簡易施工合同(15篇)
在人們越來越相信法律的社會中，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編整理的簡易施工合同，希望能夠幫助到大家。
簡易施工合同1
甲方：
乙方：
甲方工程由乙方城建，為明確雙方的責任和義務，確保工程順利完成，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規規定，結合本工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程內容：
二、工程合同造價
本工程共計 ㎡，單價 元/㎡，合計 元。
三、施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、工程價款的支付與結算
在乙方施工任務完成后，甲方一次性付清工程款。
五、甲乙雙方責任
（一）甲方
1、配合乙方遷移一切影響施工的障礙物，幫助乙方協調所需用土、沙方。
2、待工程結束后，負責組織有關人員進行驗收。
3、定期不定期對工程施工進行質量檢測。
�。ǘ┮曳�
1、嚴格按照合同、工程技術標準及工程質量管理要求組織施工。
2、工程完成經業主等有關單位驗收合格交付為準，如出現質量問題由乙方負責維修賠償。
3、施工期間無條件服從甲方及監理部門的.監管。
4、保證所有施工機械符合施工要求。
六、安全施工與檢查
乙方應遵守安全生產有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此發生的費用，由乙方承擔。甲方不得要求乙方違反安全規定進行施工，因甲方導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方應本著相互諒解的原則，隨時協商解決。因協商無效，提交新野縣人民法院解決。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
年 月 日
簡易施工合同2
發包人：_________________(以下簡稱甲方)
承包人：_________________(以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。()
一、工程項目
1、工程名稱：__________________________混凝土道路
2、工程地點：_________________________
3、承包范圍：__________________________米混凝土道路
4、承包方式：_________________包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：_________________合同總價款_________萬元。
二、技術要求
1、路面為_________cm厚C_________水泥混凝土路面，寬_________米。
2、_________cm厚_________：_________________7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人主要工作：_________________
負責場地三通一平;
2、承包人主要工作：_________________
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。(]承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的_________%。工程質量保證金為總造價的_________%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的`行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
甲方：_________________
乙方：_________________
_________年_________月_________日
簡易施工合同3
甲方：
乙方：
為了促進永安市西下路擴改工程水泥路面工程的順利完成，按雙方平等、互利的原則，經協商同意甲方的`路面工程施工任務分包給乙方施工，為了明確和維護雙方權益，特訂立如下協議，希雙方共同遵守。
一、 工程施工項目：
1. 墊層鋪碎石20cm厚
2. 鋪設15cm厚水泥穩定層
3. 澆搗24cm砼路面及鋼模安裝，切割(包括切割片)，灌瀝青。以上項目由乙方承包施工，乙方的機械設備維修由乙方負責。
4. 路面采用商品砼，由甲方提供。
二、 工程承包方式：
工程采取包工不包料的方式，乙方負責前后臺施工所需要的機械設備排插一臺，攤鋪機一臺，場地水電安裝和路面振搗壓光、壓紋(不包括壓路機，水電費由甲方提供)。
三、 雙方責任：
1. 甲方負責提供料場攪拌場地，提供水到攪拌站(水電費由甲方負責)。配備技術人員電工一名。
2. 乙方應按照施工技術規范要求及安全生產技術規程進行施工，若未按照規范要求施工，所造成的損失均由乙方承擔。
3. 甲方應協商好當地居民關系，維護好乙方人員的正常施工和合法權益。
4. 乙方人員進場后應遵守甲方一切規章制度，按甲方現場管理人員要求保質、保量進行施工。
5. 工程計量按乙方施工實際工程量計算，甲方按乙方完成的路面工程為依據，每平方米為玖元捌角(小寫￥9.8元)單價計算結算給乙方。
6. 甲方應按乙方工程進度所需材料按時到位。
7. 不在合同內的工程項目，甲方應按乙方所做的實際工程量進行按實結算，付清項目工程款。
四、 付款方式：
1. 乙方開工后按進度每完成500米工程進度，甲方應付給乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一個月內付清。
