【精】內部承包合同
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的內部承包合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
內部承包合同1
發包方（乙方）：云南涵誠裝飾工程有限公司
承包方（丙方）：
按照《中華人民共和國經濟公司內部承包合同法》和《建筑安裝工程承包公司內部承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。 第一：工程概況：
1．1工程名稱：西城時代B座901
1．2工程地點：西城時代B座901
1．3建筑面積：50平米
1．4承包范圍：圖紙及預算范圍內的內容
第二條：承包方式：由丙方全承包（承包項目主要為：人工費、材料費、工程質量、工期、安全、售后服務等）
第三條：工程工期：
本工程自 年月 日開工，于 年月 日竣工，共個日歷天。
第四條：工程質量：合格并通過房屋業主驗收認可。
第五條：公司內部承包合同價款： （人民幣大寫）：
第六條：工程施工
6．1乙方負責向丙方提供確認的施工圖紙或作法說明一份，并進行技術交底。丙方根據施工圖紙或作法說明擬定施工方案和進度計劃，交乙方審定。乙方指派工作室項目經理沈建東為工程項目負責人，負責公司內部承包合同履行并承擔工程全承包責任。
6．2安全生產：丙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關法律、規范。丙方在施工生產過程中發生人生安全或生產事故，丙方應承擔一切經濟損失。
6．3文明施工：不得在施工現場高聲喧嘩、嬉笑打鬧。不得打赤膊、隨地大小便、說粗話、擅自離崗。嚴禁在施工現場吸煙、穿拖鞋，和甲方爭執漫罵。材料應分類堆放整齊，做到工完場清。并對成品和半成品進行保護，違者視情節輕重處以人民幣50—500元罰款，情節嚴重的立即離崗退場并以處罰。對成品、半成品、原材料及原有設施造成損壞的，照價賠償并處以罰款。
6．4質量要求：本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（GBJ300-88）等施工規范為質量評定驗收標準。丙方應及時做好隱蔽工程、中間工程的檢查和記錄。如丙方質量不合格，不能通過驗收或發生質量事故，其返工費用和延誤工期造成損失由丙方負責承擔。
6．5材料要求：施工過程中應嚴格配料、選料，避免浪費。由業主或乙方提供的成品或半成品，丙方在安裝前必須仔細檢查和簽收，避免發生糾紛。丙方必須按照乙方規定的品牌在業主代表陪同下購買材料，且須由其簽字認可。如有未明確規定的，購買前須報之乙方審定。
6．6實際工程項目以預算及圖紙為準。如業主要求增減工程
項目，需由業主簽字認可后進行施工。如業主要求變動設計須經過乙方工程設計人員認可。
第七條：工程價款及付款方式：
7．1公司內部承包合同生效后，丙方即進場施工。
7．2工程款項按照丙方提供的工程驗收單及工程量付款（驗收部分產值的80%）。
7. 3工程完工甲方驗收公司內部承包合同支付完尾款，丙方方可領取本工程核算總價的98%，剩余的.2%作為工程質保金，丙方提供該工程兩年的質保。兩年后方可領取2%的質保金（丙方提供了完善的質保情況下方可領取）。
第八條：乙方對工程的管理：
8．1丙方必須嚴格遵守乙方的各項管理規定。
8．2乙方對工程實行財務管理，購買材料及發放工人工資由乙方派人現場支付。
8．3乙方對工程質量、進度實施監督，丙方應服從乙方的監管。
8．4丙方應向業主提供完善的工程售后服務。
第九條：違約責任：
9．1本公司內部承包合同簽定后，公司內部承包合同任何一方提出解除公司內部承包合同或無論因何原因違約造成公司內部承包合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止公司內部承包合同手續，違約方應向守約方支付工程造價5%的違約金。
9．2由于丙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由丙方負責修理，所需修理費用丙方承擔，工期不順延。
9．3由于乙方或丙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向另一方支付違約金200元。
第十條：附則
10．1本工程需要保險時另訂協議。
10．2本公司內部承包合同一式兩份，雙方各執一份。
10．3本公司內部承包合同結清工程尾款后自行失效。
10．4本公司內部承包合同未盡事宜另行協商解決。
乙方簽字（蓋章）： 丙方簽字（蓋章）： 負責人： 負責人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
內部承包合同2
甲方：
乙方：
雙方就乙方經營承包曙光路倉庫改造工程項目事宜，達成以下協議：
1、任該項目經營承包負責人，在不違反國家政策、法律法規的前提下，甲方授權乙方全權處理該項目所有開發業務。由乙方自籌資金，以內部承包形式承包經營工程項目的開發、銷售，該項目以公司名義開發建設和銷售，公司不需出任何資金，也不參與項目運作，項目銷售完畢該合同即為終止。該項目的的產權和產生利潤都歸乙方個人所有，由乙方自主經營，自負盈虧獨立核算并承擔所有法律責任及債權債務。乙方需依法開發項目，依法納稅和應交費用。乙方承擔該項目的組織管理和經濟管理的一切權利和一切責任，負責處理施工、人事安排，驗收、結算、內業資料等全部項目工作和及時撥付一切費用（包括報名費、資料費、投標押金、風險押金、開放規費，現場設施、施工費用、材料費用、辦公業務費用、人員工資等所有開放費用）。甲方不承擔該項目的.任何法律責任及債權債務。
2、該項目建筑面積約2500平方米，總資產約400萬元，由乙方向甲方按實際項目總資產的1。5%交納項目管理費，在簽定本合同時支付貳千元，在工程開工時支付壹萬元，其他管理費在乙方開始銷售房屋至一半時全部付清。甲方提供開發工程項目。辦理各項手續的資質、證照和銀行帳號，進行雙方協調和質量監督及合同管理。
3、乙方必須按法規辦好一切必要的手續和按規定組織施工管理。該工程的一切相關文件原件必須報送公司存檔，并聽從公司監管人員的指導。內業資料必須一式三份按標準做好，并由公司查驗合格，最后資料交由公司統一保管。
4、乙方必須自行處理好該項目財務帳目和稅務及其他事宜，由乙方財務人員與公司財務人員協調好財務關系，不得給甲方造成麻煩，如出現麻煩由乙方自己處理，費用由乙方承擔。如需甲方財務人員或其他 人員配合 ，乙方需負責其費用。如果有關部門以后針對該項目要追繳費用或其他處理方式，乙方要負責到底，所有總是有乙方去解決，與甲方無關，若造成甲方損失由乙方負責承擔。
5、乙方在開發和施工中發生的經濟糾紛及出現的安全 責任均由乙方負責，不得牽連甲方，甲方亦不承擔任何責任。
乙方必須在保質期內負責維修工作 及維修費用，并保證在接業主通知后24小時派出維修人員勘測維修現場，作出維修安排。
6、本合同壹式二份，甲乙雙主各持壹份。，具有同等的法律效力。本合同自雙方簽字起生效，至合同履行完畢后失效。未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
內部承包合同3
第一章
第一條 為保護本企業內部承包合同當事人的合法權益，調整企業內部協作經濟關系，用法律手段強化管理機制，促使分廠與分廠之間、分廠與科室之間、科室與科室之間承包經濟合同的完成，提高經濟效益，確�！皬S長任期目標”的全面實現，特制定本章程。
第二條 企業內部承包經濟合同是本企業內部各單位為完成各自承擔的生產經營任務，所訂立的明確相互權利義務的協議，是用合同方式固定下來的一種法律文書。
第三條 訂立承包經濟合同，必須遵守國家的法律，必須符合國家政策和計劃的要求，在本企業的生產、經營計劃的指導下簽訂，以保證本企業生產、經營計劃的實施。
第四條 訂立承包經濟合同，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則;貫徹“包死基數、確保上交、超收多留、虧損自補”的企業承包經營責任制原則;貫徹以責為中心的責、權、利三結合原則，實行有獎有罰、賞罰分明的獎罰制度。
第五條 承包經濟合同依法成立，即具有法律約束力。當事人必須全面履行合同規定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。
第六條 承包經濟合同在履行過程中發生各種糾紛，雙方當事人協商不成時，可向本企業“承包經濟合同糾紛仲裁委員會”申請調解、仲裁，未經本企業“仲裁委員會”裁決，不得向上級主管部門申請調整或向人民法院起訴。
第二章 承包經濟合同的基本條款
第七條 承包合同的范圍，包括：科研、工藝、工裝、零件、部件、物資、設備維修、經營管理、勞務協作等。
第八條 數量。數量是衡量承包合同履行的尺度。合同雙方應明確規定品種、規格、數量、經營管理目標成果等，沒有數量條款的合同是無效合同。
第九條 質量。質量是檢驗承包經濟合同完成情況的標準和依據之一。雙方在簽訂承包合同時，應明確規定質量標準。特殊要求應在合同中注明。沒有質量條款的合同是無效合同。
第十條 期限。期限是對承包經濟合同履行完成預期目標的時間要求，應按工廠年、季、月、旬、日生產、作業經營計劃進度要求簽訂。沒有期限條款的合同是無效合同。
第十一條 價格。按照廠內規定核準的價格計算，簽訂承包合同。包括零件、部件和勞務以及辦公費、旅差費、生產經營管理費、醫療勞動保險費等等一律按廠內核定價格(包干限額標準)，進行控制結算。沒有價格條款的合同是無效合同。
廠內沒有規定訂價的，由雙方另行協商訂價，經廠價格管理部門審定。
第十二條 違約責任。在承包合同履行過程中，雙方或一方不能全面履行合同，負有責任的一方應承擔違約責任，按本條例規定處罰。沒有違約責任條款的合同是無效合同。
凡屬于“不可抗力”的情況，當事人應在有效期限內取得有關主管部門書面證明后，可免除承擔違約責任。
