有關電子合同范文集合七篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的電子合同8篇，歡迎大家分享。
電子合同 篇1
甲方：深圳市XX特科技發展有限公司(以下簡稱甲方)
立協議書人：
乙方：XXX(深圳)有限公司(以下簡稱乙方)
本著平等誠信、開拓市場、互利互惠、共同發展，互相尊重各自技術成果的原則，經甲、乙方友好協商，甲乙雙方合作關于基于A20 芯片平臺，開發7吋及10.1吋平版裝置各一款 (下稱開發項目)，達成以下協議：
一、開發項目之開發階段應交付之開發成果與合作
(一)甲方應依據乙方所提供的平版專案需求，基于A20芯片平臺做7吋及10.1吋平板裝置各一款暨產品開發，項目開發后，甲方應將完整開發項目產出數據及成果提供予乙方。
(二)甲方應于乙方支付開發費用40日內交付乙方以下開發項目數據與成果:
1、完整印刷電路板(pcb(線路圖/(gerber file/schematic.dsn file/board file) 。
2、使用零件規格及廠商聯絡方式。
3、完整芯片源代碼(source code/bsp)【只能提供全志標準的SDK外加相對應功能的驅動，對于有知識產權的IP，全志只能提供庫文件的'部分不能提供源代碼】。
(三)前期開發階段之試產時表面黏著技術(SMT)及主機板數量，由甲方負責組織生產，但產生的費用由乙方支付。待開發階段完成且雙方確認可進入量產階段后，由乙方負責組織生產及生產費用，甲方應協助做技術支持。
二、付款方式與采購合作模式
(一)開發階段
1.雙方于簽約同時，乙方預付7吋及10吋二個案件共計美金一萬元整為開發項目的預付費用(開發費用)，于甲方準時交付開發項目成果【成果標準作為銷售合同附件】且經乙方確認驗收無誤后,視為本階段開發完成。
2. 開發項目之成果交付，雙方同意：
(1)延遲交貨 (含尚未完全交貨或甲方已表明不能交貨者) 每逾1日，請求甲方交貨日起計本項開發預付款款總額千分之三支付乙方違約金至交貨日止。
(2)按談訂交期,若甲方超過十天仍未交貨完成，另應賠償乙方因此所致之全部損失(包括所受損害及所失利益)。乙方亦得解除或終止本約
3. 開發項目成果驗收,雙方同意：
(1)一經乙方驗收完畢，開發項目成果所有權暨相關知識產權運用均依約移轉予乙方，其滅失及損壞風險由乙方承擔。但驗收合格并不代表同意免除甲方對于因可歸責甲方之事由所致之開發項目成果的故障、損壞或其固有瑕疵所產生之責任。
(2)經乙方驗收未通過 ,甲方應按乙方指定時間再提復驗，倘復驗未過，甲方仍應依乙方規定提出再驗，惟自復驗未通過日起，每逾1日，請求甲方自交貨日起計本項開發預付款款總額千分之三支付乙方違約金至驗收通過止。
(3)超過十天仍未通過驗收，另應賠償乙方因此所致之全部損失(包括所受損害及所失利益)。乙方亦得解除或終止本約。
4.雙方同意于本協議雙方簽訂后10天內議定采購合約并同意下列規定:
(1)甲方應于乙方【半年內】采購A20芯片數量累計達40,000顆后【下一批采購貨款中扣徐】無條件返還本協議開發費用。
(2)甲方如未依乙方交貨期限或質量不符乙方需求時，應無條件返還開發費用美金一萬元，并賠償乙方【備存物料】所有損失(包括所受損害及所失利益)。
(3)如甲方A20芯片產品每筆采購數量之不良率大于之千分之五時，應無條件返還開發費用美金一萬元，并賠償乙方所有損失(包括所受損害及所失利益)。
(4)甲方延遲交付或質量不良，甲方應負擔所有損害賠償責任，另違約責任依雙方所簽署采購合約規定辦理。
三、權利歸屬
開發項目成果之所有權均歸屬乙方，屬于乙方出資開發之部分，均享有全部知識產權并得自行運用發展衍生著作，無涉甲方，甲方不得向乙方為任何權利主張。
四、侵權責任
(一)甲方保證本協議開發項目或開發成果，并未侵害第三人之專利權、營業秘密、know-how等智能財產權及其它權利。若甲方或甲方指定之制造商違反此項保證，致乙方遭第三人主張侵害權利時，甲方應負責排除，與乙方無涉，如因此造成乙方損害，由甲方全數負擔。