2. 若因甲方工程進度未按時到位，造成乙方停工，乙方有權退場，并賠償工人誤工費。
五、 安全施工：
1. 乙方應按照安全規程進行施工作業，樹立“安全第一、預防為主”的安全方針，本著“誰承包，誰負責“的安全職責，在施工過程中屬于乙方責任事故由乙方負責。
2. 本協議經甲、乙雙方代表簽字后生效，如違約造成損失，應由違約方賠償另一方的損失，付清工程款后本合同自行失效。
本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲 方： 乙 方：
年 月 日
簡易施工合同4
發包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目 一、工程名稱： 麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程
二、工程地點： 麻城宋埠
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條 工程期限
一、合同工期總日歷天數 10 天
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的`成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附 則
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
簡易施工合同5
發包方(以下稱甲方)：
承包方(以下稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：xxx安裝工程
二、工程地點：xx宋埠
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數10天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的.責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
簡易施工合同6
發包人(全稱)：_
承包人(全稱)：_
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_溫州市教師教育院雁蕩分院改造工程
工程地點： 樂清雁蕩鎮響鈴街12號
工程內容： 結構加固
工程立項批準文號(或教育主管部門項目審批文號)：
資金來源：_ 財政撥款
承包范圍：_ 包工包料
開工日期：_ 20__-7-19
竣工日期：_ 20-8-29
合同工期總日歷天數_ 40 天。
工程質量標準：_ 合格
合同價款：金額(人民幣大寫)：_貳拾陸萬柒仟捌佰陸拾伍元整?：_ 267865元
二、專用條款
(一)、合同文件組成及解釋順序：
(1)本合同協議書;
(2)中標通知書;
(3)招投標文件及其附件;
(4)標準、規范及有關技術文件;
(5)圖紙;
(6)工程量清單;
(7)工程報價單或預算書;
(8)雙方有關工程洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
(二)、施工組織設計及雙方派駐現場的工程師
1.承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間：工程師確認的時間：
2.發包人派駐現場的人員姓名： 職務： 聯系電話： 職權：代表發包人，對施工現場的工程管理全面負責。承包人項目經理是 徐愛國 ，職務： 項目負責人 建造師證書編號： 聯系電話： 職權：負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由承包人負責的各項事宜。項目經理必須駐施工現場，未經發包人允許不得替換。
(三)、工程變更 工程聯系單先審核，后施工。提出方申報工程變更聯系單需發包方和設計單位共同會簽，經教育基建中心審核，并統一編號;由設計單位主動簽發的聯系單，須由發包方、監理方簽發，經教育基建中心審核，并統一編號。否則該聯系單無效。
(四)、質量與驗收
本工程質量應達到國家質量評定合格標準。隱蔽工程和中間驗收部位：按有關規定執行。
(五)、安全施工
承包人負責在工程施工、竣工及保修的整個過程中施工現場全部人員的安全和非夜間施工照明。發包人不承擔承包人或其分包單位雇傭的工人或其它人員的`傷亡賠償或補償責任。 承包人存在安全施工措施不當或缺失的，應自行承擔費用并采取一切必要合理的措施立即予以糾正，而造成的發包人、承包人或其他任何第三方人員經濟損失和賠償，全部由承包人承擔。
(六)、工程款支付和結算 本工程采用固定總價合同，即按中標價一次性包干，今后無論政策調整、材料價格等影響工程造價的因素如何變動，合同造價均不予調整。投標單位必須在投標報價時考慮其可能存在的風險因素。
1. 按中標價結算。
2. 若清單中工程量單項誤差≥5%的，招標人和中標單位在發出中標通知書3天內一次性提出，核對屬實后按第3條進行調整，逾期不予受理。
3. 經教育基建中心審核后的變更項目，憑聯系單按 《浙江省建筑工程預算定額》(20__版) 及相關政策性文件進行結算，按 三 類工程取費，市場信息價按 20__ 年 6 月的信息價計價，最后下浮 15 %。無相應定額子目的新增項目，按市場價組價，并經雙方協商確認后計入結算，不再下浮。
4. 工程款支付辦法：簽訂合同生效，進場施工預付20%，竣工驗收后付至50%，辦理結算經財政審核后支付至95%，剩余5%做為維修保證金，保修期滿后一次性付清(不計息)。由于其他零星項目和設計變更所需增加的支付款項，統一在結算時支付。
(七)、竣工驗收與保修
