的人員營運，執行甲方提出的車輛保養和更新計劃。
七配合甲方完成行業管理部門開展的質量信譽考核和乘客滿意測評活動。
第九條合同的變更訂立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的，經雙方協商一致，可以變更本合同相關內容，但不得違反有關法律法規，國家、省、州、縣有關政策和行業管理的規定。
第十條合同的解除
一有下列情形之一的，甲方可以單方解除本合同：
1、乙方逾期15天未交納月承包費的。
2、乙方嚴重違反____市客運出租汽車管理津法規和行業管理制度的。
3、乙方發生行業管理部門認定的重大服務質量事件，對甲方名譽造成惡劣影響的。
4、乙方被有關部門吊銷機動車駕駛證或從業資格證的。
5、乙方被依法勞動教養或追究刑事責任的`。
二有下列情形之一的，乙方可以單方解除本合同
1、乙方喪失勞動能力的。
2、乙方因戶籍遷移不在本縣居住的。
3、甲方被有關行政管理部門責令停業的。
三乙方或甲方單方解除本合同的，應書面通知對方。
第十一條合同終止
一甲方或乙方按
第十條可單方解除本合同的，合同終止。
二本合同期滿，合同終止。本合同期滿前，甲乙雙方可協商是否續簽承包合同。乙方遵守____市出租汽車管理法律、行業管理制度、無重大安全事故和重大服務質量事故的，有優先續簽權。
三本合同終止之日起3天內，甲乙雙方根據車輛驗收標準附件
二辦理車輛交接手續，乙方交回營運證照、車輛及附屬設備，甲方對其進行驗收。達到驗收標準的，甲方按本合同
第四條第
一項的約定向乙方退還安全服務保證金;未達到驗收標準的，乙方在15天內修復合格，乙方不愿修復或修復仍達不到驗收標準的，由甲方按附件二的標準修復合格，由此產生的全部費用從安全服務保證金中扣除。
第十二條違約責任
一甲乙雙方必須嚴格履行本合同。除本合同
第十條約定的情形外，任何一方不得單方解除合同。否則解除合同的一方，必須向另一方支付車輛年承包費20%的違約金。造成損失超過此限的，還應承擔賠償責任。
二乙方不按約定向甲方交納月承包費用的，從交費截止之日起，每天收取乙方拖欠費用總額2的滯納金;逾期15天未交納承包費的，甲方可按照合同
第十條第
一項的約定解除合同，并要求承擔違約責任。
第十三條爭議的解決本合同履行過程中發生爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成的，任何一方可依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協商，簽定補充協議附件
三，補充協議同本合同具有同等法律效力。
第十五條合同附件與本合同具有同等法律效力。
第十六條本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，報行業主管部門備案一份
甲方公章：_________
乙方公章：_________
法定代表人簽字：_________
法定代表人簽字：_________
________年____月____日
________年____月____日
內部承包合同4
為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。
一、管理職責
1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元
2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬，做到賬目清楚、核算正確，并定期檢查，發現錯誤應立即糾正。
3、按企業制定的價格目錄，并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。
4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額
5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。
6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。
7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。
8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。
9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編發《市場句報》，逐月編發《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。
二、管理權限
1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。
2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。
3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法，經企業審定后實施。
4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。
5、有權合理組織產品的發送運輸工作
6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。
7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。
8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。
9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。
三、承包方式；
銷售承包的結算，主要解決兩大問題：
一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；
二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。
1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。
2、工資發放采取先預支，季度考核兌現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核后多退少補�？己嘶鶖凳牵旱谝患径热蝿諡� 萬
元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其余季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。
3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。
四、法律效力
1、本案一式兩份雙方簽訂后生效，具有同等法律效力。
2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力
改制企業內部承包權的保護
在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處于內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對于確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。
一、企業內部承包合同的解除方式
企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關系的協議。企業改制如果仍然處于內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由于目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關系，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬于企業經營自主權范疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關系改變為行政經濟關系，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自愿、協商一致，發包方不能把自己的意志強加于承包方，對于條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關系。雖然這種對價關系難以用等值來衡量，但對價的特征之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這里就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關系和合同關系。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關系的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關系一樣，行政管理關系和合同中的平等主體民事關系并不沖突；四是從保護當事人
的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那么合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。
二、承包期間遺留對外債權債務的處理
改制企業內部承包合同解除后，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔后，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上說，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關于“企業法人對它的.法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬于企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產范圍時，就等于企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兌現的債權和不可兌現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由于存在著消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權范圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。
