定作合同

定作合同模板

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的定作合同模板，歡迎大家分享。

定作合同模板1

　　定作人：_________________________

　　承攬人：_________________________

　　簽訂地點：_______________________

　　簽訂時間：_______年_____月_____日

　　第一條 加工物

　　第二條 攬人提供的材料

　　第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_____________________。

　　第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。

　　第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。

　　第六條 定作人（是/否）第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：

　　________________________________________________________________________。

　　第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：________________________________________。

　　第八條 定作物的技術標準、質量要求：__________________________________________。

　　第九條 定作物的包裝要求及費用負擔：__________________________________________。

　　第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。

　　第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________

　　第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________________。

　　第十三條 定作人應在______年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）______________________。

　　第十四條 結算方式及期限：____________________________________________________。

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

　　第十六條 本合同解除的條件：

　�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　�。ǘ�）____________________________________________________________________。

　　第十七條 違約責任：__________________________________________________________。

　　違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。

　　第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；

　�。ㄒ唬┨峤籣________仲裁委員會仲裁。

　�。ǘ�）依法向_________人民法院起訴。

　　第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。

　　定作人

　　_________年______月________日

　　承攬方

　　_________年______月________日

定作合同模板2

　　合同編號：_________

　　承攬人：_______________

　　法定住址：_________________

　　法定代表人：_____________

　　職務：____________________

　　委托代理人：_____________

　　身份證號碼：_____________

　　通訊地址：_________________

　　編碼：_________________

　　聯系人：_______________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　帳號：____________________

　　電子信箱：_________________

　　定作人：_______________

　　法定住址：_________________

　　法定代表人：_____________

　　職務：____________________

　　委托代理人：_____________

　　身份證號碼：_____________

　　通訊地址：_________________

　　編碼：_________________

　　聯系人：_______________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　帳號：____________________

　　電子信箱：_________________

　　雙方在平等互愿的基礎上，經友好協商，就定作__________，達成如下協議：

　　第一條定作項目：_____________

　　第二條加工物

　　加工物名稱：____________________

　　規格型號：____________________

　　計量單位：____________________

　　數量：____________________

　　報酬：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額(大寫)：____________________

　　第三條承攬人提供的材料

　　材料名稱：____________________

　　商標：____________________

　　規格型號：____________________

　　生產廠家：____________________

　　計量單位：____________________

　　數量：____________________

　　質量：____________________

　　材料費：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額(大寫)：____________________

　　第四條材料檢驗

　　定作人于__________的期限內，對承攬人提供的材料采用__________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：__________符合__________標準。

　　定作人可以在__________期限內對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

　　第五條資料提供

　　1.定作人應該在合同簽訂后__________日內(即__________年________________月________________日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的__________日內答復。

　　第六條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：______。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第七條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第八條質量標準

　　定作物的技術標準為：_____________。質量要求為：_____________。

　　第九條包裝

　　定作物的包裝要求：_____________。包裝的費用由__________負擔。

　　第十條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十一條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：_______。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______________天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十二條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十三條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十四條定作物的交付

　　定作物完成后，承攬人應該在__________期限內，在__________地點，以__________交付方式交付給定作人。

　　第十五條定作物的驗收

　　驗收方法：_______。

　　驗收期限：_______。

　　驗收地點：_______。

　　第十六條質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_______。其保證質量的前提條件為：_____________。

　　第十七條付款

　　1.定作人應在__________年__________月__________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)__________________元。

　　2.其結算方式為：________，結算期限為：________。

　　第十八條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十九條本合同解除的條件

　　1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;

　　3.雙方通過書面協議解除本合同;

　　4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

　　5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

　　第二十條違約責任

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬人的違約責任：__________不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額____________的違約金。

　　2.定作人的違約責任：__________中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值__________%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金__________%的違約金

　　第二十一條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用__________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_______。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十二條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出__________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決

　　(1)提交__________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十五條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后__________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十六條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十七條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十八條合同的效力

　　1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2.有效期為__________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　3.本合同正本一式__________份，雙方各執__________份，具有同等法律效力。

　　承攬人(蓋章)：____________

　　_________年______月________日

　　定作人(蓋章)：____________

　　_________年______月________日

定作合同模板3

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　材料名稱規格型號質量提供日期

　　2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

　　第三條 定作物的質量要求和技術標準

　　3.1 定作物的技術標準和質量要求:_________________________。

　　3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。

　　3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

　　3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構成及結算

　　4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。

　　4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　4.3 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　4.4 本項目按下列第______項方式支付

