買賣合同

【熱門】買賣合同七篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的買賣合同7篇，歡迎閱讀與收藏。

買賣合同 篇1

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　甲方(出賣人)：

　　乙方(買受人)：

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關法律的規定，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同，共同遵守。

　　一、合同標的

　　1. 產品名稱、型號、規格、方向、色澤、數量見下表：

　　2. 其他配置：

　　二、合同內容

　　1. 甲方負責向乙方制作、交付并提供安裝本合同第一條所約定的上述產品(安裝須在具備安裝條件(門洞堅固規則統一)的前提下安裝)。

　　2. 甲方向乙方交付的上述產品適用在乙方的工程名稱是：在 。

　　三、質量技術標準 本合同甲方所提供 產品嚴格參照 技術條件生產，并經甲方檢測合格，包裝按甲方標準。

　　四、交(提)貨時間及地點：

　　1. 甲方收到定金，并在接到乙方的供貨計劃書后開始組織生產和按照供貨計劃書的要求進行交貨，乙方應給甲方留足合理的產品生產、交付和安裝周期;如有任何變動，交貨時間順延。

　　2. 交貨地點：;接貨人：

　　五、運輸方式：

　　1、 運輸方式：□自提;□甲方送貨，費用由 方承擔;□甲方代辦運輸，費用由 方承擔。

　　2、運輸工具：□汽運;□火車運輸;□船運;□其他。

　　六、付款方式：

　　略

　　七、甲方責任

　　1. 在保證甲方生產周期的前提下，按乙 方供貨計劃書供貨及安裝;

　　2. 與乙方共同落實洞口規格及開啟方向，對不符合安裝條件的門洞及時書面提出整改意見。

　　3.靈活;

　　4. 本合同產品自乙方驗收合格之日起一年內，提供24小時售后服務，屬甲方自身產品質量的問題，甲方免費維修，并確保兩天內到現場解決所出現問題;

　　八、乙方責任：

　　1. 在保證甲方生產周期的前提下，向甲方出具書面的產品供貨計劃書;

　　2. 在貨物到達約定的交貨地點后驗收，并有責任對貨物采取妥善的保管措施;

　　2. 為甲方安裝人員免費提供必要的工作面、作業用電和水、垂直運輸、門洞補灰及放置材料的堆置場所，并由甲方自行管理;與第三方協調配合問題由乙方負責，甲方不再承擔任何費用;

　　3. 乙方的門洞規格必須符合甲方的安裝條件(門洞堅固規則，門洞規格大于合同約定產品規格1㎝~2㎝)，與甲方共同落實洞口規格及開啟方向;在甲方門框安裝完畢后，乙方立即補灰，以確保門框堅固不變形;

　　4. 產品安裝驗收合格后，其成品保護責任由乙方承擔，若在成品保護過程中出現人為損壞情況，由乙方負責;禁止用腐蝕性物品清洗或擦拭產品;

　　5. 在多家施工隊伍施工中，乙方應搞好平衡協調工作。

　　九、驗收方式、驗收期限及異議期限

　　1. 產品到達交貨地點3日內，乙方應當對產品的品牌、型號、規格、方向、色澤、數量等情況進行清點和驗收，5日內乙方不進行驗收的，視為乙方確認甲方提供的產 甲方應嚴格按合同約定提供符合合同規定的產品，承諾安裝后產品表面良好、開關品合格。

　　2. 產品安裝完畢后3日內，乙方應當進行對產品安裝情況進行驗收，5日內未進行驗收的，視為乙方確認甲方安裝的產品合格。

　　3. 乙收如發現產品或安裝存在質量問題或產品配置不齊應立即提出，否則甲方將視所交付產品的質量及配置符合合同要求。

　　4. 乙方對甲方交付的產品提出質量異議期的時間為收到該批產品之日起的5日內。

　　十、違約責任

　　1. 甲方未能按本合同約定交付產品，以及未能按工期完成安裝的，每遲延一日，按該批次產品總金額的2承擔違約金;

　　2. 乙方未按合同約定時間付款，每遲延一日，按未能按期付款金額的2承擔違約金，并有權單方解除本合同;未按期驗收的，每遲延一日，按該批次總金額的2承擔違約金。

　　3. 甲、乙雙方任何一方因違約導致本合同不能履行的，應按本合同的約定承擔違約金，并賠償對方因此受到的損失。

　　十一、附則

　　1. 解決合同糾紛的方式：雙方應先友好協商;協商不成時，應向起訴。

　　2. 本合同的實際履行地在甲方所在地。未盡事宜，由雙方協商確定，作為本合同之附件。

　　3. 本合同僅供甲方銷售其自行制作的美心系列門產品使用。

　　4. 本合同一式份，甲方份，乙方

　　十二、其它

　　1. 相同材質裝飾套，如因現場原因不能安裝，價格不變;