三、承包方承包債權的實現
承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。采取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改制為股份制企業。（2）承包方完全自愿，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。
在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：
一是企業改制后原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，采取不同的處理辦法：1.如果改制后的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制后接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制采取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合并，它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔�！�2.企業產權整體轉讓后購買者實行個體經營或私營獨資或合伙經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。
二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的范圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這里有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件后，對債務人的其他民事執行程序必須中止�！睆倪@條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利于平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優于普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高于民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果并不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和占有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以后案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認并追回財產的權利。比照這一破產制度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既
可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。
論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用
【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業于安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。
【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍采取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟后，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛采用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施后的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。
一、基本案情
20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨后三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委托乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不愿意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客戶有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。
該責任制協議履行一年后，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。
上述協議簽定后，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關于產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關系為由，認為董XX在銷售后尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。
一審法院受理后，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬于正常商事合同爭議范疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，并支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。
董XX不服一審判決，于20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理后，
內部承包合同5
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：
身份證號： （以下簡稱乙方）
為了提高企業競爭能力，擴大企業的經營規模，根據國家有關法律法規的規定，甲、乙雙方經協商一致，簽訂內部承包經營協議如下：
一、甲方授權乙方簽訂的建設工程合同，乙方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運營模式，所有的業務開支和辦公費用由乙方承擔，并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的全部經濟風險、安全和法律責任。
二、承包方式及要求
1、工程管理費：甲方收取乙方承建項目工程合同價款的 %作為公司管理費，乙方不承擔額外費用，甲方出具企業外出經營許可證給乙方，工程所有稅收由乙方承擔，工程款發票由乙方在工程所在地稅務主管部門按稅法依法繳納稅費，費用由乙方承擔，乙方不能偷稅、漏稅，一經出現一切經濟損失和法律責任概由乙方承擔，甲方不承擔任何責任，甲方不得挪用項目工程款，工程款到賬后必須當天支付乙方，第一次款項到賬時，扣除第一次款項的稅金及管理費，剩余款項一次性支付給乙方，工程款第二次到賬后，把合同價款內的稅金發票及工程管理費一次性扣除，剩余款項一次性支付給乙方。
2、甲方有權對乙方的經營狀況進行監督指導，享受財務監督權、審核權、工程質量和安全檢查權，乙方應當自覺接受甲方的監督，并尊重甲方派駐管理人員的權利，定期向甲方報告工作，聽取意見和建 議。
三、甲方的義務
1、甲方在本協議生效之后，甲方協助乙方辦理該工程的一切相關事宜。
四、工程管理
l、乙方承擔為承接工程發生的招標費用、報建費用、施工過程的各項成本、工程保修期間所發生的費用、直至該協議終止前所發生的其他費用均由乙方承擔。
2、項目中標后，乙方必須根據工程的規模、“質量和工期的要求及甲方與業主所簽施工合同的要求，盡快組建項目經理部，選派得力的領導班子和精干的施工隊伍，提供實施工程所需資金、技術人員、機械和材料物資。
3、乙方為承擔管轄范圍內的工程負全面責任，嚴格執行國家施工驗收規范、質量管理條例和強制性標準條文，甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同所規定的，承包人的全部責任和義務和甲方的各項工程質量管理制度，信守合同，維護甲方的信譽，全面負責工程的實施、養護，直至工程圓滿通過竣工驗收，承擔保修期責任完成為止，若因履約不善造成的全部違約責任由乙方承擔。
4、乙方必須貫徹落實國家、地方、行業的安全生產方針、政策、法規、標準和各項規章制度，對管轄范圍內施工項目的安全生產負全面責任，發生一切大小事故概由乙方承擔經濟損失和法律責任。
5、乙方必須服從甲方下達的創安全文明工地計劃，并負責實施。
6、乙方應定期組織安全質量生產檢查，堅持“安全第一，預防為主”的.安全方針，嚴格執行安全獎罰制度。研究解決安全質量生產中存在的問題，對存在的安全質量問題應及時整改，消除安全隱患。
7、乙方必須組織并主持各種安全設施、設備的審查和驗收，發現問題及時采取糾正措施。
8、乙方必須執行甲方的各項安全質量生產管理和環境、職業健康安全管理體系要求，服從公司的安全質量生產管理，接受公司的安全生產監督檢查。定期向公司匯報安全質量生產情況。如因乙方違約造成甲方經濟損失、行政處罰等影響公司的名譽的，由乙方承擔一切經濟損失和法律責任，賠償甲方名譽損失費和經濟損失。
五、經營及相關管理
1、乙方不得超過甲方所授權范圍進行經營，不得隨意將承建工程進行轉包。
2、對乙方需要甲方配合招投標工程預審文件、投標文件編制的，甲方認真積極配合力爭符合相關文件編制要求，由此發生的差旅費及為達到文件編制要求所發生的一切費用由乙方承擔，實報實銷。經乙方要求甲方管理人員出差者，其經辦人員的差旅費用、出差補貼、雙休日加班費用（按國家勞動法有關規定）及對擬投標工程所開支的經費由乙方負責承擔。
六、違約責任及協議解除
1、在工程竣工驗收合格后，乙方將應項目經營內的各項債權債務處理完畢，如有債務糾紛，由乙方承擔全部責任。
2、乙方承擔違反甲方規章制度所簽訂合同、文件的經濟、無限期法律責任。
3、乙方必須守法經營，若經營管理不善或出現安全事故導致通報處罰、停止投標或其他行政處罰導致降低資質的，甲方有權用該工程款支付相應費用，由乙方承擔由此產生的經濟損失和法律責任。
七、未盡事宜在雙方協商后補充，有關本項目事項的洽商、變更等書面協議或文件視為本協議的組成部分，補充協議與本協議具有同等法律效力。本協議一式貳份，各持壹份。