第三章 承包經濟合同的公證
第十三條 承包合同的公證，由企業法定代表人委托指定或由法律顧問室指派的法律顧問對簽訂承包合同的真實性、合法性、可行性進行審查，凡符合本條例規定的，予以鑒證，并對此負責。
未經法律顧問審查、鑒證的承包合同，法律顧問對此不承擔任何責任。法律顧問認為有必要時，有權提請經地方公證或鑒證機關進行公證或鑒證。
第十四條 承包合同鑒證的'內容
(1)根據承包合同當事人的申請，法律顧問依法證明法律行為、法律事件和有法律意義的文書的真實性、合法性，預防糾紛，減少訴訟。
(2)審查證明承包合同雙方當事人是否具有簽訂合同的合法主體資格，即“法定代表人”科室、分廠、車間、班組、行政首長身份資格。委托代理人，必須有授權委托證書。不具備資格的當事人，無權簽訂承包經濟合同。
(3)證明承包合同上的簽名、印鑒屬實。
(4)證明承包合同的副本、影印本與原本相符。
(5)法律顧問室收取一定的鑒證費，并負有向當事人提供法律幫助的義務，解答有關法律咨詢。
簽訂承包合同，需一式三份，雙方當事人各執一份，法律顧問室一份存檔。
第四章 承包經濟合同的法律責任
第十五條 由于設計或設計修改錯誤，造成生產單位零件報廢，違約方按零部件損失價值總額的30?50%作賠償金(計賠償帳，用廠內結算支票支付)，并按價值的5%支付受損失違約金，從獎金中扣除。
第十六條 由于工藝或工藝流程編制錯誤，造成生產單位零部件報廢。違約方按零部件損失價值總額的30—50%作賠償金(計賠償帳，用廠內結算支票支付)，并按價值的5%支付受損方違約金，從獎金中扣除。損失價值在100元以下只罰賠償金。
第十七條 由供方生產的零部件，雖經檢驗單位檢驗合格，調入需方后發現所加工的零部件不合格，需方應通過檢驗單位復檢確定責任。如屬供方的責任，在超過交付合格零部件合同規定履行期限，按廠內規定價格核算，供方承擔支付需方5%違約金，從獎金中扣除(用廠內支票結算)。屬于檢驗單位調檢失誤，檢驗單位承擔連帶違約責任。
第十八條 使用工模具的單位，在使用過程中發現工模具不合格，經檢查(計量)單位鑒定后，屬于工模具制造單位的責任，使用單位可退回原工模具并有權要求制造單位提供合格工模具。工模具制造單位承擔支付使用單位5%違約金(從獎金中扣除)，并承付50%由于工模具不合格所造成零部件報廢的經濟損失。
第十九條 對鉚裝工具在試壓時，已經需方專人簽收，再發現工模具不合格，其責任由使用方負責。
第二十條 由于檢驗部分誤檢、漏檢所造成的廢品損失，按損失價值總額5%承擔違法金，從獎金中扣除。
第二十一條 由于材料供應不及時，生產單位因等工待料而造成的經濟損失除計賠償帳外，并根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從供應部門的獎金中支付。
第二十二條 由于外協配套件不齊，使產品不能按期完成，對所造成的經濟損失除計賠償帳外，并根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從外協部門的獎金中支付。
第二十三條 由于生產經營進度編制計劃的失誤，致使原材料、元器件訂購經濟合同漏項，臨時提出訂購計劃，根據雙方簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從生產經營計劃部門的獎金中支付，并補償供方臨時措施使用。
第二十四條 產品對外銷售合同中，由于銷售人員失誤致使合同條款不全、責任不明造成已發貨銷售的產品資金不能回收的經濟損失，或造成債權糾紛經國家仲裁機關或人民法院判令責任在我方時，對其造成的經濟損失(含訴訟費用、聘請律師、法律顧問費用)，根據雙方所簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從銷售部門的獎金中支付。
第二十五條 供方不能按期交貨，應由供方償付違約金，按承包合同所規定的違約責任處罰。
第二十六條 供方所交付的產品或零部件，不符合承包經濟合同的規定，包括：規格、品種、數量、質量等，供方應承付違約金，按承包所規定的違約責任處罰。
第二十七條 承包經濟合同依法成立后，不得因承辦人或單位行政主要負責人的變動而變更或解除合同。
第二十八條 發生下列情況之一者，允許變更或解除合同
(1)訂立承包經濟合同所依據的國家計劃被修改或取消。
(2)在不影響國家和企業集體的經濟效益，不影響企業生產經營總目標完成的前提下，根據變化的實際情況，經雙方當事人充分協商，取得一致意見，形成產生法律效力的文字協議書后。
(3)由于不可抗力的原因，而不能或不能全面履行承包合同時，應及時向對方申明，取得有關部門合法書面證明文書向“仲裁委員會”呈報不能或不能完全履行的理由，在取得“仲裁委員會”認證后，可允許延期履行、部分履行或者不履行，根據情況可部分免除或全部免除違約責任。
第二十九條 其它承包，如內部運輸、醫療保健、環境保護(含工業衛生、廠區綠化、清掃等)、會計、統計、行政管理等類別承包合同，參照以上條款執行。
第五章 附則
第三十條 廠屬集體企業、工業貿易公司、勞動服務公司等同總廠某單位所簽訂的承包合同及其內部所簽訂的承包合同，均按照本條例執行。如有違約，其違約金從其為總廠的勞務加工費中扣除，由內部銀行結算支付給對方。
第三十一條 本章程由總廠經濟法律顧問室起草，經廠長辦公會議討論通過后，據職工代表大會審議通過的程序頒發生效，修改亦同。有關法律問題由總廠經濟法律顧問室解釋。
第三十二條 本章程自____年____月____日起實行。
內部承包合同4
甲方：
乙方：馬平均
依照《中華人民共和國合同法》、及其有關法律行政法規，甲乙遵循平等自愿，公平誠信原則。結合本工程實際情況，雙方經友好協商，達成如下合同條款，訂立本合同，雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、工程承包范圍：
1、裝車、運輸、推平、棄土轉運運距1公里/立方米增加運費每公里元，不足1公里的按1公里計算。
2、施工技術要求：平場自然碾平。
三、合同工期：
開工日期：年 月 日（以甲方正式開工通知為準） 竣工日期：年 月 日
合同工期總日歷天數360天。
四、工程價款計算辦法：
1、土石方綜合單價，每立方元，裝運推平，運距米內自然碾壓。
2、做路時，挖機進場付每臺挖機5萬元押金，一天為1800元。不足一天為一天補足。
3、此單價包括：人工費、材料費、機械費、設備進場費、搭建臨設費、管理費用等。
4、工期：甲方入場通知書下達起計算，工期壹年。
五、甲、乙雙方的責任及義務
1、甲方義務和責任。
1.1工一切事務。
1.2負責提供施工用水、動力電就近指定搭接。
1.3負責協調和處理好周邊關系為乙方創造良好施工環境。
1.4及時簽證工程量，材料價格，審查合格工程的日進度報表工程結算等事項。
2、乙方的責任和義務
2.1乙方指派負責該項目的“進度、質量、安全”工作。
2.2做好施工現場地下管線和鄰近建筑物構筑物的'保護工作。保證現場清潔符合有關規定，交工前人走場地清。
2.3乙方須建立健全、安全生產組織與制度，加強安全教育、全面負責、確保工程安全生產，人生安全。凡因乙方管理不善，措施不
力或職工過失，造成的人員傷亡、財務損失由乙方承擔一切責任，甲方概不負責。
七、工程價款結算與撥付方法：每星期一結算，星期二付款。
八、違約責任：
8.1甲方違約責任
8.1.1若甲方不能按時支付乙方工程進度款，按產值月報時間與約定支付時間承擔銀行同期，三倍貸款利息。
8.1.2工程結算尾款不按約定時間支付、甲方延誤付款承擔欠款總額的三倍銀行貸款利息。
8.1.3由于甲方原因造成的停工（三天以上），由甲方承擔由此造成的窩工人員損失和機具設備閑置費，（挖機每臺每天元計算、運輸車輛每天每輛按500元計算）并相應順延工期，若甲方要求乙方通過趕工方式保證按合同約定工期按期完工，則應由甲方承擔采取趕工措施及增加的合理費用。
8.1.4如甲方未按合同執行，按工程總造價
8.2乙方違約責任
8.2.1因乙方原因造成工程質量不符合合同規定時，乙方負責無償修理或返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。
8.2.2由于乙方原因未按合同進度計劃及時完成工程計劃進度（以施工進度計劃為依據）乙方未采取有效措施趕上進度造成工期延誤，乙方將自動退場。
8.2.3乙方工程質量低劣，同一位置經甲方三次責令整改，乙方
在整改期限內不采取整改措施，不提交整改報告，由甲方有權解除施工合同并令其退場，乙方應按本工程造價總金額的3%向甲方支付違約金。
九、其它約定
合同未盡事宜，甲乙雙方以補充協議為準，與本合同具有同行法律效力。
十、糾紛解決辦法
甲方與乙方如發生合同糾紛，由雙方協商解決。
甲方簽字： 乙方簽字：
年月日
內部承包合同5
甲 方:
乙方(承包人)：
公司為了拓展發展空間，占有更大的市場份額。提高社會和經濟效益，調動各方積極性，本著平等、誠信和互惠原則，采用公司內部承包的經營方式，經協商一致達成如下協議：
一、合同價款
公司與建設方簽訂的建設工程施工合同金額：
大寫：人民幣元)
小寫：： 元
二、承包方式
1、公司同意承包人組建項目部。授權委派承包人 同志為本項目部責任人和承包人，全面負責本項目部承包經營和日常管理工作，實行承包經營，獨立核算，自負盈虧。
2、承包有效期：自簽訂本協議書開始至本工程施工合同約定保修期結束為止。
三、工程結算及工程款的撥付
本協議書合同價款調整方式及金額與本工程最終實際決算款調整方式和金額一致。
1、項目管理費的約定
公司向承包人收取管理費為工程總造價的 %
2、工程進度款撥付
承包期間承包人按工程進度收取建設方的工程款，必須遵守公司財務制度轉入公司賬戶，先向公司按進度款金額支付稅金后再取發票;進度款到公司賬戶后，由公司扣除承包人應付公司的費用后，一次性將進度款余額劃轉給承包人;
3、稅費及其他費用