1.承包人應在合同規定的工程竣工日的28天前，免費向發包人提交兩套符合城建檔案館及其他有關部門要求的竣工圖紙和竣工資料(包括相片)及兩套光盤，壹套報教育基建中心備案�？⒐べY料壹套必須是原件。如因資料不符合要求，而產生的資料整理費用，由承包人承擔。
2.本項目保修期執行《建設工程質量管理條例》及浙江省、溫州市相關保修規定。在保修期內承包人應無償對項目進行修理。
三、其他
1.工程未辦理竣工驗收交付發包人前，承包人有責任為承包范圍內的已完工程或其他任何部位進行保護，費用由承包人承擔。
2.本工程投保由承包人投保并承擔費用，投保內容按法律法規辦理。
3.本工程雙方約定擔保事項如下：
(1)承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：提供保證金 。擔保額度：合同總價 %
(2)雙方約定的其他擔保事項：
a. 履約擔保
承包人應在簽訂合同后的7天內，按招標文件規定的格式和金額向發包人提交中標金額 %的履約保證金。履約擔保內容包括：工期擔保為履約擔保的30%，質量擔保為履約擔保的50%，安全等其他綜合擔保為履約擔保的20%。
b. 履約擔保的有效期：履約擔保從簽訂本合同至工程竣工驗收合格后28天內有效。
四、合同生效
合同訂立時間：_ 20__-7-19
合同訂立地點：_溫州市教師教育院雁蕩分院 本合同雙方約定：一式五份，正本貳份，副本叁份，經雙方簽字蓋章，并經教育基建中心相關職能科室鑒證后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簡易施工合同7
甲方：______
乙方：______
甲方以包工不包料的方式將鼓樓廣場1~4#樓屋面、衛生間及地下車庫部分防水工程委托乙方組織施工，為了明確雙方責任，組合本工程具體情況，經協商一致簽訂合同，并共同遵守。
一、承包內容
1~4#樓屋面采用SBS卷材防水(2層);衛生間、地下車庫地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚，分三遍成活;地下室外墻為聚氨酯卷材1.5mm厚(1層)。包括所有材料水平、垂直運輸、施工、清理、蓄水試驗、放水等全過程。
二、工程單價
屋面為7.5元/m2;衛生間及地下室地面為4元/m2;地下室外墻為3.5元/m2(含人工、稅及安全、意外傷害等各種風險費用)。
三、工程期約
20______年9月15日到20______年10月15日，總工期30天。
四、工程結算
1、甲方按乙方的實際工程進度每月25日付完成工程量的60%工程款，待驗收合格后付清余款。
2、工程數量按實際施工面積結算。
三、工程質量
1、乙方在工程開工和驗收之前，應向甲方提供完整的技術資料。
2、質量標準應達到國家有關驗收規范要求，防水層必須粘結牢固，接縫密實、四周及管道、下水口等周圍應密封嚴實，在24小時蓄水條件下，無滲漏現象。
3、工程按合同完成后，如質量驗收不符合標準，乙方必須返工修理直至符合要求，并承擔返修的一切費用，由此造成的損失，由乙方全額賠償。
四、施工安全
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照防水工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙方負責。
3、遵守工地規章制度，服從甲方現場管理人員的.指揮及上級有關部門的監督管理。
4、如遇雨季施工，必須注意邊坡穩定性，教育工人隨時注意邊坡;如乙方忽略此工作造成施工人員或第三者傷亡，一切費用均由乙方自行負責。
五、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方蓋章或簽字即發生法律效力，違約方應支付違約金并對所造成的損失負全部責任。
甲方：______ 乙方：______
代表：______ 代表：______
簽訂日期：______年______月______日
簡易施工合同8
發包人(以下簡稱甲方)：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人(以下簡稱乙方)：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：_____________________________。
二、工程范圍和內容：__________________。
三、施工地點：______________________________。
四、工期：
1、開工：____年___月___日;
2、竣工：____年___月___日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價款：共計_______人民幣元(大寫：_________________元整)。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款項的____%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的____%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。
八、質保期：____年，自完成驗收之日起算。
九、工程質量及驗收：
本合同項工作內容應滿足國家相關工程施工規范以及驗收標準的要求，雙方應及時進行驗收，乙方應確保工程質量合格。
十、甲方的責任：
1、協助乙方開展項目工作，按約定提供圖紙、圖套，完成技術交底;
2、對乙方工作進行檢查，與乙方一起協商制定安全生產，文明施工的規范;
3、工程竣工時，及時驗收;
4、按約定向乙方支付工程款。
十一、乙方的責任：
1、按時完成施工工程，保證質量經得起檢驗，如出現工程質量不合格，需要返工，則由乙方承擔返工需要的一切費用;
2、服從甲方和相關部門的檢查、管理，遵守法律法規的規定;
