項目施工合同15篇
隨著人們法律意識的加強,合同的法律效力與日俱增,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編精心整理的項目施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
項目施工合同1
摘要:在工程建設中,施工合同依照我國工程的法律條文制定的,要求承包人與發包人必須共同履行技術與經濟文件,其同時也是最終確定工程項目成本造價的必要依據。本文聯合實際經驗,對項目施工合同管理工作中強化對工程預算的積極作用進行分析。
關鍵詞:項目施工;合同管理;工程結算;作用分析
在整個建設工程中,最終環節是工程結算,因此做好工程造價的結算收尾管控工作,對整個工程造價成本控制而言具有重要價值。但是從目前我國工程造價結算控制水平進行分析,比較容易受到以往傳統因素的影響,合同糾紛案件也呈現逐漸遞增趨勢,與新時期的合同類型不相符,甚至絕大多數的施工單位工作人員綜合素質較低,不能嚴謹踐行具體的工程要求,拖延工期,增加施工成本。
1自覺遵循法律且嚴格踐行合同條例
在工程建設中增強對簽訂施工合同工作的重視程度,強化工程施工過程中的成本造價管理具有積極意義。即便在近幾年相關人員的法律意識逐漸增強,建筑市場逐步邁向規范化方向,但合同管理內容仍舊不夠全面、細致,在管理中也存在漏洞,對整個工程的正常有序施工造成一定阻礙。合同簽訂完畢標志著法律正式生效,其約束著簽訂合同的雙方,因此合同中的每一項條款都與雙方的利害關系有著重要影響。在合同簽訂時,若合同中的款項未能明確,尤其是相關于違約內容未進行具體明確就草率簽訂,則會增加合同糾紛案件發生幾率。此外在實際施工環節中產生的一系列問題都應該落實到書面中,不能憑空口頭承諾。合同中也應體現具體防范措施與分解風險措施的具體款項。在簽訂合同環節中,合同主體應嚴格審核合同內容的合法性與嚴謹性,以此種方式來降低合同糾紛案件發生的幾率,為合同的履行與工程條款結算提供充足的物質保障。具體來講:需將“通用合同條款”全文引用,不能篡改;“專用合同條款”需按照不同的條款編號與具體內容引用,并且按照工程實際情況予以修改與完善。
2劃分施工合同種類,按合同款項執行
我國國內通用施工合同形式可以分成:固定價格合同、可塑價格合同以及成本加酬合同三種形式。其中,固定價格合同需由承包方對工程中存在的一切風險進行承擔,并且還應對工程施工過程中一些突發因素付出代價。由此可見,這種合同條款通常報價較高,比較適用于工程量較小的工程且能精密計算、工程周期較短、技術相對簡單的建筑項目工程;可塑價格合同能夠制定可調整框架,將工程中存在的風險合理均攤,這種優越性使得這類合同適用范圍較大;成本加酬合同即經業主向承包商支付工程項目的實際成本,并依照預先約定內容支付勞金的合同。在這一類合同中,業主擔負了工程項目的全部風險,而承包人由于不承擔任何風險,所以其勞動報酬相對而言較低,比較適用于急迫開展的工程項目、新型工程項目或是風險較大的工程項目。選擇工程合同類型的最為科學且合理辦法為:首先,工程承包商與業主應當對整個建設工程規模、建設周期、市場狀況、難度系數、環境條件等多種因素進行綜合考量,在全方位考量之后應慎重選擇利于雙方的合同類型,進而保證雙方對合同的較高認可度以及合同的切實可行性。若確定合同類型,在工程竣工階段的審計結算工作就應嚴格按照既定合同款項執行。譬如某臨時工程,約定合同價款的結算方式為固定價格方式?紤]到承包商對工程缺少對工程項目前瞻預測工作,在施工中若出現使用材料的價格上漲問題,會使得該工程項目的運轉資金困難,在工期內不能高質量完成工程建設工作。在工程竣工的結算審計階段,承包商時常以各種編造理由增補簽證,使用不當手段彌補工程建設多支出部分的材料費用。依據簽訂合同價款中的基本原則,在簽訂固定價格合同之前應對建材時常中存在的各類風險進行調整與掌控,依法承擔合同結果,因此在結算中應該嚴格按照合同條例辦理。
3管理人員應認真對待管理工作,增強管理力度
在現代化市場經濟條件狀況下,建筑市場主體的權責是以建立合同方式體現的,對此工程項目中的合同管理是規范自由市場的重要手段之一。通過相關政府部門的積極努力,在合同管理工作方面已經凸顯成效。為了確保工程項目合同制度能夠得到更大范圍的推廣,相關政府管理部門應增強整頓工作,科學規范市場順序。在嚴謹把關的基礎上,增強對合同履行的管理力度。若相關工程建設資金不充足,嚴禁辦理相關手續,且不能越級組織招投標工作,不準許辦理施工許可證;堅決抵制墊付資金與帶資施工現象,促進建筑市場朝向健康綠色方向發展;創建合同管理制度,積極引導建設單位與項目工程承辦單位的正確思想意識,嚴格律己;嚴格限制工程竣工結算條款辦理等。在工程竣工的后期階段應及時交付給建設單位,保證工程建設單位將工程及時投入使用運行,近早發揮建設工程的各方面效益,進而促進工程價款結算,達成最終施工單位的'經濟效益。
4創設合同管理團隊,嚴格要求持證上崗
積極開展合同管理人員的培訓與培養,嚴格要求工程施工人員培訓合格后放能上崗,不合格人員堅決不能予以崗位安排,此種方式是提升工程建設項目中合同管理工作實現理想效果的最佳途徑,F階段,我國國內已經正式踐行工程造價師注冊制度。工程造價師作為工程建設領域的重要造價管理者,其重點工作任務為做好工程建設投資與合同管理。增強與優化合同管理工作是保證項目工程建設的必要保證,這也是做好工程結算管理的核心要素,基于此規范化、嚴謹化能夠促進工程竣工后的結算工作順利有效進行。因為建設工程中本身存在特殊性質,所以在工程結算中還有可能遇到其他無法預測問題。因而工程建設單位與承包施工單位極為有必要對建設工程的施工合同予以高度重視,擺正合同在工程中的位置,提高認識程度,在合同的簽訂過程中將各種因素進行全方位考量,并且將工作做到細致入微,降低一些突發性因素發生的可能性,進而有效保證建設工程在竣工階段的造價結算工作能夠按照具體施工合同中的款項高效有序進行。相關管理人員有必要做好工程項目的造價工作,將工程施工合同進行妥善保管。
5結束語
根據我國當前的工程造價結算控制工作實際情況,出現各種頻發問題,對整個工程質量與施工安全造成不利影響。對此,相關工程技術人員應該切實求是,結合實際情況,更新傳統觀念,強化對合同管理的重視程度,遵循相關法律法規,將合同糾紛案件幾率降低,規范市場,促進建筑行業的健康進步,進而帶動我國GDP總值,深化經濟體制改革。
作者:馬龍 單位:中鐵大橋局集團第四工程有限公司
參考文獻:
[1]陳永紅.建設單位項目施工合同管理中的主要問題及對策分析[J].黑龍江科學,20xx(11):192.
