建筑工程挖掘機租用合同
隨著時間的推移,合同出現在我們生活中的次數越來越多,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的建筑工程挖掘機租用合同,希望對大家有所幫助。
建筑工程挖掘機租用合同1
出租方(甲方):____
承租方(乙方):____
根據《中華人民共和國民法典》的規定,經雙方協商一致,就乙方向甲方承租以下設備達成協議:
一、設備的使用地點:梅河口
工程內容:____
二、租賃設備概況:
設備名稱:沃爾沃EC210BLC挖掘機壹臺,機手一名;
機手工資:壹萬元整,甲方承擔。
租賃金額:五萬元整/月(¥50.000元/月)
三、設備的所有權:
本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方,承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權,沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押,否則造成的全部后果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任:
1、提供良好的設備和操作機手。
2、甲方機手應該按設備操作規程施工。
3、甲方機手必須聽從乙方的安排。
4、如甲方不聽從乙方人員的安排,乙方有權解除所屬合同。
5、合同履行期間,機械的附屬油、維修、零配件一切費用均由甲方負責。
五、乙方的基本職責:
1、為甲方機手提供食宿。
2、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備、人員的.安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失,由乙方負責賠償(保險賠償金及為甲方賠償)。
3、乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。
六、結算方式及相關事宜:
1、租賃期間:自20____年01月15日至20____年03月30日止計算租金,租期14個月。租賃期滿,乙方將設備完好交給甲方后,辦理退場手續。
2、結算方式:設備租賃費按包月計算,乙方確認設備后向甲方支付定金50.000元。本設備按月結算租賃費用。
3、油料提供:乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油費。
4、設備維修:甲方負責設備的維修,并保證乙方的正常施工,所付的維修費由甲方支付,乙方需先墊付維修費用。
5、設備因故障造成的停工允許每月累計3天,若超出一天,則超出的天數不計租賃費,修理期間超出天數不負任何責任。
6、設備租賃期間,乙方如需轉移工地施工,必須征得甲方得書面同意,并保證甲方設備在該協議結束后返回。
七、在工地上施工期間,因乙方指揮不當所造成的機械損壞或造成的人員傷害,全由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
八、爭議的解決:
有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成,提交甲方所在地的仲裁委員會,根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
九、本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執一份,甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程挖掘機租用合同2
工程名稱:____市鼎瑞大廈(研發大樓及公租房項目)發包方:四川XX公司乙方:簽訂日期:________年____月____日建筑水電安裝工程承包協議書發包方(簡稱甲方):四川XX公司承包方(簡稱乙方):依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及工程所在轄區內有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、誠實、信用的原則,結合施工現場的具體情況,甲方將該工程:項目的水電安裝工程承包給乙方施工,經雙方協商一致,達成以下協議條款。一.工程概況工程名稱:____市鼎瑞大廈(研發大樓及公租房項目)施工內容:給排水系統,強、弱電系統(弱電只包預埋部分)圖紙范圍內所有室內水電安裝工程,雙包。結構類型:工程地點:____________區土主鎮高一組二、乙方進場人數(附名冊)乙方應按國家有關規定及本協議書中內容的規定,承擔本工程的全部水電安裝工作,并組織進場所需工種人員,相關工種、特殊工種必須持上崗證書,無關人員不得進駐現場。三、工期進度要求
