保證金承諾書
在日常生活和工作中，我們都可能會用到承諾書，承諾書在寫作上具有一定的格式要求。大家知道承諾書的格式嗎？以下是小編為大家整理的保證金承諾書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保證金承諾書1
甲方：
乙方：
本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。
為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。
第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質量達不到標準時應向甲方支付的違約金或賠償的損失。
第三條 保證金額
乙方應當按照中標合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。
第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后 7日內。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的'，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。
第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的資金證明。
第七條 爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發生爭議、糾紛，有關各方首先應協商解決；協商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。
第八條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。
第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執壹份，乙方執壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或授權代理人（簽字）： 法定代表人或授權代理人（簽字）：
保證金承諾書2
清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度， 在 工程建設中，我們承諾：
一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：
1、本工程建設資金到位率符合規定要求；
2、嚴格按照批準的項目建設規模、內容、標準進行建設；
3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人；
4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款；
5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計（審核），并按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。
二、認真履行建設（開發）單位在清欠工作中的責任和義務，保證：
1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資；
2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業停工并因此造成的`工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任；
3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。
三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違
反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。
承諾人：
單位（章）： 法定代表人（簽字并蓋章）： 辦公電話//信箱： 經辦人姓名/職務：
辦公電話/：
監督單位：
縣清欠辦（章）
二0 年 月 日
注：本承諾書一式兩份，建設（開發）單位和縣清欠辦各留存一份
建設工程履約保證金和安全防護、文明施工措施費
�。ńㄔO單位）預存審批表
注：此表一式三份，建管科一份、建設單位一份、建設局財務科留存一份
保證金承諾書3
采礦權申請人名稱：
開采礦種：鉛鋅礦
采礦方式：地下開采
礦區面積：0.2109km2
采礦許可證（延續）：
為切實保護礦山地質環境，做好礦山地質環境恢復治理工作，作出如下承諾：
1、在依法批準的礦區范圍內，嚴格按照批準的礦區資源開發利用方案進行開采活動，并采取有效的措施，保護礦產資源，減輕對礦山地質環境的破壞程度。
2、依照廣東省礦山地質環境恢復治理保證金管理辦法繳存礦山地質環境治理恢復保證金。
3、采礦許可證到期后進行延續或變更時，按國土資源廳行政主管部門重新核定的'標準繼續繳存保證金。
4、若轉讓采礦權時，已繳保證金一并轉讓，并由手轉讓人承擔所有治理義務。
5、在礦山停辦，關閉或閉坑前，按照《礦山地質環境保護與治理恢復方案編制規范》的要求，完成礦山地質環境恢復與治理，并經驗收合格。
6、如未按規定期限繳存保證金，經國土資源行政主管部門責令限期繳存，逾期仍不繳存的，同意采礦許可證機關終止采礦人的采礦權，注銷采礦許可證。收回采礦權后，并不免除采礦權人的礦山在、地質環境治理恢復義務。
采礦權申請人（蓋章）：
法定代表（簽名）：
保證金承諾書4
在 (招標編號： )招標活動中，如果我們公司有幸中標，我公司承諾我們公司應交納的有關稅金由業主代扣代繳給朝陽市稅務部門。
投標人名稱(承包人)： 公章：
法定代表人或授權代表(簽字)：
