消防施工合同
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的消防施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
發包方(甲方)：____________
承包方(乙方)：____________
根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規的規定，甲乙雙方就消防系統安裝工程事宜協商一致，特簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程范圍：
3、工程地點：
二、工程造價(大包干價)
1、本工程大包干承包總價為(人民幣)：大寫：人民幣______元整(￥______元)。
2、超出合同范圍外的子項內容，必須在施工前報甲方確認，施工后由本項目監理公司和甲方簽字蓋章確認工程量，按______(標準)進行計價結算。增加工程造價總計在______萬元內的，不支付工程款，多于______萬元部分按實支付。
三、工程總工期
工程總工期為____日歷天；
開工日期：_____年____月____日；竣工日期：_____年____月____日。
實際開工時間以甲方確認的現場通知為準，實際竣工日期按政府消防部門出具的“消防驗收合格”或備案證明文件所標示的最后日期為準。各節點工期、區段工期按甲方通知。
若甲方有必要調整某節點工期、區段工期時，乙方須全力配合，所需費用已包含在合同價款中。乙方不因此而向甲方索賠相應費用。
除合同條款另有明確約定的原因，一切其它可能致使乙方在時間上受損的原因：如休息日、公眾假期、雨季影響、停水、停電、材料訂貨、與各承包商之間的配合時間、與各分部分項及施工工序之間的交叉配合時間等，皆包括在上述工期內。
四、承包方式
包工包料，采用總價包干的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經雙方確認后，預算范圍內所含工程內容一次包死，結算時不予以調整，預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。
五、工程價款的支付方式
本合同簽訂后3日內，材料進場甲方付工程價款的30%;穿線完畢消防設備進場后付至工程價款的60%;工程完工后付至工程價款的85%;經驗收合格或視為驗收合格后7日內，甲方付至工程結算價款的97%;質保金為工程結算價款的3%，待質保期滿后7日內支付給乙方。
六、工程質量及驗收
1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，并向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方_____應在驗收記錄上簽字；驗收不合格的，乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。
七、材料設備供應
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場；產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，并嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗，并須符合國家規定的安全和質量標準。
3、施工中，由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品(采用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。
八、維修責任
乙方負責保修期限為____年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內到達現場并及時處理。如非乙方原因造成的質量問題，不屬于乙方保修范圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。
九、違約責任
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。
2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續進場施工的，甲方承擔后續進場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因，本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。
5、工程完工后，甲方應在3個月內組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十、爭議的解決
雙方發生爭議的，可協商解決，協商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起訴。
十一、其他
1、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式四份，雙方各執兩份，具同等法律效力。
甲方(公章)：____________
簽約代表：____________
簽約時間：______年___月___日
簽約地點：____________
乙方(公章)：____________
簽約代表：____________
簽約時間：______年___月___日
簽約地點：____________
【消防施工合同】相關文章：
消防施工合同11-25
消防施工合同02-01
消防改造施工合同01-04
消防施工工程合同02-17
消防弱電施工合同03-18
消防施工工程合同02-17
消防施工合同(15篇)03-09
消防施工合同14篇03-18
消防施工合同15篇02-01
消防施工合同范本01-29