解除施工合同

解除施工合同

　　隨著時間的推移，很多場合都離不了合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家整理的解除施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

解除施工合同1

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲、乙雙方于______年______月______日分別簽訂了豐都縣峽南溪村花地堡移民安置房(豐都縣新縣城新綠州外側熊昌東等73人移民安置住宅樓4單元工程)建設工程施工合同(3份合同)，占地總面積243平方米，乙方簽訂合同后至______年______月______日截止，完成了部分工程量，現(xiàn)由于多種原因雙方自愿解除原施工合同，現(xiàn)經(jīng)豐都縣三合街道辦事處濱江西路居委會王書記、何主任調解達成如下協(xié)議：

　　1、甲方要求收回該工程，乙方同意甲方收回，原簽訂的工程承包合同(3份)同時作廢。

　　2、簽訂解除合同時甲方一次性支付給乙方前期工程人工工資、機械設備、水電費、材料等一切所有費用共計___元(大寫：_________萬元整)，乙方放棄其它一切權利。

　　3、簽訂解除合同后，乙方在3日內(nèi)退出施工現(xiàn)場，并將施工現(xiàn)場交給甲方。

　　4、在解除合同后乙方前期工程所該的債務由乙方承擔，甲方不承擔任何責任和費用。

　　5、本協(xié)議一式五份，雙方簽字生效，任何一方違約，付守約方違約金______萬元(大寫：______萬元)。

　　甲方：

　　乙方：

　　調解人：

　　___年___月___日

解除施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　乙方于 20xx年 月 -- 日與 -----有限公司（甲方更名前公司） 簽訂了-----有限公司---項目《建設工程施工合同》，包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件（以下統(tǒng)稱為“原合同”），現(xiàn)甲、乙、丙三方就解除上述合同、補充協(xié)議書等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致，達成以下協(xié)議。

　　一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

　　二、甲方、乙方和乙方的關聯(lián)方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔保責任等內(nèi)容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。

　　三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負責完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監(jiān)理公司對乙方、丙方提供的`上述資料進行檢查和監(jiān)督，并承擔因此引起的一切責任和后果。

　　四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容（-------------等）工程造價：

　　1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結算。

　　2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分：按-----造價咨詢有限公司的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結算。

　　五、工程款支付：

　　1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開具正規(guī)稅務發(fā)票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。

　　2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結算款的支付：

　　2.1該部分工程現(xiàn)存的質量問題，由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計----萬元（小寫：------元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。

　　2.2本協(xié)議第2.1條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規(guī)定執(zhí)行，在整體工程驗收完兩年后按實際發(fā)生的費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。

　　3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結算款的支付：

　　3.1按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。

　　3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關費用---萬元（小寫：----元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

　　4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規(guī)定進行前期已支付工程款的確認并提供發(fā)票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發(fā)票后才予支付后期各項工程款。

　　八、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后，與工程結算款一并無息返還。

　　九、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣-----元（小寫：----元）由乙方提供相關票據(jù)后同工程結算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣-----元（小寫：----元）按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補充協(xié)議中約定的承擔比例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。

　　九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的債權債務由-----工程有限公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。

　　十、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　十一、本協(xié)議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監(jiān)理一份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：

　　委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：

　　-----工程建設監(jiān)理中心 乙方（蓋章）：

　　有限公司（蓋章） 法定代表人（簽章）：

　　法定代表人： 委托代理人（簽章）：

　　委托代理人：簽訂時間：

解除施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方與乙方原于________年________月________日簽訂的，經(jīng)雙方協(xié)商就有關事項達成如下協(xié)議：

　　一、工程劃線

　　甲、乙雙方安排相關工作人員于已施工的項目工程內(nèi)容進行劃線，擬定于________年________月________日劃線結束。

　　二、工程資料

　　乙方按照劃線的已完工程內(nèi)容，完善相應的工程資料，將已完工程完整工程資料經(jīng)監(jiān)理單位、單位審核同意并簽字齊全后于________________年________月________日前上報甲方相關部門，經(jīng)甲方相關單位審核同意書面簽字后視為資料移交。

　　三、工程量確認

　　1、對于乙方已完工工程內(nèi)容經(jīng)甲、乙雙方書面確認及監(jiān)理、業(yè)主單位認可且對質量等其他方面無異議的工程量予以確認；

　　2、甲方或監(jiān)理單位認為已完工程量中存在質量等其他方面問題需要修復的內(nèi)容，乙方應在及甲方驗收，在乙方修復后經(jīng)雙方及監(jiān)理單位認可且對質量等其他方面無異議的工程量，對該工程量予以確認；