3、安排具有資質的'工人進行施工，安全、文明施工;
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發生的傷亡事故，均由乙方負責，并承擔相關醫療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協調處理。
十三、其他：
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交工程所在地人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執_____份，具有同等效力。
(以下無正文)
甲方(蓋章)：
簽約日期：________年___月___日
乙方(蓋章)：
簽約日期：________年___月___日
簡易施工合同9
建設單位（甲方）:
施工單位（乙方）:
鑒于甲方修建 組道路工程，為確保通組道路建設質量，經甲乙雙方共同協商，現就通組道路建設的相關事宜達成如下協議。
一、工程建設規模
通組道路長 米，水泥混凝土路面厚度為厘米，水泥混凝土抗彎拉強度為3.5Mpa，工程造價（大寫） 。
二、工程質量
乙方要嚴格按照工程施工技術規范進行施工，加強施工原材料和施工質量控制，強化工程施工現場管理，主動接受區交通局和鎮政府或街辦管理人員的'監督，確保工程質量通過區交通局驗收合格。
工程施工結束，乙方必須完善工程建設資料，并裝訂成冊，以備驗收
工程質量保修期2年，保修期間所發生的維修費用由乙方自行承擔。
三、工期
施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延誤，每延期一天處罰1000元，直至工程結束。
四、付款方法
工程采取分期付款方式，具體為
五、安全責任
乙方應加強安全生產管理，施工現場應設置明顯的施工警告，做到文明施工。施工期間若發生一切安全責任事故，由乙方負責處理，與甲方無關。
六、廉政責任
甲、乙雙方應共同自覺遵守國家有關廉潔自律的相關規定，按章辦事。
甲方工作人員不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由個人支付的費用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人員行賄或饋贈禮品。
七、合同未盡事宜，甲乙雙方共同協商解決。
八、本合同一式四份，雙方各執二份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方代表簽字：
日期： 乙方代表簽字： 日期：
簡易施工合同10
發包人：
承包人：
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發包人承包人就本工程施工有關事項達成一致意見，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程立項、規劃批準文件號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數：xx天。擬從xx年xx月xx日開始施工，至xx年xx月xx日竣工完成。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
合同總價(大寫)：xx元;(小寫)：xx元。項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);詳見經確認的`工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件及優先解釋順序按有關規定執行。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義按有關規定執行。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾按招標文件約定的期限和方式支付工程價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。
十、其他
1、本合同訂立時間：xx年xx月xx日
2、本合同訂立地點：發包人承包人約定本合同自雙方簽字蓋章于xx后生效。
3、本合同共六份，雙方各執三分。
發包人：(公章)
承包人：(公章)
日期：
日期：
簡易施工合同11
發包人(甲方)：
地址：
法定代表人：
開戶行及帳號：
承包人(乙方)：
地址：
法定代表人：
開戶行及帳號：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結合本工程具體情況，經雙方友好協商，達成如下合同：
(本合同中內容不可空白不填，若無某一方面的規定，需注明“無”。)
第1條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程內容：
1.4承包方式：除甲方提供的材料(如果有)外，乙方以包工包料、包質量、包工期、包安全、總價包干的方式承包上述工程。
第2條雙方一般責任
2.1甲方責任
1)提供工程的設計圖紙及技術資料;
2)組織有關設計及監理單位對乙方現場施工技術人員進行圖紙會審及技術交底;
3)對工程的材料材質進行檢驗。
2.2乙方責任
1)乙方負責做好施工場地建筑物、構筑物和地下管線及其他設施的保護，因乙方原因造成損壞的，乙方應自費負責修復至初始狀態。
2)因乙方過失致使甲方遭受經濟損失的，乙方應全數補償。
3)根據施工圖、設計意圖及規范要求編制施工組織設計，進行按質按時的施工。
4)對進場的材料及半成有品應出廠合格證和質檢報告單，并對材料及半成品加強保管，杜絕材料及半成品的損傷。