(二) 前項侵權主張經法院判決結果確認本開發項目或開發成果有侵害其它第三人之智能財產權時，甲方應依乙方要求將上述涉嫌侵害他人權利之部分予以重作或修改至完全沒有侵害之狀況。
五、非具合伙關系
雙方關于本協議之履行，不具合伙或合資關系。
六、協議修改與移轉
本協議除經雙方書面同意外，不得任意修改，任一方關于本協議所取得之相關權利或義務，非經雙方事先書面同意，不得轉讓。
七、爭議處理：
本協議之解釋、效力、履行及其它未盡事宜，悉依中華人民共和國法律規定處理，本協議之履行若有爭議或糾紛產生時，應先經友好協商，如自雙方協商日起十日內仍無法解決時，甲、乙雙方同意交付香港國際仲裁中心(Hong Kong International Arbitration Centre,HKIAC)進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁不利或失敗之一方應承擔仲裁費用、及有利之一方之律師費用和鑒定等相應之費用。
八、其它
1、本協議未盡事宜，由雙方協商解決，并另簽補充協議。
2、 本合同附件作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等的法律效力。
3、本協議由甲乙雙方授權代表簽署，一式貳份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
4、本協議經雙方簽字蓋章后即日生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表(簽字)： 代表(簽字)：
日期： 日期：
電子合同 篇2
[關鍵詞] 電子商務合同 管轄 合同履行地 合同簽訂地 被告住所地
[摘要] 因網絡自身的特點,使得電子商務合同糾紛中對于被告住所地、合同簽訂地以及合同履行地的確定與傳統合同糾紛相比顯得更加復雜和困難,本文提出在我國原有的法律框架下,尋找新的聯結點來解決電子商務合同糾紛中的管轄法院的確定問題。
聯合國經濟合作和發展組織在有關電子商務的報告中對電子商務(EC)的定義是:電子商務是發生在開放網絡上的包含企業之間、企業和消費者之間的商業交易。如果將商務圈定在交易范疇內,那么電子商務只包括不同主體之間通過互聯網完成的商務活動,所有這些商務活動都是一種交易,都需要訂立合同或契約,而不是單純的信息傳遞。這種意義上的電子商務稱之為狹義的電子商務或在線交易(on-line transaction)。在電子商務或在線交易中交易主體往往會以電子數據交換或電子郵件等數據電文形式訂立合同,這種合同我們稱之為電子合同或電子商務合同。從實質意義上講,電子合同與傳統合同并沒有不同,都是當事人之間設立、變更、終止財產性民事權利義務關系的協議。電子合同的特殊性主要在于其記載當事人意思表示內容的方式或形式發生了變化。簡單地說,也就是記載合同內容的方式或手段被電子化了。
一、電子商務合同糾紛對傳統管轄權理論的挑戰
1.網絡空間的全球性使司法管轄區域的界限變得模糊
在傳統的物理世界中,某一特定法院根據與合同聯結點有關的地域范圍來確定其管轄權。而在因特網中,網絡空間是無邊界可言的。人們在網絡上可以在瞬間往返于千里之外甚至跨越數國,而本人卻無需發生空間上的變化。因此人們無法將網絡空間象物理空間那樣人為地分割為若干領域。那么法院對于網絡空間的管轄權應當如何確定,這是必須解決的問題。
2.原告就被告原則的理論困境
原告就被告原則是傳統民事訴訟中應當優先予以考慮的管轄理論。但是在網絡的“虛擬世界”,被告在很多情況下都不用真實姓名、真實地址等個人資料。這就使得在糾紛發生后,原告要確定被告住所地,從而確定被告所在地法院很難。
3.合同簽訂地的不確定性