八、附件：
1、甲方必須提供給乙方項目授權委托書，全權處理項目所有一切事務。
2、乙方提供給甲方本人身份證復印件一份。
甲方： 乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
內部承包合同6
甲方：__________乙方：________
為了充分利用水利資源，發展漁業養殖業，更好的管理開發水利工程，明確承包雙方的權利和義務，經甲乙雙方共同協商，一致達成如下協議。
第一條承包地點和面積甲方將____________________承包給乙方經營管理。乙方享有管理使用權和經營受益權。
第二條承包期限承包期限為________年，自________年____月____日起，至________年____月____日止。承包費每年。
第三條雙方的權利及義務
1．承包期間，乙方應在法律范圍內根據市場需要經營、建設；甲方應維護乙方的合法權益，不得干涉乙方自由經營權。
2．上級主管部門如有相關扶持政策，甲方應及時通知乙方并積極協助辦理。
3．甲方應對周圍群眾進行保護漁業生產的教育。如發生偷、毒、炸魚等侵害乙方經營權利的'情況，甲方應負責處理。
4．養魚與農業用水發生矛盾時，甲方必須保證乙方用水最低水位線不低于6米。
5．因防汛固堤、排水抽水等抵御自然災害產生的費用由甲方負責。
6．如因不可抗力造成塘壩干涸、崩潰等情況，經證實后甲方應據實減免乙方承包費用。
7．甲乙雙方不得隨意修改或解除合同，如甲方代表人變更，不得變更本合同，合同期滿后，如乙方愿意繼續承包則享有優先承包權。
8．為鼓勵乙方積極建設投入，甲方承諾在合同期滿時，對乙方在該項目上進行的固定資產投入（如房屋、養殖場、修路造地等）按期滿時的市場評估價格一次性結清后再續簽合同。
9．此合同具有期內繼承權和轉讓權。
第四條違約責任雙方任何一方如有違約，應償付對方違約金6萬元
第五條本合同中如有未盡事宜，經甲乙雙方共同協商解決。本合同自簽定開始之日起生效，本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份
甲方：__________乙方：__________
____________年____________月___________日
內部承包合同7
發包方（乙方）：
承包方（丙方）：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一：工程概況：
1．1工程名稱：西城時代B座901
1．2工程地點：西城時代B座901
1．3建筑面積：50平米
1．4承包范圍：圖紙及預算范圍內的內容
第二條：承包方式：由丙方全承包（承包項目主要為：人工費、材料費、工程質量、工期、安全、售后服務等）
第三條：工程工期：
本工程自 年月 日開工，于 年月 日竣工，共個日歷天。
第四條：工程質量：合格并通過房屋業主驗收認可。
第五條：合同價款： （人民幣大寫）：
第六條：工程施工
6．1乙方負責向丙方提供確認的施工圖紙或作法說明一份，并進行技術交底。丙方根據施工圖紙或作法說明擬定施工方案和進度計劃，交乙方審定。乙方指派工作室項目經理沈建東為工程項目負責人，負責合同履行并承擔工程全承包責任。
6．2安全生產：丙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關法律、規范。丙方在施工生產過程中發生人生安全或生產事故，丙方應承擔一切經濟損失。
6．3文明施工：不得在施工現場高聲喧嘩、嬉笑打鬧。不得打赤膊、隨地大小便、說粗話、擅自離崗。嚴禁在施工現場吸煙、穿拖鞋，和甲方爭執漫罵。材料應分類堆放整齊，做到工完場清。并對成品和半成品進行保護，違者視情節輕重處以人民幣50—500元罰款，情節嚴重的立即離崗退場并以處罰。對成品、半成品、原材料及原有設施造成損壞的，照價賠償并處以罰款。
6．4質量要求：本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（GBJ300-88）等施工規范為質量評定驗收標準。丙方應及時做好隱蔽工程、中間工程的檢查和記錄。如丙方質量不合格，不能通過驗收或發生質量事故，其返工費用和延誤工期造成損失由丙方負責承擔。
6．5材料要求：施工過程中應嚴格配料、選料，避免浪費。由業主或乙方提供的成品或半成品，丙方在安裝前必須仔細檢查和簽收，避免發生糾紛。丙方必須按照乙方規定的'品牌在業主代表陪同下購買材料，且須由其簽字認可。如有未明確規定的，購買前須報之乙方審定。
6．6實際工程項目以預算及圖紙為準。如業主要求增減工程
項目，需由業主簽字認可后進行施工。如業主要求變動設計須經過乙方工程設計人員認可。
第七條：工程價款及付款方式：
7．1合同生效后，丙方即進場施工。
7．2工程款項按照丙方提供的工程驗收單及工程量付款（驗收部分產值的80%）。
7. 3工程完工甲方驗收合同支付完尾款，丙方方可領取本工程核算總價的98%，剩余的2%作為工程質保金，丙方提供該工程兩年的質保。兩年后方可領取2%的質保金（丙方提供了完善的質保情況下方可領取）。
第八條：乙方對工程的管理：
8．1丙方必須嚴格遵守乙方的各項管理規定。
8．2乙方對工程實行財務管理，購買材料及發放工人工資由乙方派人現場支付。
8．3乙方對工程質量、進度實施監督，丙方應服從乙方的監管。
8．4丙方應向業主提供完善的工程售后服務。
第九條：違約責任：
9．1本合同簽定后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止合同手續，違約方應向守約方支付工程造價5%的違約金。
9．2由于丙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由丙方負責修理，所需修理費用丙方承擔，工期不順延。
9．3由于乙方或丙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向另一方支付違約金200元。
第十條：附則
10．1本工程需要保險時另訂協議。
10．2本合同一式兩份，雙方各執一份。
10．3本合同結清工程尾款后自行失效。
10．4本合同未盡事宜另行協商解決。
乙方簽字（蓋章）： 丙方簽字（蓋章）： 負責人： 負責人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
內部承包合同8
發包方： （稱甲方）
承包方： （稱乙方）
經 公司全體股東友好協商，決定對公司 生產線進行股東內部承包經營，相關事項如下：
第一章 總 則
第一條 為加強企業經營管理工作，不斷提高經濟效益，根據國家有關法律、法規以及股東會有關會議精神，結合企業實際狀況，本著實事求是、互惠互利的原則，由全體股東共同簽訂企業內部承包經營合同書（以下簡稱合同），由乙方整體承包經營（以下簡稱承包方）。
第二條 承包方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運行模式，并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的經濟、安全和法律責任。
第三條 企業財務管理：承包經營方根據有關財務法規和規章制度，按有利于經營的原則自行管理，甲方不得以任何理由進行干預。
第四條 承包方應依據有關政策以及工商、稅務、衛生、質監等部門的有關規定，按時足額交納各種稅費，并嚴格參照行業服務標準，做好服務。
第二章 承包基數
第五條 承包方 年的總承包費為 萬元整人民幣，作為公司全體股東的收益，每年分兩次付清年承包費，即：6月30日和12月31日付清。（注：第一年免交承包費，第二年至第 年，每年承包費為 萬元）。逾期不交，甲方有權按欠交額日千分之三收取滯納金，并可用乙方在本公司的股份金額作扣減承包費，或終止合同。
第三章 承包期限
第六條 本合同有效期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
第七條 合同期滿，承包方完成上交承包費，可自愿續簽合同，但承包經營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下，享有優先續簽權。
第四章 權利和義務
第八條 甲方權利義務
對公司移交給承包方承包經營管理的房產、設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。
監督承包方合法經營，不得干預承包經營方的正常經營活動。
為承包方創造良好的經營服務環境，在承包經營方按時交齊有關費用情況下，保障承包經營方水、電正常供應。
努力為協助承包經營方努力做好承包期間的.對外協調工作。
協助承包經營方努力做好突發事件和重大事故的處置工作。
自身的給排水系統的維修，應由承包方處理，并承擔相應費用。
第九條 乙方權利義務
合同期內，對公司提供的資產享有合同使用權并必須保持設備完好，正常維修費由乙方負責。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應及時上報公司股東會審定后報廢，不得擅自處理。
擁有在合同規定范圍內的自主經營權、使用權和收益權。
如經營需要，對公司原車間、機械設備進行改造更新，及所屬區域內新建經營場所，必須事先提出更新改造、新建方案，須經公司股東會審核同意方可實施（超過15個工作日不答復，視為同意）。對固定資產投入（主要指設備更新）的批量購買要事先報公司股東會認可，費用從承包費中扣除。
根據市場前景和公司發展需要，乙方可自籌資金投資建設 產品生產線，每銷售一瓶可按 元提成作為全體股東收益。固定資產歸乙方所有，生產經營直至公司章程規定的經營期滿。
若以公司的無形和有形資產從事進行抵押貸款等金融活動，必須經公司股東會同意，否則將追究承包經營方的法律和經濟責任。
對顧客服務要規范，認真做好顧客投訴工作，并要嚴格執行衛生清潔用品和食品的采購程序以及質保鑒定體系。
誠實經營，樹立良好的企業形象，建立良好的社會關系，自覺遵守國家有關特種行業的各項管理規定。
做好經營期間的各項安全工作，特別是要嚴格執行消防和食品、衛生、安全等工作，自覺接受有關部門的監督檢查。必須獨自承擔法律責任和經濟責任。
第五章 違約責任
第十條 任何一方違背本合同條款的行為均為違約行為，守約方有權依據合同文書及《中華人民共和國經濟合同法》追究違約方法律責任和經濟責任。
第六章 爭議解決
第十一條 對于在合同執行過程中發生的爭議，各方應本著實事求是的態度協商解決，若協商不行，則應提請環江毛南族自治縣人民法院予以角決。
第七章 附則
第十二條 本合同未盡事宜，可根據《中華人民共和國經濟合同法》之有關規定，經各方協商一致后予以修改、另行補充。本合同若有與國家新頒布的法規文件相矛盾之處，則以國家法規文件為準。