　　4.4.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成后______日內向乙方全額付款。

　　4.4.2 分期支付

　　本合同生效后_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

　　(按進度支付);

　　項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成后______日內支付合同價款的______%，其余______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。

　　4.5 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

　　4.6 乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

　　收款人：_________________________。

　　開戶行：_________________________。

　　賬號：___________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　5.2 定作物的交付方式及地點

　　5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。

　　5.2.2 交貨地點：

　　__________________________________________________。

　　5.3 驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

　　5.4 驗收方式：

　　___________________________________________________。

　　5.5 驗收時間：定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復，逾期未答復的以定作人驗收結果為準。

　　5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

　　5.7 驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。

　　第六條 質量保證

　　6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　6.2 質量保證期內，由于承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　6.3 質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

　　6.4 定作人派員或委托第三方監督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

　　第七條 技術資料的提供及保密要求

　　7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

　　7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權利義務

　　8.1 定作人的權利

　　8.1.1 對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

　　8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　8.1.3 根據工作需要調整工作量。

　　8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。

　　8.1.5 其他約定：

　　___________________________________________________。

　　8.2 定作人的義務

　　8.2.1 中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

　　8.2.2 按約定驗收定作物。

　　8.2.3 按約定支付合同價款。

　　8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

　　8.2.5 其他約定：

　　___________________________________________________。

　　8.3 承攬人的權利

　　8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

　　8.3.2 定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

　　8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　8.3.4 按合同約定收取價款。

　　8.3.5 其他約定：

　　___________________________________________________

　　8.4 承攬人的義務

　　8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

　　8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工制作。

　　8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　8.4.4 未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　8.4.5 加工期間接受定作人監督檢查。

　　8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質量證明。

　　8.4.7 其他約定：

　　___________________________________________________

　　第九條 違約責任

　　9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　9.2 如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

　　9.3 未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。

　　9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　9.5 定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

　　9.7 發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

　　第十條 不可抗力

　　10.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生后______小時內及時通知對方，并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。

　　10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

　　第十一條 爭議的解決

　　11.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

　　11.2 如協商不成，可選擇下列第______項確定：

　　11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產權的瑕疵擔保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

　　13.2 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。

　　13.3 發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

　　13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

　　13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

　　13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

　　13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

　　13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

　　13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

　　13.4.1 合同已經按照約定履行完畢;

　　13.4.2 雙方協商解除合同;

　　13.4.3 法律規定的其他情形。

　　13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

　　第十四條 通知與送達

　　14.1 所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。

　　14.1.1 親自送達的，有簽收回執。

　　14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第 個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

　　第十五條 其他約定

　　15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

　　15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

　　15.3 本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。

　　15.4 本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

　　(此頁為簽署頁無正文)

　　甲方(蓋章)：_____________

　　_________年______月________日

　　乙方(蓋章)________________

　　_________年______月________日

定作合同模板4

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　雙方在平等互愿的基礎上，經友好協商，就定作_________，達成如下協議：

　　第一條　定作項目：_________________________

　　第二條　加工物

　　加工物名稱規格型號計量單位數量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第三條　承攬人提供的材料

　　材料名稱商標規格型號生產廠家計量單位數量質量材料費

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第四條　材料檢驗

　　定作人于_________的期限內，對承攬人提供的材料采用_________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：符合_________標準。

　　定作人可以在_________期限內對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

　　第五條　資料提供

　　1.定作人應該在合同簽訂后_________日內(即_________年_______月_______日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。

　　第六條　轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第七條　保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：_________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第八條　質量標準

　　定作物的技術標準為：_________________________。質量要求為：_________________________。

　　第九條　包裝

　　定作物的包裝要求：_________________________。包裝的費用由_________負擔。

　　第十條　變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十一條　協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十二條　監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十三條　保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十四條　定作物的交付

　　定作物完成后，承攬人應該在_________期限內，在_________地點，以_________交付方式交付給定作人。

　　第十五條　定作物的驗收

　　驗收方法：_________________________________。

　　驗收期限：_________________________________。

　　驗收地點：_________________________________。

　　第十六條　質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_________________________。

　　第十七條　付款

　　1.定作人應在_________年_________月_________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)_________元。

　　2.其結算方式為：_________________，結算期限為：_________________。

　　第十八條　留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十九條　本合同解除的條件

　　1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;

　　3.雙方通過書面協議解除本合同;

　　4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

　　5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

　　第二十條　違約責任

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬人的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____%或酬金總額_____的違約金。

　　2.定作人的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金______%的違約金

　　第二十一條　通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起3日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十二條　合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出3天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十三條　合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條　爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向 人民法院起訴。