傳統的合同糾紛案件,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄�？梢詤f議選擇的管轄法院包括被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院。在傳統的合同糾紛中合同簽訂地的確定方法是:凡書面合同寫明了合同簽訂地點的,以合同寫明的為準;未寫明的,以雙方在合同上共同簽字蓋章的地點為合同簽訂地;雙方簽字蓋章不在同一地點的,以最后一方簽字蓋章的地點為合同簽訂地。但在網絡交易中,如果雙方在電子合同中約定有合同簽定地點的,則另當別論。但如果雙方當事人在合同中并未約定合同簽訂地,我們知道,電子商務交易中雙方當事人往往并不見面,所有的交易包括電子合同的簽訂都是在網絡上完成的,雙方可能知道對方的電子郵箱,但往往不會去了解對方在物理空間中的具體位置,眾所周知,當事人只要有一個電子郵箱,無論其在何地,都不影響其登陸郵箱收取郵件。在電子商務交易中為了保證電子合同的效力,可以采取數字簽名的方式,但該方式的實施也并沒有具體地點的要求,當事人可以在任何地點進行數字簽名,從而使與合同無關的任何地點都可能成為合同簽訂地,這會使合同簽訂地具有了不確定性。
4.合同履行地的不確定性
合同履行地是合同規定履行義務和接受該義務的地點,主要是指合同標的物交接的地點。在電子商務合同的履行中,在線信息產品交易中一種主要的交易產品軟件、多媒體作品、數字化文字作品等數字產品,這些無形信息產品均可以通過網絡傳輸、下載實現買賣標的物的“交付”。這種信息產品的標的物——數據電文——被分為若干個數據包,從一方當事人指定的系統傳送到另一方當事人指定的系統,途中可能經過若干個位于不同管轄區的中轉服務器,這種網上履行合同的履行地如何判斷是互聯網對管轄制度提出的重大挑戰。
二、電子商務合同糾紛管轄法院確定的對策解讀
1.合同簽訂地的確定
我國《合同法》第16條規定:采用數據電文形式訂立合同,收件人指定的特定系統接收數據電文的,承載承諾的數據電文進入該特定系統的時間,為承諾到達時間;未指定特定系統的,該數據電文進入要約人的任何系統的首次時間,視為承諾到達時間。第34條規定:承諾生效的地點為合同成立的地點。采用數據電文形式訂立合同的,收件人的主營業地為合同成立的地點;沒有主營業地的,其經常居住地為合同成立的地點;當事人另有約定的,按其約定�！峨娮雍灻ā返�12條規定:發件人的主營業地為數據電文的發送地點,收件人的主營業地為數據電文的接收地點;沒有主營業地的,其經常居住地為發送或接收地點。當事人對數據電文的發送地點、接收地點另有約定的,從其約定。從我國目前的法律規定來看,我國立法主張的是將原有的法律適用于網絡交易案件,針對電子商務糾紛中難以判斷合同簽訂地的情況,沒有固守網絡,而是根據方便法院審理、方便當事人進行訴訟、方便法院執行的立法精神,將與交易有密切聯系的發件人和收件人的主營業地作為判斷合同簽訂地的`聯結點。由此有關合同簽訂地的判斷可采用如下方法:凡合同中寫明了合同簽訂地點的,以合同寫明的為準;未寫明的,以雙方在合同上共同簽字蓋章的地點為合同簽訂地;雙方簽字蓋章不在同一地點的,以最后一方簽字蓋章的地點為合同簽訂地。在電子商務交易中雙方當事人相互之間簽訂電子合同,替代傳統合同中的簽字蓋章,在電子合同中采用數字簽名的方式,采用數字簽名方式的雙方當事人往往不能同時簽名,那么必然有簽字的先后順序,那么最后簽字的一方主營業地(沒有主營業地的為經常居住地)為合同簽訂地。作為合同雙方當事人而言,無論是主營業地還是經常居住地往往是與合同糾紛有密切聯系的地點。
2.合同履行地的確定
有關合同履行地的確定,我國《合同法》第61條規定:合同生效后,當事人就質量、價款、或報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以補充協議;不能達成補充協議的,按照合同有關條款或交易習慣確定;第62條規定:當事人就有關合同內容約定不明確,按照本法第61條的規定仍不能確定的,適用下列規定:……履行地點不明確,給付貨幣的,在接受貨幣一方所在地履行;交付不動產的,
在不動產所在地履行;其他標的,在履行義務一方所在地履行。根據這些規定,網上履行合同的雙方當事人也可以約定合同履行地點;若雙方當事人對此沒有約定或約定不明確的,雙方可以補充協議;不能達成補充協議的,按照合同有關條款或交易習慣確定;仍不能確定的,可以根據《合同法》第62條第3款確定:一方交付信息產品或信息服務,而另一方交付貨幣的,接受貨幣一方所在地為履行地;雙方均向對方交付信息產品或信息服務的,即存在信息發送地和信息接收地兩個地點時,應該確定信息接收地為管轄地。