5)乙方負責在工程施工、竣工及保修的整個過程中施工現場全部人員的安全。除因甲方、甲方代表或雇員的行動或過失而造成的傷亡外，甲方不承擔乙方或其分包單位雇用的工人或其他人員的傷亡賠償或補償責任。
6)乙方負責整個工程施工至工程竣工交驗前的施工現場安全保衛工作及所施工工程和安裝的全部設備的成品、半成品保護。工程竣工驗收前的所有工程及設備的成品或半成品的破壞、損壞或設備及部件的丟失，乙方均應無償承擔修復或更換或賠償責任。
7)乙方在工程結束后，向甲方提交竣工資料及竣工圖一式陸份
第3條工期
3.1本工程開工日期：
竣工日期
總工期(日歷天數)：
3.2除合同條件約定外，如在本合同條款約定開工時間內，因甲方原因不能按期開工的，可延期開工，工期順延。
第4條質量
4.1質量等級：本工程要求達到的質量等級為合格，依據《建筑工程施工質量驗收規范》和乙方提供的樣品驗收。
4.2因乙方原因導致工程質量達不到合同規定的要求，乙方負責無償返修,并賠償甲方因此而造成的經濟損失，且此類返工工期不予順延。
第5條合同價款與支付
5.1合同總價：
本工程合同價價。
5.2結算方式
結算方式:本工程范圍內總價包干、不需結算。
5.3工程款支付：
1)工程竣工驗收合格后向乙方支付至合同價的95%。
2)其余5%作為工程質量保修金，在工程保修期滿后結清，保修金不計利息。
第6條爭議和違約
6.1雙方發生合同爭議，應本著友好協商的'原則，盡量協商解決。協商不成，雙方均同意向發包方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
6.2違約責任：
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任。賠償因此給乙方造成的直接經濟損失，造成工期延誤的，應相應順延。
乙方未按合同約定履行自己的各項義務，致使工程不能按合同工期竣工、施工質量達不到本合同條款及工程設計和規范要求，或發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任，賠償因此給甲方造成的經濟損失。
第7條工程保修
7.1本工程保修期規定如下：
本合同工程的質量保修期為工程竣工驗收之日起一年。
7.2保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起算。
保修期內，乙方應在接到保修通知后的5日內派人修理。否則，甲方可以委托其他單位和人員修理，所發生費用從預留保修金中支付。
保修期內因工程質量及其他乙方原因造成的返修費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方支付。因上述之外的原因造成返修的費用支出，由甲方承擔。
7.3保修期滿，甲方在扣除上述任何由乙方原因造成的費用支出后，將剩余的保修金在期滿后10日內支付給乙方。
第8條不可抗力
在合同生效后至履行完畢前，任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應在不可抗拒的情況發生后5天內向對方以書面形式提出不能履行或者不能完全履行合同有效證明的報告，對方在收到報告后5天內予以確認，經雙方協商后允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并不因此而承擔違約責任;但逾期履行過程中發生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力為理由不履行合同。
第9條合同份數
8.1本合同未盡事宜，經雙方協商一致后可簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，若雙方簽字蓋章時間不一致，以后簽字蓋章一方時間為合同生效時間，有效期至雙方履行完畢所有義務止。
8.3合同一式陸份，甲、乙方各執叁份。
8.4本合同的簽定地點為：
發包人：
承包人：
代表：
代表：
蓋章：
蓋章：
日期：
日期：
簡易施工合同12
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點： ____縣固村鎮
3、承包方式:
4、承包范圍： 建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發包方：
(1)工程開工前負責做好施工現場水源、電源和運輸道路暢通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派 為現場代表，對工程質量進行監督、 檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
2、承包方：
(1)負責施工區域的臨時設施、水、電、道路接入施工現場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派 為現場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
三、合同工期
開工日期： 竣工日期：________年____月____日 合同工期總日歷天數：____日歷天 。 在施工中，如遇下列情況，可順延工期：
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發包方有較大的變更，而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因，導致工程停建或緩建，使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作，并按發包方要求將所屬機械設備和人員撤出現場。
4、經發包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時協商，簽字生效。