　　3、對于雙方劃線范圍內(nèi)乙方未完工的內(nèi)容（包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相關施工準備工作的內(nèi)容），經(jīng)甲、乙雙方書面確認后，乙方負責完成后續(xù)工程施工事宜，乙方應在天內(nèi)完成后續(xù)工程施工。待工程完工后，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認該工程質量等其他方面無異議，甲方對該工程量予以確認；

　　4、上述乙方完成工程在質保期內(nèi)（質保期從整個工程竣工驗收合格之日起算），如業(yè)主方、監(jiān)理單位及相關驗收單位認為該工程有質量問題，乙方應承擔修復責任。在甲方通知乙方后，乙方應按甲方通知內(nèi)容完成質量修復責任。如乙方未按甲方通知進行修復，則甲方有權自行修復或委托第三方進行修復，由此所產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔，如因此造成甲方損失的，甲方有權向乙方追償。

　　5、在上述事項完成后乙方一周內(nèi)編制完整的工程結算書（一式三份）上報給甲方，甲方接到結算書后安排工作人員天內(nèi)給予審核結束。待雙方確認后作為工程最終結算依據(jù)。該最終結算價款為甲方應支付給乙方該項目的所有款項（包括但不限于工程價款、駐地建設、前期投入準備工作等一切費用），除此之外乙方不得以任何理由向甲方主張任何款項或責任。

　　四、結算價款支付

　　工程最終結算確認后日內(nèi)，甲方支付乙方已完工程結算價款的，于天內(nèi)支付至結算價款的`內(nèi)支付至結算價款的，于天內(nèi)支付至結算價款的%。每次付款前，乙方應向甲方提交甲方應付款項%，金額的合規(guī)發(fā)票，否則，甲方有權拒絕付款，由此所產(chǎn)生的一切責任均由乙方承擔。

　　五、債務承擔

　　乙方承建該項目欠付的款項（包括但不限于乙方以自己名義或者乙方以甲方或甲方項目部名義所發(fā)生工程分包款項、勞務費用、材料費用、機械租賃費用、地方債務等所有款項），乙方都應予以承擔，并確保甲方接收該工程后順利進場，同時保證無第三人就乙方承建期間債務向甲方主張任何權利，否則甲方有權向乙方追償并有權要求乙方賠償因此給甲方造成的一切損失。

　　六、項目移交

　　1、乙方承接該項目遺留的各類材料、設備（包括但不限于鋼材、水泥、沙石、鋼模、機械設備等）甲方同意接收的雙方在本協(xié)議附件材料接收單的明細表中予以確認，甲方不同意接收的，乙方應在天內(nèi)全部撤場；

　　2、乙方承接該項目所承建的基礎項目，包括但不限于預制場地、拌合站、活動板房等項目甲方同意接收后經(jīng)雙方協(xié)商價格后在本協(xié)議附件基礎項目接收單明細表中予以確認；

　　3、乙方應在月日內(nèi)完成所有撤場工作，乙方撤場前應將工程垃圾等雜物清理出場，施工現(xiàn)場清理干凈，乙方撤場結束時，雙方辦理接交手續(xù)。如乙方未按約定撤場的，每逾期一天，乙方應向甲方支付違約金元。

　　七、本協(xié)議第一條、第二條、第三條第1、2、3、5款、第六條所約定的事項完成后，解除雙方于________年________月________日簽訂的，合同解除后，雙方互不追究違約責任。

　　八、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決，如發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方一致同意向甲方所在地人民法院訴訟解決。九、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議書一式陸份，雙方各收執(zhí)叁份。

　　甲方：（蓋章）________乙方：（蓋章）________

　　法定代表人________法定代表人________

　　或雙方代表：________或雙方代表：________

　　________年________月________日________年________月________日

解除施工合同4

　　原告：______________男漢族_____________年__________月__________日出生

　　身份證：_____________

　　現(xiàn)住址：______________市__________區(qū)_______________街__________號院_____號樓_____單元_______________室電話：_____________