[2]熊銀.政府投資項目施工合同管理對造價控制的影響[J].山西建筑,20xx,42(2):225-226.
。3]沈楊勇.房地產項目施工合同管理和社會風險保障機制探討[D].同濟大學土木工程學院,20xx,23(21).
[4]任麗琴.政府投資項目施工合同管理存在問題及對策[J].山西建筑,20xx,36(3):240-241.
項目施工合同2
發包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_________________工程地點:_________________工程內容:_________________工程立項批準文號:_________________資金來源:_________________自籌
二、工程承包范圍
1、總承包范圍:_________________
2、以下工作內容不納入總承包施工范圍:_________________
(1)、綠化種植;
(2)、電力:_________________業主一戶一表前的所有安裝;
(3)、閉路、通訊等;
(4)、天然氣管道安裝(接入紅線以內的干管);
(5)、場區內市政主水管至業主一戶一表止的所有管道及安裝;
(6)、場區內生化池后的市政排水主管;
三、合同工期
1、開工日期:_________________以發包人批準的開工日期為準。
2、竣工日期:_________________從發包人批準的開工之日起第_______________個日歷天(本工程竣工驗收合格日期)
3、合同工期總日歷天數_______________天。
四、質量標準
工程質量標準:_________________合格
五、合同價款
金額(大寫):_________________暫定:______________萬元正。(最終以發包人、承包人雙方審定的結算價為準);¥:_________________暫定:______________元(最終以發包人、承包人雙方審定的.結算價為準);
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:_________________
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、發包人、承包人雙方的補充協議雙方有關工程的治商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
發包人:_________________(公章)
承包人:_________________(公章)
項目施工合同3
發包人:________________________________
承包人:________________________________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協議。
一、工程概況
1.工程名稱:___________________________________。
2.工程地址:___________________________________。
3.建筑面積:___________________________________。
4.結構類型:底層為_______________結構、地上_____________層為_______________結構。
5.設計單位:___________________________________。
6.監理單位:___________________________________。
二、工程內容及承包范圍
1._______________改為_______________。
2._______________取消。
3.本工程為滿七層,結構找坡。
4.樓梯踏步為_______________。
5.外墻_______________取消。
6._______________取消,改為_______________。
7.其余均按原圖施工。
三、合同工期
(本協議中所列日期均為日歷天數記)
開、竣工日期:
開工日期:______________年_______________月______________日;
竣工日期:______________年_______________月______________日;總工期_______________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四、付款方式
本工程按建筑面積一次性包干,_______________元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體_______________層,_______________安裝完畢,甲方按合同總價的_______________%支付給乙方,主體_______________安裝完畢,甲方按合同總價的._______________%支付給乙方,主體_______________完工,甲方按合同總價的_______________%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按合同總價的_______________%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的_______________%,滯留_______________%作保質、保修金,等到保質、保修期到后一次性付清。
五、合同生效與終止、爭議處理
1.除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務后,本合同即告終止。
2.本補充協議一式_______________份(其中正本_______________份),甲乙雙方各執正本_______________份、副本_______________份。
3.本補充協議系《_______________工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協議為準。
4.本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商解決不成提交_______________市仲裁委員會。
5.本補充協議自雙方簽訂之日起_______________日內生效。
甲方(簽章):____________________________乙方(簽章):_______________________________
聯系電話:______________________________聯系電話:_________________________________
________________年__________月__________日________________年__________月__________日
項目施工合同4
甲方:xx有限責任公司
乙方:xxx
為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業經濟效益,雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則,達成如下協議:
一、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
(1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、地方社會環境資源的聯系銜接;
。2)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
。3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;
。4)負責組織項目管理期間和終結時的考核審計;兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
。5)協助乙方選聘項目管理人員,組建項目經理部,配置其他生產要素;
。6)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
2、甲方的權限
。1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;
。2)除建設單位指定外,有權將項目的安裝和裝飾裝修工程分包給集團公司所屬專業公司;
。3)乙方違法、不執行國家標準不按規范進行管理施工、違反集團承包管理辦法的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
二、乙方的職責和權限
1、乙方的職責
。1)代表企業實施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業相關管理制度,積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;
(2)根據國家規范組織編制項目管理實施計劃;
(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
。5)在企業授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯系和協調,負責勞務分包、協作單位的管理;
。6)解決施工現場和項目經理部出現的問題,發現和處理突發事件;
。7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關技術經濟資料;
。8)協助企業進行項目的檢查、鑒定和評優、評獎申報;
。9)負責員工的管理教育、企業文化和精神文明建設;
。10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業的.檢查監督和考核審計;
(11)處理項目經理部善后工作和工程質量保修服務,完成清收工程款等債權債務的清理和移交;
。12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
。13)按分公司規定及時足額交納職工的各種保險及住房公積金等費用。
2、乙方的權限
(1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規范和甲方相關管理制度;
。2)根據甲方的授權,組建項目經理部,主持項目經理部全面工作;
。3)確定項目經理部組織架構,選擇聘用管理人員和生產工人,少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,并組織考核獎懲;
。4)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發包方備案;
。5)甲方授權的范圍內自行組織物資采購;
。6)按照集團公司資金管理辦法,決定其項目資金的使用;
。7)按照以收定支、效率優先的原則決定項目經理部人員薪酬分配(參照局對項目薪酬分配管理辦法)