第十三條 本合同一式五份，股東各執一份，董事會秘存一份簽字后生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
年 月 日
年 月 日
內部承包合同9
甲方(發包人)：乙方(承包人)：
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，合同就雙方項目工程總承包事宜經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
工程承包范圍：
二、合同日期：
合同期限：
施工期限：
三、工程質量標準：
工程質量標準：
四、合同價格和付款貨幣：
合同價格為人民幣(大寫)： 元。
除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外，合同價格不作調整。
五、承包價格：
每平方米 元，竣工結算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
六、付款方式
乙方進場后甲方付乙方進場費;完成
第一層框架樓面甲方付款_____元;甲方付清后乙方開始
第二層施工，
第二層框架樓面完成后甲方付款_______元;付清后乙方開始磚砌抹灰工程，工程全部完工付款;甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金，經驗收合格后7天內一次性付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂等原因導致工程量增加，則對增加的工程量另外計算價錢。)
七、質量要求
乙方應當按照國家規定的`房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
八、雙方責任
甲方負責三通一平，并負責購買XXX兩份;乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。
九、注意安全
文明安全施工，如果施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故，一切由肇事者負責，文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
十、其它未盡事宜，由雙方協商解決，可簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力
十一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，從簽字之日起生效，具有同等的法律效力
發包人簽字(蓋章)：承包人簽字(蓋章)：________年____月____日
內部承包合同10
甲方：
乙方： 身份證號：
經甲、乙雙方協商同意，由乙方擔任甲方承攬的 工程項目部負責人，負責組織項目班子對該工程進行全面管理和組織施工。為明確甲、乙雙方的責任和權利，力保工程的質量、工期、安全、文明施工和取得最佳經濟及社會效益，經雙方協商達成如下條款，以資共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱：工程地址：室地面地磚、墻面磚)
2、工期：工程質量：按施工現場要求合格施工，符合行業規范要求。工程價款：合同中標價。
第二條：承包方式
1、由乙方承擔該項目的履約保證金及工程所需資金，全面負責本工程項目班子的組建、管理和施工，實行自主經營、自負盈虧，在本工程施工過程中所發生的一切債權、債務由乙方自行負責，甲方不承擔任何民事、經濟等責任。
2、所有工程項目經驗收合格后按預算部審定工程總金額的95.2%按工程進度支付給乙方。
第三條：項目工程管理及責任
1、乙方必須服從甲方的統一管理、協調和指揮，接受甲方委派的項目管理人員對資金流向、工程質量、工期、安全、文明施工等工作的指導、監督、協調和檢查。
2、乙方全面負責履行《工程項目承包合同》和甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充條款協議，承擔全部責任和義務。若因乙方原因造成違約，乙方應承擔全部違約責任。
3、未經甲方許可，乙方不得將工程整體轉包和肢解分包，否則甲方有權終止合同并追究乙方責任。
4、乙方施工所發生的安全、質量事故，由乙方自行負責，并承擔由此所帶來的賠償責任和一切經濟損失。
5、乙方應服從業主監理和甲方正確的工作指令。拒不服從業主、監理、甲方指令，影響較壞的，甲方將責令其停工和退場，并有權終止本合同。
6、乙方不得有任何使甲方社會形象受損的行為發生。不得以甲方公司名義對外簽訂合同、收取保證金、賒購材料或作某種承諾，乙方所有經濟活動只能以自己的名義發生，并承擔其責任和后果，概與甲方無關。
7、乙方必須保證該工程的人工工資、材料款、機具設備租賃費的支付，并以家庭全部財產作為擔保承擔全部責任，不得隨意拖欠，否則一切后果由乙方自行承擔，概與甲方無關。
第四條：項目資金管理與責任
1、乙方所得的工程進度款應全部使用于該項目工程，不得挪作它用或轉借他人，甲方有權監管乙方資金的流向情況。
2、本工程項目的一切稅費由乙方依法繳納，由甲方代扣代繳。若因乙方原因引起法律糾紛等，造成的一切經濟損失和責任由乙方自行承擔。
3、乙方應嚴格執行甲方制定的《工程項目內部承包財務管理辦法》及公司其它內部管理規定。若有違反，由甲方視情節輕重予以處罰，直至解除合同。
第五條：雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務：
1、配合乙方做好該工程項目開工前的一切準備工作。
2、督促乙方做好安全、文明施工，質量、技術交底，成本核算等方面的臺帳工作。有權對乙方質量、安全、文明施工、成核算、資金流向等進行監督管理和要求整改直至停工整頓。
3、監督乙方在施工過程中遵守有關法律、法規，嚴格執行工程項目的有關規程、規范及驗收標準。施工過程中若發現質量及安全隱患，甲方應協助乙方及時處理解決，其費用和責任由乙方承擔。
4、甲方監督乙方現場施工及其它事項，協助乙方認真履行工程合同，加強對乙方進度、質量、安全、資金管理并進行監督。
二、乙方的權利與義務：
1、承擔組織實施本工程所簽訂施工合同內容的全部價款和質量、安全責任，并承擔一切法律責任和經濟責任，承擔項目經理部對業主方的全部承諾，具有對工程施工的全部管理權。
2、遵守國家法律、法規和當地有關建管、城管、規劃、質檢、消防、安全等方面的規定，及時辦理有關手續和繳納有關費用(包括乙方繳納民工工資的履約保證金等施工過程中的一切費用，由乙方承擔)。嚴格執行國家有關建筑工程操作規程、驗收規范、質量評定標準和其它規定，必須按圖紙及設計變更施工，保證工程質量、工程進度和施工安全。
3、按規定組建工程項目部的管理班子：①項目經理部組建報告；②工程基本情況表；③人員組成基本情況表；④規章制度文件等。項目經理、工程技術負責人、施工員、質安員、測試人員及其他管理人員必須持證上崗，乙方自行招聘人員由項目責任人統一管理，簽訂招聘協議書。
4、辦理施工許可證時所需人員證件由乙方自行提供。若需甲方提供的，其收費標準按二級建造師800.00元/月/人，施工員及其他人員500.00元/月/人計費。甲方派住該項目的人員工資及費用由乙方承擔。
5、項目部所有人員的.工資、養老失業保險金、醫療保險金及傷、病、產假、法定節假日的費用由乙方承擔，同時承擔辦理施工許可證的有關中標費、建管費、合同簽證費、建筑市場交易費、職工意外傷害保險費等費用。
6、所有工程材料、設備、人員由乙方自行組織進行。但在價格相等時，優先使用甲方提供材料、設備。
7、乙方負責本工程竣工資料的收集、整理工作，其中包括竣工圖紙的繪制、材料復驗送檢、隱蔽資料編制、設計變更、技術商洽、竣工結算等施工期內的全部工作。
8、本工程項目必須按現行國家規范和驗收標準施工，達到國家規定的質量標準，同時符合業主、監理的要求。
第六條：違約責任
若乙方不能履行或不按約履行本《工程項目承包合同》和與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議，甲方有權單方面解除本承包合同，并由乙方支付該合同總額的2%給甲方作為違約金，由甲方另行組建項目部完成本目標責任書中未完工程，前期該工程項目所發生的一切費用和責任由乙方承擔。
第七條：本管理合同經雙方簽章(字)后生效。工程竣工驗收合格，結清帳務及款項，工程保修期滿后自行失效。
第八條：本承包合同未盡事宜，按國家有關規定由甲、乙雙方協商另行簽訂補充協議。
第九條：本合同共五頁，一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
內部承包合同11
經公司研究指派×××項目經理為本單位工程負責人(以下簡稱甲方)，模板分項工程交由×××小組(以下簡稱乙方)承包，經協商制定本條款，雙方務必遵照執行。
一、承包項目：
整個工程的模板制作、安裝和拆除。
二、承包方式：
采用包工包料的方式，未經甲方的同意，乙方不得私自將模板工程轉包他人。
三、承包價格：
不分構件類型和部位：做合格工程××元/m2，做優良工程××元/m2。
四、工期要求：
從工序交接日起，基礎模板在××天內完成，主體模板每層在××天內完成。屋面梯蓋、欄板和水箱在××天內完成。
五、材料要求(僅對包工包料而定)：
1、支撐應選用質地堅硬，無腐朽的松木，不低于Ⅲ等材，含水率應不低于25%;模板應全部采用膠合板(支撐的水平拉結條除外)。
2、膠合板要求新材占××%，舊材占××%，模板的支撐的尾徑不應小于××cm。
六、質量與施工要求：
1、模板及其支架應根據工程結構，荷載大小，地基土類別，施工設備和材料供應等條件進行設計。
2、模板及其支架應具有足夠的承載能力、剛度和穩定性。
3、模板安裝和澆筑混凝土時，應對模板及支架進行觀察和維護，不得發生漲模、松動和坍塌的事故。
4、安裝現澆多層房屋和構筑物的上層模板及其支架時，下層模板應具有承受上層荷載的承載能力。
5、當下層模板不具有承受上層荷載能力時應加設支架支撐;上層支架的立柱應對準下層支架的立柱。
6、在涂刷模板隔離劑時，不得沾污鋼筋和混凝土接槎處。
7、模板的接縫不應漏漿;在澆筑混凝土前，木模板應澆水濕透。
8、澆筑混凝土前，模板內的紙屑、木塊等雜物應清理干凈，特別是柱內的混凝土掉渣要處理干凈。
9、跨度大于4m的梁板，其模板應按設計要求起拱;當設計無具體要求時起拱1/1000-3/1000。
10、固定在模板上的預埋件、預留孔和預留洞均不得遺漏，且應安裝牢固。
11、模板安裝允許偏差：軸線位移5mm;底模上表面標高±5mm;柱梁截面尺寸+4mm，-5mm。.