　　被告：______________男漢族_____________年__________月__________日

　　身份證：_____________

　　現(xiàn)住址：_________________縣_______________鄉(xiāng)_______________村_____組

　　電話：_____________

　　訴訟請求：_________________

　　1、依法判令被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00)。

　　2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息給原告。

　　3、本案訴訟費全部由被告承擔。

　　訴訟理由：_________________

　　20xx年12月11日,原、被告雙方簽訂合同,原告承攬被告的.__________縣醫(yī)院污水池防腐襯里工程。約定價格每平方米140.00,面積按實際工程量計算。原告按照合同約定,當日進入現(xiàn)場開始施工并按時保質的完成了工程。被告先后支付了叁萬元工程款給原告后,其余工程款貳萬陸千元至今未付。原告多次向被告追討所欠工程款,均遭到無理推諉或惡意回避,拒不支付所欠工程款給原告。

　　原告認為,被告拒絕還款的行為已嚴重侵犯了原告的合法權益,故原告依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》及相關法律規(guī)定特向貴院提起訴訟,請求貴院判決被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00),判決被告立即支付所欠工程款利息給原告,依法維護原告的合法權益。

此致

　　__________縣人民法院

　　具狀人：______________

　　__________-__________-__________

解除施工合同5

　　甲方： 法定代表人： 電話： 乙方： 授權代理人： 身份證號： 電話：

　　經(jīng)協(xié)商，雙方同意解除茶樓承包經(jīng)營合同，并達成一致意見，為明確責任，保障雙方合法權益，特簽定本協(xié)議，以資共同遵守：

　　一、乙方于20xx年 月 日前將茶樓，建筑面積為633.79平方米，退回給甲方。

　　二、甲方向乙方支付提前解約違約金人民幣 元。

　　三、甲方同意向乙方支付補償金人民幣 元，用于補償乙方的損失。 四、乙方于20xx年12月支付的中央空調保養(yǎng)費約人民幣 元，由甲乙雙方協(xié)商，甲方根據(jù)實際票據(jù)金額進行分攤 元。

　　五、乙方添置2張全自動麻將桌和一臺發(fā)電機，約人民幣10，000.00元，由甲方根據(jù)實際票據(jù)金額進行分攤 元。

　　六、乙方第一年承包經(jīng)營期間(20xx年6月1日——20xx年5月31日)的費用280，000.00元已經(jīng)交清，乙方實際使用11個月，甲方同意退還一個月的承包經(jīng)營費即人民幣23，333.00元。

　　七、乙方承包經(jīng)營期間的水電費、物業(yè)服務費、垃圾費等所有費用，由乙方自行結清，并提供相應票據(jù)復印件。

　　八、甲乙雙方根據(jù)《物資交接清單》，對物業(yè)、設備、用具等有關費用一次性交接完畢，上述物品在乙方使用過程中有損壞的，由甲方在乙方繳納的`押金(人民幣50，000.00元)中扣除。

　　九、乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)扣除本協(xié)議第七、八款下的費用后，仍有剩余的，由甲方于20xx年 月 日前一次性全部無息退還;乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)不足以抵扣本協(xié)議第七、八款費用的，由乙方自行補足或者從甲方支付的補償款、違約金和承包經(jīng)營費中抵扣。

　　十、甲乙雙方于20xx年一次性結清所有款項，乙方搬離出茶樓，并將茶樓退還給甲方，承包經(jīng)營合同于20xx年 月 日解除。 十一、承包經(jīng)營合同解除后，雙方再無任何糾葛。

　　十二、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 《物資交接清單》作為本合同附件，與本協(xié)議有同等效力。

　　(以下無正文)

　　甲方(蓋章)：_________20xx年____月____日

　　乙方(蓋章)：_________20xx年____月____

解除施工合同6

　　甲方：XXX等3家

　　乙方：XXX

　　甲、乙雙方于20xx年10月4日分別簽訂了豐都縣峽南溪村花地堡移民安置房(豐都縣新縣城新綠州外側熊昌東等73人移民安置住宅樓4單元工程)建設工程施工合同(3份合同)，占地總面積243平方米，乙方簽訂合同后至20xx年3月12日截止，完成了部分工程量，現(xiàn)由于多種原因雙方自愿解除原施工合同，現(xiàn)經(jīng)豐都縣三合街道辦事處濱江西路居委會王書記、何主任調解達成如下協(xié)議：