該項目的稅金和其他費用均由承包人承擔;凡是須由公司負責交繳的稅費、工程費用和資料等有關費用均由承包人全額支付，公司不予墊付資金。
4、各項稅費的收取方法
(1)稅費：按國家、地方稅務規定須繳的企業所得稅 %，營業稅及工程所在地規定繳納的各種稅費由掛靠人自行繳納，項目所在地政府對稅率另有規定的，按項目所在地政府規定執行;
(2)管理費：按承包人每次所需發票%收取;
(3)設計費、預算費及其他有關費用按實際發生收取。
5、承包人應向公司繳納的保證金金額及收取返還約定：
(1)承包保證金：按合同金額 %收取，在第一筆工程款到賬后代扣，合同終止后返還。
(2)發票保證金(承包方不提供發票)：按每次支付承包工程款 %收取，在每次支付承包工程款時代扣。
四、公司責任和義務
1、公司向承包人提供本工程招投標所需要的公司資質。公關、設計、報價、投標、標書制作、差旅和通信等費用由承包人承擔;
2、公司向承包人提供工程報建所需要的有關資料, 所發生的費用由承包人承擔。協助乙方與建設単位簽署工程承包合同及開具工程發票。
3、工程期間的監督與管理
公司向承包人書面提供: 施工現場暫設搭建標準、工程施工質量、安全管理標準及有關規章制度，承包人須嚴格參照執行。
公司提供項目部管理人員和施工人員工作服樣式, 服裝購置費由承包人承擔;
公司有權對正在施工的工程項目進行全方位的管理和指導,承包人必須無條件接受建設方和公司的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工的或發現有質量、安全隱患的, 公司有權取消本協議, 終止承包人繼續對本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有異議 。
4、合同和檔案的管理與保存
承包期間承包人必須無條件將本工程所涉及的各種合同、 圖紙、 內業檔案資料等原件交由甲方備案保存, 工程結束之后承包人將決算書原價交于公司, 以備稅務局査驗。
5、 承包人完成上述各項工作需要攜帶公司證照和印章, 公司派專人陪同, 所發生的交通費、食宿費、通信費和辦公費等費用均由承包人承擔。
五、承包人責任和義務
1、施工規范
承包人有義務在工程承包間以及工程維修期間自覺維護公司的企業信譽,承包人向公司承諾履行本工程施工合同中與公司有關的所有義務,并承擔全部責任。 因任何原因給公司造成不良影響或損失, 由承包人負責解決和賠償;
承包人承諾嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計,精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;投入足夠的人力、物力,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度，落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理。遵守國家有關環境保護法規定,嚴格執行建設主管部門及環保、消防、 環衛等有關部門對施工現場的管理規定, 制定實施保證措施;做到文明施工;承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全施工、現場臟亂造成的損失及各種罰款。
2、 施工材料使用與供應
承包人負責本工程所有材料的釆購供應,承包人釆購材料質量必須符合建設方、設計、公司、及國家、地方相關標準，規范要求，并按公司和建設方要求提供相關資料。不發生偷工減料、以次充好等行為, 否則以一罰十。
3、施工人員管理
承包人承包期間, 對所屬施工隊的管理必須嚴格執行公司管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續, 所聘員工要三證齊全, 特殊工程要持證上崗, 要把所聘員工的有效證件及資料復印件報送公司一份備査。
4、 承包人應積極妥善處理好農民工工資和保險等事宜。如違反國家關于農民工工資等規定時, 公司有權要求其改正或停工;
5、 承包人在簽訂《施工合同》后，必須按照遼寧省建設廳和中國保監會遼寧監管局發布的《關于進一步規范全省建筑施工人員意外傷害保險工作的若干意見》(遼建發[20xx] 30號)、遼寧省建設廳頒發 《關于印發 <遼寧省建筑施工人員意外傷害保險實施辦法>的通知》(遼建發[20xx]31號)的規定,在指定的遼寧友仁保險代理有限公司及時辦理 《建筑施工人員意外傷害保險》 。
名稱: 遼寧友仁保險代理有限公司
地址: 沈陽市鐵西區興華北街30號、新財富大廈1908房間
電話: 024-25639122、 024-25636065
項目所在地政府相關部門另有規定的, 按項目所在地政府相關部門的規定執行;
6、承包人經營期問對外的各種文件、工程量清単報價電子版、施工中的變更單復印件、簽證單復印件、合同、協議等必須送公司備案和監督檢査;未經公司書面許可不得以任何方式將本協議項下權利和義務轉給第三方;不準以包代管,包而不管和掛靠等情況;避免出現資金風險和安全風險;承包人須承諾:不私刻工資等公司印簽,否則接受工程造價20%的處罰, 并承擔相應的法律責任;
7、 承包人因工程轉包、 分包和其他違反與建設単位約定的行為, 造成的經濟處罰和相關責任由承包人承擔。
六、安全施工
1、安全施工檢査
承包人應遵守工程建設安全生產和有關管理規定, 嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢査人員依法實施的監督檢査, 采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
承包人應對其在施工場地的`工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。承包人不得要求施工場地工作人員違反安全管理的規定進行施工。因此導致的安全事故由承包人承擔相應責任及發生的費用。
2、重大事故處理
發生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知公司, 同時有責任及義務按政府有關部門要求處理, 并由承包人承擔相關的事故責任以及發生的費用。
承包人對事故責任有爭議時, 應按政府有關部門的認定處理。
七、質量保修
承包人應按法律、行政法規或國家有關工程質量保修的相關規定, 對交付施工的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
質量保修的項目內容及范圍: 同本工程施工合同 。
質量保修期:同本工程施工合同。
質量保修責任: 同本工程施工合同 。
質量保修金: 由承辦人承擔相應的保修費用 。
八、協議終止
1、 承包人違反本協議中的任何一項約定時, 公司有權立即終止本協議;
2、 本協議終止后, 如有尚未完成的工程,承包人有義務按照本協議的承包人責任和義務繼續完成工作,在此期間和以后承包人不得以公司的名義對外承接各種工作, 承包人對其所有施工的工程負有法律規定責任。
九、違約責任
1、 承包人在經營過程中有損公司形象和利益時, 公司有權根據情節向承包方追索10000-20xx00元的賠償;
2、承包人因下列原因
(1)施工安全、質量、工期、財務、材料款和人工費等原因;
(2)發生安全事故造成人身傷亡或財產損失的;;
(3) 或者其他行為。
與任何第三方產生糾紛時, 所發生的一切費用由承包人承擔。 如給公司造成損失, 公司有權向承包人追償或提起訴訟。
十、有關約定
1、 公司為了更準確詳實對項目進行監督管理, 對承包人所做的項日進行全過程(安全、質量、工期、材料款、人工費等)進行監督管理指導,需駐監管人員的相關費用由承包人負擔;承包人并應無條件的接 受公司針對施工現場檢查處罰細則;
2、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;相關費用由承包人負擔;承包人并應無條件的接受公司針對施工現場檢査處罰細則。
3、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;
4、本協議履行過程中如發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,在公司所在地有管轄權的人民法院訴訟;
5、 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效;
6、 本協議的附件是本協議的組成部分, 同本協議正文具有同等法律效力;
7、本協議一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
內部承包合同6
為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。
一、管理職責
1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元
2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬，做到賬目清楚、核算正確，并定期檢查，發現錯誤應立即糾正。
3、按企業制定的價格目錄，并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。
4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額
5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。
6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。
7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。