12、模板安裝允許偏差：層高在5米以內的柱垂直度為3mm，相鄰兩板的表面高低差2mm，表面平整度5mm。
13、底模及支架拆除時，應根據同條件養護的砼試塊送去抗壓待強度達到施工規范的規定時方可進行拆除。
14、側模拆除時的混凝土強度應能保證其表面及棱角不受損傷。
15、模板拆除時，不應在樓層上形成沖擊荷載。拆除的模板應分散堆放并及時將其運至地面堆放。
16、工地應建立相應的質量責任制度和質量獎懲辦法;實行誰施工、誰負責的管理制度。
17、每個技術工人在下班前半個小時均應對本日作業成果進行檢查，發現有質量上的問題應及時返修。
18、班組長應對本班組的操作質量全面的負責，每日至少對作業成果檢查一次并及時對不符合項進行返修。
19、除以上交底外，尚應遵守國家標準、規范和規程;并且嚴格執行建設工程強制性條文要求。
七、安全要求：
1、進入施工現場人員必須戴好安全帽，高處作業人員必須佩戴安全帶，并應系牢。
2、經醫生檢查認為不適宜高處作業的人員，不得進行高處作業。
3、工作前應先檢查使用的工具是否牢固，板手等工具必須用繩鏈系掛在身上，釘子必須放在工具袋內，以免掉落傷人。工作時要思想集中，防止釘扎腳和空中滑落。
4、安裝與拆除5m以上的模板，應搭腳手架，并設防護欄桿，防止上下在同一垂直面操作。
5、高空、復雜結構模板的'安裝與拆除，事先應有切實的安全措施。
6、遇六級以上的大風時，應暫停室外的高空作業，雪霜雨后應先清掃施工現場，略干不滑時再進行工作。
7、二人抬運模板時要互相配合、協同工作。傳遞模板、工具應用運輸工具或繩子系牢后升降，不得亂拋。
8、模板裝拆時，上下應有人接應。嚴禁從高處拋下，高空拆模時，應有專人指揮。并在下面標出工作區，加圍欄，暫停人員過往。
9、不得在腳手架上堆放大批模板等材料。
10、支撐、牽桿等不得搭在門窗框和腳手架上。通路中間的斜撐、拉桿等應設在1.8m高以上。
11、支模過程中，如需中途停歇，應將支撐、搭頭、柱頭板等釘牢。拆模間歇時，應將已活動的模板、牽桿、支撐等運走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而附落。
12、模板上有預留洞者，應地安裝后將洞口蓋好，混凝土上的預留，應在模板拆除后即將洞口蓋好。
13、拆除模板一般用長撬棒，人不許站在正在拆除的模板上，在拆除樓板的模板時，要注意整塊模板掉下，尤其是用定型模板做平臺模板時，更要注意，拆除人員要站在門窗洞口外拉支撐，防止模板突然全部掉下傷人。
14、在模板上架設的電線和使用的電動工具，應用36伏低壓電源或采用其它安全措施。
15、裝、拆模板時禁止使用小楞木作立人板。
16、高空作業要搭設腳手架或操作臺，上、下要使用梯子，不許站立在墻上工作;不準在梁底模上行走。操作人員嚴禁穿硬底鞋及有跟鞋作業。
17、裝、拆模板時，作業人員要站立在安全地點進行操作，防止上下在同一垂直面工作;操作人員要主動避讓吊物，增強自我保護和相互保護的安全意識。
18、拆模必須一次性拆凈，不得留有無撐模板。拆下的模板要及時清理，堆放整齊。
19、在模板垂直運輸時，必須符合要求，以防墜落傷人。模板頂撐排列必須符合施工荷載要求，尤其遇地下室頂模板、支撐還另需考慮大型機械行走因素，每平方支撐數，必須符合設計要求。拆模時，臨時腳手架必須牢固，不得用拆下的模板作腳手板。腳手板擱置必須牢固平整，不得有空頭板，以防踏空墜落。
內部承包合同12
甲方：__________________
乙方：__________________
今有甲方承建的_________工程，由乙方承包_________部分施工項目，為保證工程的順利進行，明確雙方的責、權、利，經雙方協商簽定如下協議條款，共同遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點：_________
二、承包施工范圍
三、承包形式
四、結算形式及合同價款
1、本合同價款(暫定)為：_________元，大寫：_________。
2、本工程結算方式為：_________
五、付款方式
本工程施工過程中按形象進度付款，竣工驗收合格付款至合同造價的_________%，結算完畢后付款至結算價款的_________%，余款在結算完畢年后付款至結算總價的。本工程保修期為年，保修金為_________%，保修金在工程保修期滿后30天內如無質量問題一次性無息返還。
六、工程工期
1、本工程開工日期為_________年_________月_________日，竣工日期為_________年_________月_________日，合同工期為35天，因乙方原因造成的工期延誤，每拖延一天，對于乙方處以工程總承包價款_________%的罰款。
2、乙方必須按甲方所制定的`施工總體進度計劃按時進場施工，如乙方不能按時進場施工，每延遲一天，對乙方處于500元罰款。
七、工程質量
1、乙方必須按國家統一頒發的建設工程施工驗收規范和質量檢驗標準、施工藍圖及有關設計變更精心施工，達到100%合格標準，并注意施工中的成品保護，如發生污染損壞，責任方應在限期內修復，并承擔相應的經濟損失。
2、乙方必須滿足甲方在整個工程中的質量等級要求，甲方將由專職質量檢查員對其施工進行驗收，如每次驗收不合格的分項，乙方必須返工，其返修工料及延誤的工期損失由乙方承擔。
3、對于乙方在施工過程中，造成工程重大損失及重大工程質量問題者，甲方將追究乙方責任并由乙方陪償甲方全部損失，甲方有權清退乙方出場。
八、甲方義務和責任
1、負責提供有關施工圖紙、施工方案、施工質量、總體進度和施工安排計劃。負責協調好與建設、監理等相關單位的關系。
2、指派施工技術、質檢人員負責對施工質量、進度和文明施工的監督、檢查工作，對有違反甲方施工現場管理規定的或不按設計要求及有關建設工程相關規范標準施工者，有權責令其停工，限期整改或返修，若乙方不服從甲方指令，甲方有權將乙方清退出場，并由乙方承擔因中途終止協議造成的一切經濟損失。
3、負責工程資料及預算的編制，由于資料預算的問題，一切責任由甲方負責。
4、如需甲方購買的材料設備，在乙方提出材料設備需求清單后，須兩日內購進。
九、乙方的義務和責任
1、乙方施工現場和宿舍衛生必須達到上級規定的文明工地標準要求，必須嚴格遵守甲方有關規定做到文明施工，每天施工的段面必須做到工完場地清，并在施工過程中接受各級主管部門的各項檢查和處罰。
2、教育本方職工嚴格按安全生產規范和安全生產操作規程進行施工，施工操作前檢查各項機械設備及施工用具，確保工人的安全生產，乙方自備安全設施和防護用品，如發生安全事故，其一切費用由乙方承擔。
3、乙方承包范圍內如所購買材料必須提前2天通知甲方，經甲乙雙方及相關建設單位共同考察并簽訂書面材料后方可購買，乙方所購買材料必須符合同甲方考察德質量及規格要求，并且滿足國家規范規定合格標準。如根據約定需甲方購買的材料，乙方必須提前2天將材料設備清單書面報告給甲方。
4、乙方人員必須嚴格遵守施工所在地有關治安處罰條例的有關規定及甲方有關內部規定，凡由于乙方違規所造成的有關罰款將由乙方承擔。如果在施工現場發生打架斗毆現象，每次處罰乙方1000元。在施工過程中，如發生偷竊現象，每次處罰乙方發生額的10倍，并由乙方及時寫出書面報告，情節嚴重的依法報送公安機關。