年 月 日
保證金承諾書5
陜西建工集團第十建筑工程有限公司：
為承建 工程，我公司（本人）自愿向貴公司交納 保證金 元
（￥ ），由貴公司代向建設單位（或招投標代理機構） 交納。此保證金如發生建設單位（或招投標代理機構）扣款或不予退回等風險，由我公司（本人）承擔，與貴公司無關。
特此承諾！
此保證金請轉入如下單位：
收款單位：
賬 號：
開 戶 行：
承諾人：
年 月 日
保證金承諾書6
馬鞍山市公共資源交易中心：
我單位____________(單位名稱)于_______年_______月_______日參加______________(工程名稱)投標，為第_______中標候選人，現對該評標結果無異議，并保證不投訴，且繼續履行第_______中標候選人的相關權利和義務，特申請該項目投標保證金______________萬元整(小寫：______________萬元)退還至我單位基本賬戶。
戶名：_______
基本賬戶開戶行：______________
帳號：_____________________
單位名稱：______________(公章)
_______年_______月_______日
保證金承諾書7
�。üこ趟诘兀┙ㄔO局：_________
勞動和社會保障局：_________
總工會：_________
工程項目現已由我公司參與承建，為確保在該項目務工的農民工的合法權益不受侵犯，特做出如下承諾：
—、嚴格遵守《中華人民共和國建筑法》、《勞動法》、《合同法》、《江蘇省工資支付條例》和《常州市建設領域勞務工程款和農民工工資支付管理暫行辦法》等法律法規和規定。
二、嚴格按合同約定支付勞務工程款和農民工工資。
三、監督或做到用工企業與農民工依法簽訂勞動合同，合同內容明確工資支付方式、標準和結算時間等。
四、告知農民工享有的合法權益和其合法權益受到侵犯時的投訴部門和聯系電話。
五、農民工工資保證金已向指定銀行專戶足額繳納，當發生以下幾種情形，承諾可以由（工程所在地）建設局、勞動和社會保障局、總工會或其委托機構直接動用保證金：
1、故意拖延、拒不履行支付農民工工資義務，超過限定時間的；
2、因拖欠農民工工資引發群體性上訪、越級上訪或其它不好的.事件的；
3、企業負責人、注冊建造師（項目經理）、勞務承包人規避、逃逸，致使農民工訴求的拖欠事項無法認定的。
4、將農民工工資支付給個體承包人（“包工頭”），未兌現農民工工資的；
5、建設行政主管部門、勞動和社會保障部門及總工會認定的其他需要動用保證金支付的情形。
注冊建造師（項目經理）（簽字）：_________
法定代表人簽字（簽字）：_________
施工單位名稱（章）：_________
_________年_________月_________日
保證金承諾書8
__公司：
為了切實維護建筑農民工的合法權益，確保社會和企業穩定，根據各級政府和相關主管部門的相關要求，結合我單位分包承包工程的勞務施工實際情況，特作如下慎重承諾：
1、我單位將嚴格按照上級主管部門(項目部)關于農民工工資發放的相關要求，切實做好農民工工資發放工作;
2、我單位一定按照規定將農民工工資按時、足額、直接發放到農民工手中;并形成農民工工資表(表格形式、現場負責人和班組長簽字認可、農民工本人簽字);
3、如因拖欠農民工工資發放，或工資發放處置不力，導致農民工有不同形式的`上訪、鬧訪、集訪等事件發生，公司可將立即停止對我單位勞務工程款的支付，我公司愿意將剩余工程款用作農民工工資保證金。由此造成的一切不良后果和損失由我單位承擔。
特此承諾!
勞務隊伍負責人(簽字、手印)：
勞務公司蓋章：
日期：
保證金承諾書9
xxx旅游局：
根據《旅行社條例》規定， xxx旅行社(經營許可號xxx )須依法繳納xxx 萬元人民幣(金額大寫：xxx )的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協議(編號為 )，我行作出如下承諾，保證申請人支付：
1、 申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經旅游行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。
2、 申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅游者預交旅游費損失。
3、 按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的'裁決，申請人須賠償旅游者的損失。
4、 如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。
本擔保承諾書有效期自xxx 年 xxx月xxx 日起至 xxx年xxx 月xxx 日止。
承諾人：xxx
xx年x月x日
保證金承諾書10
致：岳陽市正信醫藥招標代理有限公司
根據招標文件規定，我公司做為合法投標人參加本次集中招標采購。我們保證：投標文件真實、合法，產品質量符合國家標準。如出現產品質量問題，我公司將承擔一切法律責任和經濟賠償責任。
本保證書有效期限為本次集中招標采購周期。
投標企業名稱(蓋章)：
法定代表人(簽字)：
簽署日期： 年 月日
保證金承諾書11
致投標人公司:
我公司決定參加貴方工程招標編號:工程的競標，并完全接受貴方招標件“投標人須知”中的所以內容。為此，我公司做出如下承諾:
1、一旦我公司中標，我公司同意按照貴方“投標人須知”確定的'原則以及《上海市建設工程施工合同》示本、招標件合同專用條款及補充條款的約定，于接到貴方中標通知書5日內(不能或拒絕按招標件的要求)與貴方簽訂固定綜合單價的"工程施工合同。
2、一旦我公司中標，我公司保證在確保本工程按期完成。
3、一旦我公司中標，我公司保證工程施工質量達到國家和上海市現行標準及規程規合格標準的要求。