8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。
9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編發《市場句報》，逐月編發《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。
二、管理權限
1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。
2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。
3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法，經企業審定后實施。
4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。
5、有權合理組織產品的發送運輸工作
6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。
7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。
8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。
9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。
三、承包方式；
銷售承包的結算，主要解決兩大問題：
一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；
二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。
1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。
2、工資發放采取先預支，季度考核兌現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核后多退少補。考核基數是：第一季度任務為 萬
元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其余季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%�？紤]銷售季節性，年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。
3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。
四、法律效力
1、本案一式兩份雙方簽訂后生效，具有同等法律效力。
2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力
改制企業內部承包權的保護
在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處于內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對于確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。
一、企業內部承包合同的解除方式
企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關系的協議。企業改制如果仍然處于內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由于目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關系，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬于企業經營自主權范疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關系改變為行政經濟關系，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自愿、協商一致，發包方不能把自己的意志強加于承包方，對于條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關系。雖然這種對價關系難以用等值來衡量，但對價的特征之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這里就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關系和合同關系。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關系的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關系一樣，行政管理關系和合同中的平等主體民事關系并不沖突；四是從保護當事人
的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那么合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。
二、承包期間遺留對外債權債務的處理
改制企業內部承包合同解除后，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔后，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上說，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關于“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬于企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產范圍時，就等于企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兌現的債權和不可兌現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由于存在著消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權范圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。
三、承包方承包債權的實現
承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的`承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。采取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改制為股份制企業。（2）承包方完全自愿，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。
在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：
一是企業改制后原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，采取不同的處理辦法：1.如果改制后的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制后接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制采取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合并，它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔�！�2.企業產權整體轉讓后購買者實行個體經營或私營獨資或合伙經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。
二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的范圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這里有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件后，對債務人的其他民事執行程序必須中止�！睆倪@條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利于平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優于普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高于民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果并不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和占有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以后案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認并追回財產的權利。比照這一破產制度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既