。ㄒ唬╅_工日期:________年____月____日
。ǘ┛偅ㄈ諝v)工期:個月
。ㄈ┚唧w工期與作業內容,必須遵照甲方制定的進度節點完成施工。四、承包方式與范圍
。ㄒ唬┏邪绞剑喊ぁ、包質量、包輔材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
。ǘ┏邪秶
1.給排水系統,強、弱電系統(弱電只包預埋部分)。圖紙范圍內的所有室內的水電安裝工程(包工包料)。
2.乙方負責現場所有臨時水電的安裝工作。
3.夜間施工乙方必須派專人值班(不補任何加班費)! 4.弱電系統:水電開槽、布管、穿線、埋盒,所有水電施工過程的垃圾清運.,水電施工的穿墻、打孔、切割.開關面板和燈口安裝
。ㄈ┯媰r方式:1﹑采用可調價格合同,合同價款調整方法:
a、_按定額計價方式計價:按《建設工程工程量計價定額》《建設工程工程量清單計價規范GB50500-20》以及相關計價文件,按一類工程取費,缺項部分套用相似或相近定額項目,無定額及相近可套項目,參考市場價格。
b、施工期間頒發新定額或出臺有關政策性文件、規定、辦法,則按有關政策性文件執行2﹑水電材料及輔材按施工期間內每月的《四川建設工程造價信息》中對應材料價格作為最終結算價格。 3﹑人工調差按總承包合同執行。
4、甲方按照水電安裝工程總造價下浮14%支付給乙方(下浮14%包括稅金及相關的所有管理費用)。所有材料稅務發票由甲方負責。
5、簽證部分,甲方按照實際簽證支付給乙方,扣除提留部份稅金。
6、材料送檢費用由乙方負責,一切資料由乙方做,包括交驗收各項費用。
7、所有材料嚴格按圖紙要求,指定產品不能變動。
8、工地內臨水臨電由乙方施工,所有材料及人工工資由甲方提供。五、工程要求:甲方提前提供完整的藍圖及藍圖電子版,及施工用水用電。
。ㄒ唬┵|量要求:按9002質量標準和工程質量驗收標準組織施工。
1.必須具備承包工作范圍相應的工程技術和組織管理能力,能夠獨立履行相應的現場管理職責,施工人員也必須具備相應的資質、操作證和上崗證。
2.乙方必須依據國家有關規范和標準,按照設計圖紙(含書面通知)和施工組織設計要求進行施工,工程驗收每個部分必須合格,通過備案并達到合格標準。
3.乙方必須積極配合甲方,如實做好工程施工過程的記錄,并接受甲方的質量檢查及現場簽證和各種試驗。
4.對檢出的不合格品(項),乙方必須無條件地進行及時整改,直至通過質量檢驗達到要求。
5.乙方必須負責對半成品及成品進行切實有效的保護,其保護措施須事先報經甲方認可,以保證產品的交驗質量。
6.乙方必須配備相應的技術人員和管理人員。若因乙方技術不到位或對圖紙理解造成的錯誤,遺漏及返工。乙方除承擔工程款和工期外,還應賠償相應的材料費。
7.對在管理進度質量安全文明施工等方面嚴重不足或經建設單位、監理、甲方管理人員提出整改而未整改者進行相應的經濟處罰,嚴重者清退出場。
8.保修期為________年。
。ǘ┕て谝
1、乙方必須按甲方制定的進度計劃組織施工,乙方接受監理單位、建設方及甲方工程施工管理人員對進度的檢查、整改、監督;工程實際進度與施工進度計劃不符時,乙方應按建設方、監理工程師或甲方的要求提出整改措施,經確認后執行。
2、工期延誤
(1)乙方在施工中要積極主動施工,預埋線管不單獨安排時間,鋼筋安裝完工時水電的預埋也必須完工。
。2)如因乙方自身原因延誤工期,一切損失由乙方自行承擔;
。3)如甲方原因造成的工期延誤,一切損失由甲方承擔,并工期順延。
(三)成本控制要求
1.乙方必須科學管理、合理施工,避免窩工現象發生;努力提高工效,履行節水,節電、節材料等原則。
2.各種工程材料必須實行限額領料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪費和因返工延誤的工程損失全部由乙方承擔。
3.乙方如用到甲方的材料必須經甲方同意簽字方可領用。
4.乙方領出的材料如出現丟失或損壞,乙方雙倍賠償。
5.乙方必須遵守甲方材料的管理制度。
。ㄋ模┌踩┕ひ
1.甲方對乙方進行安全技術交底及安全教育。
2.乙方必須遵守執行安全生產法規、條例、規章、操作規程,嚴格按“一標三規范”要求組織施工檢查。
3.乙方必須對所屬員工進行安全教育,未進行安全技術交底和安全教育不得上崗操作,更不得違章指揮、違章作業。
4.乙方做好勞動保護工作,按國家有關規定為其操作層人員繳納意外傷害保險,且回執單上交甲方備案。
