【薦】施工合同范本
在不斷進步的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編精心整理的施工合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
施工合同范本1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公正和誠實信用的原則，經過友好協商，雙方就平武縣豆叩鎮華豐村龍泉茶廠，新廠建設一事達成一致，簽訂本合同。
一工程概況
1.1工程名稱：平武縣豆叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點：平武縣豆叩鎮華豐村
1.3工程內容：
�、�、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸，運距不超過5km)。
�、�、廠區場平后�？步ㄔO(92米8米高2.5米寬[均距])計：1840m3。
③、廠區道路硬化建設(130米10米)計：1300平方米。
④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
�、荨⒋ú糠謭龅鼐G化處理工程。
�、�、廠房建設圖紙范圍內容。
�、�、廠區地面場采用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
�、�、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包范圍：上述工作范圍。
1.5工程承建方式：上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求：合格。
三、工程工期約定：20xx年1月1日進場，竣工日期20xx年6月30日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量，按期完成施工。
六、工程造價及支付：
此工程為合同包干價，總計工程造價為516.3萬元(大寫：伍佰壹拾陸萬叁仟元整)。
支付情況：
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月25日結算當月工程量);
2、工程完工后，甲方將工程款在一月內(25工作日內)付至97%;
3、剩余工程款3%為保修金，保修期為一年，到期后無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成合同的文件：
組成合同的文件包括：
1、本合同協議書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201合同范疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規范和有關技術文件;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
八、合同一經簽訂，單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守，如單方違約，賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此合同一式肆份，雙方各執兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本2
委托方：_____________________（以下簡稱甲方）
身份證號：___________________
通訊地址：___________________
聯系方式：___________________
承包方：_____________________（以下簡稱乙方）
代表人：_____________________
通訊地址：___________________
聯系方式：___________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。
第一條、工程概況
1、工程地址：______________
2、工程范圍：該工程總面積為______平方米，施工面積為______平方米。
3、工程內容：______________
4、承包方式：包工包料大包干交鑰匙工程。
5、工程期限：工程期限為______天，開工日期是______年______月______日，竣工日期是______年______月______日。
第二條、工程價款及付款方式
1、工程總承包價為______元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用（包括拆房，打圍墻），甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付______元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分______付，質保金一年滿后付清（時間按驗收合格之日起計算）。
第三條、質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
第四條、材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條、工期延誤
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期可順延：（1）工程量變化；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。
第六條、雙方責任
1、甲方責任。
（1）開工三日前為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
�。�2）無償提供施工期間的水源、電源。