3.被告住所地的確定
在民事訴訟中之所以采取原告就被告原則,其目的在于,一方面避免被告因原告的訴訟行為而疲于奔波,實現雙方當事人權益的平等保護;另一方面也便于法院調查取證,傳喚被告,強制執行;并且在一定程度上可以防止原告濫訴,保護被告的利益。在網絡合同糾紛案件中雖然交易的雙方可能都不使用真實的姓名和地址,這就造成在訴訟中確定被告身份的困難,但是困難并不表明就無法確定被告的身份,根據民事訴訟法第108條的規定:起訴必須符合下列條件:(1)原告是與本案有直接利害關系的公民法人其他組織;(2)有明確的被告;(3)有具體的訴訟請求和事實、理由;(4)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。也就是說當事人向法院起訴時首先要有明確的被告,只要被告的身份確定了,那么被告的住所地的確定就迎刃而解了。
也就是說對被告身份的確認并不是一個法律問題,更多的是技術問題。在進行互聯網交易過程中,雙方當事人雖然不知道對方真實的住所地,但是可以很直觀地知道所交易的網站的IP地址,眾所周知,互聯網上的每一臺主機都有一個在全球范圍內唯一的IP地址。即使采取虛擬主機或服務器托管的方式也并不影響對IP地址所對應的當事人的確認。也就是說,IP地址網址具有相對穩定性,網址存在于網絡空間中,其位置是確定的,它的變動要通過網絡服務提供商(ISP)依照一定程序來進行。因此,我們可以通過網址來確定被告的身份從而確定被告的住所地。
參考文獻:
[1]張楚:電子商務法教程[M].清華大學出版社,20xx年版:P2,P4
[2]黃川:民事訴訟管轄研究[M].中國法制出版社,20xx年版:P125
[3]顧云峰:網絡侵權行為司法管轄權初探(上)[J].電工知識產權,20xx,12:P38~42
電子合同 篇3
甲方：
乙方：
根據《民法典》和的'有關規定，經甲乙雙方協商一致達成協議如下：
一、買賣產品：
1、 依據購買約定，買方向買方訂購：賣方提供于買方產品，參照確認樣品。
2、 賣方需更改標準樣品之材料以及零件設計，需經買方事前書面同意。
二、訂單要求：
1、 買方訂單均以書面傳真/郵件形式通知賣方，收到訂單及時回復。
2、 賣方應盡收到訂單后兩個工作日內回復，逾期回復視為接受訂單，訂單立即生效。
3、 價格及付款條件依據本合同以及訂單確認。除雙方另有約定外，價格包含增值稅、運費、包裝費、、、、、、等所有產銷及使用產品費用。
三、交貨要求：
1、 賣方了解準時交貨為賣方重要義務之一，并承諾嚴格履行。賣方應依照本合同、訂單要求提供貨品。未經買方同意，賣方不得提前、延后或分期交付產品。
2、 貨品包裝運輸安排、出貨文件等均依據訂單或其他買方指定方式。如賣方未依照前述方式辦理，買方有權全部或部分退貨，并不承擔任何責任。
四、逾期責罰：
1、 如發生不可抗拒原因導致交貨期無法達成時，賣方需在交貨日前七日通知買方，經買方同意方可修改交貨期。
2、 如無法接受修改交貨期而造成的額為費用由賣方承擔。
五、交貨單據要求：
1、 送貨單要求一式三聯，加蓋公章。
2、 送貨單必填項目：采購單號、產品名稱、數量，內容必須真確無誤、工整清晰，不可涂改。
六、數量不符處理：
賣方搜交付的產品數量少于采購單規定數量，為經買方另行要求前，賣方應補充缺少數量，如已逾期交貨，賣方任然付延遲責任。
七、檢驗：
1、 賣方提供訂購產品應均完全符合采購訂單、樣品承認書或合同規定。
2、 賣方所交付采購產品經買方驗收不合格時，二日內通知賣方處理，賣方應在兩日內提供補貨和糾正措施。
八、保密義務：
1、 買賣雙方同意雙方在履行合同時了解對方經營上秘密信息雙方同承擔保密義務，未經對方同意，
2、 賣方同意在本合同終止后任遵守本條保密條款。
九、合同修改：
非經雙方同意不得修改本合約，修改時應書面通知。
十、適用法律：
因本合同所衍生或于本合同有關爭議，雙方應本誠信原則先行以協商方式解決，如有訴訟需要，以中華人民共和國法律為基準。
本協議一式兩份，本協議雙方各持一份，簽訂之日起生效!