　　第二十五條　不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后3日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十六條　合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十七條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十八條　合同的效力

　　1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　甲方：_____________________

　　_________年______月________日

　　乙方：______________________

　　_________年______月________日

定作合同模板5

　　加工定作合同

　　定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點：承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時間：

　　鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。

一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額

　　注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。

二、 質量及技術要求

　　甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。

三、 合同期限及交貨地點

　　乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。

四、 交付方式

　　運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。

五、 驗收標準

　　甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，

　　直至符合甲方要求為止。

六、 付款方式

　　合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票，否則甲方有權拒絕付款。

七、 違約責任

　　1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。

　　八、 爭議解決

　　甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 賬 號： 賬 號： 日 期： 日 期：

定作合同模板6

　　加工定作承攬合同。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　郵編： 郵編：

　　電話： 電話：

　　法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：

　　開戶行： 開戶行：

　　帳戶： 帳戶

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目規格

　　型號計量

　　單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

　　單價總金額

　　合計

定作合同模板7

　　甲方(定作人)：

　　乙方(承攬人)：

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

　　第三條 定作物的質量要求和技術標準

　　3.1 定作物的技術標準和質量要求:_________________________。

　　3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。

　　3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

　　3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構成及結算

　　4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。

　　4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　4.3 外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序：

　　4.3.1 網下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

　　網下審查需乙方提交：合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。

　　4.3.2 網上審查程序：甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)

　　網上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

　　4.4 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　4.5 本項目按下列第______項方式支付

　　4.5.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成后______日內向乙方全額付款。

　　4.5.2 分期支付

　　本合同生效后_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

　　(按進度支付);

　　項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成后______日內支付合同價款的______%，其余______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。

　　4.6 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

　　4.7 乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

　　收款人：_________________________。

　　開戶行：_________________________。

　　賬號：___________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　5.2 定作物的交付方式及地點

　　5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。

　　5.2.2 交貨地點：__________________________________________________。

　　5.3 驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

　　5.4 驗收方式：___________________________________________________。

　　5.5 驗收時間：定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復，逾期未答復的以定作人驗收結果為準。

　　5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

　　5.7 驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。

　　第六條 質量保證

　　6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　6.2 質量保證期內，由于承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　6.3 質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

　　6.4 定作人派員或委托第三方監督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

　　第七條 技術資料的提供及保密要求

　　7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

　　7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權利義務

　　8.1 定作人的權利

　　8.1.1 對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

　　8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　8.1.3 根據工作需要調整工作量。

　　8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。

　　8.1.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.2 定作人的義務

　　8.2.1 中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

　　8.2.2 按約定驗收定作物。

　　8.2.3 按約定支付合同價款。

　　8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

　　8.2.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.3 承攬人的權利

　　8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

　　8.3.2 定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

　　8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　8.3.4 按合同約定收取價款。

　　8.3.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.4 承攬人的義務

　　8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

　　8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工制作。

　　8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　8.4.4 未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　8.4.5 加工期間接受定作人監督檢查。

　　8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質量證明。

　　8.4.7 其他約定：___________________________________________________。

　　第九條 違約責任

　　9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　9.2 如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

　　9.3 未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。

　　9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　9.5 定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

　　9.7 發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

　　第十條 不可抗力

　　10.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生后______小時內及時通知對方，并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。

　　10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

　　第十一條 爭議的解決

　　11.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

　　11.2 如協商不成，可選擇下列第______項確定：

　　11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產權的瑕疵擔保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的`，以實際履行日期為合同生效日期。

　　13.2 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。

　　13.3 發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

　　13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

　　13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

　　13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

　　13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

　　13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

　　13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

　　13.4.1 合同已經按照約定履行完畢;

　　13.4.2 雙方協商解除合同;

　　13.4.3 法律規定的其他情形。

　　13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

　　第十四條 通知與送達

　　14.1 所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。

　　14.1.1 親自送達的，有簽收回執。

　　14.1.2 通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

　　14.1.3 通過電傳或者傳真送達的，有回執。

　　14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

　　14.3 本合同通知及送達的詳細信息如下：

　　定作人(甲方)：______________

　　_________年______月________日

　　承攬人(乙方)：______________

　　_________年______月________日

定作合同模板8

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　第二條　加工成品質量要求：_____________________________________。

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量：_________________________

　　(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條　技術資料，圖紙提供辦法：_______________________

　　(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條　價款或酬金：_____________________________________

　　第六條　驗收標準和方法：__________________________

　　(1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條　交(提)貨的時間和地點：____________________________