5、負責提供工人所需的床鋪及勞保用品。支付工人的人身意外傷害保險費用。
6、甲方提供的材料交給乙方后，乙方負責保管，如有浪費或丟失的材料由乙方照價賠償;
7、負責竣工交付前施工成品的保護工作及竣工交付后的保修工作。
十、補充協議：
十一、本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方：(簽字或蓋章)_________
乙方：(簽字或蓋章)_________
_________年_________月_________日
內部承包合同13
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
為了建好鞋業商城商鋪工程，甲方原將商城d單元工程約____________平方米承包給乙方，雙方本著平等互利、協商一致，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，并結合本工程的具體情況訂立本協議。
一、工程名稱：____________________________________
二、工程地址：________________________
三、建筑面積：約____________㎡
四、建筑結構：磚混結構
五、承包方式：包工包料
六、工程造價：含價有稅費____________元/㎡
七、合同工期：總計天數____________天，以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。
八、本工程為雙包工程，包括土建，安裝及附屬工程，在施工過程中價需設輔助設施、設備、機具、臨設及水電和后勤等均由乙方負責（地板以普通地板、墻體涂料為普通涂料，如有更改，雙方另行協商）
九、雙方決算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據。
十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責，甲方進行協調和配合試驗資料交由甲方統一管理。
十一、施工中的具體要求：
1、質量要求：本工程的質金以國家和建設方，甲方的具體要求為標準驗收的建設方，監理公司以及有關職能部門簽字蓋章為準。
2、安全責任：乙方在施工過程中，應嚴格按照國家的有關規范安全技術操作堆積進行施工，做到文明施工，場地整潔，安全措施完善、得當。乙方在施工過程中，在其承包范圍內，所發生的一切安全事故均自行負責。
3、估算及付款方式：估算以甲、乙雙方現場實際收方工程量為準，協議簽字后，由乙方墊資進場施工基礎完工經驗收合格7日內支付工程款____________萬元，工程竣工后驗收合格后，甲方在15日內付足乙方工程總價款的50%，剩余50%的'工程款甲方按國家規定扣除質保金后在半年內付清。
4、工期要求：由于本工程工期緊，任務重，乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工，不得以任何借口停工或延誤工期，如發生以上情況則屬違約，乙方應支付甲方總造價違約金10%，而且甲方有權解除協議，其一切損失概由乙方負責。
十二、簽定本協議時，乙方向甲方繳納履約保證金____________萬元，本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。
十三、違約責任：若一方違約，由違約方賠償對方造成的一切損失。
十四、真它未盡事項，由甲、乙雙方協商解決，本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，協議由雙方簽字生效，有效期至工程完工并結清全部工程款后自然失效。
甲方：____________乙方：____________
代表人：____________代表人：____________
簽字日期：____________年____________月____________日
內部承包合同14
甲方：__________________
乙方：__________________
為提高公司員工工作積極性，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工管理事項協商一致，甲方同意聘請乙方擔任云石山東山希望小學鄉村學校少年宮修繕工程工程項目部負責人。為確保工程質量和安全生產，經雙方協商一致，確定如下條款，以資共同遵守：
1、乙方應按云石山東山希望小學鄉村學校少年宮修繕工程工程合同造價的1%(多則以最終以結算審核價為準，少則以合同造價為準)計算上交甲方純管理人員費，此費用在第一次工程進度款中一次性扣除。
2、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書及協議的全部條款，因乙方的行為導致該工程的任何后果均由乙方負責。
3、因云石山東山希望小學鄉村學校少年宮修繕工程工程而產生的稅金及其他有關規費，由乙方負責繳納，具體交納范圍及比例根據稅務部門和其他有關部門及甲方財務制度的要求確定。
4、工程款實行專款專用，任何一方不得擅自挪用，工程款必須全部進入江西創業建設工程有限公司指定的銀行賬戶。乙方支取工程款時，應提前三個工作日通知甲方，并向甲方提供建安發票、完稅證、國稅耗材證明和經乙方簽名的收條及支付憑證。甲方經審核后，如未發現乙方的違約行為，扣除相應稅費后，即對乙方進行工程款的支付。
5、乙方在工程施工承包期間所發生的一切經濟和法律責任(包括但不限于人員傷亡、債務糾紛、財產損失等)均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
6、甲乙雙方必須嚴格遵守資金的管理和使用，對擅自挪用工程款的視為違約行為，任何一方有權追究民事法律責任和刑事法律責任。
7、乙方應按時按實發放農民工工資，如乙方拖欠農民工資，甲方有權在工程款中扣除相應款項，并處以10~60萬元罰款，且由此引起的一切后果由乙方負責。
8、乙方必須按國家有關工程驗收規范施工和配合各職能部門認真做好工程管理，確保工程質量和安全生產。甲方有權對工程質量和安全進行不定期檢查，由此產生的差旅費用由乙方承擔。
9、乙方必須按照甲方要求對工程質量和安全進行整改，并將整改好的結果報給甲方，甲方有權組織人員對乙方整改的.結果進行復查(由此產生的差旅費用由乙方承擔)，如復查不合格或不進行整改，甲方有權凍結乙方工程款直至乙方整改合格后，工程款才能解凍使用。
10、乙方應認真做好安全施工，嚴格遵守各項規章制度，杜絕傷亡安全事故發生。如在施工期間一旦發生任何傷亡安全事故，均由乙方承擔一切經濟和法律責任。甲方只參與事故的處理和調解，不承擔任何經濟責任。由此導致公司包括但不限于經濟、名譽的一切損失由乙方負責。