可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。
論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用
【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業于安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。
【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍采取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟后，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛采用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施后的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。
一、基本案情
20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨后三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委托乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不愿意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客戶有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。
該責任制協議履行一年后，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。
上述協議簽定后，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關于產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關系為由，認為董XX在銷售后尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。
一審法院受理后，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬于正常商事合同爭議范疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，并支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。
董XX不服一審判決，于20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理后，
內部承包合同7
經公司研究指派__________________項目經理為本單位工程負責人(以下簡稱甲方)，混凝土分項工程交由__________________小組(以下簡稱乙方)承包，經協商制定本條款，雙方務必遵照執行。
一、承包項目：
本工程所有混凝土的澆灌。
二、承包方式：
包工不包料(包工即：包拌、包運、包搗固)，不得轉包。
三、承包價格：
基礎砼____________元/m3，主體砼____________元/m3，零星砼____________元/m3。
四、工期要求：
從工序交接日起，基礎砼在____________天內要完成，主體每一層柱在____________天內要完成、每一層板在____________天內要完成。
五、質量與施工要求：
1、現場攪拌的砼應將材料過磅正確后入料攪拌。
2、拌制砼采用飲用水。
3、砼運輸、澆筑及間歇的全部時間不應超過砼的初凝時間，同一施工段應連續澆筑。
4、砼的施工縫應設置在結構受剪力較小的部位，樓梯的施工縫應設置在第三個踏步處(即梯負彎矩筋的末端)。
5、墻體的抗震構造柱不得與框架結構同時澆筑，應待磚墻砌筑完成7天后方可進行砼的澆灌;并與上端的框架梁接觸處采用柔性連接。
6、柱、梁、板、的混凝土應在澆筑完成后12小時以內加以覆蓋和澆水，澆水次數應能保持混凝土處于濕潤狀態。
7、對于普通水泥拌制的混凝土養護時間不得少于7天，對有抗滲要求的地下室、水箱、屋面等砼其養護時間不得少于14天。
8、砼強度達到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安裝柱筋、柱模和堆放材料等活動。
9、在板面鋪設水平運輸架路時，架路的下方應先鋪上一層彩條塑料布，以保證運料斗車掉下的混凝土不會直接粘結在模板上。
10、對砼出現的'一般缺陷，可由公司內部按技術處理方案進行處理，并重新檢查驗收。
11、對砼出現的嚴重缺陷，應經監理(建設)單位認可的處理方案進行處理，并重新驗收。
12、為保證板面的標高和平整，除了對四周模板內側彈上水平控制和柱筋上標注水平點外，尚應設置移動灰餅。
13、如果澆筑過程中巧遇下雨，應用彩條塑料布遮蓋板面，要迅速做好產品的保護工作。
14、班組長應從始至終在現場跟班、調度和指揮該班組工人認真做好砼的搗固工作。
15、除了以上交底要求外，尚應遵守國家有關的標準、規范和行業規程等;并嚴格執行工程建設強制性標準。
六、安全要求：
1、進入施工現場必須遵守安全生產有關規定。
2、鋪設車道板時，兩頭需擱置平穩，并用釘子固定，在車道板下面每隔1.5m需加橫楞、頂撐，2m以上的高空架道，必須裝有防護欄桿。
3、車道板上應經常清掃垃圾、石子等以防行車受阻、人仰車翻。
4、用塔吊、料斗澆搗混凝土時，指揮扶斗人員與塔吊駕駛員應密切配合，當塔吊放下料斗時，操作人員應主動避讓，應隨時注意料斗碰頭，并應站立穩當，防止料斗碰人墜落。
5、車道板單車行走不小于1.4m寬，雙車來回不小于2.8m寬。
6、在運料時，前后應保持一定的車距，不準奔走、搶道或超車。
7、到終點卸料時，雙手應扶牢車把卸料，嚴禁雙手脫把，防止翻車傷人。
8、離地面2米以上澆灌過梁、雨篷、小平臺等，不準站在搭頭上操作，如無可靠的安全設備時，必須戴好安全帶，并扣好保險鉤。
9、使用振動機前應先檢查電源電壓，輸電必須安裝漏電開關，保護電源線路是否良好。
10、電源線不得有接頭，機械運轉應正常。振動機移動時不能硬拉電線，更不能在鋼筋和其它銳利物上拖拉，防止割破、拉斷電線而造成觸電傷亡事故。
11、井架吊籃起吊或放下時，必須關好井架安全門，頭、手不準伸入井架內，待吊籃停穩，方可進入吊籃內工作。
12、使用振動機的工人應手戴絕緣手套，腳穿絕緣橡膠鞋。
13、嚴禁酒后上班。
14、嚴禁安全帽放在一邊不佩戴。
15、所有的工人都不得從高處向下扔擲模板、工具等物體。
16、在樓板臨邊傾倒混凝土漿時應注意防止混凝土漿掉到外架中而彈傷人員。
17、嚴禁操作人員在酒后進入施工現場作業。
18、每個工人進入施工現場都必須頭戴安全帽。
19、班組如果因勞力不足需要再招新工人時，應事先向工地報告。
20、新工人進場后應先經過三級安全交底，并經考試合格后方可讓其正式上崗。
21、新工人進場應具有四證，即：職業技術證、身份證、計劃生育證和外來人口暫住證。
七、獎罰條件：
1、按時完成獎勵____________元;因勞力不足而不能按時完成扣款____________元/天
2、質量經有關部門檢查后受表揚的獎勵____________元;反之，檢查不合格則承擔整修、返工費用。并每拖延一天，工地給予罰款____________元。
3、因違反操作規程造成安全與質量問題，造成的一切損失及受到有關部門的罰款均由乙方負責。
4、因工地原因造成中途停工1個小時以上的，甲方應付乙方每人每小時______元。
5、嚴禁出現重傷以上事故，輕傷事故每發生一起，均扣工資____________元。
八、結算方式：
采用現金支付形式，基礎完成經驗收合格的第2天支付____________%的工程款，主體完成經驗收合格的第2天支付____________%的工程款，余款在____________個月內全部付清。
九、仲裁與調解：
如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
十、補充事項：
1、_____________
2、_____________
3、_____________
本合同書一經簽定雙方均應自覺履行合同義務，不得返悔。本合同書一式2份，甲、乙雙方各執1份。經雙方簽字蓋章后生效，至工程款結清后自然失效。
單位工程負責人(甲方)：__________________
承包班組長(乙方)：__________________
聯系電話：__________________________________________
聯系電話：__________________________________________
內部承包合同8
第一章總則
第一條為保護本企業內部承包合同當事人的合法權益，用法律手段強化管理機制，提高經濟效益，特制定本章程。
第二條企業內部承包合同是本企業內部各單位為完成各自承擔的生產經營任務，所訂立的明確相互權利義務的協議，是用合同方式固定下來的法律文件。
第三條訂立承包合同，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則；貫徹以責為中心的責、權、利三結合原則，實行有獎有罰、賞罰分明的獎罰制度。
第四條承包合同依法成立，即具有法律約束力。當事人必須全面履行合同規定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。
第二章基本條款
第五條承包合同的范圍，包括：科研、工藝、工裝、零件、部件、物資、設備維修、經營管理、勞務協作等。