四、質量標準 工程質量標準：達到國家施工驗收規范合格標準。
1、工程質量應當達到協議書約定的質量標準、質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受發包方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質量達不到約定標準的部分，發包方一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按發包方的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格、數量須經發包方書面確認)，承包方購回的材料，必須具有出廠合格證，經發包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料，經發包方驗收不合格,承包方應無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責，并追究其違約責任。
六、安全施工：
1、嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》等法律和法規的規定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產相關規定組織施工，采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發生的一切安全事故由承包人負責，與發包人無關。承包人施工期間應對工地有關作業人員進行安全保險，費用由承包人承擔。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。
七、 合同價款與結算： 總合同價款約150萬元。本工程結算：
(1)套用____省________年工程定額(《全國統一建筑工程基礎定額____省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差)，以此為取費基礎綜合取費，費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價執行贛建價8號文件：建筑、安裝、市政、市政設施養護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業發票 。
八、 工程款的支付： 承包人完成主體工程后，經發包方驗收合格后____日內，付至已完工程價款的75%;承包人完成內、外墻等初裝修后，經發包方驗收合格后____日內，付至已完工程價款的95%;余已完工程價款的5%作為工程質保金，工程質保金在工程竣工驗收合格后________年內無息付清。
九、 竣工驗收
1、工程竣工后，承包方應在竣工驗收5天前，向發包方提交竣工驗收報告。
2、發包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內，組織有關人員進行驗收。發包方無正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見，亦不批準驗收報告，工期順延。 竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
十、雙方責任
1、發包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現場人員的管理，遵守發包方管理規定，承包人施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關管理部門對施工現場進出口交通、環境衛生、施工噪音等管理規定。
(3)施工現場按發包方指定的位置堆放材料、搭設臨時設施，不亂搭、亂放，做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險，在施工過程中做好安全防護，確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發包人及第三方人身及財產損害的，承包人承擔相關責任，并賠償發包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹木等保護工作，如有損壞，由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護，做好施工現場的保衛、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經發包人及業主方及有關部門批準，不得改動原建筑結構及各種設備管線。
十
一、違約責任
1、發包方逾期付款的'，每逾期____日按應付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金，承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的，發包人有權將剩余工程另行發包，所需費用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承擔。此外，發包人有權按照合同總價的20%追究承包人的違約責任，有權要求承包人無條件退場，已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔，承包人并應賠償發包人因此遭受的損失。
4、工程質量經驗收不合格,承包方應返工,返工后經再次驗收不合格，發包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任，給發包人造成其他損失的，發包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包，若發現承包方違約，發包方有權責令承包方立即退場，并賠償發包方的一切損失。