。8)根據企業授權,協調處理與項目有關的內外部事項,重點跟蹤后續工程項目和參與其他項目的經營活動。
三、合同糾紛的解決方式
1、雙方在履行承包合同產生糾紛時,首先應協商解決;
2、雙方協商解決不成時,依據集團公司工程項目責任承包管理辦法,進行調解;
四、合同的成立與生效
1、本合同自甲乙雙方簽章之日起成立、生效;
五、其他
1、本合同的附件是合同的組成部分,與本合同具有同等效力;
2、本合同未盡事宜,雙方另行協商,所訂協議與本合同具有同等效力;
3、本合同一式四份,雙方各執二份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
日期:
日期:
項目施工合同5
甲方:
乙方:
一、 甲方承包給乙方的工程項目:
1、校園圍墻墻體260米長、高2.5米(總面積650平方米)。墻體粉批白水泥,包工包料,每平方米6.5元。計價4225元。
2、廁所墻內外三面加教師住平房東面墻體,總長230米、高1.8米(總面積414平方米)。拆除墻體沙灰、粉水泥砂漿、批白水泥兩遍,包工包料,每平方米20元。計價8280元。
3、教室內墻200平方米,墻體分批水晶膩子,1.5米高墻體再外批油漆,包工包料,每平方10元,計價20x元。
4、學校西院墻修補、南北一致整平,包工料計價2300元。
四項總計價:16805元(壹萬陸仟捌佰零伍元)
二、乙方權利義務
1、乙方施工的'期限:合同簽訂后兩周內施工完畢。
2、可以向甲方提出必要的施工幫助:如提供工人住宿、在學校大伙自費就餐、學校有能力提供的工具。
3、須保質保量按時完工。
三、甲方權利義務
1、對乙方的施工進行監督。
2、有權利對不合格的施工通知乙方返工。
3、對乙方提出的合理幫助給予支持。
四、工程質量
乙方必須按預算要求施工,保質保量施工,甲方驗收不合格乙方必須返工。
五、 付款方式
工程所需款項由乙方先墊資,完工甲方驗收后一個月內付款。
六、 安全責任
施工過程中因施工出現安全事故,一切責任和經濟損失由乙方負責。
七、 本合同一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字后生效。
八、 未盡事宜雙方協商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
項目施工合同6
建設單位(以下簡稱甲方)_________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務:____________
拆遷戶(以下簡稱乙方)____________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務:____________
根據________建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準。拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準。租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積。乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)
第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
3.乙方用甲方的'簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助________元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽同意____作為乙方代表人。授權他(她)在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金____元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設(甲方)____________(公章) 拆遷戶(乙方)____________(公章)
代表人:____________ 代表人:____________
____年____月____日 ____年____月____日
項目施工合同7
甲方(房主):
乙方(施工方):
按照 《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定,結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況,雙方達成如下協議:
一、合同主要內容:
1、甲方位于___________________________________________裝修工程交于乙方承做。
2、工程總造價(大寫):_________________________ 其中設計費(大寫):_________________________
3、工期共天,自 年 月 日起至年 月 日止。
5、工程憑保修單保修期:
6、甲方代表:______________
7、乙方代表:______________
8、工程內容詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準。
9、甲方提供主要材料及設備情況工藝做法。
10、本合同簽定生效后,甲、乙方雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對方工程預算總價10%的違約金,,并承擔因此造成的其它經濟損失。
二、合同細節說明:
1、甲方工作
。1)開工前,向乙方提供確認的施工圖紙1份,并向乙方進行現場交底。全部騰或部分騰出房屋,清除影響施工障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并與乙方簽定協議。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
。2)甲方代表對工程質量、進度進行監理檢查,辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
(3)負責協調鄰里關系,保證乙方施工時間。
。4)如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
。5)協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2、乙方工作:
。1)組織施工圖交底,擬定施工方案和進度計劃,必要時與甲方審定并簽字認可。
。2)嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
。3)遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不要損壞。做好施工現場保護工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
。4)施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
。5)工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3、工期:
(1)甲方要求比合同約定提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。
(2)因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,對乙方造成誤工的,應付誤工費
。3)因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
。4)因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工4小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。因此造成乙方的.誤工損失費用雙方協商解決。
4、工程質量及驗收
。1)工程以施工圖紙、作法說明、設計變更的內容為依據,以《河南省家庭居室裝飾裝修施工工藝及驗收標準(YJG32—97)》為質量評定合格標準。
。2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工、工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
。3)由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、變更
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系,在簽定變更單后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方還應賠償。
6、結算
工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在3天內,結清尾款。
7、材料供應
。1)本工程甲方負責采購供應的材料、設備必須有材料齊備表,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。
。2)凡由乙方采購的主要材料、設備必須在材料設備表中注明品牌、規格或質量標準并經甲方簽字認可,如與材料設備表不符,應禁止使用,若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8、安全生產和防火
。1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
。2)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》。
(3)由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
(4)由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
9、獎勵和違約責任
。1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價款1‰的支付滯納金。
。2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款額的違1‰約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰,作為獎勵。
。3)甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
。4)未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
。5)未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
。6)因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10、爭議或紛糾處理