　　1、甲方要求收回該工程，乙方同意甲方收回，原簽訂的工程承包合同(3份)同時作廢。

　　2、簽訂解除合同時甲方一次性支付給乙方前期工程人工工資、機械設備、水電費、材料等一切所有費用共計80000元(大寫：捌萬元整)，乙方放棄其它一切權利。

　　3、簽訂解除合同后，乙方在3日內(nèi)退出施工現(xiàn)場，并將施工現(xiàn)場交給甲方。

　　4、在解除合同后乙方前期工程所該的債務由乙方承擔，甲方不承擔任何責任和費用。

　　5、本協(xié)議一式五份，雙方簽字生效，任何一方違約，付守約方違約金3萬元(大寫：叁萬元)。

　　甲方： 乙方：

　　調解人：

　　年月 日

解除施工合同7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設合同，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工現(xiàn)場，乙方提前撤出施工現(xiàn)場，本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協(xié)商一致達成如下結算、撤場協(xié)議：_________________

　　一、經(jīng)雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元，詳見附表1完成工程量清單。

　　二、經(jīng)雙方對上述費用進行核算統(tǒng)計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償?shù)雀鞣N費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。

　　三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元（含代付工程料款萬元），詳見附表2已支付費用清單�，F(xiàn)甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關系，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的`糾紛。

　　四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

　　五、合同解除后，乙方應于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費10000元/日。

　　六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________（蓋章）乙方：_________________（蓋章）

　　法人代表：_________________（蓋章）法人代表：_________________（蓋章）

　　________年____月____日________年____月____日

解除施工合同8

　　甲方： XXX

　　乙方： 上海XX室內(nèi)外設計裝潢有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則，就該XX路XX弄XX號XXX室裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：

　　一、 工程概況：

　　1、工程地點：2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設計和裝修施工

　　3、工程造價：元（大寫）

　　二、協(xié)議內(nèi)容：

　　1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號XXX室裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

　　2、甲方支付首期款20xx元。

　　3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計：

　　4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

　　5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。

　　本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式 貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。 傳真及掃描件具體等同的法律效力。

　　甲 方：乙 方：

　　全權授權代表：

　　全權授權代表：

　　年月日年 月 日

解除施工合同9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　由于甲方對其小區(qū)號的家裝工程項目現(xiàn)因甲方，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的履行。現(xiàn)應甲方要求，解除雙方簽定的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》。

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書。

　　一、工程概況：_________________

　　1、工程地點：_________________小區(qū)號。

　　2、工程內(nèi)容：_________________房屋間數(shù)室廳；總建筑面積平方米。

　　3、承包范圍：_________________室內(nèi)裝飾裝修。

　　4、工程造價元（大寫）：_________________元。

　　二、協(xié)議內(nèi)容：_________________

　　1、甲乙雙方同意解除年月日簽訂的小區(qū)號《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的.違約等責任。

　　2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。

　　3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。

　　4、本協(xié)議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經(jīng)交納的預付工程款共計：_________________元（大寫）。本協(xié)議由雙方簽字蓋章后，立即生效。

　　協(xié)議書一式份，由雙方各收執(zhí)份。

　　甲方（蓋章）___________

　　乙方（簽章）___________

　　____年_____月_____日

解除施工合同10

　　甲方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　乙方：

　　授權代理人：

　　身份證號：

　　電話：

　　經(jīng)協(xié)商，雙方同意解除茶樓承包經(jīng)營合同，并達成一致意見，為明確責任，保障雙方合法權益，特簽定本協(xié)議，以資共同遵守：

　　一、乙方于_____年___月___日前將茶樓，建筑面積為633.79平方米，退回給甲方。

　　二、甲方向乙方支付提前解約違約金人民幣___元。

　　三、甲方同意向乙方支付補償金人民幣___元，用于補償乙方的損失。

　　四、乙方于______年______月支付的中央空調保養(yǎng)費約人民幣______元，由甲乙雙方協(xié)商，甲方根據(jù)實際票據(jù)金額進行分攤___元。

　　五、乙方添置2張全自動麻將桌和一臺發(fā)電機，約人民幣10，000.00元，由甲方根據(jù)實際票據(jù)金額進行分攤___元。

　　六、乙方第一年承包經(jīng)營期間(___年___月___日——___年___月___日)的費用280，000.00元已經(jīng)交清，乙方實際使用11個月，甲方同意退還一個月的承包經(jīng)營費即人民幣23，333.00元。

　　七、乙方承包經(jīng)營期間的水電費、物業(yè)服務費、垃圾費等所有費用，由乙方自行結清，并提供相應票據(jù)復印件。

　　八、甲乙雙方根據(jù)《物資交接清單》，對物業(yè)、設備、用具等有關費用一次性交接完畢，上述物品在乙方使用過程中有損壞的，由甲方在乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)中扣除。