11、如乙方有需要，甲方須指派建造師和五大員協助乙方進行工程現場質量安全的監督。工資、交通費、食宿費由乙方負責，其中工資按每月7800元/員標準由乙方以每半年支付一次的方式提前支付給甲方。如因國家法定節假日及述職工作的需要，乙方另應給甲方建造師和五大員支付差旅費用。備注：建設單位需要人員到現場檢查，所有費用由乙方支付。
12、乙方如逾期交納稅費及其他費用，每逾期一日，每日向甲方支付應付費用的_________%作為違約金，逾期三十日以上，甲方可解除合同并有權要求乙方賠償損失，如乙方拒絕承擔違約責任，甲方可直接從應支付乙方的工程款中進行扣除。
13、乙方不得私設賬戶、私刻公章，不得以甲方名義簽訂協議、合同等與甲方公司有關的任何文件，如有以上違約行為之一，應向甲方支付20~60萬元作為違約金，并向甲方賠償損失，情節嚴重者移交司法機關追究刑事責任。
14、乙方在施工期間，如發生一起傷亡事故，甲方可暫扣乙方工程款60~120萬元人民幣，待乙方通過正當途徑進行事故處理后，根據甲方所受損失，再行具體結算。
15、如因乙方原因，導致甲方承擔第三方債務，甲方有權扣減乙方相應工程款。且乙方必須賠償甲方信用損失20~60萬元。
16、工程自竣工后，乙方應在工程使用年限范圍內根據國家法律、法規對云石山東山希望小學鄉村學校少年宮修繕工程工程承擔質保責任。
17、此合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，本合同一式兩份，甲方執壹份、乙方執壹份，具有等同法律效力。
18、甲方對項目部的管理制度作為本合同附件，與本合同具同等法律效力。
20、本合同的糾紛管轄法院為甲方住所地人民法院。
甲方：_________
乙方：_________
法人代表：_________
手機號碼：_________
乙方身份證復印件：_________
日期：_________
內部承包合同15
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：身份證號碼：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程勞務分包事項協商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條：工程承包方式
勞務費承包
第三條：工程承包范圍
一、裙樓、主體的砌體工程、架空層、標準層的抹灰工程、屋面工程（除CPS防水外）、外墻裝飾工程、其它專業的收口補洞工程；室內抹灰簡易腳手架搭拆；衛生間坑內抹灰和填渣土工程；門、窗邊的堵漿工程等。
二、地面工程至設計標高。
三、設計增、減變更的工程內容。
四、圖紙設計標高所涵蓋的明示或暗示的工作內容（主體結構鋼筋、砼澆筑、外架搭拆、模板制作安裝、水電安裝、保濕、防水除外）至竣工驗收合格。
第四條：工期
1、開工日期：年月日（以項目部的通知為準）。
2、竣工日期：年月日（以項目部施工進度計劃為準）。
3、施工工期每延誤一天罰款1000元。
第五條：承包合同價款
1、裝修工程±0.000以上和屋面工程等所有工作按建筑面積計算綜合單價98.00元/㎡。
2、砌體工程標準層（地下室另行計算）按建筑面積計算24.00元/m2，此單價包括二次結構施工，按實計算。
3、合同外零星簽證用工120.00元/工日。
第六條：工程量計算方法及施工內容
1、主體設計圖紙合同面積為準。
2、裝修工程施工內容：內外墻抹灰，外墻貼磚、樓地面水泥砂漿地面、樓梯踏步水泥砂漿、電梯前室墻面磚和地板磚、衛生間坑回填及抹灰、零星工程的修補、欄桿返水邊抹灰、屋面（除防水外）的所有工程。
3、砌體工程施工內容：所有二次結構的混凝土澆筑、施工圖紙要求的磚砌體。
4、施工工具及施工材料：施工工具自理、施工材料包括聚乙烯醇、鋼絲網、保溫釘、膠水、鐵線、鋼釘、鐵釘。
第七條：承包價款所包含工作內容
本合同綜合單價所包含的工作內容同為第三條：工程承包范圍中涵蓋的工作內容，為一次性綜合包干價，結算不作任何調整。此綜合單價同時包含：人工費、安全防護費（安全帽、安全帶等）、勞動力培訓費、清潔費、安全文明施工費、成品保護費、管理費、超高層費、超時工作費、社會養老統籌、失業、工傷、保險費、風險費、收邊收口費，補洞并包括如下工作內容：
一、砌體工程工作內容：
�。�1）具體操作范圍：室內外填充墻及女兒墻、出屋面煙囪、管道井砌體、室內煙道井、風道井、蹲位、所有安裝后的補磚等所有砌體，含鋼筋砼過梁的制作、安裝，包括不便于預制的過梁和構造柱砼澆筑及養護，現澆砼門垛、窗臺及水電安裝后補洞、吊洞，砌體加固筋的制作、安放焊接、配合水電管線預留預埋、灌縫、劃線、鑲砌紅磚、安裝鐵件、墻體轉角筋、搭拆簡易砌筑用架、安全防護等操作過程。
（2）準備工作：熟悉施工圖紙、配合本工程施工員放線、做好施工前的準備工作。
�。�3）調制砂漿：砂子和水泥等材料運輸、配料、過磅（過斗）、清理機具等全部操作過程。
�。�4）運輸：包括磚、砂漿、砌塊、砼預制品等材料現場內全部水平及垂直運輸。運輸包括鋪移挑板；運磚包括磚澆水或浸水；材料運輸設備由勞務班組自備，材料調運必須服從甲方統一安排。
�。�5）清掃：清掃墻面及清理落地磚（紅磚、砌塊）、灰、施工前、后所有材料及垃圾均須運至甲方指定的地點并分類堆放，每天均應對堆放砂漿的地面用水進行沖洗，保持地面清潔。
（6）其它工作：圖紙范圍內的預留洞留設，預埋鐵件安放；配合甲方及其它工種工作。
（7）具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）
二、抹灰：
（1）施工部位：所有內、外墻面和梁面抹灰、天棚抹灰。
�。�2）施工內容：搭拆簡易抹灰和腳手架，翻鋪內外腳手架板，清理修補、濕潤基層表面、釘鋼線網、噴漿、墻洞塞補（安裝空調洞，內、外墻落水管洞、室內衛生間、廚房間等墻頂、配電箱吊洞，消防箱塞縫，門窗四周塞縫，結構預留放線洞吊洞，配合安裝重復修補等），分層抹灰找平，灑水濕潤，罩面壓抹，清掃落地灰，清洗地面，養護及安全防護等工作。
（3）外墻面貼磚：清理修補、濕潤基層表面、分層抹灰找平、排版放線、選磚、鋸磚、貼面、勾縫、清潔、保潔工作。
（4）調制砂漿：原材料和半成品，地面水平運輸及砂漿組成材料上料、過磅、攪拌、運輸等全部操作過程。
（5）運輸：包括原材料和半成品地面運輸，以及各樓層房間抹灰的水平運輸及垂直轉運。
�。�6）具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）
三、外墻裝飾工程工作內容：
（1）具體操作范圍：外墻（含室外院墻）裝飾及各面層施工完后的清潔、保潔、成品保護工作，翻鋪竹架板，清理，修補，濕潤基層表面，墻面局部剔鑿，堵穿墻螺桿洞，門窗四周塞縫，釘鋼絲網，外墻分層抹灰打底，外墻面磚排版放線，選磚、鋸磚、貼面、勾縫、清潔，外墻刷涂料部位的打底抹灰，包括配合水電安裝，陽臺欄桿，涂料施工等工作的修補、清潔、保潔工作。
（2）調制砂漿：原材料和半成品，地面水平運輸及砂漿組成材料上料、過磅、攪拌、運輸等全部操作過程。
（3）運輸：包括原材料和半成品地面運輸，以及各樓層抹灰貼面的水平運輸及垂直轉運。
�。�4）其它：具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）