�。�3）參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
2、乙方責任。
�。�1）施工中應嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。
�。�2）不得擾民及污染環境等裝飾裝修活動。
�。�3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。
（4）保證居室內上、水管道暢通和衛生間的清潔。完工后清掃施工現場，清運垃圾由乙方負責。
（5）乙方必須保證施工質量，發生施工質量問題，乙方應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。
�。�6）乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
第七條、違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第八條、爭議解決
本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
第九條、合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十條、合同生效
1、本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。
委托方（簽字）：_____________承包方（蓋章）：_____________
________年________月________日________年________月________日
施工合同范本3
甲方：_________________乙方：_________________
根據甲、乙雙方協商，就外墻干掛花崗巖工程施工及花崗巖價格事項訂立本合同，希雙方共同遵守。
一、工程地點：_________________
二、工程內容：_________________石材供貨及安裝工程，工程量大約平方米。
三、花崗巖品種：_________________蝦紅荔枝面：_________________厚度2.3-2.5公分，單價為元每平方米;蝦紅蘑菇面：_________________規格600_____300，單價為元每平方米。
四、工程承包范圍及施工方案：_________________本工程采用外墻干掛施工，乙方提供花崗巖、石匠安裝，及干掛花崗巖所需輔材。(槽鋼6_____4，角鐵4_____4，穿墻螺絲，膨脹螺絲，云石膠，嵌縫膠，連接鐵件，掛件等等)。
五、外墻作業條件：_________________在乙方開始施工前甲方必須準備以下幾點：_________________1、外墻面水電及設備預留預埋件要完成以免乙方施工時耽誤工期。2、提供外墻安裝施工用角鎖架子安全性要高，現場施工用動力電、照明電、水要到位。3、保證施工場地內外車輛進出道路暢通，提供放置石材的場地。
六、工程進度：_________________本工程在甲方完成外墻干掛作業條件后，乙方進場施工，計劃在天完成整個工程量。如遇下列情況工期應相應順延：_________________1、工程途中，甲方要求變更施工方案的，因停水、停電、人力不可抗拒的自然災害，及國家強制性要求停止作業的原因應順延工期。2、因甲方未按合同約定支付工程款而引起的停工則工期順延。
七、付款方式：_________________1、合同簽訂時甲方付總價款的20%給乙方，貨到現場工地甲方支付乙方工程款的60%，余款在工程完工一周內一次性付清。結算時按實際發生的工程量及定額消耗量結算。2、以上結算價格不含開發票，甲方如需開具發票，稅金由甲方負責。
八、在施工期間，甲、乙雙方本著把工程做好、做快的宗旨，互相友好合作積極配合把本工程做到完美。
九、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字生效。如本合同有未盡事宜，雙方再商討。
甲方簽字：_________________乙方簽字：_________________
手機：_________________手機：_________________
時間：_________________
施工合同范本4
建設單位：（以下簡稱甲方）
承建單位：（以下簡稱乙方）
經甲乙雙方充分協商，甲方將下列工程任務委托乙方進行施工承包，為明確雙方責任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱及建設地點：
1、工程名稱：南陽市宛城區郭店小學校園綠化工程
2、建設地點：南陽市宛城區溧河鄉郭店小學
二、工程范圍：
園林綠化種植，園林景觀水電施工，園林景觀土建施工，園林綠化養護。
三、工程總造價：
乙方上報預算總價（含稅）為壹佰貳拾陸萬捌仟肆佰元（￥126、84萬元），確定最終含稅合同總價為：壹佰叁拾伍萬肆仟陸佰元（￥：135、46萬元）。
四、工期：
工期為：40天20xx年3月5日至20xx年4月14日。
五、承包方式：
包工包料
六、甲乙雙方負責完成的工作：
a）甲方負責完成的工作：
i、在開工期間為乙方施工提供方便，為乙方提供生活及施工水電接口；負責為乙方駐地提供場地，其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。ii、甲方委派同志為工地代表，對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。b）乙方負責完成的工作：
i、乙方委派同志為工地代表，負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃，并送交甲方，經甲方確認后，作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。