甲方(簽名) 乙方(簽名)
年 月 日 年 月 日
電子合同 篇4
購貨方（甲方）：
供貨方（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的有關規定，甲、乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下條款：
第一條：合同標的
供貨明細見附頁（品名、數量、規格、品牌、單價、金額）。承包形式：本工程采用包工、包料、包工期、包工程質量和工程造價等一次性包死的承包方式。
第二條：合同金額及付款方式
1、合同總價：甲乙雙方約定，該合同總價款為人民幣大寫：（￥：元整）。
2、付款方式：
本合同生效七日內，甲方一次性向乙方支付合同總價款的30 %，即人民幣大寫（￥：元整）作為定金匯入乙方指定賬戶內，乙方收到甲方首付款之日起，須嚴格按照雙方合同標準在甲方規定的時間內完成生產，并將貨物發往甲方工程所在地，貨到工程地安裝驗收后，甲方再向乙方支付合同總價款的.65 %，即人民幣大寫（￥：元整），余款即合同總價款的5 %，即人民幣大寫（￥：元整）作為質保金，在工程驗收完畢后一年內付清。
以下是乙方公司的匯款資料卡號公戶
名稱：
納稅人識別號：
地址、電話：
開戶行及帳號：
個人帳號：
注：以上合同總金額包含：稅金、包裝費、安裝費、運雜費（包括產品運抵甲方工地現場后的卸車、吊裝、合理放置等）、運輸保險費、資料費、操作維護人員培訓費、驗收及其他一切可能發生的費用。
該合同總價不因人工、材料價格漲落等任何因素的變化而調整，并且甲方有權拒絕乙方提出的任何附加費用。此報價方案完整，能達到合理使用，不可再有追加費用及產品。如有追加產品及費用現象，甲方概不承擔。責任由乙方負擔。
第三條：交貨時間地點及費用承擔
1、到貨時間：
2、安裝地址。
3、乙方負責將本合同約定的產品及備品備件運卸至甲方指定的地點，相關費用全部由乙方承擔。
第四條：包裝標準
由乙方按照產品出廠包裝標準包裝，并符合產品在購買、運輸、銷售、使用過程中所涉及的國家及地方對包裝物頒布的包裝標準及管制要求。包裝物不計價、不回收。每件包裝箱內應附一份詳細裝箱單和質量合格證。產品包裝不符合本合同規定時，由此造成的損失，由乙方承擔全部責任。
第五條：質量保證
1、產品質量保證：
1）符合中華人民共和國國家計量檢定規程JJG539—97《數字指定稱》之要求。質量（技術）標準為：執行國家衡器標準、行業標準GB/T7723—20xx、JJG539—97、JJG555—96。并向當地計量監督部門省報檢定通過。
2）乙方保證本合同標的物必須符合本合同約定的“質量標準”，達到產品各項性能指標和參數，另外，乙方應保證產品完整無損，全新未使用過，是原裝原廠完全符合合同規定的質量、規格和性能要求。否則，乙方應承擔由于以上原因引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的全部直接和間接的損失，并承擔合同總價30 %的違約金。
3）產品運抵目的地，甲方派人員進行初步檢驗，若初檢時發現數量、外觀有缺損或規格型號等不符合本合同之約定，視為乙方違約，由此造成安裝工期延誤的，乙方須承擔全部違約責任。并承擔合同總價30 %的違約金。
4）乙方須同時提供產品檢測報告、產品合格證書、質量保證書、產品說明書等所有政府部門驗收需提交的相關報告及全部資料。如因資料不全不能通過驗收，乙方承擔全部責任。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
簽字日期：20年__月__日
簽字日期：20__年__月__日
電子合同 篇5
甲方：遼寧數字證書認證管理有限公司 乙方：------------------------------------------
乙方自愿購買甲方數字證書及電子印章（簡稱CA印章），應用在遼寧建設工程信息網上，其作用是識別身份、數據傳輸加密及電子簽章。從而保證遼寧建設工程信息網及使用者招投標信息的安全可信。
一、雙方責任
甲方：1、甲方負責對乙方提供辦理CA印章資料審核、CA印章的制作。
