油漆施工合同協議書
施工合同即建筑安裝工程承包合同，簽訂的主要目的是為了明確責任，分工協作，下面是小編為大家整理的油漆施工合同協議書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
委托方（以下簡稱甲方）：
施工方（以下簡稱乙方）：
甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
一、工程地址：
二、工程內容：
三、委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的`委托方式。（）人工采取乙方提供材料人工方式，雙包委托方式。（）材料+人工
四、工程工期：
1、開工日期：，（以乙方工人開工算起）。
2、竣工日期：，（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。
五、工程總造價：（人民幣）
六、甲方的權利和義務：
1.乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須為合同上指定使用油漆.
2.材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
3.施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。
4.甲方應配合乙方施工人員的工作。
七、乙方的權利和義務：
1.乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。
2.乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。
3.按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。
4.乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。
八、付款方式：
工程竣工驗收合格后7天內,甲方應付清工程款，即（人民幣）
變更工程項目的，甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。
九、飾后保修承諾：
1.乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期（）年。
2.保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責（需雙包）。
3.保修內容均采用修復形式。
4.在保修期內，乙方應在接到通知5個工作日內派人修復。
十、違約責任：
1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2.乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、爭議解決：雙方友好協商，協商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
十二、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
蓋章：代表：
聯系方式：聯系方式：
簽訂日期：簽訂日期：
【油漆施工合同協議書】相關文章：
油漆施工補救方法技巧08-12
油漆購銷合同范本11-13
汽車油漆購銷合同范本11-17
油漆產品購銷合同范本12-10
油漆裝修合同范本(2篇)03-24
油漆裝修合同范本2篇03-19
如何選購油漆-油漆的選購誤區11-05
油漆裝修的合同范本2篇05-11
油漆涂料購銷合同范本3篇11-26
拆除房屋安全施工合同協議書07-28