第六條數量。數量是衡量承包合同履行的尺度。合同雙方應明確規定品種、規格、數量、經營管理目標成果等，沒有數量條款的合同是無效合同。
第七條質量。質量是檢驗承包合同完成情況的標準和依據之一。雙方在簽訂承包合同時，應明確規定質量標準。特殊要求應在合同中注明。沒有質量條款的合同是無效合同。
第八條期限。期限是對承包合同履行完成預期目標的時間要求，應按工廠年、季、月、旬、日生產、作業經營計劃進度要求簽訂。沒有期限條款的合同是無效合同。
第九條價格。按照廠內規定核準的價格計算，簽訂承包合同。包括零件、部件和勞務以及辦公費、旅差費、生產經營管理費、醫療勞動保險費等等一律按廠內核定價格，進行控制結算。廠內沒有規定訂價的，由雙方另行協商訂價，經廠價格管理部門審定。
第十條違約責任。在承包合同履行過程中，雙方或一方不能全面履行合同，負有責任的一方應承擔違約責任，按本條例規定處罰。沒有違約責任條款的合同是無效合同。
第十一條屬于“不可抗力”的情況，當事人應在有效期限內取得有關主管部門書面證明后，可免除承擔違約責任。
第三章法律責任
第十二條由于設計或設計修改錯誤，造成生產單位零件報廢，違約方按零部件損失價值總額的30-50％作賠償金（計賠償賬，用廠內結算支票支付）并按價值的50％支付受損方違約金，從獎金中扣除。損失價值在100元以下只罰賠償金。
第十三條由于工藝或工藝流程編制錯誤，造成生產單位零部件報廢，違約方按零部件損失價值總額的30-50％作賠償金（計賠償賬，用廠內結算支票支付），并按價值的5％支付受損方違約金，從獎金中扣除。損失價值在100元以下只罰賠償金。
第十四條由供方生產的零部件，雖經檢驗單位檢驗合格，調入需方后發現所加工的零部件不合格，需方應通過檢驗單位復檢確定責任。如屬供方的責任，在超過交付合格零部件年合同規定履行期限，按廠內規定價格核算，供方承擔支付需方5％違約金，從獎金中扣除（用廠內支票結算）。屬于檢驗單位調檢失誤，檢驗單位承擔連帶違約責任。
第十五條使用工模具的單位，在使用過程中發現工模具不合格，經檢查（計量）單位鑒定后，屬于工模具制造單位的責任，使用單位可退回原工模具并有權要求制造單位提供合格工模具。工模具制造單位承擔支付使用單位50％違約金（從獎金中扣除），并承付50％由于工具不合格所造成零部件報廢的經濟損失。
第十六條對鉚裝工具在試壓時，已經需方人簽收，再發現工模具不合格，其責任由使用方負責。
第十七條由于檢驗部門誤檢、漏檢所造成的廢品損失，按損失價值總額5％承擔違約金，從獎金中扣除。
第十八條由于材料供應不及時，生產單位因停工待料而造成的`經濟損失除計賠償外，并根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從供應部門的資金中支付。
第十九條由于外協配套件不齊，使產品不能按要求完成，對所造成的經濟損失除計賠償賬外，并根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從外協部門的資金中支付。
第二十條由于生產經營進度編制計劃的失誤，致使原材料、元器件訂購經濟合同漏項，臨時提出訂購計劃，根據雙方簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從生產經營計劃部門的資金中支付，并補償供方臨時措施使用。
第二十一條產品對外銷售合同中，由于銷售人員失誤致使合同條款不全、責任不明造成已發貨銷售的產品資金不能回收的經濟損失，或造成債權糾紛經國家仲裁機關或人民法院判令責任在我方時，對其造成的經濟損失（含訴訟費用，聘請律師、法律顧問費用），根據雙方所簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從銷售部門的資金中支付。
第二十二條供方不能按期交貨，應由供方償付違約金，按承包合同所規定的違約責任處罰。
第二十三條供方所交付的產品或零部件，不符合承包合同的規定，包括規格、品種、數量、質量等，供方應承付違約金，按承包合同所規定的違約責任處罰。
第四章變更或解除
第二十四條承包合同依法成立后，不得因承辦人或單位行政主要負責人的變動而變更或解除合同。
第二十五條發生下列情況之一者，允許變更或解除合同。
�。�$）訂立承包合同所依據的國家計劃被修改或取消；
（%）在不影響國家和企業集體的經濟效益，又不影響企業生產經營總目標完成的前提下，根據變化的實際情況，經雙方當事人充分協商，取得一致意見，形成產生法律效力的文字協議后；
�。�&）由于不可抗力的原因，而不能或不能全面履行承包合同時，應及時向對方申明，取得有關部門合法書面證明書向“仲裁委員會”呈報不能或不能完全履行合同的理由，在取得“仲裁委員會”認證后，可允許延期履行、部分履行或者不履行，根據情況可部分免除或全部免除違約責任。
第二十六條其他承包，如內部運輸、醫療保健、環境保護（含工業衛生、廠區綠化、清掃等）、會計、統計、行政管理等類別承包合同，參照以上條款執行。
第五章附則
第二十七條廠屬集體企業、工業貿易公司、勞動服務公司等同總廠某單位所簽訂的承包合同及其內部所簽訂的承包合同，均按照本章程執行。如有違約，其違約金從其為總廠的勞務加工費中扣除，由內部銀行結算支付給對方。
第二十八條本章程由職工代表大會審議通過的程序頒發生效，修改亦同。有關法律問題由經濟法律顧問室解釋。
第二十九條本章程自_____年_____月_____日起實行。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
日期：
日期：
內部承包合同9
發包單位：（全稱） （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》及其他相關法律、行政法規等。遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方為明確各自在施工中的權義、責任。特訂立本合同如下：
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
結構類型：框剪結構 1號樓地上34層，地下2層。2號樓為三層獨立柱基。3號樓地下2層，地上30層，純地下室為負3層。
建筑面積：約13萬平方米
二、合同承包模式
1、本工程土建合同采用分班組內部勞務承包。
2、除本合同條件的規定外，合同內協商的單價不得另行調整和變更。
三、承包范圍及內容
1、本工程1、2、3號樓工程所有臨邊防護、坑洞口防護（含基礎及地下室）工程；以及所有1、2、3號樓所有外架的搭設和拆除。材料歸還的上下車，材料現場內的轉運、堆碼等達安全文明施工要求。（含工字鋼安裝拆除，預埋鐵件）
2、本工程1、2、3號樓臨邊洞口防護，所有外架搭設施工中的油漆、硬防護、網子的安拆、更換等全部施工內容。
3、地下室基礎筏板施工中的操作架搭拆及塔機安裝和施工電梯等安裝的平臺操作架、防護架等全部工作內容。
4、卸料平臺的搭設和拆除。
四、合同價款和工程款支付方式
1、合同單價：
�、�1、2、3號樓腳手架搭拆，含臨邊及所有洞口防護，正負零以上按建筑面積計算：24.00元/m2，必須確保標化工程，如達不到標化工程，則每平米扣減2.00元/m2。
②正負零按建筑面積 5.00元/m2 。
�、哿阈怯霉ぃ� 技工：200元/個 普工：120元/個。
2、付款方式：
①地下室施工至正負零以上主體第3層完成（含所有臨邊洞口）后一個月內甲方付給乙方第一次工程進度款，付完成產值的.70％，以后隨主體上升5層即每月付完成進度的70％計算工程款，主體完成后三個月內付清主體施工完成總的工程量70％。
�、谟嗫钤谕饧懿鸪ê覂仁┕ね瓿桑┮话牍こ塘繒r計算，付給拆除工進度款的70％。所有外架拆除完成（含臨邊洞口等防護拆除完）工程進度款在三個月內工程付款至總進度款的80％。工程余款甲方在竣工驗收后半年內付給乙方。
③付款方式：轉賬
五、工程履約保證金
為確保工程質量安全和進度，乙方簽訂合同進場前一次性繳納履約保證金人民幣叁萬元整，該履約保證金不計息，主體工程完工后，三個月內甲方一次性退還乙方，但應扣除前期施工中的違規、違章等各項罰款。
六、工程質量
本工程的質量標準：必須根據甲方編制的專項方案和國家規范操作規程等嚴格進行施工。架體橫平豎直，分布均勻、美觀、牢固可靠，連墻桿件穩定牢固。硬防護、軟防護穩定、有效，拼接封閉嚴實。必須保證達到省標準化文明施工現場，為華建公司塑造形象。
七、工程進度
工程進度必須按項目部的指令要求同時隨主體跟進，外腳手架搭設必須搭設高出施工操作層3米，安裝固定牢固，并將水平防護和立面防護作有效防護。
八、甲方責任和義務
1、乙方班組人員進場前，甲方應對乙方所有人員進行安全技術、操作規程等全方位交底，并作好交底記錄，同事進行三級教育，并對乙方工程質量、安全、進度等做全面的指導、安排。
2、甲方向乙方提供住宿2間，配套設施完善，同時要求乙方每間住宿不少于10人。
3、甲方根據乙方提供的材料計劃，分規格、型號，將材料陸續提供到現場，滿足乙方工程進度需要，并有一定庫存。
4、甲方對乙方不稱職，不符合現場管理要求的人員清退出場；同時有權對乙方違反操作規程和相關規定的人員進行處罰，乙方無條件接受教育和處罰。
5、甲方應按合同要求第四條，按時足額付給乙方工程進度款，乙方收到該進度款，應按時支付民工工資，不得它用；如因工資不及時支付給工人，甲方有權拒付工程款或終止合同。
九、乙方的權力和義務
1、乙方與甲方簽訂合同后，應自行組織有一定專業技能的熟練架工，并具有勞動安全部門等有權單位頒發的架工操作證，且身體健康，體力充沛，年齡在45周歲以下，無心臟病、高血壓等疾病，熟練技工不得少于15人。
2、乙方進場必須按項目要求、規定接受項目部的現場教育，技術交底，并將本班組人員的身份證、操作證、人員花名冊交原件查驗，復印件存項目部，同時辦理好相關簽字手續。