2、甲方負責對乙方CA印章的信息變更、年檢及廢除及CA印章補發。 3、甲方負責對乙方CA印章提供完善售后服務。
乙方：1、提供真實的CA印章辦理資料。故意或過失提供不真實資料，導致甲方簽發CA印章錯誤，由此造成的損失，由乙方承擔一切責任。
2、乙方辦理CA印章所需資料：單位組織機構代碼證復印件一份；經辦人身份證一份；所需灌章的印模；
3、妥善保管CA印章，不得泄露或交付他人。如因故意、過失導致他人知道或被盜用、冒用、偽造或篡改時，所造成的后果責任自負；
4、CA印章有效期一般為一年，有效期從受理之日起計算。乙方必須在CA印章失效前30天向甲方或受理機構提出更新請求，否則，CA印章到期將自動失效，甲方對此不負任何責任。
5、甲方為乙方提供的CA印章存儲介質，如因乙方保管或使用不當而導致損壞，則乙方需交費更換，甲方不承擔任何責任。一年內如介質無人為損壞，甲方免費為乙方更換。
二、收用標準
根據遼價函［20xx］46號文件制定如下優惠價格：150元（介質費50元，第二年起每年年費100元）
三、其它事項
1、由于不可抗力原因而暫�；蚪K止全部或部分CA印章服務，甲方依法不承擔任何賠償責任。
2、其它未盡事宜，參照甲方《數字證書申請責任書》 四、協議生效時間及有效期
本協議從雙方簽定日期開始，到乙方CA印章廢除后失效。
甲方：遼寧數字證書認證管理有限公司 乙方：----------------------------------------------
委托人：委托人：
日期： 日期：
Y業員
單位數字證書申請表
填寫說明：
1、在填寫申請表之前，請仔細閱讀申請表背面的《數字證書申請責任書》；
2、請用鋼筆或圓珠筆如實、準確、清楚地填寫申請表，各頁均需加蓋申請單位公章；
3、用戶在申請時，須攜帶工商營業執照副本、組織機構代碼證副本、國稅登記證副本、地稅登記證副本、經辦人身份證、法人身份證等有效證件及其復印件各一份（復印件加蓋公章）；
單位數字證書申請表
填寫說明：
1、在填寫申請表之前，請仔細閱讀申請表背面的《數字證書申請責任書》；
2、請用鋼筆或圓珠筆如實、準確、清楚地填寫申請表，各頁均需加蓋申請單位公章；
數字證書申請責任書
遼寧數字證書認證管理有限公司（以下簡稱遼寧CA），作為權威的、公正的電子認證機構，為數字證書使用者(以下簡稱用戶)發放數字證書。數字證書用于網絡上的身份標識和信息加密。為確保在網上作業中，數字證書能正確標識用戶身份，所有用戶在申請和使用數字證書時必須嚴格遵循以下規程：
一、遼寧CA發放的數字證書只能用于在網絡(Internet/Intranet/Extranet)上標識用戶身份，各應用系統可以根據該功能對其用途進行定義。數字證書不能作為其他任何用途，否則遼寧CA不承擔由此產生的任何責任。
二、遼寧CA委托受理機構進行用戶的信息錄入、身份審核和證書制作工作。用戶在申請數字證書時應遵照當地證書受理機構的'規程辦理手續。在通過受理機構的錄入、審核和制作后，用戶即可獲得所申請的數字證書。
三、證書受理機構在進行用戶身份審核或證書制作時，將充分遵守遼寧CA安全操作流程，嚴格審核用戶身份，確保證書信息與用戶身份保持一致。
四、遼寧CA積極響應各受理機構發出的證書申請請求，及時為通過審核的用戶簽發證書。如果由于遼寧CA的設備或網絡故障等無法預見的因素而導致簽發數字證書錯誤、延遲、中斷或者無法簽發，遼寧CA將重新簽發證書，但不承擔任何責任。
五、由于不可抗力原因而暫�；蚪K止全部或部分證書服務的，遼寧CA依法不承擔任何賠償責任。
六、遼寧CA承諾，在現有的技術條件下，由遼寧CA簽發的數字證書不會在有效期內被偽造、篡改。如果發生上述情況，經業務主管機關查證確屬遼寧CA責任，遼寧CA將承擔相應責任。
七、隨著技術的進步，遼寧CA有權要求用戶更換數字證書。用戶在收到技術更新通知后，應在規定的期限內到遼寧CA更新證書，若逾期用戶沒有更新證書，所引起的后果責任自負。
八、用戶在向受理機構辦理申請時，故意或過失提供不真實資料，導致遼寧CA簽發證書錯誤，由此造成的損失，由用戶承擔一切責任。