　　(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條　包裝要求及費用負擔：__________________________________

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：__________________________________

　　第十條　結算方式及期限：_____________________________________

　　第十一條 其他：

　　___________________________________________

　　(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還等等。)

　　第十二條　承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條　定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條　糾紛的處理：

　　1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第 種方式解決：

　　(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向 人民法院提起訴訟。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份。

　　甲方：_____________________

　　_________年______月________日

　　乙方：______________________

　　_________年______月________日

定作合同模板9

　　甲方(定作人)：

　　乙方(承攬人)：

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　1.承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　2.承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

　　第三條 定作物的質量要求和技術標準

　　1.定作物的技術標準和質量要求:。

　　2.定作物的包裝要求及費用負擔:。

　　3.定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

　　4.定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構成及結算

　　1.項目價金構成：該價金包括____________________。

　　2.項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　3.外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序：

　　4.網下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

　　網下審查需乙方提交：合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。

　　5.網上審查程序：甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)

　　網上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

　　6.乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　7.本項目按下列第______項方式支付

　　(1)一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成后______日內向乙方全額付款。

　　(2)分期支付

　　本合同生效后_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

　　(按進度支付);

　　項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成后______日內支付合同價款的______%，其余______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。

　　8.甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

　　9.乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

　　收款人：________________________。

　　開戶行：________________________。

　　賬號：__________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.定作物的交付方式及地點

　　(1)交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。

　　(2)交貨地點：________________________。

　　3.驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

　　4.驗收方式：_____________________________。

　　5.驗收時間：定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復，逾期未答復的以定作人驗收結果為準。

　　6.驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

　　7.驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。

　　第六條 質量保證

　　1.質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　2.質量保證期內，由于承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　3.質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

　　4.定作人派員或委托第三方監督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

　　第七條 技術資料的提供及保密要求

　　1.定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

　　2.承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權利義務

　　1.定作人的權利

　　(1)對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

　　(2)要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　(3)根據工作需要調整工作量。

　　(4)要求承攬人提供必要的使用指導。

　　(5)其他約定：_____________________________________________________________。

　　2.定作人的義務

　　(1)中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

　　(2)按約定驗收定作物。

　　(3)按約定支付合同價款。

　　(4)承攬人在加工制作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

　　(5)其他約定：____________________________________________________________。

　　3.承攬人的權利

　　(1)要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

　　(2)定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

　　(3)要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　(4)按合同約定收取價款。

　　(5)其他約定：_____________________________________________________________。

　　4.承攬人的義務

　　(1)定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

　　(2)按合同約定的標準和要求進行加工制作。

　　(3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　(4)未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　(5)加工期間接受定作人監督檢查。

　　(6)按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質量證明。

　　(7)其他約定：_____________________________________________________________________________。

　　第九條 違約責任

　　1.承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　2.如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

　　3.未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。

　　4.定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　5.定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　6.任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

　　7.發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

　　第十條 不可抗力

　　1.由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生后______小時內及時通知對方，并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。

　　2.因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

　　第十一條 爭議的解決

　　1.因合同發生爭議，雙方應協商解決。

　　2.如協商不成，可選擇下列第______項確定：

　　3.向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　4.向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產權的瑕疵擔保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　1.本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

　　2.雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。

　　3.發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

　　(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現;

　　(2)承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

　　(3)定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

　　(4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

　　(5)定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

　　4.發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

　　(1)合同已經按照約定履行完畢;

　　(2)雙方協商解除合同;

　　(3)法律規定的其他情形。

　　5.合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

　　第十四條 通知與送達

　　1.所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。

　　(1)親自送達的，有簽收回執。

　　(2)通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

　　(3)通過電傳或者傳真送達的，有回執。

　　2.本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

　　3.本合同通知及送達的詳細信息如下：

　　定作人(甲方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯系人：______________________

　　聯系電話/傳真：_______________

　　承攬人(乙方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯系人：______________________

　　聯系電話/傳真：_______________

　　第十五條 其他約定

　　1.定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

　　2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

　　3.本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。

　　4.如雙方預料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂，同時生效。

　　5.本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

　　(此頁為簽署頁無正文)

　　甲方：___________________________

　　_________年______月________日

　　乙方：_____________________

　　_________年______月________日

【定作合同】相關文章：

服裝定作合同11-22

加工定作合同10-31

光盤定作合同10-24

通用的定作加工合同10-23

定作合同范本08-18

定作買賣合同05-22

定作合同買賣合同06-30

服裝定作買賣合同10-26

服裝定作買賣合同10-15