　　九、乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)扣除本協(xié)議第七、八款下的費用后，仍有剩余的，由甲方于___年___月___日前一次性全部無息退還;乙方繳納的'押金(人民幣50，000.00元)不足以抵扣本協(xié)議第七、八款費用的，由乙方自行補足或者從甲方支付的補償款、違約金和承包經(jīng)營費中抵扣。

　　十、甲乙雙方于______年一次性結清所有款項，乙方搬離出茶樓，并將茶樓退還給甲方，承包經(jīng)營合同于___年___月___日解除。

　　十一、承包經(jīng)營合同解除后，雙方再無任何糾葛。

　　十二、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 《物資交接清單》作為本合同附件，與本協(xié)議有同等效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　______年____月____日

　　乙方(蓋章)：_________

　　______年____月____

解除施工合同11

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據(jù)實際情況，在平等協(xié)商，自愿互諒的基礎上，本于誠信，甲乙雙方達成如下建筑施工合同解除協(xié)議：

　　第一、甲乙雙方同意解除自___年___月___日起至___年___月___日止簽訂的《保證合同》及其它相關合同。自協(xié)議解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對方的違約責任。

　　第二、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責承擔。

　　第三、甲乙雙方都保留通過訴訟解決本合同爭議的.權利，在本協(xié)議生效后，如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務，另一方有權尋求通過訴訟解決爭議。在訴訟過程中，本協(xié)議將不利于違約方的解釋。

　　第四、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　此協(xié)議書一式兩份，各份具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。自雙方簽署之日起成立并生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________

解除施工合同12

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據(jù)實際情況，在平等協(xié)商，自愿互諒的基礎上，本于誠信，甲乙雙方達成如下協(xié)議：

　　第一、甲乙雙方同意解除__________年7月16日簽訂的《工程承包合同》及其它相關協(xié)議。自協(xié)議解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對方的違約責任。

　　第二：_________________甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。

　　第三：_________________鑒于合同未能履行是由于客觀經(jīng)濟形勢變遷造成的，甲方同意于本協(xié)議簽訂之日一次性退還乙方已經(jīng)交納的甲方施工管理費16.5萬元;待該工程施工完成計量結算后(__________年12月6日前)甲方退還乙方已交納甲方10萬元履約保證金。

　　第四、甲乙雙方都保留通過訴訟解決本合同爭議的'權利，在本協(xié)議生效后，如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務，另一方有權尋求通過訴訟解決爭議。在訴訟過程中，本協(xié)議將不利于違約方的解釋。

　　第五、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　代表人：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)

　　_____年_____月____日_____年_____月____日

解除施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　由于甲方對其發(fā)包的大連開發(fā)區(qū)海溢小區(qū)35#3-3號的家裝工程項目現(xiàn)因甲方與乙方施工工隊發(fā)生材料搬運費的協(xié)商問題，甲方不認可乙方施工工隊提出的搬運費金額，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的履行。現(xiàn)應甲方要求，解除雙方20xx年11月15日簽定的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》。

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書。

　　一、 工程概況：

　　1、工程地點：大連開發(fā)區(qū)海溢小區(qū)35#3-3號。

　　2、工程內(nèi)容：房屋間數(shù)2室2廳；總建筑面積89平方米。

　　3、承包范圍：室內(nèi)裝飾裝修。

　　4、工程造價： 元（大寫）： 元。

　　二、協(xié)議內(nèi)容：

　　1、甲乙雙方同意解除20xx年11月15日簽訂的大連開發(fā)區(qū)海溢小區(qū)35#3-3號《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的`權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

　　2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。

　　3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。

　　4、本協(xié)議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經(jīng)交納的預付工程款共計：201000元（大寫）貳拾萬零壹仟元整。

　　本協(xié)議由雙方簽字蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式 份，由雙方各收執(zhí) 份。

　　甲 方： 乙 方：

　　年月 日

解除施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該XX路XX弄XX號室裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：

　　2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設計和裝修施工

　　3、工程造價：________元（大寫）

　　二、協(xié)議內(nèi)容：

　　1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的`《號室裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

　　2、甲方支付首期款________元。

　　3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計：

　　4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

　　5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。

　　本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　全權授權代表：

　　全權授權代表：

　　________年________月________日________年________月________日

【解除施工合同】相關文章：

施工合同解除協(xié)議03-31

施工合同解除協(xié)議03-31

解除建筑施工合同范本11-12

2023解除施工合同（通用11篇）03-09

解除施工合同的協(xié)議書范文10-15

解除的合同01-12

解除合作合同11-29

解除租房合同06-24

解除聘用合同12-08