。1)本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
(2)當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時,可向人民法院起訴。
12、附則
。1)本合同文本共兩份,甲方、乙方各執一份。
。2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
甲方:乙方: 電話:電話: 代理人(簽字): 代理人(簽字):
年月 日 年月 日
項目施工合同8
發包方:(以下簡稱甲方) 承包方:(以下簡稱乙方)
為加強土地開發整理,確保非農業建設占用耕地的占補平衡,甲方將 鎮 村土地整理占補項目發包給乙方承建。為不誤農時,保質保量完成施工任務,經與乙方協商,達成如下協議:
一、工程內容
甲方根據荊土資批[] 號文件立項批復,建設規?偯娣e為 公頃(折 畝)。工程內容由土地平整、田間道路、部分配套工程組成(具體詳見工程量表)。
二、雙方責任
甲方負責項目資金投入、工程施工檢查和新增耕地用于建設項目占用耕地的補充。乙方負責按甲方的規劃設計圖施工。工程質量必須符合《湖北省土地開發復墾整理驗收辦法及標準》規定的要求。
三、工程價款與付款方式
甲方對乙方實行包干投入,工程款總額人民幣大寫: (小寫: 元)。資金以財政轉移支付方式撥付,乙方在資金的使用上必須做到規范、安全、有效。
付款方式:首期:乙方工程施工隊進場施工,甲方支付乙方合同價款總額的`50%,作為項目實施的啟動資金,由乙方專款用于該項目的土地開發整理。
二期:工程項目施工完工,經甲方初驗后,付工程合同價款總額的40%,余款10%待上級部門驗收后一次性付清。
四、其他事項
1、排水費實行包干,甲方付給乙方排水費元,乙方負責本項目全程排水。
2、乙方負責安全生產,承擔一切安全責任。
五、工期
總日歷工期 天。自年 月日起至年月 日止。
六、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份。本合同自簽訂之日起生效,甲乙雙方共同遵守。
甲方: 乙方:
代表(簽字): 代表(簽字):
20xx年12月5日
項目施工合同9
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經雙方協商一致,特訂立本合同,共同遵照執行。
第一條:工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包方式:包工包料、包質量,包工期,包安全生產。
四、工程范圍及單價:
。ㄒ唬┛萍蓟顒邮遥ò磮D紙施工)
。1)填方2142㎡,合同單價25元/㎡,合價53550元
。2)科技活動室主體磚混結構一層總計90㎡,合同單價 860元/㎡,合價 77400 元(含基礎包干施工,陽臺部分單價430元/㎡)。
。3)深3m,直徑0.8m,基樁8顆,合同單價600元/顆,合價4800元。
。4)公廁(18平方米,男3女2,磚木帶10立方化糞池),合價7500元。
五、項目工程實施期限: 年 月 日 開始動工,至 年 月 日前所有項目全部竣工
六、相關要求說明:1、乙方在施工過程中,涉及的水、電及材料搬運費,全部由乙方負責;2、路基調平及砂石鋪好后,通知甲方相關人員進行驗收;3、澆砼路面時,必須通知甲方相關人員到場監督澆砼路面;4、乙方在施工工程中,必須嚴格遵守安全生產操作過程,如施工過程中發生安全生產事故,由乙方承擔全部責任,甲方概不負責;5、乙方在施工中,必須嚴格按照甲方提供的道路施工圖紙或在甲方指定的技術員指導下進行施工,如有工程變更增減的必須有管理人員簽字雙方認可的記錄,凡涉及增減的工程量按報價單價結算,涉及報價及合同未界定的分項內容,由雙方認可的單價結算。原定工程量不準確的按實際發生工程量和單價結算。
第二條、工程驗收、結算及工程款支付
一、竣工驗收:乙方在工程具備竣工驗收條件前 5 天通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關單位進行驗收,并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。乙方按要求整改,并承擔自身原因造成整改的費用。
二、工程結算:本工程采用分項單價進行結算,本合同單價涵蓋了完成該工程項目所需的包括所有土建安裝費用、質檢費用、水電費、管理費、利潤、稅金、勞務、監督、趕工措施費、機械進出場費、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費用。分項單價在合同實施期間保持不變,不受市場價格及政策性價格的調整而增減。
三、工程款支付:施工合同簽定后,先期劃撥項目啟動資金(占項目投資的20%),剩余工程款根據工程建設進度分三次劃撥。工程完工經甲方和上級管理部門驗收合格后,甲方向乙方支付至合同總價的 95%;其余5 %的質量保證金,待質量保期滿一年后支付。
第三條、雙方權利和義務
一、甲方的權利和義務。1、負責協調線型調整涉及用地;2、組織乙方到有關村組開展現場踏勘;3、進行工程協調、管理、驗收與及時安排下道工序;4、按合同約定支付工程款。
二、乙方的權利和義務。1、本合同簽訂后 5 天內,進場完成施工準備;2、嚴格按照甲方合同規定的技術標準進行施工;3、負責本工程施工范圍內的施工安全工作。乙方應按有關規定嚴格實施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的'責任和因此發生的費用;4、做好現場設備、材料的管理工作;5、負責所施工工程的驗收通過,包括工程實體和驗收檔案資料等。
第四條:違約責任
一、因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準,由乙方無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準,所產生的費用均由乙方自行負責,并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。
二、合同簽訂后,未經甲、乙雙方協商同意,任何一方不得隨意變更或解除。
三、在施工過程中,乙方必須按工程進度進行施工建設,如乙方不能按合同期限竣工,逾期一天,處違約金為工程總投資額的1‰(除自然天氣造成不能正常施工外)。
四、施工完畢后,如未能通過相關部門的驗收,甲方將不予以支付剩余的工程款,直到整改至驗收合格后支付。
第五條:附則
本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效。甲、乙雙方履行合同全部義務,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工結算價款支付完畢,本合同即告終止。本合同一式 貳 份,甲、乙雙方各壹份。
甲方法人:(公章) 乙方法人:(公章)
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
簽訂地點:
簽訂時間:
項目施工合同10
甲方(管理方):_____
法定地址:___________
法定代表人:_________
乙方(掛靠方):_____
住所:_______________
身份證號碼:_________
電話:_______________
為了進一步深化企業改革,發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能,增強企業活力,提高企業的經濟效益,甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商,一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建筑項目經理部事宜簽訂以下協議書:
一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部,乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。
二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,所以甲方有責任對工程負責,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
三、掛靠期間乙方實行大包干施工,包質量,包工期,包安全,包材料采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工,如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工,一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的'一切責任均由乙方承擔,需追究刑事責任的,也由乙方承擔責任。
四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。
五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。對不服從管理多次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽,甲方有權無條件更換施工隊伍,乙方不得有異議。
六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工,依法辦理所聘員工各種手續,所聘員工要三證齊全,特殊工程要持證上崗,要將所聘員工的有效證據及資料復印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備案。
七、為規范施工現場的管理,乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證上崗的管理人員。
八、施工質量指標獎罰辦法:乙方掛靠期間每年必須實現優良工程一項(如當年無交工工程的不計),每增加一個優良工程按建筑面積由甲方給予獎勵:_________平方米以下的獎勵______元,_____平方米以上_______平方米以下的優良工程項目獎勵____元,_____平方米以上的優良工程獎勵_________元。如當年有交工程項目但未有優良工程則按交工項目建筑面積計算實行______平方米以下的工程增加_____元掛靠費用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出現交工項目第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內。
項目施工合同11
甲方(委托方):
乙方(承攬方):
經甲、乙方協商一致,乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工:
為確保工期、質量,雙方協議如下:
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程.