ii、保質、保量，按時完成所承包的工程項目，服從甲方現場人員及監理的指導。
iii、自覺遵守甲方的有關規定，愛護公物，不損壞甲方設施；在甲方指定的水電接口處安水、電表，并負責交納水電費。
七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙，施工技術規范進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。
八、工程變更：
在工程施工中，如果有合同以外的變更項目或預算中漏項的情況，采用以下方式：
1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認；
2、變更項目單價首先參照原合同預算報價中的相同或相近似的單價執行，如果原合同預算報價中沒有可參照的項目單價，由甲、乙雙方根據市場價協商確認。
3、變更項目金額一起并入工程決算中。
九、工程驗收及竣工結算：
a）所承包工程全部完工后，由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規范進行竣工驗收，如有出入或施工質量問題，由乙方負責無償返工，直到符合要求為止。
b）工程竣工驗收通過后，雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章，同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。
c）雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章后，乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核；甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。
十、養護期：
該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算，養護期為壹年，如在養護期內出現質量問題，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。
d）本工程至20xx年10月15日養護期滿，苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。
十一、合同款項支付：
工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元，完成到60%時支付第二次進度款40萬元，工程驗收結算完成后支付至結算價的95%，一年養護期滿后若沒有質量問題，在7個工作日內支付余款5%。
十二、其他事項：
a）在施工中，乙方應建立安全防護措施，安全施工、文明施工，否則，因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。
b）如果需要辦理出入的手續，由甲方協助乙方辦理，其費用由乙方負責。
十三、本合同和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附件共同組合文件，并具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可后，方能正式開始施工。
十四、本合同自簽訂之日起生效，到甲乙雙方履行所有合同義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告終止。本合同未盡事宜，共同協商解決，雙方簽訂的其他條文同具法律效力。（預算書作為合同附件，同具法律效力）
本合同正本一式兩份，雙方各執一份，副本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表：xxxxxxxxxxxxxxxx代表：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
簽約地點：xxxxxxxxxxxxxxxx簽約時間：xxxx年xx月xxx日
施工合同范本5
發包方： (甲方)
承包方： (乙方)
依據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，甲乙雙方根據麻瑤路至神錦大街連接線的實際情況，遵循平等、自愿、互利、誠信的原則，經雙方協商并依據麻瑤路至神錦大街連接線項目中標合同的約定訂立本變更補充協議。除本協議書外其余合同、協議與本協議不一致的均以本協議書為準(對本協議另外簽訂的補充協議除外)。
一、 工程建設地址：
神木縣麻家塔辦事處紅砂石梁村
二、 工程概況：
工程名稱：麻瑤路至神錦大街連接線
工程造價：壹佰壹拾肆萬貳仟肆佰貳拾叁元整(元)
結構類型：瀝青砼路面
三、 工程承建范圍：
施工內容：施工圖紙及設計變更所含全部工作。
四、 工程承包方式：
包工包料
五、 工程工期：
本工程開工日期為20xx年6月15日�？⒐を炇眨桓妒褂玫娜掌跒�20xx年9月1日。工期為75天。除不可抗拒的自然災害及不可預見因素外，竣工日期為有效日期。工期順延需甲方、監理方文字確認后方可生效。
六、 工程質量標準：
1.必須達到合格標準。
2.竣工驗收，若出現工程質量不合格，乙方必須無條件返工(返工造成的經濟損失由乙方全部負擔)直至達到工程合格。
七、 安全文明施工目標：
安全目標杜絕傷亡事故，嚴格按照頒布的《建筑工程安全施工規范》組織施工，杜絕死亡事故，如發生安全事故由乙方承擔全部責任。甲方不承擔任何責任。
八、 本協議未盡事項可由雙方協商解決。
九、 本協議一式兩分，協議生效后甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同范本6
發包方（甲方）：
承包方（乙方）
按照《中華人民共和國合同法》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：