十
二、爭議解決方式
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：
本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由____縣建設行政主管部門調解，調解不成時，由發包人所在地有管轄權的人民法院管轄。
十
三、合同生效
合同訂立時間：________年____月____日 合同訂立地點： XX豪庭售樓部
本合同一式四份，發包方執二份，承包方執二份，經發包方、承包方雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
簡易施工合同13
甲方：
乙方：
甲乙雙方按照建筑市場勞務分包的相關法規及規定，通過友好協商，特制定以下協議：
1、甲方作為總承包公司承攬了工等分部工程的勞務分包給等人，負責人作為乙方代表，負責履行本合同的全部條款。
2、本合同按照勞務分包的原則，乙方在施工期間，服從甲方及甲方派駐工地現場項目經理部的統一領導和指揮，乙方必須無條件遵守甲方項目經理部制定的一切規章制度、施工規范，以及安全生產、文明施工等相關的規定。
3、乙方及進場施工的所有人員必須遵紀守法，如有違法亂紀的行為，乙方承擔所有的直接和間接的責任和產生的一切后果。本合同則自動失效，甲方有權把乙方清出施工現場，乙方不得干擾甲方正常的工作。
4、乙方勞務分包的分部工程具體內容為：
(1)地面磚、零星大理石、地面石材人工費單價：13元/平方米(含主輔材料上力費)
(2)樓梯踏步人工費單價：17元/平方米(含主輔材料上力費)
(3)石材踢腳線人工費單價：20元/米、(含主輔材料上力費)
(4)窗臺板人工費單價：6元/米(含主輔材料上力費)
(5)墻面磚人工費單價：12元/平方米(有縫)15元/平方米(無縫)(含主輔材料上力費)膠貼，掛貼，濕貼
25元/平方米(大理石、大磚，文化石)
(6)敲墻24墻22元/平方米(含運出指定場所)12墻：12元/平方米(含運出指定場所)拆瓷磚12元/平方米，拆大理石按點工算。
(7)砌墻24墻：22元/平方米12墻：15元/平方米抹灰：5元/平方米，拆浴池按立方計算。
(8)零星活另算項目經理提供工作量零星砌墻：15元/平方米，干掛大理石：40元/平方米≤10平方米，50元/平方米。
(9)澆地坪：清澆坪4元/平方米，毛澆2元/平方米。
(10)挖洞，挖洞按頂額主方按實結算。鏟墻皮滾膠水1.5元/平方米，打毛滾膠水8元/平方米。
注：以上結算面積按照施工平面面積為準
以上價格含工地由泥瓦工范疇做的雜事，即單價包干制
以上價格含主材搬運費
5、甲方按照實測面積和單價跟乙方結算，如有未列項目，雙方友好協商;乙方自行承擔施工工具、損耗、拖線板、伙食等;住宿由乙方統一安排，住宿費、水電費由乙方按實結算;
乙方分包工程的裝飾材料送貨到施工現場，由乙方負責卸貨，搬運至工作面或料庫;
乙方負責清理自己工作面的衛生及施工垃圾袋裝化到指定場所;甲方提供腳手架、安全防護及施工電源;
乙方必須按照甲方要求，統一服裝、佩帶安全帽、上崗證，甲方按照實際成本收取押金，待工程結束后，乙方統一退還，拿回押金，如有丟失或損壞甲方扣除相應的費用;
乙方在施工現場如有違反施工操作流程及規章制度的行為，甲方可以按照規定處罰;具體標準：
A、不按規定著裝，佩帶安全帽，上崗證(或胸卡)每人每天每違反其中一項罰款50元;
B、
不按規定作好安全防護，插座，拖線板不按規定安裝，每違反一次罰50元，并在安全員監督下更換合格，因違反安全規程產生后果，乙方自行承擔費用和責任;
C、產生生活垃圾每次罰款100元，隨地小便一次罰款500元，隨地大便一次罰款1000元;
D、吸煙或游煙每人每次罰款100元;
E、
不按規定作息時間上下班，一次罰款50元;分包負責人違反一次罰款500元;如有請假，提前三天，待項目經理部批準方可。(本工程作息時間：上午7：30—11：30，下午12：30—17：30，晚班18：30-22：00)
F、鬧事斗毆，醉酒上班一次罰款200元;(工地或宿舍嚴禁喝白酒)
G、不按規定清除分包所產生的建筑垃圾袋裝化到指定場所，一次罰款50元;
H、甲方根據施工現場增加處罰條款，保留處罰的權利;
6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活費標準支付乙方的工資，但支付總額不得超過乙方完成工作量的50%，待工程結束時;甲方支付乙方工資到完成工作量的80%;待工程驗收合格后，甲方支付乙方到完成工作量的95%;余款5
%待一年質保期到達時結清。
7、乙方承攬的分部工程的施工，甲方按照《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(GB50210-20__)《電氣照明施工驗收規范》《給排水施工驗收規范》進行驗收，同時符合業主及監理的驗收標準。甲方根據施工規范和管理制度對乙方進行按下列條款處罰或獎勵。
(1)進場特殊材料由乙方負責保管，如有損壞、丟失，費用由乙方承擔;
(2)因乙方施工質量問題和安裝結束后造成的返工、整改，乙方除自己承擔人工費外，同時賠償甲方所損失的材料費用;
(3)乙方安裝的材料損失，超出定額外的部分由乙方承擔，小于定額規定的甲方給予乙方補償;
(4)乙方在未經項目部的許可，被發現偷拿材料，以一罰十;私自拿出施工現場的材料每次罰5000元;
(5)乙方必須按照施工進度調配人員，保證總體施工進度，乙方施工工期不按規定執行的每超出一天罰款一千元;
(6)公司共用工具不經項目部同意，私自拿用或損壞的，乙方照價賠償。
(7)乙方的人身傷亡等發生的'賠償責任及費用與甲方無關由乙方自己承擔。