二、乙方以自己的設備完成施工.自行解決臨時住房、水電等臨建設施.設備、材料堆放應服從甲方安排意見.
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定.乙方以自己所有的施工隊伍完成施工,不得將工程分包.乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利;對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任,甲方無權干涉.
四、承攬期限:自20__年4月25日始至20__年4月30日止.
五、承攬費用總計:人民幣叁萬元整(小寫:30000、00元);
六、承攬費用支付方式:合同生效后,施工前一次性支付乙方全額工程款.此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用,不再產生任何費用.
七、質保期:自竣工驗收后保修一年.
八、質量要求:必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準.并保證一次驗收合格率達到100%,優良率達到95%.
九、承攬期限內,乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位,并確保不影響相關單位的正常運營,甲方有權監督檢查乙方的施工質量.因乙方原因造成的質量不合格,甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工,達到質量驗收標準.
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工,應嚴格執行泰安市的相關文件規定,因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的,由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失.
十一、乙方必須堅持文明施工,乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產.
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備,在驗收交接前應負責保管,保證其完好狀態.
十三、合同價款調整:本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款,但有下列情況之一的可作調整:
1、自然災害造成的不可抗力損失.
2、經雙方認可的承攬項目數量增減的.
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限,每拖延一日,按合同總價款的承擔甲方的經濟損失.
2、項目質量達不到驗收標準,經返工后仍達不到的,乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失,并無權要求甲方支付工程款.
3、甲方未按合同約定履行義務,給乙方造成經濟損失的.,應予賠償.
十五、驗收:乙方完成承攬工作后,由乙方負責相關政府單位進行驗收,并確保工程驗收合格.因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔.
十六、安全:乙方在完成承攬項目過程中,對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害,乙方承擔全部善后責任和經濟損失.
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果,雙方互不承擔責任.損害由各方自行承擔.
十八、爭議解決辦法:協商.協商不成,由甲方所在地法院裁決.十九、合同生效與終止:本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效,施工完畢后,經相關單位驗收合格即告終止.
二十、補充協議:本合同未盡事宜,雙方簽定書面補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力.
二十一、本合同正本、副本各兩份,甲乙雙方各執正本一份,副本六份.
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
經辦人:_________(簽字)經辦人:_________(簽字)
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
項目施工合同12
甲方:____裝飾工程有限公司
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
一、工程概況分包范圍:
工程分包方式:工期: 年 月 日——年 月 日(共 天)。
工程質量:本工程嚴格按照設計圖紙、國家相關規范施工工藝要求施工,施工質量達到合格標準。合同價款(暫定)¥
二、甲方責任:
1)由甲方工地項目部全權負責合同履行,對工程質量、施工進度進行督導、檢查,組織人員進行技術、安全交底等,對隱蔽工程進行專項驗收及變更簽證等其它管理工作。
2)協調各分包工隊之間工程進度交接驗收等配合工作,協調各分包工隊之間施工現場安全、用電、衛生、垃圾處理等工作。
三、乙方責任:
1)乙方對進場工人應根據甲方要求進行崗前安全、衛生、技術等教育培訓,佩帶胸牌。安全帽上崗,工牌由甲方統一辦理,并收取工本費_元,_元押金(押金可退還)。如有丟失工隊全部承擔,費用_元/個。每日上班無胸牌或故意不帶胸牌著,不準進入施工現場,并處罰_元。安全帽由分包負責人在甲方庫房統一領取并進行登記,安全帽成本_元/頂,如有丟失,此款從工程款中扣除。
2)乙方進場施工人員,不論工種,均須穿甲方要求的工作服,并保持清潔。工作服分包負責人在工地庫房統一領取,工作服成本費每套_元,公司每套補助_元。工隊每套承擔_元,此款從工程款中扣除。如發現不穿工作服進場施工者每次罰款_元。(實行單價包死據實結算)。
3)乙方施工前應對本工程圖紙,現場及甲方要求進行認真評估,乙方嚴禁在施工過程中停工、撤場、單方終止合同,否則甲方有權不付工程款,且由此造成的一切損失由乙方負責。