1、工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包內容：支架安裝（包含（前后）立柱的焊接、支架安裝、組件安裝）、材料裝卸等，不含太陽能發電板調試工作。
1.4承包方式：
包工不包料（含裝卸費）
1.5工期：
開工日期：年月日
實際施工天數：天
1.6工程質量：合格
1.7合同價款（人民幣大寫）：
安裝費按太陽能光伏發電板元/W計算，材料裝卸費按元計算。
2、雙方工作
2.1甲方工作
2.1.1甲方派技術人員現場指導安裝，并向乙方進行現場交底。
2.1.2辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
2.1.3指派為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2乙方工作
2.2.1嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。
2.2.2指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛和垃圾清運等工作。
2.2.4施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線，由此發生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
3、工程價款及結算
3.1根據甲方提供的施工圖紙功率為萬瓦，安裝費用為元（不含裝卸及搬運費）。
3.2安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。
3.3本工程無保修金，不含稅。
4、違約責任
4.1甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。
4.2乙方應妥善保護甲方提供的設備，如造成損失，應照價賠償。
4.3本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。
5、附則
本合同一式兩份，雙方各執一份,均具同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
施工合同范本7
甲 方：
乙 方：
經雙方協商，甲方將位于的自住用房的建設工程，承包給乙方實施修建，雙方本著公平、公正、平等自愿的原則，就工程承包有關事宜協議如下，并共同遵守執行。
一、承包方式
甲方采用包工包料的方法，承包給乙方實施修建。
二、甲方責任
1、協調處理好周邊鄰里糾紛，確保乙方正常施工；
2、負責并保證乙方施工所需水、電、路的通暢；
3、按期足額支付工程進度款。
三、乙方責任
1、負責組織施工隊建設并自行解決施工所需的所有設備、原材料；
2、負責施工安全防護措施落實工作，因安全措施落實、工地管理、施工操作不到位，造成的一切安全責任和損失由乙方全權負責，甲方不承擔任何責任。
3、負責保證施工中材料質量和技術水平達標；
4、嚴格管理施工人員；
5、按期交付房屋。
四、施工要求
1、基礎工程：基礎為條形基礎，長度為1700cm,入深為900cm(放線時以實際情況確定)�；A開挖深度為50cm，寬度為140cm（基礎需出地面高度230cm）。地基必須夯實，底層鋪10cm混凝土，震實后鋪16Φ螺紋鋼，再澆筑30cm混凝土震實。綁地梁鋼筋，主筋為16Φ螺紋鋼6根，箍筋為0.8Φ鋼筋，高度為50cm,寬度為24cm,混凝土澆筑。基礎圈梁和下部相同。
2、主體工程：磚混結構二層，第一層高為360cm,第二層高為340cm,圈梁使用12Φ螺紋鋼4根，規格為24cm×30cm.立柱要求16根，規格為50cm×24cm，箍筋使用0.8Φ鋼筋，間距15cm,混凝土為C30商混澆筑制作。墻體必須使用國標優質紅磚，砂漿標號為C10砂漿砌筑，要求磚砌平整，紅磚間隙不能大于1.2cm,磚層誤差不能大于2cm。上部圈梁和現澆板一次澆筑，主筋為10Φ鋼筋，副筋為8Φ鋼筋，間隙為15cm×15cm，圈梁箍筋間隙不能大于20cm。主梁鋼筋使用25Φ螺紋鋼4根，20Φ螺紋鋼3根，高度為50cm.寬度為24cm，箍筋圈使用10Φ鋼筑制作，間隙為10cm。二層圈梁現澆板要求和一層相同，混凝土使用C35商混澆筑。欄板使用鋼混結構，高度不低于90cm,頂部欄板與一層相同。以上所用鋼材全部采用酒鋼鋼材。
3、裝飾工程：外墻粉刷使用C20水泥砂漿，分兩次粉刷壓光。前墻使用全瓷小方磚貼面，包括檐柱（瓷磚每塊不低于 元）。樓梯、走廊、臺階使用花崗巖貼面。樓梯圍欄使用不銹鋼材質制作。內墻粉刷使用C20水泥砂漿粉刷，白
灰罩面。地板貼品牌高檔地磚，墊層使用C20混凝土，厚度不低于15cm,每平方造價不低于 元。地腳線貼磚，每片價格不低于元。涂料使用仿瓷涂料刮墻，乳膠漆罩面。上下兩層相同。
4、門窗工程：房門使用國優品牌安全防盜門（每扇門不低于 元），顏色由甲方選擇。窗使用雙層玻璃鋁合金推拉窗和不銹鋼防盜網制作，鋁合金材料為國優品牌材料，玻璃單層厚度為0.5cm,防盜網使用1.2cm材質制作，間隙不能大于9cm。
5、電路工程：電網工程為埋管暗裝，使用群邦牌銅線，每間安裝三插一燈，線徑為主線10平方米，副線4平方米。設臵兩個回路，每層安裝電路控制箱和電表。燈具使用優質節能燈。
6、外圍工程：磚砌圍墻50米，高不低于2.5米；并修建磚混大門一座。
7、其他事宜：乙方不得私自將該工程轉包第三方進行施工。工程質量必須按國家建筑規范執行。
五、施工工期
工程工期為個月，即 20xx 年 月 日至 月 日止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。
六、付款方式
工程報價：每平方1，400.00元（壹仟肆百元整），擬建
面積 平方，工程預算約 元（元整），最終以實際建筑面積為準。
1、地圈梁完成后，甲方支付乙方首批款萬元；