九、用戶應當妥善保管遼寧CA所簽發的數字證書，不得泄露或交付他人。如因故意、過失導致他人知道或被盜用、冒用、偽造或篡改時，所造成的后果責任自負。
十、如發生第九條情況，或者用戶不希望繼續使用數字證書時，應當立即到當地證書受理機構廢除數字證書。廢除手續遵循受理機構的規定。遼寧CA在接到受理機構的廢除申請后，在24小時內正式廢除用戶的數字證書。用戶必須自行承擔在數字證書正式廢除之前所有因使用數字證書而造成的后果及責任。
十一、用戶辦理的數字證書有效期一般為一年，證書有效期從受理之日起計算。用戶必須在證書失效前30天向遼寧CA或受理機構提出數字證書更新請求，否則，證書到期將自動失效，遼寧CA對此不負任何責任。
十二、遼寧CA對于下列情況之一，有權廢除所簽發的證書： 1、申請初始注冊時，提供不真實材料；
2、沒有按照規定繳納證書費用，或者其它相關費用； 3、違反國家法律法規或其它規章制度，不應簽發數字證書的； 4、有盜用、冒用、偽造或者篡改他人證書的； 5、不履行安全電子業務應承擔責任的； 6、利用數字證書在網上進行非法活動的。
十三、如果用戶死亡或單位解散，在30天內法定責任人需要攜帶相關證明文件及原數字證書向遼寧CA請求廢除用戶數字證書。其數字證書在廢除前產生的一切行為及后果由相關法定責任人承擔。
十四、本責任書如有修訂而涉及用戶及受理機構的權利、義務時，遼寧CA在網站進行通知。根據用戶需要，遼寧CA會將其內容以電子郵件方式發送到您指定郵箱中，用戶如果因此而需要廢除或變更證書的，應當在收到電子郵件之日起10個工作日之內，向遼寧CA提出申請。如果逾期沒有提出，則視為同意依本責任書修訂所引起的變更的權利和義務。
十五、遼寧CA為用戶提供的證書存儲介質，如因用戶保管或使用不當而導致損壞，則用戶必須重新交費辦理數字證書，遼寧CA不承擔任何責任。
十六、遼寧數字證書認證管理有限公司是經國家工業和信息化部、國家密碼管理局批準的全國性認證服務機構，負責對以上事項解釋并承擔相應責任。
電子合同 篇6
甲方：乙方：
聯系電話：聯系電話：
XXX房產網 本著促進XXX地區房地產信息產業發展及電子商務應用的基本原則，承辦XXX房產網廣告業務。經下述雙方友好協商，達成如下協議：
一、 廣告內容
發布位置：
首頁頂橫幅XXX__為您推薦首頁中間XXXXXX圖片
廣告專欄(XXXXXX) 裝飾推薦新樣品房消息 信息發布其它
發布形式 ： 文字，內容為：圖片，位置為：
廣告鏈接 ：：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__
發布時間 ：從XXX__年____月____日至XXX__年____月____日
廣告費用 ：人民幣XXX元整 ( XXX )
二、 甲方責任
1. 甲方必須保證在XXX房產網上所發布的廣告內容必須真實，健康，不違反國家的法律。
2. 由該廣告產生的一切效益和法律責任由甲方享有和承擔。
3. 甲方須于協議簽訂時付清本協議所列廣告費用。
4. 若本協議有效期超過一個月，在協議期內，甲方有權要求乙方更改以上廣告位的.文字(如果是文字鏈接)、圖片(如果是圖片鏈接)或超鏈接，但每月不得超過____次。
5. 甲方不得將本協議及所附帶的權利轉讓予第三方。
三、 乙方責任
1. 乙方必須保證甲方在XXX房產網上的廣告位置文字或圖片在協議期內能正常顯示。
2. 當甲方按本協議規定需要更改廣告內容時，乙方應及時安排更改。
四、 違約責任
雙方須共同遵守本協議條款，各自履行責任，違約方應負相應責任。
五、 其他說明
本協議自簽訂之日起生效，一式兩份，具同等法律效力。未盡事宜由雙方協商解決。
甲 方： 乙 方：
蓋 章： 蓋 章：
代 表： 代 表：
簽訂日期
電子合同 篇7
甲方：（建設單位）縣仙林鎮黃楝坪村委會
乙方：（承建單位）楊XX
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程實際，雙方達成如下協議：
第一條：工程概況