3、乙方人員進場作業，必須按甲方的規定要求、任務、指令等進行架子搭設，并符合規范要求，負責造成的返工全部由乙方自行承擔。
4、乙方班組人員進場作業必須戴好安全帽，登高作業2米以上應系好安全帶，作業施工中應加強安全監督、安全巡視，并做好警示標志，同時應對現場和本班作業人員的安全全面負責。乙方現場施工過程中必須配備1-2名專職安全員進行現場安全監督和檢查。
5、乙方進場施工應提前三天將材料計劃提供給甲方，甲方根據乙方需求陸續將原材料提供到現場；材料進場后應積極組織人員對材料進行卸車，現場轉運、堆碼做到文明施工。甲方材料出場歸還乙方應組織人員配合進行上下車，服從項目部的指揮和調度。
6、施工現場的架體和防護設施等應自覺進場檢查、維護、整修，未經甲方許可不得任意拆除架子和安全防護設施，如經甲方發現，必須進行嚴處。
7、在施工現場乙方應隨時配合甲方進行安全檢查，對查出的問題必須立即組織人員進行整改，并接受甲方處罰，如有違反，甲方有權對乙方進行嚴格的經濟處罰，乙方收到該罰款單，應主動將罰款上交甲方，否則甲方將加重處罰或終止合同，跟換班組。
8、乙方在進場施工中的勞動安全防護用品由乙方自行采購合格的勞動安全防護用品，并具有檢驗報告，且交甲方安全部門存檔備查。
十、安全文明施工
1、進入施工現場應按規定要求正確戴好安全帽，衣著整潔，不得赤腳穿拖鞋上班和酒后作業。場內注意文明語言，加強各班組之間的溝通、協調，嚴禁打架斗毆，一經發現，甲方將進行嚴處，并進行經濟處罰。
2、施工區域內下班后應進行衛生清理，機具、用具材料堆放整齊，生活區域內特別是住宿內衛生應經常打掃，保持整潔，物品堆放整齊。
3、積水坑、洞口、臨邊和架體上嚴禁堆放物品，危及安全，施工現場的安全防護未經甲方許可，嚴禁拆除，已經發行必須嚴處。
4、隨時接受項目部的檢查，對查出的安全和文明施工隱患及時進行整改，對本班組在現場施工的人員加強安全巡查，如危及安全文明施工上的要求，及時提醒警告，如經甲方發現，將進行處罰。
十一、人員和財產損害的責任承擔
1、乙方在施工現場中應負責和保障，避免甲方在施工全過程所引發對任何人員的傷害或死亡事故責任和按照任何法令、法規慣例而產生的任何費用，責任、損失、索賠、仲裁、訴訟或執行，除非是甲方過錯或甲方責任。乙方必須全數賠償因不履行本款的約定而導致甲方所受的損失。
2、單次醫療費用在3萬元以下，由乙方自行全額承擔。如因甲方原因造成，由甲方負責承擔。偶發事件超出2萬元，其超出部分甲方承擔60％，乙方承擔40％。
十二、工程保險
在施工前，由甲方負責購買所需保險、費用等。
十三、本合同一式四份，合同簽訂后，該協議具有同等法律效力，如因履行本合同發生爭議，雙方協商解決，協商未成，提交總包單位所在地合同仲裁委員會或當地法院仲裁。
十四、本分包合同工程完畢30日內，勞務班組承包人應到發包人財務部核對賬目，否則視為款已結清。
十五、如勞務發包人未按合同約定支付合同價款，款過約定15日期限，勞務班組承包人應以書面形式通知發包人，
甲方： 乙方：
工程負責人： 承包負責人：
年 月 日 年 月 日
內部承包合同10
立合同單位 生產科（以下簡稱甲乙方）。茲根據本季度我廠生產計劃，訂立“三定一�！焙贤�，雙
制造車間
方議定條款如下：
一、乙方本季度人造橡膠的生產任務定為1500件。4月、5月、6月各500件。
二、乙方車間生產工人定額為90人。
三、除乙方車問原有設備外，新裝置的機械大車1部，甲方保證4月10日投產使用。
四、乙方保證生產的人造橡膠質量完全符合標準；保證原材料消耗不超過定額 。
五、甲方保證及時供運乙方所需要的原材料，如有原材料供應不及時，造成乙方停工待料，由甲方負經濟責任。
六、乙方車間的產品如有廢次品，由乙方負經濟責任。
七、乙方按時、按量、按質完成生產任務時，除正常獎金外，另外每季度可獲得完成任務獎金1500元；如超產50％以上時，可獲、得按上列獎金加倍計算的.超產獎。
八、乙方如不能完成生產任務時，甲方發給乙方車間主任、工段長、班組長領導津貼每季度每人30元；如不能完成生產任務時，應給予經濟處罰，扣發上列人員的全部獎金。
立合同單位：
甲方：×××生產科(印)
代表人：×××(蓋章)．
乙方：×××車間(印)
代表人：× ××(蓋章)
見證：廠部代表人×××(蓋章)
×年×月×日
內部承包合同11
發包方(全稱)：(以下簡稱甲方)委托代理人：
承包方(全稱)：(以下簡稱乙方)委托代理人：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，發包人、承包人就本工程施工有關事宜達成一致意見，訂立合同。
一、工程概況
工程名稱
工程地點：
工程內容：棟土建、內外裝飾、水電安裝工程等合同約定的內容(0.00以下地下車庫土建及部分安裝工程)
建筑面積m2
二、工程承包范圍及方式：
1、承包范圍：按甲方提供的施工圖紙及工程有關說明進行工程施工總承包。工程承包范圍包括本項目的土建、內粗裝修(僅包括室內墻面及天棚抹灰、樓梯踏步面層及欄桿安裝)、門(進戶門)窗安裝、外墻(含斜屋面)裝修、部分水電安裝(水、電到戶)以及完成本項目所必須完成的其他工作，對于增加的工程項目必須由甲方書面指定授權代表簽字確認并符合增加的條件，否則有關工程不計算價款。
2、承包方式：采用包工包料方式承包給乙方。
三、合同工期
工程開工日期：定于20xx年3月6日(以甲方開工令為準)，竣工日期：定于20xx年11月6日。本工程合同總工期為日歷天數245天。(無論任何原因影響，工程必須按時竣工交付)
四、質量驗收標準及等級
1、驗收標準：
《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB5030020xx及現行的相關標準
2、質量等級：合格
五、合同單價及計價方式
1、本合同價款采用定額計價方式確定，定額采用《貴州省建筑工程計價定額》20xx年版、《貴州省裝飾裝修工程計價定額》20xx版和《貴州省安裝工程計價定額》20xx版及相關配套調整文件計價和調整費用后整體下浮5%作為結算價款。
2、材料差價按照每月實際完成工程量，參照貴州省遵義市造價管理部門發布的材料價格信息價計取價差，材料價格信息中沒有的材料差價執行相應時期的市場價或乙方自行采購價，但必須在采購前報甲方確認，按甲方確認的`價格計取。
3、計算軟件：神機妙算或廣聯達軟件。
4、工程變更也采用上述計價方式進行取費，并計入工程總價。
六、工程款支付方式
1、乙方需部分墊資�？蚣懿糠�(含基礎)：完成0.00以上一層主體封頂，甲方一月內撥付已完工程造價的75%，二層主體封頂直接向人民法院起訴。
2、按合同約定如乙方不能進場施工，甲方雙倍償還乙方保證金、第十三條：違約責任
本合同經甲、乙雙方簽字后產生同等法律效力，如一方違約，違約方付守約方按該項目總造價的()賠付守約方。
第十四條：本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本合同未盡事宜，經甲、乙雙方另行協商。
第十五條：本合同一式五份，甲、乙雙方各執兩份，報建設主管部門一份。
甲方(蓋章)：
乙方：(蓋章)：
內部承包合同12
施工建筑施工企業，特別是民營建筑企業就是依靠這種經營模式做大做強的。然而由于在現實中許多個人掛靠建筑施工企業的掛靠行為也是以內部承包的名義進行，內部承包的合法性受到了普遍質疑。有的人認為內部承包本質上也是掛靠關系。可以說這個問題的爭論由來已久，在司法實踐中這個問題也比較混亂。 到現在為止，我國也沒有相應的法律、法規來認定內部承包關系。
本人認為內部承包雖然與掛靠行為有許多相似之處，但不能簡單地將其定義為掛靠。內部承包與掛靠有如下幾方面的不同。
首先，從合同雙方當事人是否存在隸屬關系上看。
內部承包的承包人是企業的職工，與企業有隸屬關系，雙方有管理與被管理，領導與被領導的.關系。從實踐來看內部承包人往往是建筑施工企業的項目經理或項目經理部組成人員，一般都有項目經理資質，與建筑施工企業有長期的勞動合同關系。建筑施工企業往往為承包人辦理養老保險、醫療保險、工傷保險等企業福利和社會福利。
而掛靠關系中，掛靠方與建筑施工企業沒有隸屬關系，是平等的民事主體。雙方不存在管理與被管理，領導與被領導的關系。司法實踐中掛靠方多為個人、合伙或資質差的建筑企業。掛靠方往往沒有相應的項目經理建筑從業資格，與建筑施工企業沒有勞動合同關系，雙方往往只是臨時的關系。建筑企業也不為其購買養老保險、醫療保險、工傷保險等企業福利和社會福利。
其次，從管理上看。
內部承包關系中，雖然工程在項目經理的組織下展開，但項目經理的一切行為均不是其個人行為，而是企業行為。項目經理的一切權利都是在法人授權的范圍內進行。它受企業規章制度的約束，項目經理的行為視為企業的法人行為。企業有權對工程項目的質量、技術、財務安全等方面進行監督控制。項目承包人及其他人員在違反公司的有關規定時公司有權對有關人員進行更換�？偟膩碚f，在內部承包關系中，建筑施工企業對整個工程的質量、技術等方面擁有掌控的能力。
而在掛靠關系中，建筑施工企業對掛靠方沒有實施真正的管理。建設工程的質量、安全、工程進度、資金等均由掛靠方自行負責。建筑施工企業不向掛靠企業派駐財務、質量、技術和安全等人員。建筑施工企業無權對掛靠方的工作進行干涉。
當然施工企業掛靠行為也和內部承包一樣，建筑施工企業有進行質量、技術、安全、工期監督的權利和義務。但實際中這種約定往往只是停留在形式上，建筑施工企業在實際操作中不對掛靠人進行實質性的管理。因此是否對承包進行實質性的管理是內部承包與掛靠區分的本質特征。
內部承包合同13
甲方：
乙方：
甲乙雙方在自愿、平等的基礎上，經協商一致就乙方承包甲方勞務部一事，簽訂如下協議：
1、承包內容
1、1由乙方承包甲方勞務部，甲方對乙方的經營實行監督管理。
乙方需向甲方繳納60000元風險投資款，由乙方向甲方分二次繳納：__年_____月底繳納30000元，_____月底繳納30000元。