2、第一層封頂后，甲方支付乙方萬元；
3、第二次封頂后，甲方支付乙方萬元；
4、完成墻面粉刷、貼墻磚、貼地磚、圍墻、大門等收尾工程后，甲方支付乙方 萬元；
5、剩余尾款約 萬元（不超過1萬元）作為質量保證金，自驗收合格之日起一年后，如房屋未出現任何質量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方；若出現質量問題，由乙方進行維修或由甲方協調第三方維修，維修金從剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。
七、違約責任：
1、乙方承建的房屋如出現重大質量隱患（自然災害除外），無法居住的，乙方需向甲方進行索賠，索賠金額=全額建房款+全額建房款×20%；
2、因乙方責任導致未按期完工的，逾期超過一月以上，乙方需向甲方支付不低于1.5萬元的違約金；
3、因甲方責任導致乙方不能正常完工的，逾期超過一月以上，甲方應向乙方支付不低于1.5萬元的誤工費、設備租憑費等。
4、本合同經雙方簽署后，即產生法律效應，若乙方單方面終止合同，需賠償甲方全額損失，并支付違約金2萬元；若甲方單方面終止合同，需按工程進度進行結算，并支付違約金2萬元。
八、其他未盡事宜
在施工過程中，如有工程變更或協議未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決，需新定協議事宜的，另行補充。
九、本協議在履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商或協調不成的，任意一方均可向法院提起訴訟。
十、本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
身份證號：身份證號：
簽約時間： 年月日
施工合同范本8
甲方：
乙方：
甲方承建的賀村花園16、20#樓工程，經協商，甲方同意將該工程的模板分項施工任務委托給乙方施工。為明確雙方責任，本著分工協作，相互配合，確保工程安全、質量、工期及文明施工的宗旨，結合本工程的具體情況，雙方達成如下條款，以資共同遵守。
一、承包內容
紙設計中所有木工工作的內容,木磚的制作及結構放線時應安排一人配合技術員放線。
二、工程質量
三、工程進度
四、安全生產、文明施工
五、甲方責任
1、按施工圖紙、現行施工規范、操作規程的要求，合理的組織施工生產，進行施工技術交底和質量監督，對乙方施工存在的質量問題，及時下達口頭或書面整改通知，做好檢查和復查工作。
2、強化安全生產和文明施工的管理，進行安全技術交底。組織安全檢查，對安全隱患限期整改。
3、編制施工進度計劃，下達施工任務單，組織好施工材料、機具、設備，如發生故障及時組織修復，滿足施工生產需求。
4、提供乙方生產設備平板刨、圓盤鋸各一臺，電鉆一把。(其余工具由乙方自理)。代辦乙方所需的勞動保護用品。
5、組織好生產資金，按月發放職工生活費。
6、乙方不按合同條款履約有權令其退場，清算由此引發的`損失。
7、未盡事宜按本項目部管理細則執行。
六、乙方責任
1、嚴格按施工圖紙、現行規范、規程要求進行施工，確保施工質量達到優良質量標準。
2、嚴格執行工序交接制度，必須在自檢合格后逐級報驗，并做到工完料清。
3、嚴格執行甲方的施工進度計劃，合理的組織安排好施工人員，確保施工按期完成。
4、強化職工安全生產和文明施工的知識和意識教育，做好班前交底，事中檢查和事后總結工作，做到安全生產無事故。
5、乙方人員在施工期間必須服從業主、監理和項目部的管理，
6、如發生安全事故，根據調查結果，凡屬違章作業或自身原因造成的事故，一切費用由乙方自理。同時將追究當事者給甲方帶來的損失及負面影響的責任。
7、施工人員在施工現場外或非工作時間所發生的事故均由乙方負責。
8、乙方承擔自身原因引起質量問題、工期延誤等而造成的一切損失。如因乙方施工的質量問題造成以后工種的施工困難及給甲方造成的經濟損失，甲方有權按情節輕重扣留一定數量的質量保證金。
9、機械操作必須由專人負責，持證上崗，如隨意換人引發的損失，由責任人自負。
10、未盡事宜按本項目部管理細則執行。
七、結算辦法
1、在甲方要求的工期內保質保量完工的，人工費按建筑面積算，結算方式以每層完成工程量的 70% 付款，拆模結束后付到完成工程量的 80% (保留20%的質量保證金)如因乙方原因未能按甲方要求的質量、工期內完工的甲方將按情節輕重扣留保證金或進行罰款。保留20%的質量保證金內外粉結束后付10%,竣工驗收后付清。
2、乙方將甲方簽發的施工任務單交質檢、安全、材料、文明施工等部門簽證，由項目經理審批后，報財務結算。
3、施工過程中，乙方所需用的鋼模、鋼管及其它材料均由乙方派人裝、卸車 ，工日由甲方管理人員現場按實簽發，工日單價叁拾元/工日，材料到現場后由乙方自己打摞歸堆，費用自付。如不打摞歸堆將給予罰款。
4、16和20#樓建筑面積總計按10375m進行結算。
八、其它
1、施工中必須工完料盡，如發現沒有工完料盡，將以一罰十。
2、木模板、木材、圓釘、鐵絲損耗不能超過定額含量，不能浪費材料，必須合理利用材料，如發現沒有合理利用材料，把成型的木材、模板隨意鋸掉，將以一罰十。
3、木工在完成每一道工序之后，必須經過有關人員檢驗，確保工完料盡，如發現現場有剩料將不能進行下道工序。
4、本協議共計三頁，一式貳份，雙方簽字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月日
施工合同范本9
發包方：
承包方：
山東金宇針織有限公司建設的西嶺角村雙腰溝道路工程，有西營鎮西嶺角村委會承包。承包方必須找施工質量可靠、安全意識強并且有道路施工資質的隊伍負責本工程的施工。本工程因地形復雜、無專用施工道路，在施工時要特別注意材料運輸時的交通安全。施工所用的施工機械、機具、電源、水源均有乙方自備，并協調好上級主管部門及周邊的關系。為了明確甲乙雙方的權利和義務，特簽訂本合同。
一、 工程名稱：砼道路。