1.1工程名稱：縣仙林鎮黃楝坪村道公路建設 工程地點：縣仙林鎮黃楝坪村合同樁號： 工程技術標準：GB01-20《公路工程技術標準》 工程數量及內容：全長
5.2公里。
1.2合同價款：小寫：208萬元整。 大寫：XXX捌萬元整。
1.3開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
1.4質量標準：GB01-20《公路工程技術標準》
1.5質量等級：合格
第二條：合同段內施工圖設計主要工程量清單等施工文件由甲方提供
第三條：駐工地代表
3.1甲方駐工地代表：張X
3.2乙方駐工地代表（項目負責人）： 楊XX
3.3乙方代表易人，應征得甲方同意
第四條：甲方一般義務和責任
4.1開工前向乙方進行設計交底，在現場向乙方交待路線走向，路線起、止點，說明構造物位置等并提供相關圖紙。
4.2對乙方在“安全、質量、進度、造價”四方面進行全面管理，及時召開生產調度會，解決施工中的重大問題。
第五條：乙方一般義務和責任
5.1對合同段內施工圖設計文件進行復核，并在進場3天內將復核結果書面通知甲方代表。
5.2在合同有效期內，應按合同要求精心組織實施合同工程，接受甲方委托監理進行監理，為其開展監理工作提供方便，向監理提供完整原始記錄、自檢記錄等資料。
5.3對已竣工和工程在未進行驗收并交付甲方之前進行維修保護。
5.4堅持掛牌施工，文明施工，確保施工場地及行人和行車的安全，做到工完料完，場地復原。
5.5施工用電、用水及通訊等由乙方自理。
第六條：進度計劃及工期
6.1乙方在開工前兩天向甲方提交開工報告甲方批準后方能開工。
6.2合同生效后，乙方應向甲方及監理單位提交施工組織文件、工程進度計劃、施工方案等文件，乙方應按批準方案進行施工。
6.3暫停施工：乙方未按合同有關條款正確施工時，甲方有權暫停施工，責任由乙方承擔。
第七條：工程質量與檢驗
7.1由監理單位及甲方進行質量管理與查驗，所有分項工程只有經甲方施工人員在驗收記錄上簽字后方可進行下道工序或繼續施工。驗收不合格，乙方返工后應重新要求驗收，直至合格。
7.2主要材料采購、運輸、質檢筑路材料必須在甲方指定地點或單位購買，數量及質量以甲方查驗為準，未經驗收的材料不能進入施工場地。
7.3天然砂粒、水泥等主要材料，乙方必須按預算數量使用，不得節約，節約材料甲方有權按預算價格從乙方承包價款中扣回材料費。
第八條：合同價款支付 乙方完成全部工程量等保修期滿后無質量問題時一次性付清。
第九條：竣工 9.1工程驗收：乙方在合同工程全部竣工，并且合格地自檢和按《公路工程竣工驗收辦法》規定的內容編制好竣工圖表資料（作為被驗收內容）和準備好總結材料后，可提出書面請驗報告，甲方在收到驗收報告后及時組織交工驗收。
第十條:違約 乙方未按合同約定履行各項義務或發生使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任，若發生違反工程質量和延遲工期等行為，甲方有權終止合同，造成損失由乙方承擔。
第十一條：安全施工 乙方應按有關規定，采取嚴格的`安全防范措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和由此發生的全部費用。
第十二條：本工程未經甲方同意不得非法分包，并嚴禁倒手轉包。
第十三條：本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，副本一份。
第十四條：本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
建設單位：（蓋X） 法人或代理人：（簽字） 聯系電話：________年____月____日
承包單位：（蓋X） 法人或代理人：（簽字） 聯系電話：________年____月____日
【電子合同】相關文章：
電子合同06-23
產品電子合同02-16
電子采購合同06-29
代理電子合同02-13
電子借款合同02-01
電子租房合同12-08
有關電子的合同01-19
勞務電子合同12-31
電子采購合同04-20
租房合同電子合同04-22