四、樓地面工作內容：
�。�1）清理，修補，濕潤基層表面，樓面局部剔鑿，樓地面磚排版放線、選磚、鋸磚、貼面、清潔、包括水電安裝，涂料施工等工作的修補，清潔，保潔，成品保護工作，
�。�2）調制砂漿：原材料和半成品，地面水平運輸及砂漿組成材料上料、過磅、攪拌、運輸等全部操作過程。
（3）運輸：包括原材料和半成品地面運輸，以及各樓層抹灰貼面的水平運輸及垂直轉運。
�。�4）具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）
�。�5）水泥砂漿地面包括收光，拉毛。
五、屋面工程工作內容：
�。�1）具體操作范圍：承包棟號內的所有屋面（屋面防水層除外）的保護層、保濕隔熱層及屋面工程中所有與泥工有關的工作。
�。�2）清理、修補、濕潤基層表面、屋面結構層局部剔鑿、包括配合水電安裝等工作的修補、清潔工作。
�。�3）調制砂漿及細砼：原材料及半成品、地面水平運輸及砂漿、細砼組成材料上料、過磅、攪拌、運輸等全部操作過程。
�。�4）運輸：包括原材料和半成品地面運輸及垂直運輸。
�。�5）具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）
�。�6）陶粒找坡、找平；屋面剛性混凝土施工和綁扎鋼筋及割分格縫。
六、二次結構工程：
二次結構的工作內容包含：構造柱、門窗過梁、壓頂、收口收邊的小結構、空調板結構、陽臺欄桿結構及需二次結構施工的結構所含的工作內容：
（1）鋼筋安裝與綁扎；
�。�2）砼攪拌、運輸、澆筑、養護；
�。�3）模板制作、安裝、拆除、清理、堆碼至甲方指定地方；
（4）構造拉接筋的安裝以及需要植筋的工作內容。
第八條：工程施工技術要求
1、甲方施工技術人員應向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽字，由甲方向乙方提供施工圖一套。
2、乙方代表必須現場指揮工人嚴格按技術交底和施工驗收規范嚴格施工。
3、砌體后塞口應在砌筑完墻后7天后，在進行后塞口施工否則造成質量事故由乙方應負全部責任。
4、地坪為拉毛地坪。
5、嚴格按施工圖及技術更改施工、所有工序應符合設計及施工規范。
第九條：雙方責任及工作
�。ㄒ唬┘追焦ぷ鳎�
1、為乙方施工順利協調有關工作關系。
2、向乙方下達施工計劃。
3、甲方施工員對乙方的工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，解決技術問題，并對質量、安全工作進行質量監督和檢查。
4、向乙方進行技術交底，作為施工依據。
�。ǘ┮曳焦ぷ鳎�
在裝飾裝修工作中，就內外墻面鑲貼塊料面層，工程做法中往往先做中級或普通抹灰，然后在抹灰層上鑲貼塊料，那么我們在套用墻面鑲貼塊料面磚時還要不要再套一遍墻面抹灰，還是在鑲貼塊料面層里就包含墻面抹灰的工程量呢。我們都知道如果是墻面涂料粉刷的話，是有一個抹灰墻面涂料粉刷的定額子目，也就是說粉刷里不含墻面抹灰的工料的，請教高手指點！
1、嚴格執行本合同中的工期、質量及安全要求，服從現場施工員的安排，嚴格按照施工圖紙和技術交底及國家現行的施工規范進行施工。
2、嚴格按照設計及施工規范施工，不得超越《住宅分戶驗收規范》中的規范要求、如發現前任班組因施工遺留下的.缺陷、如不反應、自行處理。出現交房困難、由乙方負全部責任。
3、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自身安全工作。
4、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人（安全及文明施工條例另行簽定），做到工完場清。
5、做好質量自檢工作，樹立質量、安全工作第一的思想，杜絕質量、安全事故。
6、如遇合同承包范圍外的零星工程及零星用工，乙方無條件配合甲方的工作安排，如產生收方工程，其價格雙方協商解決。
7、工程完工后，應做好后期交房維修工作（如因維修不力、甲方有權另行安排，其費用從乙方保證金中扣除）。
第十條：工程質量驗收：
1、嚴格按照國家現行施工規范及質量評定標準和分戶驗收標準進行驗收。所承包分項工程應全部達到合格標準。
2、各分部分項工程不符合驗收標準，超出分戶驗收標準及施工規范規定的偏差項目規定的自行返工處理，至達到合格為止，其人工費自負，損失材料照價賠償，并接受項目部的處罰。
3、如乙方無法保證本工程的技術、質量、工期進度，未按程序進行施工，出現質量問題，甲方有權單方面終止本合同，另行選班組。乙方所完成的部分分項工程經有關單位驗收合格后按承包金額的60%人工費（不含任何費用）結算乙方，并清退出場。
4、乙方有義務向甲方提出質量隱患及各種合理建議。
5、本工程所有質量保修1年，1年內有質量問題，無條件保修。
第十一條：結算與支付：
1、本分項工程按月進度并經項目部相關人員和乙方聯合驗收合格開具任務單的80%支付。
2、所有承包工程竣工，驗收合格后，進行決算，扣除總借支（進度付款）、生活費、罰款。其計算方式：工程總價—每月應付工程款—應扣及代扣款=工程尾款。
第十二條：其他約定：
1、合同期內乙方借故中途停工或退場，（如不聽管理人員的安排等工作）甲方拒付人工費，乙方所有人工工資由簽約人全權負責。并支付給甲方違約金，按分項工程人工費總造價的15%賠償，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠償。
2、除甲方的垂直運輸、攪拌機外，其他小型工具由乙方自行解決，在甲方借用的設備乙方在施工期間應對設備進行保管。如有人為損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費結算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質差、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公共財產，應照價賠償。
6、若乙方施工質量達到一次驗收合格，甲方按建筑面積獎給1元/m？。
7、項目部及公司的相關規定、管理辦法和細則是該合同的組成部分。
8、工程外包工人管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。
第十三條：未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。
第十四條：本合同一式肆份，雙方各執貳份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格后，按合同結清尾款，自然失效。
甲方：乙方：
聯系電話：聯系電話：
簽約時間：
【內部承包合同】相關文章：
內部承包合同05-16
內部承包合同03-14
內部工程承包合同03-28
內部經濟承包合同11-29
項目內部承包合同03-07
內部工程承包合同12-23
【薦】內部承包合同03-15
【熱門】內部承包合同03-13
內部承包合同【精】03-15
內部承包合同【熱門】03-17