二、 工程地點：西營鎮西嶺角村雙腰溝。
三、 工程內容：在原土路基上做砼路面，寬約3米，厚度15厘米，砼強度等級C20以上，含砼攪拌、運輸、振搗、養護全部內容。(包括割縫)
四、 承包方式：包工包料。
五、 工程造價：按每平方 元，按實計算。
六、 質量要求：按現行的“施工質量驗收規范”驗收，合格工程。
七、 材料要求：黃沙采用含土量少的天然黃沙，堅決不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生產廠家的產品，重量公差不大于2%。石子規格1—3厘米，不準含泥土。在澆筑砼路面時不準加入石塊。若因砼配比不合理、攪拌時間過短，路面施工達不到規范要求，甲方在告知整改無效的情況下，有權要求停止施工，不付工程款。
八、 安全施工：在整個施工過程中(包括材料運輸、保管)所發生的工傷事故均由乙方負責，與甲方無關。
九、 付款方式：工程竣工驗收合格后，30天付工程總額80%，滿180天無質量問題付15%，余款滿一年付清(工程保質期為一年)。
十、 工期：開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。天氣情況工期不順延，若工期拖延一天罰乙方300元，累計計算。
十一、 質量保證金五萬元 天之內退還。
十二、 未盡事宜甲乙雙方協商解決。
十三、 本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，自合同簽訂之日起生效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
年 月 日 年 月 日
施工合同范本10
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。
第一條;工程概況
1 工程地點：XX。
2 工程內容：總建筑面積 平方米。
3 承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4 開工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;總工期(包括法定節假日)：29個工作日。
第二條;合同價款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫)：壹拾叁萬貳仟元;￥：。
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;￥：。
3、裝修裝飾工程完成80%，甲方第二次支付費用40%，￥：。
4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%，￥：。
5、乘于的5%做為工程質量保證金，保證金在工程竣工驗收后的一年內支付，￥：。
第三條;甲方責任
1 指派_________為發包人駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前，負責到有關部門辦理審批手續。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。
4 開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現場交底。
5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，
第四條;乙方責任
1 指派_________為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。
2 嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查記錄，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
4 工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5 保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條;材料供應
1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。
3 凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。
第六條;安全責任
1 發包人提供確認的圖紙施工說明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2 承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定采取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3 由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全事故(包括人身事故)，應承擔由此引發的一切責任。
第七條;質量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。
3 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，并辦理驗收和移交手續。
第八條;工程變更
1 發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時溝通簽證，方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用，必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1 驗收合格后，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責任