5.乙方在施工過程中所發生的(包括由乙方原因造成的人員)工傷、死亡、病殘按勞動部辦公廳《關于如何確認臨時用工主體的復函》規定辦理,均由乙方負全部責任責,甲方不予承擔
建筑工程挖掘機租用合同3
答辯人:____
地址:____
被答辯人:____
地址:____
法定代表人:____
答辯人因____________公司訴____________公司商品混凝土買賣合同糾紛一案,根據本案事實和相關法律規定,依法提出答辯意見如下:
一、______________公司不是本案的被告。
從本案的事實看,______________公司在《商品混凝土購銷合同》中的合同相對方為______________公司,而非______________公司。根據我國《公司法》和相關法律規定,______________公司只是______________公司的內設機構,不具有法人資格,其并不能代表公司簽訂與任何第三方簽訂合同,且其簽訂合同的行為也未得到公司的追認,因而本案的法律責任應由實際合同簽訂人即______________公司及其負責人承擔,而不應由______________公司承擔,因此本案被告訴訟錯誤,應依法駁回原告起訴。
二、______________公司欠貨款為______________元,而非______________元。
從雙方認可的已簽字蓋章的五期對賬單看,截止_______年_______月_______日,______________公司累計欠款_______元。至于雙方未對單的_______元,由于未經雙方對單結算認可,無法查清供貨實事,且被告當庭否認,顯然不能作為判決______________公司欠款的法律依據。
三、關于違約金問題。
從本案的情況看,原告和______________公司雙方互有違約,且原告的違約給______________有限公司造成了巨大的經濟損失,原告要求支付違約金的訴請顯然與事實不符,于法無據,不應支持。理由如下:
1、原告提供的合同為格式合同。_______年_______月_______日,原告的法人委托代表_______帶著原告提前印制好《商品混凝土購銷合同》與______________公司的法人委托代表_______簽訂合同,合同所有條款_______未作任何修改,其中的違約金條款約定數額顯然過高,因此雙方發生爭議,人民法院應作出對原告不利之解釋。
2、原告未及時提供付款條件,且______________公司也找不到付款對象,原告顯屬違約。《商品混凝土購銷合同》簽訂后,______________公司向______________公司供給混凝土,______________公司向_______個人付款,_______再把款給原告。_______年_______月,_______辭職離開______________公司,原告沒有通知建筑______________公司,_______年_______月份底_______未按合同約定去______________公司對單,致______________公司找不著付款對象。且《商品混凝土購銷合同》約定:未經乙方(即原告)授權的任何單位和個人無權收取混凝土款,否則由此引起的責任由甲方承擔。因此,______________公司在上述法律情形下暫停付款是符合合同約定的,也是合理法律自助行為。
3、原告未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土,造成原告巨大經濟損失,顯屬嚴重違約,應依法賠償損失。合同履行中,原告提供混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成______________公司所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題,監理方多次提出整改要求,造成原告經濟和信譽損失(詳見反訴狀),因此原告的違約屬根本性違約,原告對其造成的損失應予賠償,所以其要求違約金賠償是無理的。
綜上所述,原告的訴訟請求違背事實真相,不符合法律規定,懇請法庭在查明事實的基礎上,依法審理,公正裁決,以維護答辯人的合法權益,維護正常的經濟秩序。
此致
______________人民法院
答辯人:________________
______年_____月_____日
【建筑工程挖掘機租用合同】相關文章:
挖掘機租用合同范本10-23
客車租用合同10-19
主機租用合同01-15
車輛租用合同10-20
店鋪租用合同11-17
節電設備租用合同10-19
租用單位住房合同10-23
房屋租用簡單合同10-20
客房租用合同10-30