　　2. 在雙方未辦理驗收手續前，乙方提前使用或擅自動用，造成門體、配件損壞，由乙方自行負責;

　　3. 除質保金外的所有款項結清后，甲方應將產品鑰匙、保修單交付乙方，由乙方按規定填寫后交予住戶。

　　4. 本合同所約定的產品所有權自乙方付清全部價款時發生轉移;但乙方未履行支付價款的，標的物屬于甲方所有;

　　5. 本合同有效期限為一年，自本合同簽訂之日起到年日止。

　　甲 方 乙 方

　　單位名稱(公章)： 單位名稱(公章)： _______

　　代 理 人： 代 理 人： ______________

　　電 話： 電 話： ______________

　　傳 真：

　　地 址：

　　開戶銀行： ________

　　帳 號： _______

　　年 月 日

　　傳 真： ______________

　　地 址： ______________

　　開戶銀行： ______________

　　帳 號： ______________

　　年 月 日

買賣合同 篇2

　　房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

　　上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

　　法定代表人：某某 職務：董事長。

　　被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

　　原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

　　負責人：某某，經理。

　　上訴請求：

　　1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。

　　2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

　　事實和理由：

　　上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

　　一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

　　該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同�？墒�，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

　　二、該判決認定事實錯誤。

　�。ㄒ唬┰撆袥Q對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

　　（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題�？墒聦嵤�，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。

　�。ㄈ�）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

　　上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

　　三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的'經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

　　尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

　　四、該判決程序違法。

　　本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

　　綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人： 某某建設集團有限公司

　　20年 月日

買賣合同 篇3

　　甲方： 乙方： 甲、乙雙方經過友好協商，并根據《中華人民共和國合同法》，就買賣花草苗木事宜達成本如下協議：

　　一、花草苗木內容

　　1.甲方按照乙方提出的要求，提供如下花草苗木：

　　2.雙方應依據《中華人民共和國合同法》及有關法規對苗木花草根葉進行嚴格審查，如不符合有關法規，乙方有權要求調換。

　　二、付款條件 雙方同意花草苗木采取先送貨后付費的原則，甲方應在_ ________年 ____月____日前將上述苗木一次性送給乙方，乙方在苗木貨到一周內付款給甲方，總付款額是人民幣： (大寫： )。

　　三、責任

　　1. 甲方必須保證花草苗木成活質量，如果在一周內不能成活，則乙方有權拒絕付款。并要求甲方承擔總金額百分之十的賠償責任。

　　2.如乙方未按時付款，遲延一天則按總金額百分之五罰款。

　　四、其他

　　1.本合同未盡適宜，將按照《合同法》由雙方友好協商解決。

　　2.合同傳真件與合同原件有同等法律效力。

　　3.本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方代表人簽字蓋章后生效。 、

　　甲方：(蓋章)： 乙方:(蓋章)： 代表簽字： 代表簽字：________年____月____日

買賣合同 篇4

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　一、標的、數量、價款及交(提)貨時間

　　二、質量標準、用途：

　　三、驗收辦法及時間、地點：

　　四、檢驗及驗疫的單位、地點、方法、標準及費用負擔：

　　五、交(提)貨地點及運輸方式和費用負擔：

　　六、超欠幅度、合理損耗、正負尾差及計算方法：

　　七、包裝標準、包裝物的供應與回收和費用負擔：

　　八、結算方式及期限：

　　九、給付定金的數額、時間：

　　十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為合同附件

　　十一、違約責任：

　　十二、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決。協商不成時，可向有管轄權的簽約XXXX法院提起訴訟。

　　十三、合同終止、變更、解除的條件：

　　十四、合同有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　十五、其它約定事項

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同 篇5

　　甲方:

　　乙方:

　　甲、乙雙方本著誠實、信用、互惠、互利、平等的宗旨，經雙方認真洽商，就甲方向乙方購買曼谷峰景所需配電箱(柜)成套設備，達成如下協議:(詳見清單和附圖)

　　一、甲方委托乙方購置曼谷峰景配電箱(柜)成套設備，(詳見清單和附圖);材料總價壹拾叁萬捌仟元整。(不含稅價)另加校表費陸仟元(含稅)

　　二、交貨時間、地點、方式: 交貨時間:自乙方收到甲方定金之日起十二天內交貨。交貨地點:甲方工地(曼谷峰景)

　　三、付款方式:

　　合同簽定后甲方向乙方支付總貨款的30﹪作為定金，乙方將貨物運至工地經甲方驗收合格后，除保留2﹪的質保金外，甲方支付余額貨款。質保金壹年后付清。

　　四、驗收標準及方式:

　　乙方應按甲方質量要求以及設計圖紙和國家相關技術參數為標準。成套設備中的主要開關元件為人民電器低壓電器產品，雙電源開關為雷頓電器，電表為浙江華邦產品，乙方提供所有低壓電器、電表3C認證和檢測報告以及產品合格證。電表校表及費用:甲方委托乙方辦理，費用按每塊電表20元計算。

　　五、雙方責任:

　　乙方責任:

　　1、乙方應按合同規定的時間按時交付合格的產品。

　　2、成套設備的免費保修期為壹年，免費保修期內乙方應提供良好的售后服務，終身成本維護。

　　甲方責任: 甲方應嚴格按合同要求，在約定的時間地點進行驗收并付款。

　　六、解決合同糾紛方式:雙方在履行合同中出現糾紛時，應本著互諒，互讓的原則相互協商解決，若協商不成，任何一方都有權將此爭議提交仲裁機關仲裁。 本合同壹式貳份，甲乙雙方各持壹份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

　　法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經協商，甲方將自有汽車 輛，車牌號碼 ，發動機號碼，賣給乙方售價為人民幣 萬仟元整，具體達成協議如下：

　　一、甲方收購車款 萬 仟元整（憑收條），即該車所有權歸乙方所有。

　　二、甲方向乙方提供有效證件：

　　三、該車從成交之日起，以前的一切法律上的責任和交通事故，由甲方負責完全承擔，成交之日起以后，該車所發生的一切經濟、法律上的責任和交通事故由乙方完全承擔。

　　四、甲方保證該車不屬搶劫、盜竊車輛，并承擔法律和經濟上的責任。

　　五、乙方購車以后，必須認購保險。

　　六、 方過戶。

　　七、雙方違約金約定各為 萬元，如有糾紛在常德市武陵區法院調解判決。

　　八、本協議壹式叁份，雙方各執一份，見證方壹份。本協議雙方簽字后生效。

　　注明：

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　見證方：

　　聯系電話：

　　年月日

買賣合同 篇7

　　賣方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同號：

　　買房：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 訂貨地點：泰州

　　不得低于國家標準、行業標準，且其中封面封底均為3D。

　　一、如有產品質量及數量要求等問題，買方應于一日內書面通知賣方。

　　二、印刷質量問題，買賣雙方必須保留大貨樣板，貨品質量以大貨樣板為標準。

　　三、 交貨時間：

　　四、 交貨地點：買方倉庫。

　　五、 運輸方式：賣方負責送貨到買方。

　　六、 結算方式：買方預付30%訂金，收到貨物后7天內貨款到賣方賬號后，

　　賣方于五天內提交發票給買方（即以買方在送貨單上簽收日期計算）。

　　七、 買方逾期未付規定的款項，賣方按月利率千分之三收取滯納金，并追回

　　所欠貨款；賣方逾期未交貨的，每拖延一天，向買方支付相當于合同總價

　　額%的違約金，貨物質量不合格的，應于買方提出質量異議三日起天內予以退換，并承擔買方因此產生的損失（包括但不限于鑒定費、律師費等），逾期未退換的，視為逾期未交貨。

　　八、 此合同經雙方簽字蓋章后生效，但不作為提貨憑證。

　　九、 本合同復印件與原件具有同等法律效力。

　　十、 此合同一式兩份，雙方各執一份。

　　賣方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx買方：xxxxxxxxxxxxxxxxx公司 代表人：代表人：

　　地址：深xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx良地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx路189號

　　白路中聯通泰橡膠工業園A座三樓

　　電話：0755-896x9xxx 電話：xxxxxx09888

　　納稅編號：4xxxxx0L3xx xxx 傳真：05xxxxx9999

　　銀行：深圳xxxxxxxxxxx xxxx行日期：

　　日期：

【【熱門】買賣合同七篇】相關文章：

【熱門】買賣合同模板合集七篇12-12

【熱門】買賣合同模板集錦七篇11-23

【熱門】買賣合同9篇12-14

【熱門】買賣合同10篇12-11

【熱門】買賣合同匯總10篇11-19

精選買賣合同模板七篇12-16

【熱門】買賣合同模板匯編9篇10-29

【熱門】買賣合同模板合集八篇10-29

【熱門】買賣合同模板合集五篇12-13

【熱門】買賣合同錦集八篇12-02