1 由于發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的5%支付滯納金。
2 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準
，扣除工程總價的_________%。
3 承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
4 未經發包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責。
5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。
6 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。
7 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條;爭議解決
1 本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章)：_________ 承包方(蓋章)：_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本11
發包人(以下稱甲方)：
承包人(以下稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規，結合本工程的實際情況，本著平等，自愿和誠信互利的原則，雙方就本工程的施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程承包范圍及承包方式
1、工程概況：甲方的學生宿舍外圍的毛石擋土墻砌筑工程。
2、工程地點：學生宿舍外圍
3、承包方式：包工、包料方式進行施工，采用固定綜合單價包干定價(稅金由乙方負責)。
二、工期要求
乙方應按照甲方的要求進行分段施工作業，準時完成各單位工程，以保證工程按期竣工驗收交付使用。
三、質量要求
采用1:2.5水泥砂漿砌筑，道路地面以下為單面砌筑，道路地面以上為雙面砌筑。露在外面的墻體采用1:2水泥砂漿勾縫。
四、工程價款
雙方約定本合同范圍內工程分別按每立方按人民幣240元。
五、施工管理及安全
1、施工中甲方有權隨機對乙方材料、施工工藝質量等進行檢查，如發現問題，乙方應在甲方限期內整改至合格。
2、乙方應遵守工程建設安全生產的有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，乙方負責對施工工人進行安全教育，采取必要的安全措施，安全責任由乙方負責。
本合同一式三份，甲方持三份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本12
甲方：
乙方：
甲、乙雙方因甲方新建 輕鋼結構建筑物工程一事，經雙方協商一致，簽定如下合同。
一、工程承包方式
甲方將新建的廠房鋼結構工程承包給乙方施工，工程中不包含土建，包含鋼結構之類工程(房面彩鋼瓦)，該工程包工包料，包工程施工中所用的機械、機具、運輸，安全責任由乙方負責。乙方不包該工程建設中，地方政府需要的一切報批報建手續、證件和消防、安評、環評的驗收資料，如甲方建筑物為重點防火單位，按要求須要在建筑物構件上做防火涂料的，做防火涂料的費用另行計價。甲方在該工程中向乙方簽定的合同期限內。按期支付乙方工程款。
二、工程用料：與質量要求，驗收標準。
(1)工程用料，按雙方確定的施工圖所標材料為準。乙方在施工中，不得單方面改變設計材料型號，所用材料，只準允許誤差在國家標準之內。
(2)工程質量要求，驗收標準。
按雙方確定的材質和制作方式，按圖集結點要求布置，乙方向甲方提供材料生產廠家提供材質證明書為準。
三、工程單價和總造價：
甲方要建筑的廠房大約為 ㎡，實際面積按甲方建筑物的滴水面積收方計算，每平方米單價為 元/㎡。增加工程另算。
四、付款方式： 。
五、工程期限：
乙方進場后，工期為 天，如遇到停電、下雨天，因甲方沒按合同支付材料款，停工誤期順期延長。
六、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同范本13
發包人（甲方）：
地址：
法定代表人：
聯系電話：
承包人（乙方）： 身份證號： 聯系電話： 職務：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項訂立本合同。
第1條：甲方將位于通遼市科爾沁區豐田鎮建新村老磚廠院內，所建筑的廠房發包給乙方。承包范圍：通遼市宏圖包裝廠廠房地面工程施工，包括窗臺以下內外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔，包工包料，乙方為安全施工、文明施工第一責任人。
第2條：開工日期：20xx年 月 日，竣工日期：20xx年 月 日。
第3條：合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款55萬元與乙方結算工程款，乙方承包單價一次包定。如有個別因素發生最終按乙方實際完成工程量據實結算工程款。
第4條：甲方開工前提供具備開工條件的施工場地，需要與有關部門聯系和協調的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。
第5條：乙方在開工過程中，嚴格按國家和地方有關規定及甲方
要求執行，而如發生安全責任事故對第三人人身財產損害，由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔。
第6條：施工所需要的機械設備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內，甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。