4、一旦我公司中標，我公司保證嚴格按照施工組織設計，3日內組織人力、機械和材料進場施工，合理安排各工種、工序的銜接，確保工程安全和明施工。
5、一旦我公司中標，我公司保證嚴格遵守執行國家和當地的有關法律、法規、規章、規性件的規定，決不掛靠、或對工程進行轉包和分包。
6、一旦我公司中標，我公司保證對于工程施工中(因設計變更、修改等)增減項目，嚴格按照投標人須知中的有關規定，按時編制增減預算報貴方審核，并保證接受貴方要求完成變更或增加的所有工程內容。
7、我公司保證在投標書遞交同時向貴方繳納本投標承諾書，并遵守本承諾書的條款。
8、我公司若違反上述承諾之一的，愿承擔一切責任并接受貴方的任何經濟處罰。
法定代表人或授權委托人(簽字):
承諾人(蓋章):
20xx年2月16日
保證金承諾書12
申請人：有限公司請求事項：
請求貴院退還申請人預交的幾審案件受理費元（大寫為人民幣元）。
事實與理由：
申請人與被申請人財產損害賠償糾紛一案，申請人預交幾審案件受理費元（大寫為人民幣元）。現貴院已作出（20xx）XX民終XXX號民事裁定書，裁定退回上述人預交的幾審案件受理費元（大寫為人民幣元）。故申請人申請貴院退還申請人預交幾審案件受理費元（大寫為人民幣元）。
申請人收取退回案件受理費的`賬戶如下：開戶行：中國XX銀行XX支行賬號XXXXXXXXXXXXXXXXX戶名：XXXXXXXXXXXXXXX電話：XXXXXXXXXX此致
XX市XX人民法院
申請人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
保證金承諾書13
本保證金作為(投標人名稱)(承包人)就項目(招標編號： )所簽定合同的履約保證金。履約保證金額(大寫)。
1、承包人未能忠實地履行所有合同文件的規定和雙方此后可能作出的.并同意的修改、補充和變動，包括更換或修補發包人認為有缺陷的貨物或建筑物(以下簡稱“違約”)，只要發包人確定，無論承包人有何反對，發包人將從上述金額中扣除。
2、履約保證金項下的任何支付應為免稅和凈值，無論從任何人以何種理由提出扣減現在或未來的稅費、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；
3、履約保證金構成承包人無條件的，不可撤消的直接義務；
4、承包人保證在收到中標通知書的同時，向發包人提交履約保證金。履約保證金金額為合同價格的百分之五(5%)。履約保證金將在工程竣工并經有關部門驗收合格并簽署書面合格報告后的三十(30)日內，其余額退回給承包人，不計利息。
5、履約保證金應為銀行支票、匯票或現金。
6、如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。
投標人名稱(承包人)：
公章：
銀行賬號：(包括開戶行地址、電話等)
開戶行地址：
開戶行電話：
法定代表人或授權代表(簽字)：
年月日
保證金承諾書14
（招標人）：
�。ㄕ袠舜韱挝唬�
根據《福建省招標投標條例》及《施工招標文件》（招標項目編號：號）規定，招標人應當在發出中標通知書后的五日內，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由于我單位屬招標人公布的中標候選人以外的投標人，現因資金周轉較為困難，為此，特要求將我公司提交的的`投標保證金人民幣（大寫）_____元（小寫：_____元）于開標后的第三天起予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金后依照本工程施工招標文件規定繼續履行下列投標擔保承諾：
本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規定的投標保證金退還期限內被有關部門調查如有違法行為，致使我單位投標保證金應當被沒收時，我單位保證在收到沒收投標保證金通知之日起3天內按上述退還的投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則，除應當繳納投標保證金本金外，還應當按照商業銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。
投標單位：（蓋章）
法定代表人：（簽字或蓋）
_____年_____月_____日
保證金承諾書15
致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：
為保護農民工的合法權益，不拖欠農民工工資，本人(法定代表人姓名)以(投標人全稱)法定代表人的`資格，鄭重承諾：
本企業如果中標承建xx-xxx-xxx-xx項目xx-xx合同段工程，需要使用農民工時，將保證做到：
1、按照《勞動法》規定雇傭和使用農民工，工資將直接發放給農民工本人，嚴禁發放給“包工頭”。
2、我公司分包單位雇傭農民工的，將要求分包單位按照第1條規定簽訂勞動合同，并負責督促其按照合同規定及時結付農民工工資。
如因我公司未按合同約定與分包單位結清工程款，致使后者拖欠農民工工資的，將由我公司先行墊付欠款。
本公司對分包單位清償欠農民工工資負總責。
3、如果發生違反規定拖欠或克扣農民工工資行為，造成農民工上訪，本公司愿意接受業主依照有關規定作出的處罰決定。
4、本公司同意：在合同執行期間由業主代表每月扣留工程計量款的1%作為農民工工資保障金：
業主代表視我公司對農民工工資支付情況，據實結算返還剩余的保障金。
投標人： (蓋章) 法定代表人或其授權代理人： (簽名)
日期：x年x月x日
【保證金承諾書】相關文章：
投標保證金承諾書11-07
保證金承諾書范文09-22
保證金退還承諾書09-19
履約保證金承諾書11-19
保證金承諾書格式07-09
保證金承諾書精選15篇02-06
保證金承諾書(15篇)12-03
投標保證金退還承諾書10-11
保證金承諾書(集合15篇)02-17