1、2雙方在解除合同或任何情況下的合同終止時，為保證業務的延展性，乙方不能一次性將風險投資款收回，按合同終止當時的業務發展情況，分項計算留存余額。
乙方如有需要，可以個人名義向公司借款。
1、3乙方必須按法律法規的規定，實時繳納各項稅款，由甲方統一向稅務部門繳納。
1、4甲乙雙方合理分工，接單、操作由乙方承包的勞務部負責;
出境證明及協調職能部門關系由甲方負責。
1、5甲方如有與乙方承包的勞務部經營的相同業務，必須交由乙方的勞務部經營。
2、費用
2、1費用承擔如下：
2、1、1勞務部使用房屋的房租1.5萬元/年(由乙方個人承擔);
2、1、2水、電、物管費用由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;
2、1、3、電話_____的電話費由勞務部承擔(該電話由勞務部專用)，電話_____的電話費由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;復印機租金由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一，紙張由各方自行提供。
2、2乙方可報銷的費用：
2、2、1移動通信費：乙方每月500元，乙方聘用的一名員工每月100元;
2、2、2出差費：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一名員工每晚150元(該費用超出部分不予報銷，不足部分不補貼)，出差補貼費每天50元;
2、2、3交通費：市內交通費乙方每月100元，乙方聘用的一名員工50元，出差以鐵路和公共汽車交通為標準，接待客戶另行商定;
2、2、4市場開拓費：按乙方開發的項目__________%提取(限一手單，二手單或三手單不再提取該項費用)，如需要出境考察，項目費用另行商定;
2、2、5招待費：按乙方開發的項目根據實際情況由雙方商定。
3、工資和待遇
3、1甲方每月工資1500元，每月再行發給1500元固定獎。乙方聘用的'一名員工試用期三個月每月工資1200元，試用期滿后基本工資不變，每月再行發給300元固定獎，該名員工資金以業務量進行考考核，業務量每增加100000元，業務資金上浮500元/月。
3、2養老保險：乙方按每月1500元做為基數交納，乙方聘用的一名員工以1200元做為基數交納。養老保險單位交納部分由乙方承包的勞務部自行承擔，個人承擔部分個人自行負責。
上述3、4、5、6條所涉費用除房租外，均由乙方承包的勞務部開銷，如勞務部尚未發生業務，該費用在乙方繳納的風險投資款中扣除，待發生業務并分配利潤后，由乙方再行補足風險投資款。
4、利潤分配
勞務部自行開發產生業務后，前一次業務利潤分配時間以后一次業務利潤產生時為準，甲方分配利潤的40%，乙方分配利潤的60%;甲方提供的業務，由乙方完成的，利潤分配比例為：甲方分配利潤的60%，乙方分配利潤的40%。
5、管理和責任
5、1甲方產生的經濟糾紛與乙方承包的勞務部無關，因甲方原因給勞務部造成損失的由甲方補償;
乙方不得以其它形式或在其它公司運作與甲方公司同樣內容的事務。
5、2乙方帳務由甲方統一管理，乙方不得私設財務及開立銀行帳號，對外收取的費用由甲方統一對外開具收據收取。
6、糾紛解決
甲乙雙方因本合同的履行等而產生爭議的，甲乙雙方協商解決，協商不成的，向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
7、生效及時間
7、1本合同有效期自___年____月____日至____年____月____日。
7、2本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
7、3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：__________________ 乙方(公章)：__________________
法定代表人(簽字)：__________________ 法定代表人(簽字)：__________________
__________________年________月________日 __________________年________月________日
內部承包合同14
甲方：____市建筑工程總公司
乙方：____市建筑工程總公司____省�？抵烈瞬遆XBF—2標段項目部
工程名稱： ____省�？抵烈瞬遆XBF—2標段
工程結構：框架結構 ；
建筑面積：
工程地址：
為了完善經濟承包責任制，加強安全工作力度，使項目部各層次負責人心目中時刻記住抓生產必須抓安全，把生產、安全兩者擺在同等的.位子上，切實地負責各自安全工作的職責，真正使安全管理成為經濟效益生產重要組成部分，公司本著對國家、集體、個人高度負責，特與項目部簽訂如下安全管理與獎罰責任狀。
一、公司下達的安全達標工程必須無條件的執行，本工程爭創省文明施工現場，保證達標。
二、本項目確保無人身死亡事故；無重大設備安全事故；無重大火災爆炸事故；重傷事故發生率控制在0.08%以內；輕傷事故不大于1.5%。如發生重大事故，一切費用由工程項目部全部承擔。并給予經濟處罰和下降年終獎金等級系數。
三、安全防護用品材料
1、安全帽、安全帶、安全網、漏電保護器、安全管理圖牌，各種機械安全保護由項目部承擔一切費用，工程處保證資金。
2、各種機械、腳手材料由公司統一調配，由各項目部租用，各種租用材料、機械如被盜或損壞應照價賠償或修理。
四、經濟獎罰辦法及依據 公司按棟號建筑每平方面積提取壹元保證金，作為公司安全獎勵資金。
五、認真執行安全技術操作規程及公司所制定各項安全生產規章制度，服從管理對違返制度者一切按工程處制度《安全管理細則》執行。
本合同一式叁份，甲、乙雙方負責人財務各壹份。
甲方： 乙方：
負責人： 負責人：
________年____月____日
內部承包合同15
發包方：_____________營業執照號：_________
承包方：_____________身份證號碼：_________
為了為明確發包方和承包方之間的權利義務關系，經雙方友好協商，同意對_________有限公司_________分公司實行承包經營，特簽定本合同，以資共同遵守。
第一條承包內容承包方為_________分公司的經理，從事_________地區的市政工程項目建設，承包方不得從事其他經營業務。
第二條承包期限承包期從________年____月____日起至________年____月____日止。分公司單獨建帳，進行稅務登記，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。
第三條承包指標在承包期限內承包方向發包方上繳承包費計人民幣_________元;在每個承包年度第1個月內支付。另外，按工程項目的總額上繳2%的項目管理費，立項后付1%;竣工后付1%。承包方完成上述承包指標以外的超額部分，在承包方支付辦公和業務費用后，有權決定獎勵辦法和福利用途。
第四條發包方的權利義務
4.1在________年____月底前，將分公司交給承包方經營管理。
4.2負責刻制分公司的公章，分公司帳戶的開立和注銷，參與分公司的財務管理。
4.3如發包方在地區從事項目工程，按工程項目的總額的1%的向承包方支付項目管理費。
第五條承包方的權利義務
5.1承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發包方申報分公司財務報表;發包方定期審核分公司的各項業務往來。
5.2承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發生工傷事故，承包方應按照國家的有關規定處理。
5.3承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。
5.4承包方自主經營權，有權自行招聘職工，有權根據職工的工作效率、身體條件、勞動態度、執行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。
第六條違約責任
6.1發包方如未按
第七條終止合同，則應返還承包方向發包方交納年度承包費。如果造成承包方損失的，發包方還應向承包方賠償損失。
6.2承包方如不按時按量完成上交發包方款項，應按照銀行關于遲延付款的`規定，向甲方償付違約金。
第七條合同解除發生下述情況之一，發包方有權解除本合同：
7.1承包方未按第一條規定的承包內容而從事其他經營活動的;
7.2承包方未經發包方同意私自開立銀行帳戶的;或者承包方的財務報表【含應收賬款和應付賬款】與事實不符的;
7.3未按期上繳承包費或工程管理費，逾期3個月以上。
7.4承包方向銀行以外的機構或公民借款融資的;
第八條不可抗力在合同期間，如遇不可抗力，造成經營中斷或其它經濟損失，經調查屬實后，發包方應按損失的實際情況，酌情減少承包方上交的款項。
第九條爭議解決因履行本合同發生的爭議，雙方盡量友好協商解決;如協商不成，由發包方所在地人民法院處理。
第十條其它本合同自________年____月____日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權債務關系，不因合同期滿而消失。本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。
發包方：_________(蓋章)________年____月____日
承包方：_________(簽字)________年____月____日
【內部承包合同】相關文章：
內部承包合同10-27
內部承包合同11-14
內部承包合同10-12
內部承包合同03-14
內部施工承包合同11-02
工程內部承包合同11-14
內部承包合同認定11-16
內部承包合同的認定11-16
飯店內部承包合同11-16
內部承包合同的效力11-16