第7條：工程款支付（兩次性支付）
7.1第一次付款20xx年6月30日前，付給人工費20萬元。
第二次付款20xx年12月31日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收據為憑）
7.2若甲方到期未給付工程款，承擔違約責任，違約金為10萬元。
第8條：本合同正本兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。
甲方：
法人代表：
年 月 日年 月 日 責任人： 乙方：
施工合同范本14
合同編碼：
簽訂日期：
甲方：
乙方：
單位：元 工程
名稱
合計
1、施工地點：
2、質量標準：按照國家標準和圖紙設計要求
3、驗收標準：按照國家標準和圖紙設計要求
4、承包方式：固定總價方式，包含施工圖范圍內全部設備、輔材、施工費、檢測費等直至送電并達到正常用電狀態一切費用(甲方僅負責向供電公司交納新建住宅小區電力設施建設費，其余費用和工作由乙方負責)。
5、結算方式：進場付工程款的30%，施工完送電后付65%，余款5%質保期滿后10日內付清。
6、合同履行地為甲方施工現場。
7、工期不得延誤，如遇特殊情況需要順延，須征得甲方同意，并不得影響甲方施工進度，否則構成違約。
8、質量保證承諾：施工之日起二年內若有質量及影響甲方用電問題，乙方免費維修，承擔更換配件等直至達到甲方正常用電的所需規格型號 量 金額 工期
9、乙方承諾確保具有安裝施工資質，確保安裝設備、設施質量，如發生施工、設備、設施等導致損害，乙方承擔全部賠償責任。
10、乙方獨立承擔與施工有關的一切責任，如果甲方被第三方追究責任，乙方構成違約，乙方負責賠償甲方全部損失，并支付違約金。
11、甲方通訊地址為： 乙方通訊地址為： 乙方維修電話：向以上地址所發專遞、信件視為已經通知對方。甲方撥打乙方維修電話視為通知對方需要維修，無論乙方是否接聽電話。因乙方關機、無法接通、不接聽電話或不及時回復電話等原因導致不能接通的，乙方構成違約。
12、違約責任及解決合同糾紛的方式，按《合同法》解決。違約金性質為懲罰性違約金，數額為總價款的 %，違約方處支付違約金外，還應賠償對方損失。
13、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
施工合同范本15
發包方（以下簡稱甲方）：內蒙古商都縣蒼狼新能源有限公司 承包方（以下簡稱乙方）：
根據我國《合同法》及其他法律法規的相關規定，甲乙雙方經平等自愿協商，就乙方承包甲方廠房地面硬化建設工程事宜達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：商都縣蒼狼新能源有限公司院內廠房地面硬化和修路建設施工工程。
2、工程地址：商都縣長盛工業園區蒼狼新能源有限公司。
3、工程范圍及標準：， 30cm厚河卵石墊層，25cm厚成品混凝土標號C25。廠房是C25。
4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方負責水電。
5、工程期限：本工程自期 天。
二、驗收標準
本工程竣工后，由乙方匯總施工材料，由甲乙雙方會同相關管理部門進行驗收，驗收標準為符合國家相關標準，符合本合同要求。
三、合同價款及工人工資預付款
1、本合同工程單價為人民幣寫：）單價為稅后價。
2、工程付款方式為每貳萬平米驗收合格后結算97%。
3 本合同簽訂之日內，甲方收取乙方工人工資預付款人民幣（共計），乙方保證及時足額支付工人工資，如未能按時足額支付工人工資，甲方代為發放，其產生的費用將從工程價款中扣除。一個月內第一次結付工程款即退還乙方，工人工資預付款拾萬元。
四、雙方的權利和義務
1、乙方保證有建設本工程的資質要求。
2、甲方在工程開工前，做好清場工作，方便乙方施工建設。
3、本合同工程圖紙由甲方提供，乙方必須嚴格按照圖紙進行施工，如發現圖紙有問題，應及時向甲方書面提出，未經甲方許可，不能擅自改變圖紙進行施工。
4、乙方在施工過程中所使用的建筑材料必須符合國家標準。
5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙雙方及第三方任何人員傷亡及財產損失，由乙方承擔全部賠償責任。如因甲方原因造成甲乙雙方及第三方任何人員傷亡及財產損失，由甲方承擔全部賠償責任。
6、乙方應及時足額發放施工人員工資，否則由此引發的一切后果由乙方承擔。如甲方造成的工人工資不能及時發放，由甲方承擔。
7、在本合同履行期間，甲方派駐工程監理一名，乙方應服從工程監理的監督。
8、對隱蔽工程在隱蔽前，乙方會同甲方組織驗收，經甲方驗收合格后，方可隱蔽。否則視為該隱蔽工程不合格。
9、本工程驗收合格后，甲方扣除乙方工程總價款3%的質保金。待本工程一年后無質量問題，全額給付。
10、本工程質保期為一年，在一年內，如發生翻漿，斷裂等質量問題，乙方負責免費維修。
11、平整路基廠房費用由甲方負責，由乙方負責施工管理，路基完工后，。甲方如期把工程款結清，如乙方不能正常施工，合同自動解除。
五、違約責任
1、如乙方違約，未按合同履行，造成乙方停工，一切損失由甲方負責。
2、如乙方未按合同所約定的工期，保質保量的完成，所照成的損失由乙方承擔。
3、甲乙雙方如對本合同產生異議，雙方協商解決，如不能達成協商，由人民法院仲裁。
4、乙方必須保資質和證件真實有效，否則視為合同無效。 本合同一式兩份，雙份各執一份。
甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：
年月 日 年月日
【施工合同】相關文章：
施工合同范本 貸資施工合同02-04
工地施工合同04-21
爆破施工合同10-20
弱電施工合同04-25
勞務施工合同10-23
涂料施工合同05-05
油漆施工合同05-05
墻面施工合同05-04
裝修施工合同11-17
墻面施工合同11-09