4)施工所用材料,分包負責人應提前三天將材料計劃單簽字后交甲方項目部,經審核由甲方專人采購(接單三天內到場),材料運到現場按工種或承包段由乙方派人組織人力上樓分類堆放時應按甲方要求存放整齊,如無人搬運上樓或拒不派人搬運上樓,由甲方派人搬運上樓,所有費用由乙方承擔。
5)乙方施工現場必須由專人負責,全權處理現場發生的一切事情,并督促所有人員,合理安排,保證施工質量和安全生產,現場負責人未經甲方代表同意擅自離開一次罰款_元以上。
6)材料領取時應由乙方負責人專人領取,嚴格按照甲方材料領取辦法執行,不冒領,不多領,不故意囤積,以免造成材料資金積壓浪費,從而影響其它分包隊的正常施工。如因現場實際情況有超出定額使用材料部分的`,乙方必須提前報甲方予以簽字認可。
7)材料使用應本著節約的原則,講究成本,追求效益,木工板,木龍骨等邊角碎料一定要充分利用,釘子、直釘等輔料應用邊角碎料做專用工具盒集中存放,不得隨地拋撒,如發現隨意丟棄,甲方管理人員將視其情節進行處罰。
8)乙方施工產生垃圾,由甲方派專職保潔人員負責清理,費用由甲方根據工種由乙方工隊進行平攤。
9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,鉆頭等)均由工隊自行購買,甲方只供主材和正常施工輔料。
10)乙方施工人員不得在工地住宿,起灶做飯,生活問題由乙方自行解決。
11)每天下午6:00甲方在項目部辦公室召開各工隊負責人及相關技術人員施工例會,集中研究工程質量,文明安全等問題。每次例會如乙方代表遲到一次罰款_元,無故不到者罰款_元。
12)乙方所用各種電源,甲方只提供分層配電箱及配套控開,并負責架設一道照明電源線,其余施工用線均由乙方自行解決,甲方提供的每層配電箱及照明電源線,乙方需進行保護并保證原有數量,如有丟失或人為損壞,費用均由乙方平攤處理。
13)乙方施工隊人員不準在施工現場吸煙,使用電爐子燒水,如有違反每人次罰款_元,并通報處理。
14)乙方施工人員上廁所必須到指定地點,如在工地隨地大小便,發現一次罰款_元,并在每日工程例會上由層段負責人進行檢查。
15)乙方所有施工人員必須嚴格執行甲方制定的《安全生產管理辦法》、《安全用電管理辦法》、《工地現場施工管理辦法》、《文明衛生管理辦法》、如有違反,按相關規定處罰或處理。
16)乙方應在工程設施未移交甲方以前對施工現場一切設施和工程半成品、成品進行保護工作,如墻體維護,地面覆蓋等(材料由甲方供應)。
四、工期約定
1)因甲方未按協議完成工作或未按時提供材料影響工期,工期順延。
2)因乙方責任不按期開工或上人、中途故意停工影響工期,工期不順延,每延誤一天罰款_元。
3)因設計變更或因甲方原因造成停電,停水及其它不可抗力因素影響導致停工8小時以上(累計一周計算)工期順延。
五、工程質量及驗收的約定
本工程所用材料及工藝以甲方交給乙方的工程施工圖紙,設計方案變更及現場變更通知為準,嚴格按照國家規范(電器安裝施工驗收規范gb50303—20_)要求細致進行質量驗收。本工程應達到國家規范質量評定合格標準。甲乙方應進行相應的隱蔽工程驗收,過程中實行“三交接”驗收手續,每道環節均由專人負責,層層把關,若甲方驗收時因不合格而要求乙方整改,由此產生的費用或延誤工期由乙方負擔,工期不予順延。由于乙方偷工或不按要求操作造成質量事故,其返工費均由乙方承擔,工期不順延。
六、價款及決算的約定
本工程雙方商定以“固定單價、工程量按現場實際計算”的計價方式,在本合同生效后,甲方分次按下列規定支付人工費,具體為:施工期間甲方按現場實際發生工程量(隨甲方進度款支付總款70%)本工程完工后,以甲方簽字驗收為準,付至工程款的70%。待決算完畢后付完總價。[留結算總價的5%作為質量保證金。]
七、獎勵與違約責任
乙方應妥善保管甲方提供的設備、材料成品保護,及原建筑物成品。如造成損失,應照價賠償。未經甲方同意,隨意更改施工圖紙或施工工藝,造成工程質量不合格,由此產生的返工費用由乙方全部承擔。因一方原因,導致分包合同無法履行時,應通過對方,辦理合同終止協議,并由負責方承擔賠償對方由此造成的經濟損失。若工程質量一次驗收達不到合格率100%,乙方愿意承擔違約金_元。
八、爭議和糾紛處理
本合同在履行期間雙方發生爭議時,在不影響工作進度的情況下,雙方可采取協商或找相關部門進行協調。當事人不愿意通過協商或調解解決糾紛時,可向當地仲裁機關或人民法院起訴。
九、附件
本合同一式三份,甲方兩份,乙方一份。本合同內容完成后自動終止。
十、補充條款
乙方進場施工,應保證自己工隊所有人員的人身安全,如在施工中發生傷殘等安全事故,不論事故大小,責任均由乙方自行承擔,甲方不承擔任何相關責任,甲方合同單價已包含工人施工期間的人身意外保險。乙方進場施工,如中途撤場或停工,甲方除停付乙方所有工程款項外,其分包工作內所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工隊繼續施工,應付工費均從乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。
十一、單價約定:
單價見后附表
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代理人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
項目施工合同13
摘要:合同管理作為建筑施工企業管理中的關鍵部分,對施工企業的穩定、可持續發展有重要影響。文章主要分析了建筑企業在醫院建筑施工項目中常見的合同管理問題,并提出了相應的措施,以促進施工合同管理水平的提高。
關鍵詞:醫院建筑;建筑施工;合同管理;管理措施
隨著醫院現代化建設步伐的加快,醫院基本建設任務逐漸繁重,施工管理作為工程建設的重要組成部分,不僅關系到工程的質量,更是提高建筑施工企業市場競爭力的有效手段。而施工合同管理是保證工程質量、按時完成建設任務的前提,因此增強合同管理意識、加強合同管理至關重要。
一、醫院建筑施工企業合同管理現存問題
(一)缺乏完善的管理制度和體系