(8)乙方完成自己承擔的分部工程后，必須按照驗收規范進行班組分專業自檢，認為自檢合格后，報甲方項目部驗收，項目部提出整改意見，乙方必須無條件配合整改，項目部報業主監理驗收，乙方能一性通過驗收，甲方根據乙方所承攬分部工程的分額，酌情進行獎勵。
8、乙方必須按照施工進度調配人員，保證總體施工進度，否則甲方有權對乙方進行資金上的處罰，乙方所有施工人員必須接受甲方的技術、安全生產交底后方能施工;在施工過程中如發生質量及安全問題責任及費用由乙方承擔。
9、由于裝飾工程的特殊性，因乙方施工質量問題造成的返工、整改，乙方除自己承擔人工費外，同時賠償甲方所損失的材料費用;由于業主及甲方小面積的修改，乙方本著長期合作的前提，乙方人工不計費，幅度控制在15個工內;如有超出，甲方按實結算。
10、乙方按照圖紙及項目經理部的要求施工，分部工程如有疑問，乙方必須事先請示，待認可后方可施工;甲方在分部工程施工前，有權對圖紙及施工節點提出修改，按實結算，乙方不得異議。
本合同未盡事宜，甲乙雙方友好協商解決。
雙方本著同舟共濟的精神，圍繞質量、進度、成本客戶滿意度四個原則，努力完成好合同所約定的內容。
本合同一式三份，甲方、乙方及項目經理部各執一份。
甲方：
乙方(代表)：
項目經理(代表)：
聯系電話：
聯系電話：
時間：
時間：
簡易施工合同14
項目名稱：
甲 方：甲方：
乙 方：乙方：
日 期：建設工程施工合同
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的'原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 東臺市紅十字會備災救災中心
工程地點： 東臺市經濟開發區緯一路3-1號 工程內容： 倉庫
二、合同工期：
開工日期： 竣工日期：合同工期總日歷天數 天。
三、質量標準
工程質量標準：
四、合同價款
金額（大寫）： 元（人民幣）
￥： 元
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
五、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
六、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
七、合同生效
合同訂立時間：年
合同訂立地點：
本合同雙方約定后生效
甲方：（公章） 乙方：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
簡易施工合同15
發包方(以下稱甲方)：_________________________承包方(以下稱乙方)：_________________________
法定代表人：_________________________________法定代表人：_________________________________
身份證號碼：_________________________________身份證號碼：_________________________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
一、工程項目概況
1、工程項目名稱：_________________________________
2、工程項目地點：_________________________________
3、工程項目內容：_________________________________
4、工程項目承包方式：_____________________________
5、工程項目承包范圍：_____________________________
6、工程立項批準文號：_____________________________
二、工程項目期限
1、合同工期總日歷天數_______天;
開工日期：_______年_______月_______日;
竣工日期：_______年_______月_______日。
2、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延：
(1)在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上(每次連續_______小時以上)，影響正常施工;停水停電_______天以上;
(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的.，不得請求順延工期。
三、工程項目結算及付款方式
1、合同生效后_______日內，甲方付_______元(￥_______元)工程預付款。
2、甲方按核實的工程進度，于收到工程月報_______日內支付工程進度款。
3、工程進度款支付達工程總造價的_______%時，不再按進度付工程款，而在辦完交工驗收后一個月內支付_______%的款，留_______%的質保金，保修期滿后支付結乙方。
4、若甲方拖欠工程款時，應按本工程經辦的銀行當時貸款利率支付給乙方。
5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時，其造成乙方停、窩工損失應由甲方承擔，工期相應順延。
6、在驗收過程中，如有不合格項目，應當在雙方驗收時商定的時間內，由施工單位修好。否則，超過一天按保留價款萬分之______罰款。
甲方：______
乙方：______
【簡易施工合同】相關文章：
簡易施工合同07-05
簡易施工合同12-06
簡易的施工合同03-15
簡易道路施工合同03-25
簡易版施工合同12-10
簡易房屋施工合同05-01
簡易的施工合同范本02-15
簡易施工合同15篇05-27
簡易施工合同20篇11-03