當前,針對醫院建筑工程施工,在合同管理上還欠缺完善的管理制度。以施工企業角度來說,部分施工企業在合同管理上僅僅制訂了一套籠統的管理要求,只是對管理內容進行簡單說明,并沒有細化具體的管理內容,還有部分施工企業合同管理規章制度較為落后,難以滿足實際工作需要,有的甚至是為了應付上級部門檢察,實際使用價值不高;從醫院角度上來說,醫院現存的涉及建筑工程合同管理制度也并不健全,合同記錄不全,存在漏記、錯記、合同重名、欠缺編號、專職人員混亂等現象,這些都是由于缺乏完善的管理制度和管理體系所導致的。
(二)缺少專業施工合同管理人員
建筑施工企業合同管理需要相關人員具備相應的專業管理技能,如工程造價管理和合同專職管理能力,并且同時還要具有一定的法律意識,掌握相關的法律知識。而當前,許多建筑施工企業都缺少專業的施工合同管理人才,通常都是由其他崗位的人員兼職,或直接交由檔案管理人員進行管理,大大降低了建筑施工企業合同管理的.質量和效率。相對于醫院建設方來說,一般都是由財務人員或其他管理人員來負責,專業合同管理人員也較為欠缺,使管理質量難以達到要求。
(三)合同管理內容落實有待加強
通常醫院建筑施工合同中的內容都是由醫院方來確定,因而其內容往往更加注重強調建筑施工企業應承擔的責任和義務,這在一定程度上加大了建筑施工企業的建設風險,使得施工企業合同管理工作難度增大。此外,部分施工企業因合同具體內容制定不嚴密而導致合同履行過程中工程量的計量、進度款支付以及工程結算時缺少依據,極易產生合同糾紛,使合同條款難以得到有效落實。而一些建筑施工企業為了實現自身利益的最大化,自行對合同內容進行變相處理,在施工過程中也并未依照合同內容嚴格執行,使醫院建筑施工質量存在一定隱患。
二、加強醫院建筑施工項目合同管理的措施
(一)制定健全的施工合同管理體系
為了確保建筑施工企業合同管理質量,需在結合施工單位和醫院建筑施工實際情況的基礎上,制定一套健全、規范的施工合同管理體系。針對施工企業與醫院進行合同簽訂、建筑施工、工程驗收和違約賠償等環節制定詳細規章制度,實現一切施工“有法可依”。同時,對于工程承包的招投標管理審核、合同簽訂、施工期間安全管理、工程價款支付、工程結算審核、責任落實管理等環節都應制定細化的具體制度,并做好責任落實,實現“人人有責,事事可尋”,進而促使建筑施工企業合同管理工作實現規范化管理。
(二)提高管理人員綜合業務素質
合同管理人才是實現項目高效、優質管理的根本保證。優秀的合同管理人員不僅精通工程技術,而且能熟練掌握和運用各種法律、法規,要想提高管理質量首要任務便是提高管理人員綜合業務素質。具體可從三方面進行:首先是通過公開招聘方式,借助優勝劣汰模式選拔出優秀的管理人才;其次,是對于在崗管理人員進行專業技能培訓,定期對其開展職業教育,或組織他們到優秀企業進修學習,進一步提升管理人員專業管理能力;最后,是制定崗位責任制度,明確合同管理人員具體責權,并制定對應激勵機制,對于合同管理工作人員提出相應要求,達成者予以一定獎勵,促使合同管理人員主動提升自身業務能力和管理水平。
(三)明確內容統一雙方權利義務
結合建筑施工企業以往合同管理中常見問題,提出針對性的措施,最大程度上確保建筑施工企業和醫院雙方的具體權利和義務。在與醫院簽訂合同前,必須要在相關法律要求和雙方實際情況基礎上,對合同內容進一步明確,實現建筑施工企業和醫院雙方在具體權利和義務上的統一,培養雙方責任風險控制意識,防止在進行合同管理過程中發生法律糾紛。并且,施工企業還應深入分析合同內容,避免出現風險控制問題給自身帶來經濟損失。
三、結束語
綜上,施工單位應與醫院建設單位簽訂詳細而又嚴密的施工合同,做到合理合法,有憑有據,并配有專業的合同管理人員,這樣才能在技術復雜和工期緊張的情況下,高質量完成關乎民生的醫院建筑工程,確保醫院建筑的可持續發展。
參考文獻
。1]李麗.如何加強建筑施工企業合同管理[J].經營管理者,20xx,(12):101-102.
。2]楊加珍.建筑工程施工合同管理中存在的問題及對策[J].中華民居(下旬刊),20xx,(06):267-268.
[3]殷浩.淺談醫院改擴建工程安全管理[J].中國醫院建筑與裝備.20xx(03)
項目施工合同14
工程名稱:
一、抹灰
1.進入現場,必須戴好安全帽,扣好帽帶,并正確使用個人勞動防護用具。
2.凡不符合高處作業的人員,一律禁止高處作業。并嚴禁酒后高處作業。
3.嚴格正確使用勞動保護用品。遵守高處作業規定,工具必須入袋,物件嚴禁高處拋擲。
4.懸空作業處應有牢靠的立足處,并必須視具體情況,配置防護網、欄桿或其他安全設施。
5.懸空作業所用的索具、腳手板、吊籃、吊籠、平臺等設備,均需經過技術鑒定或驗證方可使用。
6.多種施工機械和電源電器必須由持證人員操作,無證人員不得開機和接電,防止傷人。
7.在外腳手架下穿行要戴好安全帽,在高空危險處操作要系好安全帶。
8.對腳手板不牢固之處和蹺頭板等應及時處理,要鋪有足夠的寬度,以保證手推車運灰漿時的.安全。
9.腳手架上的材料、工具應分散堆放,不得超載。腳手板上不允許許多人集中在一起操作, 一塊腳手板上不得超過兩人集中操作。禁止與其他工種垂直交叉作業。
10.砂漿機應有專人操作維修、保養,電器設備應絕緣良好并接地。
二、外墻面磚:
1.進入現場,必須戴好安全帽,扣好帽帶,并正確使用個人勞動防護用具。
2.凡不符合高處作業的人員,一律禁止高處作業。并嚴禁酒后高處作業。
3.嚴格正確使用勞動保護用品。遵守高處作業規定,工具必須入袋,物件嚴禁高處拋擲。
4.懸空作業處應有牢靠的立足處,并必須視具體情況,配置防護網、欄桿或其他安全設施。
違章操作后果自負
甲方簽字: 乙方簽字:
項目施工合同15
甲方:某某裝飾工程有限公司
乙方:
根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
一、工程概況分包范圍:工程分包方式:工期:年月日——年月日(共天)。
工程質量:本工程嚴格按照設計圖紙、國家相關規范施工工藝要求施工,施工質量達到合格標準。合同價款(暫定)¥
二、甲方責任:
1)由甲方工地項目部全權負責合同履行,對工程質量、施工進度進行督導、檢查,組織人員進行技術、安全交底等,對隱蔽工程進行專項驗收及變更簽證等其它管理工作。
2)協調各分包工隊之間工程進度交接驗收等配合工作,協調各分包工隊之間施工現場安全、用電、衛生、垃圾處理等工作。
三、乙方責任:
1)乙方對進場工人應根據甲方要求進行崗前安全、衛生、技術等教育培訓,佩帶胸牌。安全帽上崗,工牌由甲方統一辦理,并收取工本費XX元,XX元押金(押金可退還)。如有丟失工隊全部承擔,費用XX元/個。每日上班無胸牌或故意不帶胸牌著,不準進入施工現場,并處罰XX元。安全帽由分包負責人在甲方庫房統一領取并進行登記,安全帽成本XX元/頂,如有丟失,此款從工程款中扣除。
2)乙方進場施工人員,不論工種,均須穿甲方要求的工作服,并保持清潔。工作服分包負責人在工地庫房統一領取,工作服成本費每套XX元,公司每套補助XX元。工隊每套承擔XX元,此款從工程款中扣除。如發現不穿工作服進場施工者每次罰款XX元。(實行單價包死據實結算)。
3)乙方施工前應對本工程圖紙,現場及甲方要求進行認真評估,乙方嚴禁在施工過程中停工、撤場、單方終止合同,否則甲方有權不付工程款,且由此造成的一切損失由乙方負責。
4)施工所用材料,分包負責人應提前三天將材料計劃單簽字后交甲方項目部,經審核由甲方專人采購(接單三天內到場),材料運到現場按工種或承包段由乙方派人組織人力上樓分類堆放時應按甲方要求存放整齊,如無人搬運上樓或拒不派人搬運上樓,由甲方派人搬運上樓,所有費用由乙方承擔。
5)乙方施工現場必須由專人負責,全權處理現場發生的一切事情,并督促所有人員,合理安排,保證施工質量和安全生產,現場負責人未經甲方代表同意擅自離開一次罰款XX元以上。
6)材料領取時應由乙方負責人專人領取,嚴格按照甲方材料領取辦法執行,不冒領,不多領,不故意囤積,以免造成材料資金積壓浪費,從而影響其它分包隊的正常施工。如因現場實際情況有超出定額使用材料部分的,乙方必須提前報甲方予以簽字認可。
7)材料使用應本著節約的原則,講究成本,追求效益,木工板,木龍骨等邊角碎料一定要充分利用,釘子、直釘等輔料應用邊角碎料做專用工具盒集中存放,不得隨地拋撒,如發現隨意丟棄,甲方管理人員將視其情節進行處罰。
8)乙方施工產生垃圾,由甲方派專職保潔人員負責清理,費用由甲方根據工種由乙方工隊進行平攤。
9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,鉆頭等)均由工隊自行購買,甲方只供主材和正常施工輔料。
10)乙方施工人員不得在工地住宿,起灶做飯,生活問題由乙方自行解決。
11)每天下午6:00甲方在項目部辦公室召開各工隊負責人及相關技術人員施工例會,集中研究工程質量,文明安全等問題。每次例會如乙方代表遲到一次罰款XX元,無故不到者罰款XX元。
12)乙方所用各種電源,甲方只提供分層配電箱及配套控開,并負責架設一道照明電源線,其余施工用線均由乙方自行解決,甲方提供的每層配電箱及照明電源線,乙方需進行保護并保證原有數量,如有丟失或人為損壞,費用均由乙方平攤處理。
13)乙方施工隊人員不準在施工現場吸煙,使用電爐子燒水,如有違反每人次罰款XX元,并通報處理。
14)乙方施工人員上廁所必須到指定地點,如在工地隨地大小便,發現一次罰款XX元,并在每日工程例會上由層段負責人進行檢查。
15)乙方所有施工人員必須嚴格執行甲方制定的《安全生產管理辦法》、《安全用電管理辦法》、《工地現場施工管理辦法》、《文明衛生管理辦法》、如有違反,按相關規定處罰或處理。
16)乙方應在工程設施未移交甲方以前對施工現場一切設施和工程半成品、成品進行保護工作,如墻體維護,地面覆蓋等(材料由甲方供應)。
四、工期約定
1)因甲方未按協議完成工作或未按時提供材料影響工期,工期順延。
2)因乙方責任不按期開工或上人、中途故意停工影響工期,工期不順延,每延誤一天罰款XX元。
3)因設計變更或因甲方原因造成停電,停水及其它不可抗力因素影響導致停工8小時以上(累計一周計算)工期順延。
五、工程質量及驗收的約定本工程所用材料及工藝以甲方交給乙方的工程施工圖紙,設計方案變更及現場變更通知為準,嚴格按照國家規范(電器安裝施工驗收規范GB50303—20xx)要求細致進行質量驗收。本工程應達到國家規范質量評定合格標準。甲乙方應進行相應的`隱蔽工程驗收,過程中實行“三交接”驗收手續,每道環節均由專人負責,層層把關,若甲方驗收時因不合格而要求乙方整改,由此產生的費用或延誤工期由乙方負擔,工期不予順延。由于乙方偷工或不按要求操作造成質量事故,其返工費均由乙方承擔,工期不順延。
六、價款及決算的約定本工程雙方商定以“固定單價、工程量按現場實際計算”的計價方式,在本合同生效后,甲方分次按下列規定支付人工費,具體為:施工期間甲方按現場實際發生工程量(隨甲方進度款支付總款70%)本工程完工后,以甲方簽字驗收為準,付至工程款的70%。待決算完畢后付完總價。[留結算總價的5%作為質量保證金。]
七、獎勵與違約責任乙方應妥善保管甲方提供的設備、材料成品保護,及原建筑物成品。如造成損失,應照價賠償。未經甲方同意,隨意更改施工圖紙或施工工藝,造成工程質量不合格,由此產生的返工費用由乙方全部承擔。因一方原因,導致分包合同無法履行時,應通過對方,辦理合同終止協議,并由負責方承擔賠償對方由此造成的經濟損失。若工程質量一次驗收達不到合格率100%,乙方愿意承擔違約金XX元。
八、爭議和糾紛處理本合同在履行期間雙方發生爭議時,在不影響工作進度的情況下,雙方可采取協商或找相關部門進行協調。當事人不愿意通過協商或調解解決糾紛時,可向當地仲裁機關或人民法院起訴。
九、附件本合同一式三份,甲方兩份,乙方一份。本合同內容完成后自動終止。
十、補充條款乙方進場施工,應保證自己工隊所有人員的人身安全,如在施工中發生傷殘等安全事故,不論事故大小,責任均由乙方自行承擔,甲方不承擔任何相關責任,甲方合同單價已包含工人施工期間的人身意外保險。乙方進場施工,如中途撤場或停工,甲方除停付乙方所有工程款項外,其分包工作內所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工隊繼續施工,應付工費均從乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。
十一、單價約定:單價見后附表
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代理人:
代理人:
代理人:
電話:
電話:
年月日
年月日
【項目施工合同】相關文章:
項目施工合同06-03
監控項目施工合同02-07
道路施工項目合同03-06
彩鋼瓦施工項目合同05-05
市政項目施工合同05-08
建筑項目施工合同08-23
建設項目施工合同03-08
工程項目施工合同09-01
項目施工合同(15篇)04-03